监理工程师《建设工程合同管理》考试试题强化卷（答案）【63】

监理工程师建设工程合同管理考试试题强化卷（答案）答题时间：120分钟 试卷总分：100分 题号一二三合计统分人得分 一.单选题(共100题)1.建设工程项目设备材料采购招标，最低投标价法考虑的因素为（）。A.交货期B.投标价C.设备性能D.生产能力【正确答案】B2.甲将工程机械借给乙使用，乙却将该工程机械卖给丙。依据我国合同法的规定，乙丙之间买卖工程机械合同的效力是()。A.有效B.无效C.效力待定D.可变更或撤销【正确答案】C3.下列不属于公开招标缺点的是（）。A.评标工作量大B.招标时间长C.所需费用高D.竞争激烈程度较差【正确答案】D4.【真题】施工合同中约定仲裁作为解决合同争议的最终方式，必须写明的是（）。A.申请仲裁的意思表示B.仲裁事项C.选定的仲裁委员会名称D.适用的仲裁规则【正确答案】C5.一方当事人在履行合同过程中发生困难，另一方当事人应在法律允许的范围内给予帮助。这体现了在合同履行过程中应遵循（）。A.公正原则B.诚实信用原则C.团结互助原则D.公平原则【正确答案】B6.某建设工程物资采购合同，采购方向供货方交付定金4万元。由于供货方违约不能全部交货，按合同约定计算的违约金为10万元，则采购方有权要求供货方支付()承担违约责任。A.4万元B.8万元C.10万元D.14万元【正确答案】C7.供货方供应的袋装水泥，采购方与供货方进行现场交货的数量检验时，应采用（）计算交货数量。A.查点法B.理论换算法C.衡量法D.经验鉴别法【正确答案】A8.【真题】为了建立能够独立承担民事责任的主体制度，在工程建设领域推行的管理制度是（）。A.项目法人责任制B.招标投标制C.工程监理制D.合同管理制【正确答案】A9.建筑工程一切险往往还加保（）。A.安装工程一切险B.人身意外伤害险C.机械损坏险D.第三者责任险【正确答案】D10.工程实践应用时，通用条款中适用于招标项目的条或款不必在专用条款内重复，需要补充细化的内容应与（）的条或款的序号一致。A.专用条款B.通用条款C.附录D.协议书【正确答案】B11.根据FIDIC施工合同条件，施工合同的有效期为自合同订立之日起至（）之日止。A.竣工移交B.工程师签发工程接收证书C.工程师颁发履约证书D.结清单生效【正确答案】D12.如果工程延期竣工，承包人有义务保证履约担保继续有效。由于发包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需的费用由()承担；由于承包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需费用由()承担。A.承包人，承包人B.发包人，发包人C.承包人，发包人D.发包人，承包人【正确答案】D13.确定建设工程施工合同变更价款的原则不包括（）。A.合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款B.合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款C.合同中没有适用于变更工程的价格，由承包人提出适当的变更价格，经工程师确认后执行D.合同中有类似于变更工程的价格，由承包人提出适当的变更价格，经工程师确认后执行【正确答案】D14.工期在18个月以上的合同，发包人和承包人在招标投标阶段和签订合同时不可能合理预见到一年半以后物价浮动和后续法规变化对合同价款的影响，为了合理分担外界因素影响的风险，应采用()。A.单项价格合同B.固定价格合同C.可调价格合同D.成本加酬金合同【正确答案】C15.合同法律关系的客体不包括（）。A.物B.法人C.行为D.智力成果【正确答案】B16.某工程施工合同约定的工期为20个月，专用条款规定承包人提前竣工或延误竣工均按月计算奖金或延误损害赔偿金。施工至第16个月，因承包人原因导致实际进度滞后于计划进度。承包人修改后的进度计划的竣工时间为第22个月，工程师认可了该进度计划的修改。承包人的实际施工期为21个月。下列关于承包人的工期责任的说法中，正确的是（）。A.提前工期1个月给予承包人奖励B.延误工期1个月追究承包人拖期违约责任C.对承包人既不追究拖期违约责任，也不给予奖励D.因工程师对修改进度计划的认可，按延误工期05个月追究承包人违约责任【正确答案】B17.下列关于专业分包的说法，错误的是（）。A.施工专业分包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险B.专业分包工程通过竣工验收后，对其施工的工程质量不再承担责任C.施工专业分包人应当编制专业工程的施工组织设计和进度计划D.施工专业分包人在完成约定的施工任务后，获得包括施工成本、管理成本、利润等全部收入【正确答案】B18.关于建设工程设计合同当事人的说法，正确的是（）。A.发包人可以不是建设单位B.承包人不必是法人C.总承包人必须具有工程设计甲级或乙级综合资质D.发包人必须具有自行组织招标的能力【正确答案】A19.【真题】根据标准施工合同，关于监理人指示的说法，错误的是()。A.发布指示前与当事人双方协商，尽量达成一致B.监理人的指示无权免除合同约定的承包人义务C.监理人的指示无权变更合同约定的承包人权力D.监理人的指示有权变更合同约定的发包人义务【正确答案】D20.设计合同中约定的费用为估算设计费，需按批准的（）核算设计费。A.扩大的初步设计概算B.施工图预算C.投资估算算D.初步设计概算【正确答案】D21.依据建设工程施工合同(示范文本)规定，投料试车工作应在工程竣工（）。A.验收后由发包人负责B.验收前由发包人负责C.验收后由工程师负责D.验收前由工程师负责【正确答案】A22.FIDIC土木工程施工分包合同条件规定，分包合同的价格应为（）。A.承包商发出的“中标通知书”中接受的价格B.分包商提出的估算价格C.工程师确定的价格D.通过业主同意的价格【正确答案】A23.债权人按照合同约定占有对方的财产，当债务人不能按照合同约定期限履行债务时，债权人有权依照法律规定享有处置该财产并得到优先受偿的权利称为（）。A.抵押B.留置C.质押D.保证【正确答案】B24.国家强制监理招标宜采用的招标方式为()。A.公开招标B.邀请招标C.议标D.监理规划和大纲竞选【正确答案】B25.风险型CM合同采用()的计价方式。A.固定总价B.可调总价C.单价合同D.成本加酬金【正确答案】D26.【真题】下列引起合同法律关系产生.变更与消灭的法律事实仲裁，属于“行为”的是（）。A.因国际禁运解除进口设备运输合同B.因战争导致在建工程合同工期延长C.因建设意图g改变，建设单位和施工单位协商变更工程承包范围D.因工程所在地山体滑坡，建设单位和施工单位协商解除合同【正确答案】C27.甲建设单位确定乙施工单位为中标单位，于2013年5月1日发出中标通知书，双方最迟应该在（）签订书面合同。A.2013年5月15日B.2013年5月16日C.2013年5月30日D.2013年5月31日【正确答案】C28.关于指定代理的叙述中，不正确的是（）。A.在指定代理中，被指定的人称为指定代理人B.依法被指定为代理人的，如无特殊原因不得拒绝担任代理人C.指定代理只在没有转代理人和法定代理人的情况下适用D.指定代理是根据人民法院和有关单位的指定而产生的代理【正确答案】C29.【真题】要约与要约邀请的共同特征是()。A.内容具体明确B.具备合同的一般条款C.明示订立合同的意思表示D.对行为人具有约束力【正确答案】C30.FIDIC施工合同条件规定，施工合同内约定的工期是指，承包商在（）中承诺的竣工时间。A.中标书附录B.投标书附录C.中标书D.投标书【正确答案】B31.工程建设施工过程中，（）是最为常用的一种担保方式。A.定金B.留置C.保证D.质押【正确答案】C32.在施工索赔中，工程师处理索赔的决定（）。A.承包人必须接受B.仲裁机构应予以认可C.不具有强制性的约束力D.排除了法院的诉讼管辖【正确答案】C33.甲公司欠某供应商1000万元货款，现甲公司分立为乙、丙两家公司。关于甲公司分立后的l000万元债务的清偿问题的说法，正确的是（）。A.应当由乙、丙两公司承担连带清偿责任B.乙公司与丙公司均不承担清偿责任C.应当由甲公司承担全部债务D.应当由乙公司承担全部债务【正确答案】A34.某采购员受A企业授权去B公司采购设备，在采购过程中，该采购员用盖有A企业公章的空白合同文本，与B公司签订了购买包装材料的合同，则()。A.合同无效，由采购员向B公司进行赔偿B.合同有效，但货款应由采购员承担C.合同无效，A企业可能退货D.合同有效，货款应由A企业支付【正确答案】D35.关于抵押的说法，不正确的是（）。A.抵押的财产不转移占有B.抵押的财产不一定为抵押人所有C.土地所有权不可以作为抵押物D.抵押合同应自登记之日起生效【正确答案】D36.根据施工合同(示范文本)的规定，工程师接到承包人提交的进度计划后，应在合同约定的时间内予以确认或提出修改意见。如果工程师没有在约定时间内予以确认或提出修改意见，则视为（）。A.工程师未确认，承包人应该修改进度计划B.工程师未确认，承包人应等待工程师的进一步指示C.工程师已经确认，承包人不再承担计划的缺陷责任D.工程师已经确认，承包人仍应承担计划的缺陷责任【正确答案】D37.【真题】下列关于合同公证的说法中，正确的是（）。A.合同公证只能确认合同的真实性B.合同公证由工商行政管理机关作出C.合同公证的效力只能限于国内D.经公证的合同，法律效力高于经过签证的合同【正确答案】D38.根据建设工程合同(示范文本)的规定，群体工程中采取分阶段进行施工的（），承包人应按照发包人提供图纸及有关资料的时间，按工程编制进度计划，分别向工程师提交。A.单项工程B.单位工程C.分部工程D.分项工程【正确答案】A39.【真题】市场经济主要是依据（）规范当事人的交易行为。A.行政手段B.合同C.诚信D.道德【正确答案】B40.当事人订立合同，要经过要约、承诺。下列文件中，构成合同要约的是（）。A.投标文件B.招标公告C.宣传广告D.招股说明书【正确答案】A41.材料采购合同在履行过程中，供货方提前1个月通过铁路运输部门将订购物资运抵项目所在地的车站，且交付数量多于合同约定的尾差，()。A.采购方不能拒绝提货，多交货的保管费用应由采购方承担B.采购方不能拒绝提货，多交货的保管费用应由供货方承担C.采购方可以拒绝提货，多交货的保管费用应由采购方承担D.采购方可以拒绝提货，多交货的保管费用应由供货方承担【正确答案】B42.卖方应在货物装完启运后以传真形式将全部装运细节（）。A.仅通知买方B.仅通知保险公司C.通知买方和保险公司D.通知承运人【正确答案】C43.FIDIC施工合同条件规定，设置缺陷通知期的目的是为了（）。A.证明承包商的施工工艺达到了合同规定的标准B.判定承包商的施工是提前竣工，还是延误竣工C.考验工程在动态运行条件下是否达到了合同中技术规范的要求D.确定业主应保证履行给承包商付款的义务【正确答案】C44.FIDIC土木工程施工分包合同条件规定，在工程师颁发（）后的28d内，将履约保函退还分包商。A.缺陷责任证书B.支付证书C.履约保证书D.工程接收证书【正确答案】A45.风险对策的决策过程中，一般情况下对各种风险对策的选择原则是()。A.首先考虑风险转移，最后考虑损失控制B.首先考虑风险转移，最后考虑风险自留C.首先考虑风险回避，最后考虑损失控制D.首先考虑风险回避，最后考虑风险自留【正确答案】B46.在承包工作范围内,部分由承包商负责设计的图纸,应在合同约定的时间内将经过行政法规规定的审查程序批准的设计文件提交工程师审核,如果设计图纸仍有质量问题,则责任应当由()承担。A.发包人B.承包人C.工程师D.发包人与承包人共同【正确答案】B47.设计工作正式开始前，委托方预先给付设计单位的一笔拨款在合同内规定为定金。合同履行过程中进行阶段支付时，委托方()。A.按已完成设计工作的价值占合同总价的比例扣回B.按定金总额除以合同约定的阶段支付次数的平均值扣回C.每次阶段支付时均不许扣减定金D.每次阶段支付时可将一定比例金冲抵部分设计费【正确答案】C48.标志着合同对双方当事人的法律约束力的开始的是（）。A.合同成立B.合同生效C.合同签订D.要约到达受要约人【正确答案】B49.建筑工程一切险的保险期限（）开始。A.自工地动工或材料、设备运抵工地时起，以先发生为准B.自工地动工C.自主要材料、设备运抵工地D.保险公司中约定日期【正确答案】A50.关于抵押效力的表述中，有误的是（）。A.当事人可以约定抵押担保的范围B.抵押人有义务妥善保管抵押物并保证其价值C.抵押权可以与债权分离而单独转让或者作为其他债权的担保D.抵押期间，抵押人转让已办理登记的抵押物，应当通知抵押权人并告知受让人转让物已经抵押的情况【正确答案】C51.在合同履行过程中，承包人违反合同规定，监理人在发出整改通过()天后，承包人仍不纠正违约行为，发包人可以向承包人发出解除合同通知。A.1B.14C.28D.56【正确答案】C52.评标委员会以标底衡量报价得分时，首先应（）。A.按评标规则计算各项得分B.确定标底C.确定入围的有效投标D.比较投标书的优劣【正确答案】C53.任何一方当事人不履行或者不适当履行合同规定的义务而应当承担的法律责任称为（）。A.连带责任B.保证责任C.缔约过失责任D.违约责任【正确答案】D54.【真题】工程投标时，投标保证金对投标人具有约束力的期限是()。A.申请资格预审日起，至开标日止B.购买招标文件日起，至开标日止C.投标截止日起，至招标人确定中标人日止D.投标截止日起，至招标人中标人签订合同日止【正确答案】D55.合同法律关系的客体是指()。A.合同的当事人B.合同双方的权利C.合同双方的义务D.合同的标的【正确答案】D56.下列选项中，不属于必须实行公开招标的是（）。A.对于单项合同估算价在30万元人民币以上的设计服务的采购B.全部使用国有资金投资的工程建设项目设计服务招标C.国务院发展和改革部门确定的国家重点项目D.省、自治区、直辖市人民政府确定的地方重点项目【正确答案】A57.【真题】施工合同履行期间市场价格浮动对施工成本造成影响时，是否允许调整合同价格要视()来决定。A.合同工期长短B.材料价格浮动幅度C.合同计价方式D.劳动办价格浮动幅度【正确答案】A58.甲公司与乙公司签订的采购合同约定，10月13日甲公司向乙公司支付50万元预付款，11月13日乙公司将采购物品送至甲公司处。但在10月10日，甲公司获取确切证据证明乙公司届时将不能履行合同，10月13日乙公司要求甲公司支付预付款，此时甲公司可以行使（）。A.后履行抗辩权B.不安抗辩权C.同时履行抗辩权D.撤销权【正确答案】B59.如果当事人在施工合同中约定通过仲裁解决争议，若因一方的违约行为，另一方按约定的程序终止了合同，双方发生了争议，此争议应当由()进行处理。A.终止合同方选定的仲裁委员会B.违约方选定的仲裁委员会C.双方选定的仲裁委员会D.有管辖权的人民法院【正确答案】C60.支付委托监理合同的酬金过程中，如果委托人对监理人提交的支付通知书中酬金或部分酬金项目提出异议，应在收到支付通知书（）h内向监理人发出表示异议的通知，但不得拖延其他无异议酬金项目支付。A.12B.24C.36D.48【正确答案】B61.【真题】甲是某材料供应公司的法定代表人，董事会授权其可立l000万元以下的合同。甲与某施工企业订立了2000万元的合同，施工企业不知其超越权限。该合同的效力状态为（）。A.不成立B.无效C.可撤销D.效力待定【正确答案】D62.经发包人同意后，承包人可以将部分工程的施工任务分包给分包人，由分包人向发包人履行部分义务。关于这一法律关系，下列说法正确的是（）。A.在合同履行期间，债权人可以强制要求第三人履行债务B.若第三人违约，当事人可直接向其追究违约责任C.当事人之间的权利义务关系不改变D.当事人之间的权利义务关系自合同生效之日起转移给第三人【正确答案】C63.招标人自行招标，必须设有专门的招标机构或者拥有（）名以上专职招标业务人员。A.2B.3C.4D.5【正确答案】B64.下列关于投标人须知的说法，错误的是（）。A.投标人须知包括文字说明和投标人须知前附表两个文件B.投标人须知是对所有招标项目的通用性规定C.招标人应结合招标项目具体特点和实际需要编制和填写D.附表中的内容可以与正文内容相抵触【正确答案】D65.如果执行政府定价或政府指导价，在合同约定的交付期限内政府价格调整时，按照（）计价。A.交付时的价格B.签订时的价格C.较高的价格D.合同签订时与交付时的平均价格【正确答案】A66.FIDIC施工合同条件规定，付给争端裁决委员会委员的酬金有（），由业主与承包商平均负担。A.月聘请费、日酬金和奖金三部分B.月聘请费和日酬金两部分C.月聘请费D.月聘请费和奖金两部分【正确答案】B67.招标的资格预审须知中规定，采用限制合格者数量为8家的方式。当排名第8的投标人放弃投标时，应当（）。A.仅允许排名前7名的投标人参加投标B.改变预审合格标准，只设合格分，不限制合格者数量C.由排名第9的递补，维持8家投标人D.重新进行资格预审【正确答案】C68.关于公开招标和邀请招标的开标说法中，不正确的是（）。A.公开招标和邀请招标均应举行开标会议，体现招标的公平、公正和公开原则B.在投标须知规定的时间和地点由招标人主持开标会议，所有投标人均应参加，并邀请项目建设有关部门代表出席C.开标时，由投标人或其推选的代表检验投标文件的密封情况D.开标后，只允许招标人更改投标书的内容和报价及优惠条件.【正确答案】D69.【真题】关于建筑材料采购招标的说法，错误的是()。A.同类材料可以一次招标分期交货，投标人对应供货总量报价B.不同材料分几个合同包一次招标，投资人可自主选择一个或几个合同报价C.一个合同包内台有几种类型的材料，允许投标人只针对其中一种类型材料报价D.不同材料可以分阶段招标，投标人仅针对本次招标报价【正确答案】C70.由于发包人或工程师指令承包人加快施工速度，缩短工期，引起承包人人、财、物的额外开支而提出的索赔叫做（）。A.工程变更索赔B.工程加速索赔C.工期索赔D.工程延误索赔【正确答案】B71.根据建设工程施工合同(示范文本)通用条款的规定，因不可抗力事件导致的承包人机设备损坏及停工损失，由（）承担。A.发包人B.承包人C.工程师D.承包人和发包人共同【正确答案】B72.执行政府指导价的合同，合同当事人一方未在交付期限内交付合同标的时，依据合同法的规定，遇价格下降时，应执行()。A.原价格B.新价格C.原价格和新价格的平均价D.市场价格【正确答案】B73.从风险所造成的后果考虑，既可能造成损失也可能创造收益的风险是()。A.纯风险B.投机风险C.基本风险D.特殊风险【正确答案】B74.【真题】工程评标中，个别评标委员会成员对评标结果有异议时，正确的处理方法是()。A.要求重新评标B.回头说明其不同意见和理由C.书面说明其不同意见和理由D.要求其他成员说明同意的意见和理由【正确答案】C75.工程竣工验收未能通过，经过承包人修正后再次验收检验合格。这种情况下，计算承包人的实际竣工日期应为（）之日。A.承包人第一次提交竣工验收报告B.承包人修改后再次提请竣工验收C.最终验收合格D.办理竣工验收手续【正确答案】B76.工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由（）承担。A.发包人B.承包人C.工程师D.承包人和发包人共同【正确答案】A77.在监理合同的履行期间，因监理单位的过失给业主造成经济损失20万元，该合同中业主向监理单位支付的监理酬金总额为10万元，监理单位缴纳的税金为1万元，监理单位承担的赔偿责任不应超过()万元。A.20B.10C.9D.1【正确答案】C78.下列关于招标流程的相关说法错误的是（）。A.现场踏勘是由招标人组织的B.招标人必须委托招标代理机构进行招标事宜C.评标委员会成员中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二D.组织投标预备会一般应在投标截止时间15日以前进行【正确答案】B79.甲公司授权其采购员到乙公司购买一批电视机，并交给该采购员一份已盖公司公章的空白合同书，该采购员用此合同书与乙公司订立了购买电视机的合同。乙公司按时交货后未收到货款，双方发生纠纷后，乙公司应（）。A.要求甲公司支付电视机货款B.要求该采购员支付电视机货款C.中止合同并要求甲公司退货D.换货后要求甲公司支付电视机货款【正确答案】A80.美国建筑师学会（AIA）编制的系列标准合同文本不适用于（）。A.非传统模式B.CM式C.设计-建造模式D.集成化管理模式【正确答案】A81.下列关于设汁阶段特点的说法中，厂确的是()。A.发计劳动投入量与设计产品质量呈正相关关系B.设计劳动投入量与设计产品质量呈负相关关系C.设计阶段是决定建设工程价值和使用价值的主要阶段D.设计阶段的协调都是不同专业之间的横向协调【正确答案】C82.材料采购合同中，采购方有权部分或全部拒付货款的情况不包括()。A.交付货物的数量少于合同约定，拒付少交部分的货款B.拒付质量不符合合同要求部分货物的货款C.供货方交付的货物多于合同规定的数量且采购方不同意接收部分的货物，在承付期内可以拒付D.供货方交付的货物多于合同规定的数量且采购方不同意接收部分的货物，在承付期外可以拒付【正确答案】D83.合同被撤销后的法律后果为（）。A.返还财产，赔偿损失，追缴财产，收归国有B.赔礼道歉，赔偿损失，追缴财产，收归国有C.赔礼道歉，赔偿损失，追缴财产，收归集体所有D.返还财产，恢复原状，追缴财产，收归集体所有【正确答案】A84.【真题】根据标准施工合同，工程一切险的被保险人应是（）。A.发包人和监理人B.承包人和监理人C.发包人和承包人D.承包人和分包人【正确答案】C85.FIDIC土木工程施工分包合同条件规定，属于业主对分包合同管理的是（）。A.依据主合同对分包工作内容及分包商的资质进行审查，行使确认权或否定权B.对分包工程的批准C.对分包商使用的材料、施工工艺、工程质量进行监督管理D.对分包商的施工进行监督、管理和协调【正确答案】B86.工程师发出口头指示后，未能及时补发书面指示，又在收到承包人将口头指示的书面记录要求工程师确认的函件（）个工作日内未作出确认或拒绝答复，则承包商的书面函件应视为对口头指示的书面确认。A.1B.2C.3D.5【正确答案】B87.FIDIC土木工程施工分包合同条件规定，承包商可以采用（）的方式与分包商签订分包合同。A.邀请招标或议标B.邀请招标或直接指定C.公开招标或邀请招标D.公开招标或议标【正确答案】A88.【真题】甲是某材料供应公司的法定代表人，董事会授权其可订立1000万元以下的合同。甲与某施工企业订立了2000万元的合同，施工企业不知其超越权限。该合同的效力状态为()。A.不成立B.无效C.可撤销D.效力待定【正确答案】D89.关于担保的表述中，有误的是（）。A.担保通常由当事人双方订立担保合同B.担保合同是被担保合同的从合同，被担保合同是主合同，主合同无效，从合同也无效C.担保活动应当遵循协商一致的原则D.担保是指当事人根据法律规定或者双方约定，为促使债务人履行债务实现债权人的权利的法律制度【正确答案】C90.国务院颁布的建设工程质量管理条例明确规定，在正常使用条件下电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程的最低保修期限为（）年。A.2B.5C.7D.14【正确答案】A91.招标单位在评标委员会中人员不得超过三分之一，其他人员应来自()。A.参与竞争的投标人B.招标单位的董事会C.上级行政主管部门D.省，市政府部门提供的专家名册【正确答案】D92.根据建设工程委托监理合同(示范文本)的规定，合同履行过程中，监理人可以单方面提出终止合同的情况是（）。A.委托人增加的监理工作内容过多B.委托人不及时提供与业务有关的工程信息资料C.执行监理业务的时间已到合同约定的日期而工程尚未完工D.委托人订购的设备到货延误，导致施工停工超过半年【正确答案】D93.招标文件一经发出后，需要进行必要的澄清或者修改时，应当在提交投标文件截止日期（）日前，书面通知所有招标文件收受人。A.5B.10C.15D.20【正确答案】C94.在采购合同履行过程中，供货方将货物运到现场后，采购方未在合同规定的时间内开箱检验，产生的后果由（）承担。A.采购方B.发包方C.双方共同D.监理方【正确答案】A95.【真题】根据建设工程施工合同（示范文本），工程变更分为设计变更和其他变更两类。下列变更事项中，属于其他变更的是()。A.改变工程的标高和基线B.增加合同中约定的工程量C.提高合同中约定的质量标准D.改变施工作业顺序和时间【正确答案】C96.【真题】为了保障勘察人完成委托的勘察任务，发包人应提供必要的工作条件。下列工作中，不属于发包人义务的是（）。A.负责青苗树木的损坏赔偿B.拆除地上障碍物C.提供勘察工作的劳动保护用品和装备D.提供水上勘察作业用船【正确答案】C97.能够作为保证人的是()。A.法人的职能部门B.公司C.学校D.幼儿园【正确答案】B98.FIDIC施工合同条件规定，施工合同中构成合同一部分的其他文件是指（）。A.由承包商填写并随投标函一起提交的文件B.在合同协议书或中标函中列明范围的文件C.承包商负责采购材料和设备需提供的样本D.业主的设备和免费提供的材料【正确答案】B99.可作为抵押物进行抵押的财产是（）。A.抵押人所有的房屋B.抵押人有权使用的集体土地所有权C.依法被查封的财产D.抵押人使用的耕地【正确答案】A100.承包人施工的工程质量应当达到合同约定的标准；发包人对部分或者全部工程质量有特殊要求的，应支付由此增加的（），对工期有影响的应给予相应顺延。A.合同约定的合同价款B.追加合同价款C.工程预付款D.工程进度款【正确答案】B二.多选题(共70题)1.FIDIC施工合同条件规定，在分包方中，虽然指定分包商与一般分包商处于相同的合同地位，但二者并不完全一致，其主要差异包括（）。A.选择分包单位的权利不同B.业主对分包商利益的保护不同C.工程款的支付开支项目不同D.分包合同的工作内容不同E.业主对分包商违约行为承担责任的范围不同【正确答案】ABCD2.【真题】某订购50t水泥的材料采购合同，供货方在约定的交货时间前30d通过铁路运输将55t水泥发运到工程所在地车站。采购方将全部货物运到施工现场后露天存放，恰逢连续降雨使3t水泥被浸泡。关于水泥交货后义务和责任的说法，正确的有（）。A.接货后采购方应及时支付50t水泥的货款B.接货后采购方应及时支付55t水泥的货款C.采购方仍按合同约定的到货时间支付50t水泥的货款D.采购方可向供货方索要55t水泥的保管费E.供货方应承担3t水泥的损失【正确答案】CD3.关于支付违约金的相关叙述中，正确的是（）。A.违约金与赔偿损失可以同时采用B.如果当事人约定了违约金，则应当按照支付违约金承担违约责任C.约定违约金低于造成损失的，当事人可以请求人民法院或仲裁机构予以增加D.约定违约金过分高于造成损失的，当事人可以请求人民法院或仲裁机构予以适当减少E.当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失额的赔偿办法【正确答案】BCDE4.根据建设工程施工合同(示范文本)的规定，在施工合同的履行过程中，如果发包人要求承包人使用专利技术或特殊工艺施工的，（）。A.应取得工程师认可B.应负责办理相应的申报手续C.应征得承包人的意见D.应承担申报费用E.应承担试验、使用费用【正确答案】BDE5.某些项目的工程量清单中包括有暂列金额款项，对此款项的理解正确的是()。A.不包含在合同价格之内B.业主的备用金C.可作为供意外用途的开支D.支付时不需业主同意E.用于招标时对尚未确定或不可预见项目的储备金额【正确答案】BCE6.对违反合同者追究责任时，实行()A.违约金、定金并用原则B.以补偿性为原则C.过错原则D.因不可抗力不能履行合同时，部分或者全部免除责任E.严格责任原则【正确答案】BDE7.对索赔报告中要求顺延的工期，工程师在审核中应注意()。A.工程师指示承包商删减合同内工作，同时可要求其缩短工期B.被延误工作只有处于原来的关键线路上才会影响工期C.划清施工进度拖延的责任D.无权要求承包人缩短合同工期E.被延误工作应是处在施工进度计划关键线路上的施工内容【正确答案】CDE8.【真题】根据建设工程质量管理条例，工程在正常使用条件下，承包人对工程质量保修期限最低为2年的工程有（）。A.基础设施工程B.防水工程C.设备安装工程D.电气管线工程E.给水管道工程【正确答案】CDE9.在FIDIC合同条件中，对于颁发工程移交证书的程序，下列提法错误的有()。A.工程达到基本竣工要求后，承包商以书面形式向工程师申请颁发移交证书B.工程师接到申请后的21天内，如认为已满足竣工条件，即可颁发证书C.如工程师认为没有达到竣工条件，则指出还应完成哪些工作D.承包商按工程师指示完成相应工作并得到其认可后，需再次提出申请E.部分工程的竣工验收不颁发移交证书【正确答案】BDE10.【真题】关于大型工程设备采购招标中交货期的说法中，正确的是()。A.设备制造厂家生产计划是否合理B.允许交货时间与招标文件要求的时间有一定的偏差C.如果交货时间不能接受，视为非响应投标D.提前交货不考虑降价评标价E.投标资料表中规定的备品备件能否与主机设备同时交货【正确答案】BCD11.建设工程项目设备材料采购招标，下列选项中，综合评标法需要考虑的因素有()。A.零配件B.交货期C.付款条件D.寿命残值E.运输费用【正确答案】ABCE12.下列合同中，属于效力待定合同的有（）。A.因重大误解订立的合同B.与无代理权人订立的合同C.与限制民事行为能力人订立的合同D.与行政法人单位订立的合同E.与超越权限的法定代表人订立的合同【正确答案】BCE13.合同公证与鉴证的相同点体现在（）。A.合同鉴证与公证的办理机关相同B.合同鉴证与公证的办理程序相同C.合同鉴证与公证的内容和范围相同D.合同公证与鉴证，除另有规定外，都实行自愿申请原则E.合同鉴证与公证的目的都是为了证明合同的合法性与真实性【正确答案】CDE14.“建筑工程一切险”的保险责任范围包括（）。A.海啸、飓风、台风B.龙卷风、风暴、暴雨C.洪灾、冻灾、火山爆发D.火灾、爆炸E.氧化、锈蚀、渗漏【正确答案】ABCD15.下列关于设计施工总承包合同模式下分包工程的说法错误的是（）。A.承包人不得将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给第三人B.发包人已同意投标文件中说明的分包，分包工作不需要经发包人同意C.承包人不得将设计和施工的主体、关键性工作的施工分包给第三人D.分包人的资质能力不需要经过监理人审查E.发包人同意分包的工作，承包人应向发包人和监理人提交分包合同副本【正确答案】BD16.依据招标投标法，招标方式包括（）。A.公开招标B.议标C.自行招标D.邀请招标E.委托招标【正确答案】AD17.合同中可以约定由债务人向第三人履行部分义务。这种情况的法律关系的特点表现为（）。A.在合同履行期限内，债权人可以要求第三人履行债务，但不能强迫第三人履行债务B.债权的转让在合同内有约定，但不改变当事人之间的权利、义务关系C.在合同履行期限内，第三人可以向债务人请求履行，债务人不得拒绝D.对第三人履行债务原则上不能增加履行的难度和履行费用，否则增加费用部分应由合同当事人的债权人给予补偿E.债务人未向第三人履行债务或履行债务不符合约定，应向合同当事人的债权人承担违约责任【正确答案】BCDE18.对招标项目的投标人在研究招标文件和现场考察后提出的质疑，招标人的正确处理方式有()。A.以书面形式将质疑的解答通知所有投标人B.以口头形式将质疑的解答通知所有投标人C.仅对提出质疑人给予书面形式的解答D.解昝应说明问题的来源E.在标前会上给予解答并记入会议纪要【正确答案】AE19.下列文件中，属于施工合同组成部分的有（）。A.合同协议书B.工程报价单或预算书C.投标文件中的施工组织设计D.工程量清单E.规范及有关技术文件【正确答案】ABDE20.下列情形导致的合同进度计划工作延误中，应当给予承包人延长工期和增加费用，并支付合理利润的有()。A.因发包人原因导致的暂停施工B.发包人提供的基准资料错误C.承包人原因导致的暂停施工D.发包人采购的材料、工程设备延误到货或变更交货地点E.政府管理部门原因导致的工期延误【正确答案】ABDE21.依据合同法的规定，当合同履行地点约定不明确，双方不能达成补充协议，且无法通过合同相关条款及交易习惯予以确定时，则应当遵循以下（）规则加以确定。A.交付不动产的，在不动产所在地B.给付货币的，在给付货币一方所在地C.交付动产的，在接受动产一方所在地D.设备采购，在采购方所在地E.材料采购，在供货方所在地【正确答案】AE22.设计合同示范文本中，适用于民用建设工程设计的合同，其主要条款包括（）。A.发包人应提供的有关资料和文件B.委托设计任务的范围和内容C.项目投资要求D.工程用地规划E.双方的责任【正确答案】ABE23.材料采购合同中，采购方的违约责任包括（）。A.提前交货B.不按合同约定接受货物C.产品的质量缺陷D.货物交接地点错误E.逾期付款【正确答案】BDE24.资格审查委员会向招标人提交的书面资格审查报告的内容包括（）。A.基本情况和数据表B.标底C.资格审查委员会名单D.澄清、说明、补正事项纪要E.评分比较一览表的排序【正确答案】ACDE25.投保了“建筑工程一切险”的项目，其担保期限终止日描述正确的是()。A.工程所有人对部分或全部工程验收合格发生较早时B.工程全部竣工日C.工程所有人实际占用部分或全部工程较早时D.保险单明细表中列明的建筑期保险终止日E.工程保修期结束日【正确答案】ACD26.设备招标评审要素确定后可以采用打分法来进行评标，关于打分法的说法正确的有（）。A.打分法的好处是简便易行B.各评标人不是独立给分C.对评标人的水平要求高D.评标考虑因素较为全面E.若采用打分法评标，评分要素和各要素的分值分配均应在招标文件中加以说明【正确答案】ACDE27.【真题】施工过程中如果发包人要求提前竣工，应与承包商协商并签订提前竣工协议。根据建设工程施工合同(示范文本)，提前竣工协议书中应包括的内容有（）。A.提前竣工的时间B.发包人为赶工应提供的便利条件C.承包人采取的赶工措施D.提前竣工需追加的合同价款E.承包人未能提前竣工的延误赔偿计算方法【正确答案】ABCD28.【真题】根据标准设计施工总承包招标文件中的合同条款及格式，关于竣工验收及竣工后试验的说法，正确的有（）。A.承包人应在竣工试验通过后按合同约定进行工程设备试运行B.承包人应提前21天将申请竣工试验的通知送达监理人C.工程验收合格后，发包人直接向承包人签发工程接收证书D.竣工后试验通常在缺陷责任期内工程安全稳定运行一段时间后进行E.工程接收证书中注明的实际竣工日期以验收合格的日期为准【正确答案】ABD29.对于工程分包，叙述正确的有()。A.发包人向分包人支付各种工程款项B.工程分包可解除承包人的责任和义务C.主体工程的施工任务不允许分包D.主要工程量必须由承包人完成E.承包人选择的分包人不需要提请工程师同意【正确答案】CD30.施工合同示范文本规定，对业主与承包商有约束力的合同包括()等文件。A.施工合同条件B.施工合同协议条款C.发包人与监理单位签订的监理委托合同D.发包人上级主管部门的书面指示E.通过洽商变更业主与承包商原定权利义务的补充协议【正确答案】ABE31.综合评估法初步评审标准包含（）三部分。A.形式评审标准B.实质评审标准C.资格评审标准D.响应性评审标准E.详细评审标准【正确答案】ACD32.监理人对分包工程的管理职责有（）。A.批准分包工程部位B.审查分包商资质C.协调分包工程的施工D.检查分包工程使用的材料E.参与计量分包人完成的永久工程【正确答案】BD33.【真题】建设工程材料设备采用非即时买卖合同的种类有()。A.货样买卖B.分期交付买卖C.试用买卖D.异地交付买卖E.分期付款买卖【正确答案】ABCE34.对于施工中发生的不可抗力，施工合同示范文本规定发包人应承担的损失包括（）。A.工程所需清理费B.由承包人负责采购，运至施工场地用于施工材料的损失C.工程本身的损害D.承包方造成的人员伤亡损失E.承包人施工机械的停工损失【正确答案】ABC35.【真题】施工企业从银行贷款，可作为质押担保的有()。A.汽车B.土地C.土地所有权D.支票E.可以转让的商标专用权【正确答案】ADE36.【真题】建设工程设计合同（示范文本）规定，下列工作中，属于设计单位义务的有()。A.组织设计成果鉴定B.参加隐蔽工程验收C.审查外商提供的设备设计图样D.组织并主持设计交底会E.向有关主管部门办理竣工图样的审查备案【正确答案】BC37.下列选项中属于监理人对分包合同的管理工作的有（）。A.检查确认分包工程的施工质量B.确认分包人完成的工程量C.向分包商发出变更指令D.审查分包商的资质E.对分包人使用的材料进行监督【正确答案】ABDE38.仲裁的原则包括()。A.自愿原则B.公平合理原则C.公开原则D.一裁终局原则E.仲裁依法独立进行原则【正确答案】ABDE39.根据FIDIC施工合同条件可知，（）的关系不是合同法律关系。A.业主和指定分包商B.业主和工程师C.业主和分包商D.承包商和指定分包商E.业主和承包商【正确答案】AC40.工程开工前，合同双方应做好有关准备工作。下列关于施工进度计划的叙述，正确的是（）。A.工程师对进度计划和对承包人施工进度的认可，可以免除承包人对施工组织设计和工程进度计划本身的缺陷所应承担的责任B.群体工程中采取分阶段进行施工的单项工程，承包人也不应按单项工程编制进度计划C.承包人应当在专用条款约定的日期，将施工组织设计和施工进度计划提交工程师D.工程师接到承包人提交的进度计划后，应当予以确认或者提出修改意见E.进度计划经工程师予以认可的主要目的，是作为发包人和工程师依据计划进行协调和对施工进度控制的依据【正确答案】CDE41.对委托人和监理人都有约束力的合同文件包括()。A.监理招标文件B.监理中标函C.合同实施过程中双方签署的补充文件D.监理合同标准条件E.工程量清单【正确答案】BCD42.按照不同的标准，建设工程材料设备采购合同可以有不同的分类建设工程材料设备采购合同的买受人可以是（）。A.发包人B.监理人C.承包人D.生产厂家E.供货人【正确答案】AC43.合同的形式中，除口头和书面形式以外的其他形式包括（）。A.电报、电传B.公证C.登记D.审批E.数据电文【正确答案】BCD44.【真题】根据英国NEC工程施工合同，关于风险预警机制早期警告的说法，正确的是()。A.项目经理和承包商可以要求召开早期预警会议B.早期预警会议应由雇主主持C.可以邀请地方行政机关代表参加会议D.项目经理应对会议作出的决定记录在案，会后发给承包商E.承包商未对某事件发出早期警告的，可适当减少承包商应得的补偿【正确答案】ACD45.建设工程施工合同(示范文本)通用条款规定，（）属于承包人的义务。A.向工程师提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计报表B.保证施工场地清洁，符合环境卫生管理的有关规定C.按工程需要提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施，并负责安全保卫D.按专用条款约定的数量和要求，向发包人提供在施工现场办公和生活的房屋及设施，发生的费用由发包人承担E.协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(包括文物保护建筑)、古树名木的保护工作，并承担有关费用【正确答案】ABCD46.设计合同规定设计人