二级建造师《建设工程法规相关知识》试题题库强化卷（答案）（第67次）

二级建造师建设工程法规相关知识试题题库强化卷（答案）答题时间：120分钟 试卷总分：100分 题号一二三合计统分人得分 一.单选题(共100题)1.起重吊装工程是一个危险性工程，对于起重吊装工程的说法不正确的是（）。A.施工单位应该在施工组织没计中编制安全技术措施B.需要编制专项施工方案，并附安全验算结果C.专项施工方案经专职安全管理人员签字后实施D.由专职安全管理人员进行现场监督【正确答案】C2.建筑工程公司采购员王某受托采购一批建筑材料并负责运到施工工地。在运输途中遇发洪水，造成了时间延误和部分材料损毁。在这种情况下王某()。A.承担材料毁损的责任B.承担时间延误的责任C.承担全部责任D.不承担损害赔偿责任【正确答案】D3.某扩建工程竣工后，建设单位于11月15日未经检验而使用该工程，11月20日承包人提交了竣工验收报告，11月30日建设单位组织验收，12月3日工程竣工验收合格，则该工程竣工日期为（）A.11月15日B.11月20日C.11月30日D.12月3日【正确答案】A4.建设单位向工程所在地的县级以上地方人民政府建设主管部门办理工程竣工验收备案，应当提交的文件中不包括()。A.工程竣工验收报告B.法律、行政法规规定应当由规划、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件C.工程质量监督机构提出的工程质量监督报告D.施工单位签署的工程质量保修书【正确答案】C5.甲建设单位委托乙施工单位进行工业厂房建设，乙施工单位组建项目经理部，任命李某为项目经理。该项目经理部的材料管理员王某的工伤保险费的缴纳者应当是()。A.甲建设单位B.乙施工单位C.李某D.王某【正确答案】B6.建筑法及相关建设法规规定，禁止分包单位将其承包的工程再分包，但下列分包中的()例外。A.专业分包单位将其承包工程中的非关键工作分包给了同等资质的单位B.为了赶工期，劳务分包企业将其承包的部分施工作业分包给了同类企业C.专业分包单位将其承包工程中的劳务作业分包给了劳务分包企业D.分包工程的发包人将所承包的工程肢解后全部发包给他人【正确答案】C7.【真题】甲乙双方在合同条款达成一致后，甲方于当月4日签字盖章，乙方于当月8日签字盖章。该合同约定须经公证机构公证并取得公证书后5日合同生效。当月18日取得了公证书，则该合同成立日期为当月()日。A.4B.8C.18D.24【正确答案】B8.甲设备租赁公司与乙建筑工程公司签订了融资租赁合同，双方约定，出租人甲公司应按照承租人乙公司的要求，从国外购买起重设备租赁给乙公司，乙公司支付租金。在乙建筑工程公司使用起重设备中发生了故障，并及时告知甲设备租赁公司和国外出售商，而国外出售商不履行修理义务。此时由()行使索赔的权利。A.甲设备租赁公司B.担保人C.乙建筑工程公司D.代理人【正确答案】C9.有关调解与和解，下列说法正确的是（）。A.达成和解协议的，必须撤回仲裁申请B.达成和解协议的，撤回仲裁申请后不得反悔C.仲裁庭可以强制调解D.仲裁庭制作的调解书具有法律效力【正确答案】D10.【真题】对附生效期限的合同而言，在期限到来之前()。A.合同未成立B.合同成立，但暂未生效C.合同成立且生效D.合同效力待定【正确答案】B11.甲乙在履行合同过程中发生争议，双方对合同中的仲裁条款效力有异议，甲申请仲裁委员会认定，而乙请求法院认定，则下述说法正确的是()。A.由仲裁委员会作出决定B.由人民法院裁定C.由先收到申请一方决定D.由仲裁委员会和人民法院协商确定【正确答案】B12.某工程总承包商将土方工程分包给了甲分包商，将基础工程分包给了乙分包商。在施工合同履行中，甲分包商延误了工期。对此，乙分包商提出要求承担违约责任的对象是()。A.发包方B.总承包商C.甲分包商D.监理单位【正确答案】B13.某人以其居住的别墅作为担保，该种担保方式属于()。A.保证B.质押C.留置D.抵押【正确答案】D14.【真题】根据建筑业企业资质管理规定，施工企业隐瞒相关情况或提供虚假材料申请建筑业企业资质的，不予受理并给予警告，申请人在（）内不得再次申请。A.4年B.3年C.2年D.1年【正确答案】D15.【真题】关于投标报价的说法，正确的是（）。A.报价可以低于成本，但不可以高于最高投标限价B.低于成本报价是指低于社会平均成本报价C.报价低于成本的，评标委员会应当否决其投标D.报价不可以低于成本，但可以高于最高投标限价【正确答案】C16.甲、乙双方在合同中约定赔偿损失为5万元，甲方因违约给乙方造成直接损失2万元，间接损失1.5万元，那么，甲方应向乙方支付的赔偿金为()。A.2万元B.3.5万元C.5万元D.8.5万元【正确答案】C17.【真题】根据建筑节能制度，国家对集中供热的建筑，实行分户计量、按()收费。A.面积B.空间C.用热量D.时间【正确答案】C18.民法典规定，无民事行为能力人、限制民事行为能力人的监护人是他的()。A.委托代理人B.法定代理人C.指定代理人D.复代理人【正确答案】B19.施工企业不服建设行政主管部门对其作出的责令停产整顿决定，欲进行复议，应从企业知道该具体行政行为之日起()天内提出行政复议申请。A.15B.30C.45D.60【正确答案】D20.【真题】因设计变更导致建设工程的工程量或者质量标准发生变化，当事人对该部分工程价款不能协商一致的，可以参照（）建设行政主管部门发布的计价方法或者计价标准结算工程价款。A.签约时的签约地B.签约时的项目所在地C.履约时的签约地D.履约时的项目所在地【正确答案】B21.某施工企业在对建筑材料进行检验时，采取了如下做法，其中不符合规定的是()。A.未经检验或者检验不合格的建筑材料，不得在工程上使用B.将工程设计要求和施工技术标准作为检验的依据C.将合同约定作为检验的依据D.检验结果按规定的格式形成书面记录【正确答案】D22.我国招标投标法规定，招标人和中标人按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同应当自中标通知书发出之日起()日内完成。A.15B.30C.45D.60【正确答案】B23.【真题】根据注册建造师继续教育管理暂行办法，注册建造师继续教育不合格的，应给予的处理是（）。A.撤销注册B.处1万元以上罚款C.三年内不得再次申请注册D.不予注册【正确答案】D24.标的物在订立买卖合同之前已为买受人占有，合同生效即视为完成交付的交付方式是()。A.简易交付B.占有改定C.指示交付D.拟制交付【正确答案】A25.【真题】某幕墙专业分包工程施工过程中，发生了一起安全事故.造成2人死亡，根据建设工程安全生产管理条例，此次事故应由（）上报有关主管部门。A.幕墙分包企业B.施工总承包企业C.监理单位D.建设单位【正确答案】B26.符合办理施工许可证条件的建设工程，建设行政主管部门对符合条件的申请颁发施工许可证，应在收到建设单位申请之日起不超过()天。A.7B.15C.20D.30【正确答案】B27.国务院安委会关于进一步加强安全培训工作的决定指出，高危企业新职工安全培训合格后，要在经验丰富的工人师傅带领下，实习至少()后方可独立上岗。A.15天B.1个月C.45天D.2个月【正确答案】D28.甲建筑材料公司聘请王某担任推销员，双方签订劳动合同，在试用期内，甲公司对王某（）。A.不得解除劳动合同B.支付的工资不得低于合同约定的工资C.发给王某的工资不得低于单位所在地的最低工资标准D.工资不得低于本单位最低档工资【正确答案】C29.【真题】根据建筑法及相关法规，建设单位应当办理施工许可证的工程是（）。A.国务院批准开工报告的工程B.城镇市政基础设施工程C.建筑面积200m2以上的工程D.工程投资额在20万元以上的工程【正确答案】B30.施工企业承建的办公大楼没有经过验收，建设单位就提前使用，5年后该办公楼主体结构出现质量问题。关于该大楼质量问题的说法，正确的是（）A.主体结构的最低保修期限是设计的合理使用年限，施工企业应当承担保修责任B.由于建设单位提前使用，施工企业不需要承担保修责任C.施工企业是否承担保修责任，取决于建设单位是否已经全额支付工程款D.超过5年保修期后，施工企业不承担保修责任【正确答案】A31.根据我国行政处罚法规定，下列不能由城建规划局行使的职权是（）。A.没收权B.罚款权C.行政拘留D.吊销营业执照【正确答案】C32.【真题】某工地施工扬尘严重，市环保局接到群众举报并进行查实后，依法判其做出停工整改并处以3万元罚款的行政处罚，施工企业认为处罚过高，（）申请行政复议。A.市环保局B.省建设厅C.市人民政府D.省人民政府【正确答案】C33.下列招标人的行为中，除()以外都属于招标人与投标人串通投标。A.间接向投标人泄露标底B.暗示投标人降低报价C.邀请信得过的承包公司投标D.授意投标人修改投标文件【正确答案】C34.【真题】根据建设工程质量管理条例，对涉及（）的装修工程，建设单位应委托原设计单位或具有相应资质的设计单位提出设计方案。A.增加工程内部装饰B.建筑主体和承重结构变动C.增加工程造价总额D.改变建筑工程【正确答案】B35.当事人在仲裁裁决前调解达成协议的，（）。A.只能要求仲裁庭根据调解协议重新申请仲裁B.不能再申请仲裁C.由仲裁庭裁定终止审理D.仲裁庭应当制作调解书或者根据协议的结果制作裁决书【正确答案】D36.【真题】关于承揽合同中解除权的说法，正确的是（）。A.定做人可以随时解除合同，造成承揽人损失的，应该赔偿损失B.承揽人将承揽的工作交由第三人完成的，定做人有权解除合同C.定做人不履行协助义务的，承揽人可以解除合同D.承揽人可以随时解除合同，造成定做人损失的，应该赔偿损失【正确答案】A37.建设工程安全生产管理条例规定，施工单位应当在危险部位设置明显的安全警示标志。这里所指的安全警示标志一般由()制定。A.施工单位B.设计单位C.建设单位D.国家有关部门【正确答案】D38.无资质承包主体签订的分包合同都是无效合同，但当实际施工人的利益受到侵害时，可以向发包人主张权利，此情况下发包人承担责任的范围是()。A.欠付工程款B.实际施工人的损失C.实际施工人主张的权利D.实际施工人违法承揽工程的罚金【正确答案】A39.承包商与建设单位的合同纠纷不可以通过（）方式解决。A.和解B.行政裁决C.仲裁D.诉讼【正确答案】B40.某建筑公司由于建设单位一直拖欠工程款，近2年来一直拒绝履行质量保修工作，产生的如下法律后果中，属于行政处罚的是()。A.罚款B.被扣除保证金C.申请晋升资质等级不予批准D.申请主项资质以外的资质不予批准【正确答案】A41.下列关于知识产权保护期限的说法，错误的是（）。A.著作权自发表时起计算B.作者的署名权、修改权、保护作品完整权的保护期不受限制C.实用新型和外观设计专利权的期限是10年D.商标权期限自核准注册日起10年【正确答案】A42.甲、乙两公司因合同纠纷向某地仲裁委员会申请仲裁，仲裁机关根据事实依法作出裁决，但甲公司对裁决表示不服，其能够作出的选择是（）。A.既不能上诉，也不能另行起诉，仲裁裁决发生法律效力B.可以在15日内向人民法院起诉，但不能向上级仲裁机关上诉C.可以在15日内向上级仲裁机关上诉，但不能向人民法院起诉D.可以向原仲裁机关或其上级仲裁机关申请复议一次【正确答案】A43.按照各人民法院的辖区和民事案件的隶属关系，划分同级人民法院之间审判第一审民事案件的权限，称为（）。A.级别管辖B.指定管辖C.地域管辖D.移送管辖【正确答案】C44.下列关于联合体承包工程，表述正确的是()。A.联合体组成独立法人B.联合体中标的，应资质高的一方与招标人签订合同C.联合体中各单位资质等级不同时，应以资质等级高的单位的业务许可范围承包工程D.联合体各方对承包合同的履行承担连带责任【正确答案】D45.根据消防法规定，下列建设工程竣工后，建设单位应当向公安机关消防机构申请消防验收的是()。A.国务院公安部门规定的大型人员密集场所B.国务院建设行政主管部门规定的大型人员密集场所C.按照国家工程建设消防技术标准需要进行消防设计的建设工程D.国务院工业和信息化主管部门规定的大型人员密集场所【正确答案】A46.按照建筑施工场界噪声排放标准(GB12523-2011)的规定，建筑施工场界噪声排放限制是昼间（），夜间（）。A.85分贝，禁止B.75分贝，55分贝C.70分贝，55分贝D.65分贝，55分贝【正确答案】C47.下列招标人的行为中，除()以外都属于串通投标人投标。A.间接向投标人泄露标底B.暗示投标人降低报价C.邀请信得过的承包公司投标D.授意投标人修改投标文件【正确答案】C48.应设首席仲裁员时，仲裁庭至少由()名仲裁员组成。A.2B.3C.5D.7【正确答案】B49.债务人按合同约定向第三人履行债务的行为应属于（）。A.合同权利的转让B.合同义务的转让C.当事人的主体变更D.当事人的主体不变【正确答案】D50.李某与用人单位发生劳动争议，经劳动争议仲裁委员会仲裁解决，但李某对仲裁裁决不服，拟向人民法院提起诉讼。提起诉讼的时间应不超过收到仲裁裁决的()。A.7天B.15天C.30天D.60天【正确答案】B51.【真题】甲、乙、丙三人组成仲裁庭，甲为首席仲裁员，甲认为应该支持申请人的主张，乙、丙认为不应支持申请人的主张，关于仲裁裁决的说法，正确的是()。A.应按乙、丙的意见做出仲裁裁决B.应该按甲的意见做出仲裁书C.甲、乙、丙各自的意见全部列出交由仲裁委员会做出决定D.按照甲的意见做出仲裁裁决，裁决书中如实记载乙、丙的意见【正确答案】A52.某设备租赁公司出租未经安全性能检测的起重机械设备，被责令停业整顿，并处一定数额的罚款。该罚款数额应是()。A.1万元以上2万元以下B.2万元以上5万元以下C.5万元以上10万元以下D.10万元以上15万元以下【正确答案】C53.甲乙丙丁四人通过建造师资格考试，并取得资格证书，打算申请注册，则（）。A.甲在申请注册之日前3年内担任项目经理期间，所负责项目发生过重大质量和安全事故，可以注册B.乙因执业活动受到刑事处罚，自刑事处罚执行完毕之日起至申请注册之日止已满3年，可以注册C.丙被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之日已满3年，可以注册D.丁年龄超过65周岁，可以注册【正确答案】C54.某建筑施工企业制订了如下安全生产教育培训工作制度，其中不符合法律规定的有()。A.对全体管理人员和作业人员每年进行一次安全生产教育培训，培训考核不合格的人员，不得竞聘上岗B.项目经理必须经有关主管部门考核合格C.登高架设作业人员，按照企业有关规定经过安全作业培训即可上岗D.采用新技术新工艺时，应对作业人员进行专门安全培训【正确答案】C55.大气污染防治法规定，施工单位应当在施工工地公示施工现场大气污染防治的信息，这些信息不包括()。A.扬尘污染防治措施B.扬尘监督管理主管部门C.扬尘污染防治负责人D.扬尘污染防治制度【正确答案】D56.【真题】甲乙双方在合同条款达成一致后，甲乙于当月4日签字盖章。乙方于当月8日签字盖章。该合同约定须经公证机构公证并取得公证书后5日合同生效，当月18日取得公证书。则该合同成立日期为当月（）日。A.8B.4C.18D.24【正确答案】A57.劳动者可以立即解除劳动合同且无须事先告知用人单位的情形是（）。A.人单位未按照劳动合同约定提供劳动保护或者劳动条件B.用人单位以暴力.威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动者劳动C.用人单位未及时足额支付劳动报酬D.用人单位制定的规章制度违法法律.法规的规定，损害劳动者的权益【正确答案】B58.建筑工程施工合同纠纷，合同当事人可以在书面合同中协议选择管辖法院。协议选择的法院所在地不包括()。A.施工行为地B.合同纠纷发生地C.合同签订地D.发包人或承包人住所地【正确答案】B59.将法律责任分为：违宪法律责任、刑事法律责任、民事法律责任、行政法律责任和国家赔偿责任是按照（）来划分的。A.违法行为的性质和危害程度B.违法行为主体C.违法行为责任人D.违法行为范围和期限【正确答案】A60.甲乙双方约定以建设工程价款结算暂行办法为结算依据。本工程工程结算价款约1500万元，发包人应从接到承包人竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起（）天内核对（审查）完毕并提出审查意见。A.20B.30C.60D.45【正确答案】B61.合同中的下列免责条款有效的是（）。A.受法律约束力的条款B.造成对方人身伤害的C.因故意行为造成对方财产损失的D.因重大过失造成对方财产损失的【正确答案】A62.【真题】下列变更中，属于应当经合同当事人双方协商一致情形的是()。A.采购数量变更B.公司名称变更C.合同签约人员变更D.公司法定代表人变更【正确答案】A63.全国重点文物保护单位和省级文物保护单位自核定公布之日起（）年内，由省、自治区、直辖市人民政府划定必要的保护范围，作出标志说明，建立记录档案，设置专门机构或者指定专人负责管理。A.1B.2C.3D.4【正确答案】A64.建设单位在工程竣工验收合格后，应当在规定的期限内向城乡规划主管部门报送有关竣工验收资料。该期限为（）。A.1个月B.3个月C.6个月D.12个月【正确答案】C65.关于买卖合同的法律特征，下列表述错误的是（）。A.买卖合同是一种转移财产所有权的合同B.买受人不但要取得合同涉及的财产，更以依法获得其所有权作为根本目的C.在买卖合同中，买方和卖方的权利与义务是对应的D.买卖合同的标的物是作为一般等价交换物的货币【正确答案】D66.建设工程发生质量事故，有关单位应当在规定的时限内向当地建设行政主管部门和其他有关部门报告。规定的时限为()。A.6小时B.12小时C.24小时D.48小时【正确答案】C67.某单位未经城乡规划主管部门会同同级文物主管部门批准，对历史建筑进行外部修缮，并添加了一些设施，限期内无法恢复原状，造成严重后果。为此，对该单位应处的罚款额为()。A.5万元以下B.5万元以上10万元以下C.10万元以上15万元以下D.15万元以上【正确答案】B68.【真题】关于建设项目招标的说法，正确的是（）。A.自招标文件出售之日起至停止出售之日止，最短不得少于7个工作日B.对招标文件的收费应当合理，只能获取微利C.招标人必须编制标底D.招标人编制的标底必须保密【正确答案】D69.下列建筑工程中，开工前依法可以不办理施工许可证的是（）。A.投资45万元的厂房B.造价为60万元的管道安装工程C.建筑面积为250平方米的装修工程D.建筑面积为380平方米的修缮工程【正确答案】C70.房屋市政工程生产安全重大隐患排查治理的责任主体是()。A.建设单位B.建筑施工企业C.建设监理单位D.政府安监部门【正确答案】B71.建筑业企业资质有效期届满，企业需要延续资质证书有效期的，申请办理资质延续手续应当在资质证书有效期届满前()。A.15天B.1个月C.2个月D.3个月【正确答案】D72.某开发商在一大型商场项目的开发建设中，违反国家规定，擅自降低工程质量标准，因而造成重大安全事故。该事故责任主体应该承担的刑事责任是（）。A.工程重大安全事故罪B.重大责任事故罪C.重大劳动安全事故罪D.串通投标罪【正确答案】A73.根据招标投标法及相关法规，下列招标、投标、评标行为中正确的是()。A.投标人的报价低于成本的，评标委员会应当否决其投标B.投标人的报价高于招标文件设定的最高投标限价，评标委员会有权要求其调整C.招标文件采用的评标方法不适合的，开标后评标委员会有权作出调整D.招标人有权在评标委员会推荐的中标候选人之外确定中标人【正确答案】A74.【真题】仲裁裁决被人民法院裁定不予执行的，当事人可以()。A.根据双方达成的书面仲裁协议重新申请仲裁B.向人民法院上诉C.向人民法院申请再审D.向人民法院执行庭申请复议【正确答案】A75.【真题】下列法律中，属于行政法的是（）。A.公司法B.建筑法C.合同法D.治安管理处罚法【正确答案】B76.调整平等主体的公民之间.法人之间及公民与法人之间的财产关系和人身关系的法律规范的总称是（）。A.商法B.社会法C.经济法D.民法【正确答案】D77.某建设单位领取了施工许可证，因故不能在3个月内开工，但又未申请延期。该施工许可证()。A.自行废止B.重新核验C.继续有效D.自动延期【正确答案】A78.根据劳动法的规定，下列符合对女职工特殊保护规定的是()。A.不得安排女职工从事有毒有害作业B.不得安排女职工从事低温、冷水作业C.对怀孕7个月以上的女职工，不得安排其延长工作时间和夜班劳动D.不得安排女职工从事第三级体力劳动强度的劳动【正确答案】C79.根据民法通则，委托代理人在紧急情况下，为保护被代理人利益而转托他人代理的，（)。A.应当取得被代理人的同意B.应当取得相对人的同意C.由代理人对自己所托的人的行为负民事责任D.由被代理人承担民事责任【正确答案】D80.根据建设工程质量管理条例，建设单位应当自建设工程竣工验收合格之日起（）日内，将建设工程验收报告和规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件报建设行政主管部门或者其他有关部门备案。A.5B.15C.10D.30【正确答案】B81.工人小韩与施工企业订立了1年期的劳动合同，在合同履行过程中小韩不能胜任本职工作，企业给其调整工作岗位后，仍不能胜任工作，其所在企业决定解除劳动合同，需提前()日以书面形式通知小韩本人。A.10B.15C.30D.60【正确答案】C82.关于建设工程分包，下列表述错误的是()。A.建设工程施工分包可分为专业工程分包与劳务作业分包B.专业工程分包是指施工总承包企业将其所承包工程中的专业工程发包给具有相应资质的其他建筑业企业完成的活动C.劳务作业分包是指施工总承包企业或专业承包企业将其承包工程中的劳务作业分包给劳务分包企业完成的活动D.劳务分包企业可以将承包的部分劳务作业任务分包给同类企业【正确答案】D83.根据民法典，应当采用书面形式的合同是()。A.设备租赁合同B.建设工程合同C.承揽合同D.货物买卖合同【正确答案】B84.债权人转让权利的应当()。A.通知债务人B.经债务人同意C.使债务人的抗辩只能针对债权人D.只转让主权利，不转让从权利【正确答案】A85.某政府投资工程预计于2012年1月1日开工，该工程的开工报告的领取日期为2011年12月20日。根据规定，建设单位最迟应当于（）前开工。A.2012年3月20日B.2012年4月1日C.2012年6月20日D.2012年7月1日【正确答案】C86.【真题】关于施工企业法人与项目经理部法律关系的说法，正确的是（）。A.项目经理部具备法人资格B.项目经理是企业法定代表人授权在建设工程施工项目上的管理者C.项目经理部行为的法律后果由其自己承担D.项目经理部是施工企业内部常设机构【正确答案】B87.对（）有转包.违法分包.挂靠.转让出借资质证书或者以其他方式允许他人以本单位的名义承揽工程等违法行为的施工单位，资质审批机关降低其资质等级。A.3个月内发生1次B.6个月发生1次C.2年内发生2次D.2年内发生3次【正确答案】D88.建设工程施工合同约定承包人垫资至基础工程完工，约定垫资利率为全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率，基础工程完工后，发包人未能按约定支付垫资款项及其利息，双方发生争议，关于该项目垫资及利息的说法，正确的是（）。A.承包人主张该项目垫资应当按照工程欠款进行处理的，人民法院不予支持B.关于垫资的约定无效C.约定的垫资金额过高，导致建设工程施工合同无效D.承包人向人民法院请求发包人按照约定支付利息的，人民法院不予支持【正确答案】A89.以下材料中，施工单位在工程施工中可以不进行见证取样和送检的是（）。A.地下防水材料B.承重钢筋连接接头C.分隔墙的混凝土小型砌块D.砌筑砂浆的水泥【正确答案】C90.以下不适用专属管辖的案件是()。A.房屋买卖纠纷B.土地使用权转让纠纷C.建设工程施工合同纠纷D.农民土地经营纠纷【正确答案】D91.城市道桥、铁路（包括轻轨）、工业厂房等建设项目，在建成后的使用过程中可能会对周围环境产生噪声污染。建设单位应依法规定防治措施的时间是()。A.立项准备时B.建设前期C.建成后D.投入使用后【正确答案】B92.工伤保险条例规定，社会保险行政部门对受理的事实清楚、权利义务明确的工伤认定申请，应当在()内作出工伤认定的决定。A.5日B.10日C.15日D.30日【正确答案】C93.某建设单位一幢职工宿舍楼工程完工后尚未进行竣工验收，该建设单位便擅自安排职工入住。不久，该宿舍楼地基基础出现局部下沉。应对此工程质量问题承担相应民事责任的主体是()。A.建设单位B.施工单位C.设计单位D.勘察单位【正确答案】B94.在下列情形中，用人单位可以解除劳动合同，但应当提前30天以书面形式通知劳动者本人的是()。A.在试用期内迟到早退，不符合录用条件B.因盗窃罪被判刑C.在外出执行任务时负伤，失去左腿D.非工作时间酗酒摔伤，治疗后不能从事原工作也拒不从事单位另行安排的工作【正确答案】D95.根据招标投标法的规定，开标工作应由（）主持。A.招标人B.招标代理机构C.行政监督部门D.建设主管部门【正确答案】A96.劳动者张某与某用人单位签订的劳动合同中约定的工资为3000元。则劳动者张某在试用期的工资不得低于（）元，并不得低于用人单位所在地的最低工资标准。A.1800B.2100C.1500D.2400【正确答案】D97.在某一委托代理事项中，委托代理人B为被代理人A的利益需要转托第三人代理的，应当事先取得被代理人A的同意或者追认。如果被代理人A不同意，由（）向所转托的第三人的行为承担责任。A.代理人BB.被代理人AC.代理人B和被代理人A按比例D.代理人B和被代理人A连带【正确答案】A98.【真题】关于合同示范文本的说法，正确的是（）。A.示范文本能够使合同的签订规范和条款完备B.示范文本为强制使用的合同文本C.采用示范文本是合同成立的前提D.采用示范文本是合同生效的前提【正确答案】A99.当事人对欠付工程款利息计付标准没有约定时，应该按照()计息。A.中国人民银行的国债利率B.中国人民银行发布的活期存款利率C.中国人民银行发布的同期同类存款利率D.中国人民银行发布的同期同类贷款利率【正确答案】D100.甲乙因合同纠纷申请仲裁，在审理过程中，双方自行和解达成和解协议，并请求仲裁庭根据和解协议制作了裁决书。之后甲反悔。对此事件下述说法正确的是()。A.该裁决书不需履行B.甲应当履行裁决书C.甲可以就裁决事项提起诉讼D.甲可以就裁决事项再行申请仲裁【正确答案】B二.多选题(共70题)1.根据生产安全事故报告和调查处理条例，事故等级的划分包括（）。A.一般事故B.较大事故C.严重事故D.重大事故E.特别重大事故【正确答案】ABDE2.下列（）项目可以采用两阶段招标。A.技术复杂项目B.无法精确拟定技术规格的项目C.初步设计尚未最后确定的项目D.处于概念设计阶段的项目E.招标文件没有最终确定的项目【正确答案】AB3.关于联合体投标的说法，正确的有（）。A.多个施工单位可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标B.联合体各方均应当具备承担招标项目的相应能力C.资格预审后联合体增减、更换成员的，其投标无效D.由不同专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定业务许可范围E.联合体中标的，应当由联合体各方单独与招标人签订合同【正确答案】ABC4.【真题】合同未约定违约责任，当事人一方不履行合同义务的，违约方应当承担的违约责任有()。A.赔礼道歉B.继续履行C.赔偿损失D.采取补救措施E.支付违约金【正确答案】BCDE5.根据招投标相关法规规定，下列招标投标行为中，属于招标人与投标人串通投标的是（）。A.招标人与投标人事先商定压低标价，中标后再给中标人让利B.招标人从几名中标候选人中确定中标人C.招标人在开标前将标底告知投标人D.招标人示意其中一家投标单位修改投标文件的条款E.同一个投标人提交两份投标文件【正确答案】ACD6.根据建筑法的规定，下列选项中符合施工许可证法定批准条件的是(）。A.建设资金已经落实B.没有建设工程规划许可证，但已办理建筑工程用地审批手续C.需要拆迁的，其拆迁进度符合施工要求D.已经确定建筑施工企业E.有保证工程质量和安全的具体措施【正确答案】CDE7.【真题】下列原因产生的违约中，可以免除违约责任的是（）。A.施工中遭遇强烈地震B.施工方因组织不当使得工期延长C.承包方违约后，没有采取适当措施防止损失的扩大D.因文物管理部门的保护介入而使工期延缓E.承包方后来被发现没有相应的施工资质【正确答案】AD8.下列选项中，属于建设单位安全责任的有()。A.依法办理临时占用规划批准范围以外场地的申请批准手续B.向施工单位提供真实、准确、完整的地下管线等相关资料C.不得提出违法要求和随意压缩合同工期D.依法足额向施工单位提供保障工程施工安全所需的费用E.在施工现场设置明显的安全警示标志【正确答案】ABCD9.委托合同的法律特征有（）。A.委托合同等同于民事代理B.委托的事务可以是法律行为C.委托合同可以是无偿合同D.委托的事务可以是事实行为E.委托合同是提供劳务的合同【正确答案】BCDE10.建设项目的环境影响评价文件确定需要配套建设的固体废物污染环境防治设施，必须与主体工程()。A.同时立项B.同时设计C.同时施工D.同时竣工E.同时投产使用【正确答案】BCE11.【真题】某工程项目未经竣工验收，发包人擅自使用后楼板出现裂痕，经鉴定是由于承包人偷工减料造成的，关于此项目质量责任的说法，正确的有（）。A.未经竣工验收使用此工程，由发包人承担全部责任B.承包人在建设工程设计文件规定的合理使用年限内对主体结构承担民事责任C.承包人应当负责返修，费用由发包人承担D.造成发包人损失的，承包人不承担责任E.承包人应当负责返修，费用由承包人承担【正确答案】BE12.招标人发售资格预审文件、招标文件收取的费用包括()。A.补偿印刷的成本支出B.补偿人工成本支出C.邮寄的成本支出D.必要的管理费E.项目宣传成本支出【正确答案】AC13.某建筑公司发生以下事件：职工李某因工负伤而丧失劳动能力；职工王某因偷窃自行车一辆而被公安机关给予行政处罚；职工徐某因与他人同居而怀孕；职工陈某在试用期间被证明不符合录用条件；职工张某因工程重大安全事故罪被判刑。对此，建筑公司可以随时解除劳动合同的有（）。A.李某B.王某C.徐某D.陈某E.张某【正确答案】DE14.对于危险性较大的8.5m深基坑支护与降水分部工程施工，须严格按施工程序进行，那么下列做法中正确的是(）。A.施工单位在施工组织设计编制安全技术措施即可B.施工方案中应附具安全验算结果C.施工方案应经施工单位项目经理.总监理工程师签字后实施D.应由专职安全生产管理人员进行现场监督E.施工方案应经建设单位组织专家论证方可实施【正确答案】BD15.投标人在招标文件要求投标文件的截止时间前，可以（）已提交的投标文件，并书面通知招标人。A.更换B.补充C.撤销D.修改E.撤回【正确答案】BDE16.下列属于以不合理的条件限制、排斥潜在投标人或投标人行为的是()。A.若投标企业曾获得过某地区质量优秀奖，评标时可以加分B.限定投标企业必须具有总承包资质C.限定投标人必须采用某种质量等级以上的建筑材料D.对本地企业和外地企业提供不同的项目信息E.限定投标人必须采用某种专利技术【正确答案】ADE17.在审查与受理仲裁申请过程中，以下说法正确的有()。A.仲裁委员会认为仲裁申请不符合受理条件，应当书面通知当事人B.仲裁委员会应在收到仲裁申请书之日起10日内确认是否受理C.申请人经书面通知，无正当理由不到庭可以缺席裁决D.被申请人经书面通知，无正当理由不到庭可以缺席裁决E.仲裁委员会受理仲裁申请后，应当将仲裁规则和仲裁员名册送达申请人【正确答案】ADE18.根据工程建设项目施工招标投标办法的规定，应当公开招标的施工招标项目具有下列情形（）的，经批准可以进行邀请招标。A.受自然地域环境限制只有少量几家潜在投标人可供选择B.生态环境保护项目C.采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大D.科技、教育、文化等项目E.项目技术复杂、只有少量几家潜在投标人可供选择【正确答案】ACE19.下列属于法律行为有效条件有（）。A.行为人具有相应的民事行为能力B.行为人具有完全的民事行为能力C.意思表示真实D.不违反法律、行政法规的强制性规定E.不违背公序良俗【正确答案】ACDE20.仲裁案件当事人申请仲裁后自行达成和解协议的，可以（）。A.请求仲裁庭根据和解协议制作调解书B.请求仲裁庭根据和解协议制作裁决书C.撤回仲裁申请D.请求强制执行E.请求法院判决【正确答案】ABC21.用人单位不得解除劳动合同的情形包括()。A.劳动者患病，医疗期满后，不能从事原工作也不能从事由用人单位另行安排的工作B.劳动者非因工负伤，在规定的医疗期内的C.劳动者因工负伤，并被确认部分丧失劳动能力的D.劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的E.劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使原劳动合同无法履行，经当事人协商不能就变更劳动合同达成协议【正确答案】BC22.依据招标投标法，下列项目中（）必须经过招标才能进行。A.铁路、公路、机场、港口等工程建设项目B.能源、交通运输、邮电通信等大型基础设施C.供水、供电、供气、科教等公用事业D.施工主要技术采用特定的专利或者专有技术的E.世行贷款的污水处理厂【正确答案】ABCE23.当仲裁庭由三名仲裁员组成时，其中首席仲裁员的产生方式有（）。A.双方当事人共同委托仲裁委员会主任指定B.当事人自己选定C.双方当事人共同选定D.仲裁委员会指定E.公证机关指定【正确答案】AC24.根据建设工程安全生产管理条例的规定，施工单位应当（）。A.提出防范生产安全事故的指导意见和措施建议B.建立、健全本单位安全生产责任制C.组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程D.保证本单位安全生产条件所需资金的投入E.对所承担的建设工程进行定期和专项安全检查，并做好安全检查记录【正确答案】BCDE25.关于行政复议、行政诉讼，下列说法错误的有()。A.行政复议法规定，被申请人应自收到复议申请书或笔录复印件之日起7日提出书面答复B.行政复议期间，被申请人改变被申请复议的具体行政行为的，不影响行政复议案件的审理C.行政复议期间，复议机关发现被申请人的相关行政行为违法，可以制作行政复议意见书D.行政复议仅对具体行政行为进行合法性审查E.行政诉讼实行对具体行政行为进行合法性审查原则【正确答案】AD26.对于建设工程分包的表述中，不正确的是（）。A.建设单位可以直接指定分包人B.承包单位不得将其承包的全部建筑工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人C.分包单位不得将其承包的工程再次分包给他人D.经建设单位同意，建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分非主体工程发包给具有相应资质条件的分包单位E.分包单位与总承包单位就全部工程承担连带责任【正确答案】AE27.招标人在发出中标通知书前，由评标委员对中标人进行再次审查确认的情形有（）。A.中标候选人财务状况发生较大变化，可能影响其履约能力B.中标候选人未能缴纳履约保证金C.中标候选人放弃中标D.中标候选人存在违法行为，可能影响其履约能力E.中标候选人经营发生较大变化，可能影响其履约能力【正确答案】ADE28.在建设项目施工中，施工单位与其他主体产生债的情形说法正确的有（）等A.施工单位与混凝土供应商订立合同，属于合同之债?B.施工现场的钢筋坠落砸伤现场外的行人，属于侵权之债?C.施工单位将本应汇给甲单位的材料款汇入了乙单位帐号，属于合同之债?D.材料供应商向施工单位交付材料，属于合同之债?E.施工现场发生大火，过路人因抢救物资而受伤产生的医药费，属于侵权之债【正确答案】ABD29.【真题】根据民事诉讼法，属于广义民事诉讼当事人的有（）。A.第三人B.刑事附带民事案件自诉人C.原告与被告D.共同诉讼人E.辩护人【正确答案】ABCD30.工程建设遇到下列情况时，应当由建设单位依法申办审批手续的有()。A.可能损坏道路、管线、电力、邮电通信等公共设施的B.施工现场要拆除的构筑物的C.需要临时停水、停电、中断道路交通的D.需要进行爆破作业的E.施工需要临时占用规划批准范围以外场地的【正确答案】ACDE31.下列选项中，属于建设工程安全生产管理条例规定的工程监理单位安全责任有()。A.依法对施工安全事故隐患进行处理B.依照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理C.不得明示或暗示施工单位使用不符合安全施工要求的物资D.对安全技术措施或专向施工方案进行审查E.及时、如实报告生产安全事故【正确答案】ABD32.【真题】民事违约责任的承担方式有（）。A.赔偿损失B.采取补救措施C.继续履行D.精神损失赔偿E.赔礼道歉【正确答案】ABC33.保证的方式分为（）。A.一般保证B.定金保证C.部分连带责任保证D.连带责任保证E.抵押【正确答案】AD34.根据合同法的规定，下列合同中免责条款无效的是()。A.造成对方人身伤害的B.因故意造成对方财产损失的C.因过失造成对方财产损失的D.因重大过失造成对方财产损失的E.意思表示不真实的【正确答案】ABD35.从事建筑活动的建筑施工企业，按照其拥有的（）等条件，划分为不同的资质等级。A.注册资本B.专业技术人员C.咨询服务人员D.已完成的建筑工程业绩E.已完成和正在进行的建筑工程业绩【正确答案】ABD36.发出中标通知书后，招标人和中标人双方应该按照（）订立书面合同。A.招标公告B.招标文件C.中标人的投标文件D.评标价格E.最终谈判订立的协议【正确答案】BC37.施工单位对列入建设工程概算的安全作业环境及安全施工措施所需费用，应当用于()。A.施工安全防护用具及设施的采购B.施工安全防护用具及设施的更新C.安全生产无事故奖励D.安全生产条件的改善E.职工福利【正确答案】ABD38.某建筑公司与某劳务分包公司发生经济纠纷，双方协议约定通过调节来解决纠纷。该案适宜采用的调节形式包括()。A.人民调解B.行政调解C.仲裁调解D.法院调解E.专业机构调解【正确答案】BCDE39.【真题】关于评标委员会组成及其行为的说法，正确的有()。A.投标人的债权人不得担任评标委员会的专家成员B.评标委员会成员可以拒绝在评标报告上签字C.评标委员会成员可以全部采取随机抽取的方式确定D.招标人必须确定排名第一的中标候选人为中标人E.为了便于操作，评标委员会可以对评标标准进行细化【正确答案】ABC40.承担违约责任的构成要件包括()。A.有违约的事实B.给当事人一方造成损失C.当事人一方主观上故意D.A和B之间有因果关系E.当事人一方主观上过失【正确答案】ACE41.建筑施工企业的下列行为中，应作为不良行为记入其信用档案的有()。A.甲公司用仲裁方式解决与建设单位的合同履约纠纷B.乙公司中标后不与建设单位签订合同，受到行政处罚C.丙公司将承包的工程转包给他人被责令停业整顿D.丁公司允许包工头以自己的名义承包工程，被吊销了营业执照E.戊公司因工资纠纷被员工投诉【正确答案】BCD42.根据和暂行规定，下列文件属于投标文件内容的有（）。A.投标邀请书B.投标函及其附录C.施工组织设计D.项目管理机构E.法定代表人身份证明【正确答案】BCDE43.依据建筑法的规定，超越本单位资质等级承揽工程应承担的法律责任包括()。A.责令停止违法行为，处以罚款B.可以责令停业整顿、降低资质等级C.给以警告，限期整改D.情节严重的，吊销资质证书E.有违法所得的，予以没收【正确答案】ABDE44.下列选项中，属于行政处罚的是()。A.警告B.罚款C.责令停产停业D.开除E.没收违法所得【正确答案】ABCE45.某