二级建造师《建设工程法规及相关知识》试题题库强化卷（答案）（第88版）

二级建造师建设工程法规及相关知识试题题库强化卷（答案）答题时间：120分钟 试卷总分：100分 题号一二三合计统分人得分 一.单选题(共100题)1.中外合作经营单位建筑业企业中方合营者的出资总额不得低于注册资本的（）。A.50%B.35%C.30%D.25%【正确答案】D2.根据工程建设行业标准管理办法规定，工程建设行业标准的批准部门应当适时对实施后的标准进行复审，复审的结论不包括()。A.继续有效B.予以修订C.另行制定D.予以废止【正确答案】C3.下列建设工程合同中，属于无效合同的有（）A.施工企业超越资质等级订立的合同B.发包人胁迫施工企业订立的合同C.供应商欺诈施工单位订立的采购合同D.施工企业与发包人订立的重大误解合同【正确答案】A4.安装工程一切险的除外责任不包括（）。A.因设计错误引起的保险财产本身的损失B.由于超负荷造成电气设备本身的损失C.由于自然灾害导致调试过程中产生的经济损失D.由于施工用机具失灵造成的本身损失?【正确答案】C5.建筑市场诚信行为信息中的不良行为记录主要是指由()所形成的记录。A.合同履行纠纷B.投诉或诉讼过程C.工程质量和安全检查D.行政处罚【正确答案】D6.以下不适用专属管辖的案件是()。A.房屋买卖纠纷B.土地使用权转让纠纷C.建设工程施工合同纠纷D.农民土地经营纠纷【正确答案】D7.某施工现场发生生产安全事故，造成10人重伤，直接经济损失达到5000万元。根据生产安全事故调查处理条例的规定，本次事故应当由事故发生地()负责调查。A.国务院B.省级人民政府C.县级人民政府D.设区的市级人民政府【正确答案】B8.关于二级注册建造师的执业活动，下列说法中正确的是()。A.施工单位的二级注册建造师，可同时担任两个项目施工的负责人B.不能从事项目总承包管理和工程技术经济咨询C.可超出聘用单位业务范围执业D.保证执业成果的质量并承担相应的责任【正确答案】D9.某承包人一直拖欠材料商的货款，材料商多次索要未果，便将此债权转让给了该工程的建设单位。工程结算时，建设单位提出要将此债权与需要支付的部分工程款抵消，施工单位以自己不知道此事为由不同意。针对本案下列表述中正确的是()。A.材料商转让自己的债权无需让承包人知道B.材料商转让自己的债权应经承包人同意C.若转让时材料商通知了承包人，则建设单位可以主张抵消D.即便转让时材料商通知了承包人，则建设单位也不可以主张抵消【正确答案】C10.施工企业法定代表人甲超出公司章程的规定权限与钢材经销商乙订立了价值800万元的钢材采购合同，钢材经销商乙由于不了解施工企业的内部规定，因而并不知甲超出公司章程的规定权限。则该买卖合同（）。A.有效B.无效C.可撤销D.效力待定【正确答案】A11.某咨询公司与某写字楼业主协商租用部分办公用房，写字楼业主认为该咨询公司提出租用期25年的要求不符合我国合同法规定的租赁期限。我国合同法规定的租赁期限不得超过()年。A.5B.10C.15D.20【正确答案】D12.某企业发现自己的安全生产许可证遗失，其正确做法是()。A.向原发证机关声明作废并申请补办B.向原发证机关申请注销，待该许可证有效期满后补发C.由原发证机关通报原件作废，按规定罚款后补发D.向原发证机关报告，并在媒体上声明作废后，申请补办【正确答案】D13.标的物在订立买卖合同之前已为买受人占有，合同生效即视为完成交付的交付方式是()。A.简易交付B.占有改定C.指示交付D.拟制交付【正确答案】A14.下列纠纷可以申请仲裁的是（）。A.建筑工程施工纠纷B.婚姻纠纷C.劳动纠纷D.财产继承纠纷【正确答案】A15.对于涉及（）工程的专项施工方案，施工单位依法应当组织专家进行论证、审查。A.地下暗挖B.降水C.脚手架D.起重吊装【正确答案】A16.职工发生工伤，经治疗伤情相对稳定后存在残疾、影响劳动能力的，应当进行劳动能力鉴定。根据工伤保险条例的规定，工伤职工劳动能力鉴定结论应由()做出。A.用人单位B.医疗卫生专家组C.市级劳动能力鉴定委员会D.社会保险行政部门【正确答案】C17.施工单位未按照民用建筑节能强制性标准进行施工的，由县级以上地方人民政府建设主管部门责令改正，处民用建筑项目合同价款（）的罚款。A.2%以下B.2%以上4%以下C.3%以上4%以下D.4%以上以上【正确答案】B18.当事人在仲裁后达成和解协议的，正确理解的是（）。A.可以请求仲裁庭根据和解协议作出裁决书B.可以请求仲裁庭根据和解协议作出和解书C.可以请求仲裁庭根据和解协议作出调解书D.不可以撤回仲裁申请【正确答案】A19.某建筑设计院工程师李某，接受公司委派的任务，为某住宅楼绘制了工程设计图，按照著作权法的规定，下列表述正确的是（）。A.李某享有署名权，公司享有著作权的其他权利B.该公司享有图纸著作权的所有权利，但应给李某相应的奖励C.李某享有图纸的所有权，但该公司在其业务范围内可优先使用D.李某享有发表权、署名权、修改权和保护作品的完整权，公司享有著作权的其他权利【正确答案】A20.下面关于抵押效力的说法，错误的是()。A.当事人不可以在抵押合同中约定抵押担保的范围B.抵押人有义务妥善保管抵押物并保证其价值C.转让抵押物的价款不得明显低于其价值D.抵押权与其担保的债权同时存在【正确答案】A21.下列建设工程活动中，不得委托代理的是()。A.工程招标B.设备采购C.工程承包D.请律师代为诉讼【正确答案】C22.下列关于买卖合同法律特征的相关表述中，正确的是()。A.买卖合同属于单务合同B.买卖合同属于实践合同C.买卖合同不以一方当事人交付标的物为合同成立的要件D.买卖合同是一种转移财产使用权的合同【正确答案】C23.某项目2020年3月1日确定了中标人，2020年3月8日发出了中标通知书，2020年3月12日中标人收到了中标通知书，则签订合同的日期应该不迟于（）。A.2020年3月16日B.2020年3月31日C.2020年4月7日D.2020年4月11日【正确答案】C24.下列仲裁协议约定的内容中，属于有效条款的是（）A.仲裁协议约定的两个仲裁机构，且当事人就仲裁机构选择达成一致B.当事人约定争议可以向仲裁机构申请仲裁，也可以向人民法院起诉C.劳动合同约定发生劳动争议向天津仲裁委员会申请仲裁D.合同变更/解除/终止或无效,仲裁条款随之无效【正确答案】A25.下列行为中，属于委托代理的是（）。A.转包工程B.肢解分包C.请律师代为诉讼D.分包商完成主体结构施工【正确答案】C26.建设工程安全生产管理条例规定，建筑施工企业的管理人员违章指挥、强令职工冒险作业，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，依法追究刑事责任。自刑罚执行完毕之日起，（）不得担任任何施工单位的主要负责人、项目负责人。A.2年内B.3年内C.4年内D.5年内【正确答案】D27.下列国家标准中，属于强制性国家标准的是（）A.工程建设通用的信息技术标准B.工程建设行业专用的试验方法C.工程建设通用的有关安全、卫生和环境保护的标准D.工程建设勘察行业专用的质量要求【正确答案】C28.某村委会为获得回扣，以高价与施工单位签订了村内道路施工合同，根据合同法，该合同为()合同。A.无效B.可变更可撤销C.有效D.效力待定【正确答案】A29.当事人在仲裁裁决前调解达成协议的，（）。A.只能要求仲裁庭根据调解协议重新申请仲裁B.不能再申请仲裁C.由仲裁庭裁定终止审理D.仲裁庭应当制作调解书或者根据协议的结果制作裁决书【正确答案】D30.建筑工地使用的下列材料，不必实施见证取样和送检的是()。A.用于承重墙的砖B.用于非承重结构的混凝土小型砌块C.用于拌制混凝土的水泥D.地下、屋面、厕浴间使用的防水材料【正确答案】B31.2011年3月1日，某建筑公司与某水泥厂签订了一份购买水泥的合同，合同中约定水泥厂于2011年4月12日将100t水泥运至建筑公司的施工现场，建筑公司验收货物后三天内支付水泥款。2011年4月12日，水泥厂如约将水泥运至建筑公司的施工现场并通过了建筑公司的验收，但建筑公司却一直没有支付水泥款。2011年5月4日，水泥厂计划起诉，但由于2011年5月4日6月4日发生了洪水导致交通中断，使得起诉活动无法进行。2013年4月20日，水泥厂正式提起诉讼，要求建筑公司偿还水泥款，但法院以超过诉讼时效期间为由对其请求不予支持。以下观点正确的是（）。A.本案例中由于不可抗力原因使得诉讼时效中止，目前还没有超过诉讼时效B.由于不可抗力导致无法进行诉讼的事由必须是发生在诉讼时效期间才能导致诉讼时效中止C.本案例中不可抗力已经导致诉讼时效中止，但没有终止，所以没有超过诉讼时效期间，法院裁定有误D.本案例不符合导致诉讼时效中止条件，已经超过了诉讼时效期间【正确答案】D32.【真题】工程项目质量安全第一责任人是()A.总经理B.部门经理C.安全经理D.项目经理【正确答案】D33.2020年1月，甲建筑材料公司聘请王某担任推销员，但2020年3月，由于王某怀孕，身体健康状况欠佳，未能完成任务，为此，公司按合同的约定扣减工资，只发生活费，其后，又有两个月均未完成承包任务，因此，甲公司作出解除与王某的劳动合同的决定。下列选项中表述正确的是()。A.由于在试用期内，甲公司可以随时解除劳动合同B.由于王某不能胜任工作，甲公司应提前30日通知王某，解除劳动合同C.甲公司可以支付王某一个月工资后解除劳动合同D.由于王某在怀孕期间，所以甲公司不得解除劳动合同【正确答案】D34.施工企业不服建设行政主管部门对其作出的责令停产整顿决定，欲进行复议，应从企业知道该具体行政行为之日起()天内提出行政复议申请。A.15B.30C.45D.60【正确答案】D35.【真题】在建设工程招标投标程序中，投标的法律性质是()。A.要约B.要约邀请C.反要约D.承诺【正确答案】A36.【真题】某材料供应商由于自身原因，没有按合同约定及时提供原材料，给工程建设单位造成了经济损失，该供应商应承担()。A.行政处分B.违约责任C.行政处罚D.交纳罚金【正确答案】B37.关于建筑工程施工许可管理的说法，错误的是（）。A.依法应当经公安机关消防机构进行消防设计审核的建设工程，消防设计审核不合格的，不予颁发施工许可证B.保证工程质量和安全的施工措施在申请施工许可证前编制完成C.取得施工许可后依法抽查不合格的，停止施工D.申请施工许可证是取得建设用地规划许可证的前置条件【正确答案】D38.张某与某施工单位签订了一份3年期劳动合同，合同中约定的生效时间为2013年3月10日。为了考查张某是否具备相应的工作能力，合同约定了试用期，则试用期最长截至()。A.2013年4月10日B.2013年6月10日C.2013年9月10日D.2014年3月10日【正确答案】C39.关于安全专项施工方案实施的说法，正确的是()。A.由项目经理兼任专项施工方案实施情况检查员，对现场实施监督?B.施工企业技术负责人应当定期巡查专项方案的实施情况?C.发现不按照专项方案施工的，报建设单位后整改?D.发现有危及人身安全隐患时，立即组织作业人员撤离【正确答案】B40.房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案管理办法规定，建设单位应当向工程所在地的县级以上地方人民政府建设主管部门（简称备案机关）报送竣工验收备案文件。其中工程竣工验收备案表一式两份，分别保存在()。A.建设单位和备案机关B.建设单位和设计单位C.建设单位和施工单位D.设计单位和备案机关【正确答案】A41.根据特种设备安全监察条例，经核准的特种设备检查检测机构对特种设备进行的检测包括()A.旁站检验B.型式试验C.平行检验D.破损检验【正确答案】B42.【真题】关于不动产物权设立的说法，正确的是（）。A.不动产物权的设立应依法登记B.不动产物权的设立属自愿登记C.不动产物权的设立自合同成立之日时生效D.不动产登记由合同签订地的登记机构办理【正确答案】A43.【真题】关于工程项目配套建设的环境保护设施竣工验收，下列说法中，正确的是（）A.分期建设分期投入生产的建设项目，其相应的环境保护设施应当分期验收B.需进行试生产的建设项目，环境保护设施应当自建设项目正式投入试生产之日起1个月内申请验收C.建设行政主管部门收到验收申请之日起15日内，完成环境保护设施验收D.环境保护设施验收不合格，主体工程正式投入生产的，由建设行政主管部门责令停止生产【正确答案】A44.根据安全生产许可证条例，国家对下列选项中除（）之外的企业实行安全生产许可制度。A.矿山企业B.建筑施工企业C.危险化学品生产企业D.食品生产企业【正确答案】D45.在下列选项中，抵押权自抵押合同生效时设立的是（）。A.建设用地使用权B.交通运输工具C.海域使用权D.正在建造的建筑物【正确答案】B46.【真题】王某在施工现场工作时不慎受伤，在监理工程师的调解下，王某与雇主达成协议，雇主一次性支付王某两万元作为补偿，王某放弃诉讼权利，这种调解方式属于()。A.行政调解B.法院调解C.仲裁调解D.人民调解【正确答案】D47.工人小韩与施工企业订立了1年期的劳动合同，在合同履行过程中小韩不能胜任本职工作，企业给其调整工作岗位后，仍不能胜任工作，其所在企业决定解除劳动合同，需提前()日以书面形式通知小韩本人。A.10B.15C.30D.60【正确答案】C48.根据建设工程质量检测管理办法规定，工程质量检测机构对在检测过程中发现的违反工程建设强制性标准的情况，以及涉及结构安全检测结果的不合格情况，应当及时报告()。A.工程所在地建设主管部门B.工程所在地工程质量监督机构C.工程所在地安全生产监督部门D.工程所在地人民政府【正确答案】A49.建设工程安全生产管理条例规定，施工单位应当为()办理意外伤害保险。A.本单位职工B.施工现场人员C.施工现场从事特种作业的人员D.施工现场从事危险作业的人员【正确答案】D50.按照物权法的规定，()是指债务人或者第三人将其动产或权利移交债权人占有，将该动产或权利作为债权的担保。A.抵押B.质押C.留置D.保证【正确答案】B51.某医院为了节约建设投资，将建筑面积为3万的外科大楼工程发包给了一家具有二级资质等级的施工总承包单位。为此，该医院受到的处罚是：责令改正，并处以罚款。罚款的数额应为()。A.5万元以上10万元以下B.10万元以上20万元以下C.20万元以上50万元以下D.50万元以上100万元以下【正确答案】D52.建设工程施工合同约定承包人垫资至基础工程完工，约定垫资利率为全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率，基础工程完工后，发包人未能按约定支付垫资款项及其利息，双方发生争议，关于该项目垫资及利息的说法，正确的是（）。A.承包人主张该项目垫资应当按照工程欠款进行处理的，人民法院不予支持B.关于垫资的约定无效C.约定的垫资金额过高，导致建设工程施工合同无效D.承包人向人民法院请求发包人按照约定支付利息的，人民法院不予支持【正确答案】A53.下列不可能是合同无效法律后果的是（）。A.返还财产B.折价补偿C.赔偿损失D.支付违约金【正确答案】D54.实行监理的建设工程，允许建筑材料、建筑构配件和设备在工程上使用或者安装的必要前提是（）。A.监理单位总工程师签字B.施工单位总工程师签字C.监理工程师签字D.该工程项目经理签字【正确答案】C55.下列选项中有关民事诉讼证据的说法，正确的是（）。A.在民事诉讼中，书证可以只提交复印件B.凡是知道案件情况的单位和个人，都有义务出庭作证C.未经对方当事人同意私自录制的谈话资料不能作为证据使用D.当事人对鉴定结论有异议，鉴定人可以书面答复而不必出庭作证【正确答案】B56.甲建筑材料公司聘请王某担任推销员，双方签订劳动合同，在试用期内，甲公司对王某（）。A.不得解除劳动合同B.支付的工资不得低于合同约定的工资C.发给王某的工资不得低于单位所在地的最低工资标准D.工资不得低于本单位最低档工资【正确答案】C57.某建设工程基础工程施工中发现文物，及时报告了当地文物行政部门，文物行政部门接到报告后赶赴现场，提出处理意见的时间应当不超过()。A.12小时B.24小时C.5日D.7日【正确答案】D58.当事人协议选择国内的仲裁机构仲裁后，一方对仲裁协议的效力有异议请求人民法院裁定的，由()管辖。A.被告所在地的中级人民法院B.该仲裁委员会所在地的中级人民法院C.被告所在地的基层人民法院D.该仲裁委员会所在地的基层人民法院【正确答案】B59.关于行业标准与国家标准之间的效力关系，下列说法错误的是()。A.行业标准在相应的国家标准公布之后继续有效B.行业标准不得与国家标准相抵触C.行业标准的某些规定与国家标准不一致时，必须经国家标准的审批部门批准D.行业标准在相应的国家标准公布之后即行废止【正确答案】A60.设计院委派张某为该公司承揽设计的某住宅楼绘制了工程设计图。按照著作权法的规定，有关该工程设计图著作权的下列表述中，正确的是（）。A.张某享有工程设计图的所有权利，但该公司在其业务范围内可以优先使用B.张某享有工程设计图的署名权，该公司享有著作权的其他权利C.该公司有工程设计图著作权的所有权利，但应当给予张某相应的奖励D.张某享有工程设计图的发表权、署名权、修改权和保护作品完整权，该公司享有著作权的其他权利【正确答案】B61.下列关于保险合同的说法中，正确的是（）。A.保险合同只能由被保险人和保险人签订B.被保险人或受益人必须是投保人C.受益人由被保险人或投保人指定D.保险合同仅以财产为保险标的【正确答案】C62.某地方建设行政管理部门于2012年5月10日针对某建筑公司恶意拖欠劳务费用下发了给予其一年内禁止在本区域内参加投标的处罚决定，建筑公司于2012年5月15日收到该处罚通知，建筑公司对此不服的话最迟应于（）前提起行政复议。A.2012年6月10日B.2012年6月15日C.2012年7月10日D.2012年7月15日【正确答案】D63.【真题】关于电子招标投标的说法，正确的是()。A.投标人在投标截止时间前不得补充.修改或者撤回投标文件B.投标人在投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤销投标文件C.投标人在投标截止时间后送达的投标文件，电子招标投标交易平台不得拒收D.投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交【正确答案】D64.下列关于合同示范性文本的性质和作用的描述中，不正确的是()。A.合同示范性文本是规范性文本B.合同示范性文本对当事人订立合同起参考作用C.签订合同时有合同示范性文本的必须使用D.合同成立与否与是否采用合同示范性文本无直接关系【正确答案】C65.确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用，应包括在()内。A.建设单位编制的工程概算B.建设单位编制的投资估算C.施工单位编制的投标报价D.施工单位编制的工程预算【正确答案】A66.委托代理终止的情况，不包括下列（）。A.代理人死亡B.代理人丧失民事行为能力C.被代理人取得民事行为能力D.代理期间届满【正确答案】C67.某合同定金为22.5万元，由于给付定金的一方违约而使该合同被迫中止，此时收受定金一方应返还给对方的金额为()万元。A.0B.15C.22.5D.45【正确答案】A68.电气管线.设备安装及装修工程的保修期限为（）。A.2年?B.3年?C.5年?D.设计文件规定的合理使用年限?【正确答案】A69.按照劳动合同法的规定，企业的集体合同南()与企业订立。A.企业工会代表企业职工B.企业每一名职工C.企业10名以上职工D.企业绝大部分职工【正确答案】A70.某建筑公司所承建的某住宅项目质量不符合约定，建设单位要求其返工，该建筑公司以气候已经不适宜继续施工为由，拒绝了这个要求，建设单位请求减少支付工程款，对于这个请求，（）A.应予支持B.不予支持C.如果该建筑公司不具备相应资质，就予以支持D.如果气候的确已经不适宜继续施工，不予支持【正确答案】A71.【真题】劳动合同补偿标准中的月工资是指劳动者在劳动合同解除或终止前()个月的平均工资。A.3B.6C.10D.12【正确答案】D72.下列选项中，不属于我国目前实行的强制性标准的是()。A.批准发布时已明确为强制性标准的B.批准发布时虽未明确为强制性标准，但其编号中不带/T的C.批准发布时虽未明确为强制性标准，但其编号中带/T的D.批准时虽未明确为强制性标准，但其中有强制性条文（黑体字），编号也不带/T的【正确答案】C73.施工单位应对（）每年至少进行一次安全生产教育培训，培训考核不合格的不得上岗。A.施工人员B.管理人员和作业人员C.现场危险作业人员D.特种作业人【正确答案】B74.百货公司向彩电厂订购彩电100台，每台价格3000元，总货款为300000元，约定12月10日前交货，逾期交货的，彩电厂应支付违约金30000元，后彩电厂未能如期交货。于本案正确的表述应是（）。A.彩电厂支付违约金后，不必再承担其他民事责任B.彩电厂支付违约金后，仍应当继续履行合同C.彩电厂继续履行合同后，可不必支付违约金D.彩电厂如无过错，可不必支付违约金【正确答案】B75.劳动关系存续期间拖欠劳动报酬发生争议的，劳动者（）。A.必须等劳动关系终止后再申请仲裁B.劳动关系存续期间即可申请仲裁C.必须在劳动关系终止之日起一年内申请仲裁D.只能在劳动关系存续期间申请仲裁，劳动关系终止即丧失权利【正确答案】B76.某建设工程合同约定，建设单位应于工程验收合格交付后两个月内支付工程款。2019年9月1日，该工程经验收合格交付使用，但建设单位迟迟不予支付工程款。下列情形中，会导致诉讼时效中止的是（）。A.2021年8月，施工单位所在地突发洪灾，一个月后恢复生产B.2022年6月，施工单位所在地发生强烈的地震，一个月后恢复生产C.2020年7月，施工单位法定代表人生病住院，一个月后痊愈出院D.2021年9月，施工单位向人民法院提起诉讼，但随后撤诉【正确答案】B77.关于安全施工技术交底，下面说法正确的是（）。A.施工单位负责项目管理的技术人员向施工作业人员的交底B.专职安全生产管理人员向施工作业人员交底C.施工单位负责项目管理的技术人员向专职安全生产管理人员交底D.施工作业人员向施工单位负责人交底【正确答案】A78.在试用期内被证明不符合录用条件的，用人单位（）。A.可以随时解除劳动合同B.必须解除劳动合同C.可以解除合同，但应当提前30日通知劳动者D.不得解除劳动合同【正确答案】A79.建设工程安全生产管理条例规定，施工单位有()行为的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停业整顿，并处5万元以上10万元以下的罚款。A.使用未经验收的施工起重机械B.在城市市区内的建设工程的施工现场未实行封闭围挡C.在竣工的建筑物内设置员工集体宿舍D.安全防护用具在进入施工现场前未经查验即投入使用【正确答案】B80.【真题】涉及结构安全的材料，见证取样和送检的最低比例是有关技术标准规定的应取样数量的（）。A.30%B.50%C.75%D.80%【正确答案】A81.甲、乙、丙三家公司组成联合体投标中标了一栋写字楼工程，施工过程中因甲施工的工程质量问题而出现赔偿责任，则建设单位（）。A.可向甲、乙、丙任何一方要求赔偿B.只能要求甲负责赔偿C.只能与甲、乙、丙协商由谁赔偿D.如向乙要求赔偿，乙有权拒绝【正确答案】A82.劳务分包单位除计取劳务作业费用外，还计取主要建筑材料款、周转材料款和大中型施工机械设备费用的属于（）A.违法分包?B.转包?C.违法发包?D.挂靠【正确答案】A83.某建筑工程，业主投保了建筑工程一切险。工程竣工移交后，在合同约定保险期限内发生地震，造成部分建筑物损坏，业主向保险公司提出索赔，则应由（）。A.保险公司承担全部损失B.保险公司承担除外责任以外的全部损失C.业主自行承担全部损失D.业主和保险公司协商分担损失【正确答案】C84.甲公司授权其采购员去采购乙公司的某产品100件，采购员拿着甲公司的空白合同书与乙公司订立了购买200件某产品的合同，由此发生纠纷后，应当采取的处理方式是()。A.甲公司支付100件产品的货款B.甲公司可以向乙公司无偿退货C.由乙公司交付100件产品，甲公司支付相应的货款D.由乙公司交付200件产品，甲公司支付相应的货款【正确答案】D85.下列证据不能单独作为认定案件事实的依据的是()。A.未成年人所作的证言B.视听资料C.无法与原件、原物核对的复印件、复制品D.未出庭作证的证人证言【正确答案】C86.仲裁委员会收到仲裁申请书之日起（）日内，认为符合受理条件的应当受理，并通知当事人。A.15B.10C.7D.5【正确答案】D87.在全国重点文物保护单位的保护范围内进行爆破、钻探、挖掘作业的，必须经（）批准。A.县级以上人民政府B.省级人民政府C.国务院D.省级文物行政部门【正确答案】B88.某医院与某卫生院签订了融资租赁合同，双方约定，该医院应按照卫生院的要求，购买医疗设备租赁给卫生院，卫生院按约定支付租金。本合同中该医院()。A.享有买受人的权利但不承担买受人的义务B.向承租人承担标的物的瑕疵担保C.妥善保管和使用租赁物D.不负担租赁物的维修与瑕疵担保义务【正确答案】D89.根据劳动合同法，下列关于试用期规定的说法中，错误的是()。A.无固定期限的劳动合同，约定的试用期不得超过6个月B.在试用期内，劳动者可随时解除劳动合同C.同一用人单位与同一劳动者只能约定1次试用期D.3年以上固定期限的劳动合同，约定的试用期不得超过6个月【正确答案】B90.在下列施工现场安全防护违法行为中，除了承担其他法律责任，并处5万元以上10万元以下罚款的不包括()。A.未根据周围环境在施工现场采取相应的安全施工措施B.施工现场临时搭建的建筑物不符合安全使用要求C.在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍D.安全防护用具在进入施工现场前未经查验即投入使用【正确答案】D91.根据建设工程质量管理条例规定，施工单位应当对建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土进行检验，下列做法不符合规定的是()。A.未经检验的，不得用于工程上B.检验不合格的，应当重新检验，直至合格C.检验要按规定的格式形成书面记录D.检验要有相关的专业人员签字【正确答案】B92.关于监理单位安全责任的说法，正确的是（）。A.监理单位发现存在安全事故隐患的，可以提醒施工单位整改B.事故隐患情况严重的，监理单位应当及时向有关主管部门报告C.监理单位未对施工组织设计中的安全技术措施进行审查的，应当吊销资质证书D.监理单位对施工组织设计中的安全技术措施进行审查，重点审查其是否符合工程建设强制性标准【正确答案】D93.【真题】依法应当进行消防设计审核的建筑工程的消防设计文件应由()报送公安机关消防机构审核。A.建设单位B.设计单位C.施工单位D.监理单位【正确答案】A94.甲设备租赁公司与乙建筑工程公司签订了融资租赁合同，双方约定，甲应按照乙的要求，从国外购买起重设备租赁给乙，乙支付租金。在乙使用起重设备中发生了故障，并及时告知甲和国外出售商，而国外出售商不履行修理义务。此时，应行使索赔的权利的是()。A.甲设备租赁公司B.担保人C.乙建筑工程公司D.代理人【正确答案】C95.环境噪声污染防治法规定，建筑施工过程中，可能造成噪声污染的，施工单位必须在工程开工15日前向工程所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报。申报的内容不包括()。A.施工场所和期限B.可能产生的环境噪声值C.拟采用的环境噪声污染防治措施D.项目所在地单位和居民的意见【正确答案】D96.关于施工企业资质管理制度，说法正确的是（）A.建筑业企业増项申请资质，应当申请最低等级资质B.建筑业资质证书有效期与安全生产许可证有效期相同C.企业遗失建筑业企业资质证书的，在申请补办后应当在公众媒体上刊登遗失声明D.企业合并分立改制重组的，可以直接承继原建筑业企业资质【正确答案】A97.某工程设计文件中规定采用的新技术.新材料，可能影响建设工程质量和安全，又没有国家技术标准的，则正确的处理顺序是（）。A.由设计单位提供担保后可以实施B.由建设单位组织专家论证并经国务院住房城乡建设主管部门或者国务院有关主管部门批准后实施C.由建设单位向国务院住房城乡建设主管部门或者国务院有关主管部门备案后实施D.由国家认可的检测机构进行试验论证，出具检测报告，并经国务院有关主管部门或者省自治区直辖市人民政府有关主管部门组织的建设工程技术专家委员会审定后实施【正确答案】D98.某工程施工合同中约定竣工日期为2012年10月31日，工程施工过程中出现了以下情况：(1)开工时乙方设备延迟了7天进入施工场地；(2)施工中发生了洪灾，拖延施工7天；(3)施工中非承包商原因停水、停电累计达到84小时；(4)设计变更导致工程量增加的工作量达到7天，则该工程的实际竣工日期应为()。A.2012年11月7日B.2012年11月14日C.2012年11月21日D.2012年11月28日【正确答案】B99.施工合同约定以建设工程价款结算暂行办法作为结算依据，该工程结算价约4000万元，发包人应从接到承包人竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起（）天内核对（审查）完毕并提出审查意见。A.20B.30C.60D.45【正确答案】D100.【真题】施工人呢元在施工汇总发现文物隐匿不报或者拒不上交，或者未按照规定一脚拣选文物，情节严重但尚不构成犯罪的，可以处以()罚款A.1千元以上1万元以下B.5千元以上5万元以下C.1万元以上10万元以下D.5万元以上50万元以下【正确答案】B二.多选题(共70题)1.关于投标保证金，下列说法正确的是()。A.投标保证金不得超过招标项目估算价的2%B.投标保证金有效期应当与投标有效期一致C.实行两阶段招标的，招标人要求投标人提交投标保证金的，应当在第一阶段提出D.投标人撤回已提交的投标文件，招标人已收取投标保证金的，应当自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还E.招标人终止招标，已经收取投标保证金的，招标人应当及时退还所收取的投标保证金及银行同期存款利息【正确答案】ABDE2.【真题】建筑工程项目申请领取施工许可证就当具备的条件包括（）。A.已经办理了用地批准手续B.施工图设计文件已按规定通过了审查C.消防设计图纸已经公安消防机构审核D.按照规定应该委托监理的工程已委托监理E.已经办理了招标投标核准手续【正确答案】ABCD3.【真题】下列刑罚类型中，属于附加刑的是（）。A.管制B.拘役C.无期徒刑D.罚金E.没收财产【正确答案】DE4.对于建设工程分包的表述中，不正确的是（）。A.建设单位可以直接指定分包人B.承包单位不得将其承包的全部建筑工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人C.分包单位不得将其承包的工程再次分包给他人D.经建设单位同意，建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分非主体工程发包给具有相应资质条件的分包单位E.分包单位与总承包单位就全部工程承担连带责任【正确答案】AE5.用人单位可以解除劳动合同,但是应当提前30日以书面形式通知劳动者本人或者额外支付劳动者一个月工资的有（?）。A.严重违反用人单位规章制度的.B.劳动者患病或者非因工负伤,在规定的医疗期满后不从事原工作,也不能从事由用人单位另行安排工作的C.严重失职,营私舞弊,对用人单位造成重大损害的D.劳动者不能胜任工作,经过培训或者调整工作岗位,仍不能胜任工作的E.劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化,致使劳动合同无法履行,经当事人协商不能就变更劳动合同内容达成协议的【正确答案】BDE6.行政纠纷的法律解决途径主要有（）。A.和解B.调解C.诉讼D.行政复议E.行政诉讼【正确答案】DE7.【真题】项目监理机构在实施工程监理时，其主要的监理依据有()。A.ISO质量管理体系B.工程建设国家强制性标准C.工程设计文件D.施工企业管理制度E.建设工程施工合同【正确答案】BCE8.在正常使用条件下，关于建设工程各保修项目法定最低保修期限的说法，正确的有()。A.屋面防水工程为5年B.给排水管道为2年C.设备安装和装修工程为5年D.供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期E.基础设施工程为设计文件规定的该工程的合理使用年限【正确答案】ABDE9.【真题】下列有关鉴定的情形中，属于可以申请重新鉴定的有()。A.鉴定机构不具备相关的鉴定资格B.鉴定过程中鉴定人员有违法行为但与当事人申请鉴定的案件无关C.鉴定机构并非当事人一方愿意选择的D.鉴定程序本身严重违法E.鉴定结论明显依据不足【正确答案】ADE10.【真题】下列情形中，人民法院应该再审的有（）。A.管辖错误的B.剥夺当事人辩论权利的C.缺席判决的D.原判决超出诉讼请求的E.审判庭组成不合法【正确答案】DE11.下列法律部门中，属于经济法的是()。A.审计法B.节约能源法C.招标投标法D.标准化法E.建筑法【正确答案】ABD12.按照安全生产法和生产安全事故报告和调查处理条例的规定，下列对安全事故报告制度理解正确的是（）。A.生产经营单位发生生产安全事故时，单位主要负责人应当立即组织抢救，并不得在事故调查处理期间擅离职守B.特别重大事故、重大事故逐级上报至国务院安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门C.单位负责人接到事故报告后，应当迅速采取有效措施，组织抢救，并立即如实报告当地负有安全生产监督管理职责的部门D.事故现场有关人员应当立即报告本当地负有安全生产监督管理职责的部门E.单位负责人接到报告后应当于1小时内向事故发生地有关部门报告【正确答案】ABCE13.甲企业于2015年4月5日向建设单位提交了竣工验收报告，比合同约定工期提前7天，但建设单位以质量存在严重缺陷为由拒绝组织验收。双方经协商，于2015年4月20日提请有关部门进行质量鉴定，鉴定部门于2015年5月10日出具了工程质量合格的鉴定结论。则该工程的实际竣工日期不应为()。A.2015年4月5日B.2015年4月12日C.2015年4月20日D.2015年5月10日E.2015年5月20日【正确答案】BCDE14.根据最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释，建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，承包人应当对处于合理使用寿命内的()质量承担责任。A.主体结构B.建筑装饰装修C.设备管道D.地基基础E.附属工程【正确答案】AD15.下列关于返修责任的叙述，正确的有（）。A.因施工单位未按国家有关规范、标准和设计要求施工而造成的质量缺陷由施工单位负责返修及承担经济责任B.因设计原因造成的质量缺陷，由施工单位负责维修C.因使用单位使用不当造成的质量缺陷，经济责任由使用单位自行负责D.因建筑材料、构配件及设备质量不合格造成的质量缺陷，由该材料的采购者负担赔偿E.因地震、洪水、台风等不可抗力引起的质量问题，由施工单位及建设单位共同承担经济损失【正确答案】ABCD16.施工单位一般应当提交的档案资料有()。A.工程竣工验收报告B.工程质量保证资料C.工程技术档案资料D.竣工图E.工程检验评定资料【正确答案】BCDE17.某建筑公司准备实施经济性裁员，下列人员中，不得与其解除劳动合同的有()。A.女职工赵某怀孕5个月B.业务员小赵曾经受过伤，医疗期刚满C.职工孙某患职业病丧失劳动能力，卧病在家D.58岁的工程师老李在本单位已经连续工作20年E.刚与公司签订固定期限为1年劳动合同的张某试用期尚未满【正确答案】ACD18.【真题】下列情形中，符合工程发包.分包管理相关规定的有（）。A.施工企业将其承包的全部建筑工程分解后以分包的名义分别交由他人施工B.建设单位将建筑工程项目分解成若干标段分别进行招标C.施工企业按照承包合同约定，直接将部分专业工程进行分包D.施工企业将包含人.机.料在内的工程以扩大劳务分包形式进行劳务分包E.分包单位将其承包的建筑工程劳务作业进行分包【正确答案】CE19.下列选项中，关于劳动合同的变更的说法表述正确的有（）。A.建筑公司可以单方变更劳动合同，变更后劳动合同有效B.变更劳动合同只能在合同订立之后、尚未履行之前进行C.变更后的劳动合同文本由建筑公司和劳动者各执一份D.变更劳动合同，应采用书面形式E.用人单位与劳动者协商一致，可变更劳动合同的内容【正确答案】CDE20.有效的仲裁协议排除了法院的司法管辖权。这表现在（）。A.一方当事人向法院起诉的，法院不予受理B.一方当事人向法院起诉未声明有仲裁协议，法院受理后，另一方在首次开庭前提交仲裁协议的，法院应当驳回起诉C.仲裁裁决生效后，当事人就同一纠纷向法院起诉的，法院不予受理D.仲裁裁决生效后，当事人向法院申请撤销仲裁裁决的，法院不予受理E.仲裁裁决生效后，当事人向法院申请强制执行仲裁裁决的，法院不予受理【正确答案】ABC21.建设工程安全生产管理条例规定，达到一定规模的危险性较大的起重吊装工程的专项施工方案，须经()签字后方可实施。A.施工单位总经理B.施工单位技术负责人C.总监理工程师D.设计单位总设计师E.政府安监部门负责人【正确答案】BC22.依据招标投标法，下列项目中（）必须经过招标才能进行。A.铁路、公路、机场、港口等工程建设项目B.能源、交通运输、邮电通信等大型基础设施C.供水、供电、供气、科教等公用事业D.施工主要技术采用特定的专利或者专有技术的E.世行贷款的污水处理厂【正确答案】ABCE23.关于施工现场噪声污染防治违法行为应承担法律责任，下列选项属于该行为的是()。A.擅自拆除环境噪声污染防治设施，致使环境噪声排放超过规定标准B.在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，夜间进行产生噪声污染的建筑施工作业C.在城市市区噪声敏感建筑物集中区域区内，夜间进行抢险施工造成环境噪声污染D.排放环境噪声的单位拒绝环境保护行政主管部门现场检查E.机动车辆不按照规定使用声响装置的【正确答案】ABDE24.在工程招标中，如在开标过程中发现（）情况之一时，投标书将被宣布为废标A.未交投标保证金或保函B.内容不全，字迹辨认不清C.投标单位未参加开标会D.无单位和法定代表人或代理人的印章E.报价高于或低于一定的限额【正确答案】ABCD25.承包人()，发包人可以请求解除建设工程施工合同。A.未按约定工期完工的B.完成工程质量不合格，并拒绝修复的C.擅自将专业工程分包的D.将工程转包的E.未经发包人同意擅自将劳务部分分包的【正确答案】BD26.【真题】下列投标人投标的情形中，评标委员会应当否决的有()。A.联合体未提交共同投标协议B.投标报价高于招标文件设定的最高投标限价C.投标文件未经投标人盖章和单位负责人签字D.投标人主动提出了对投标文件的澄清、修改E.投标文件未对招标文件的实质性要求和条件作出响应【正确答案】ABCE27.根据仲裁法的规定，当事人申请仲裁，应当符合的条件包括（）A.有仲裁协议B.仲裁请求和所根据的事实、理由C.有具体的仲裁请求和事实、理由D.证据和证据来源、证人姓名和住所E.属于仲裁委员会的受理范围【正确答案】ACE28.根据全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准的规定，下列选项中属于施工单位不良行为认定标准的有()。A.资质不良行为认定标准B.承揽业务不良行为认定标准C.工程质量不良行为认定标准D.企业注册不良行为认定标准E.工程安全不良行为认定标准【正确答案】ABCE29.根据工程建设行业标准管理办法规定，下列可以制定工程建设行业标准的技术要求有()。A.工程建设勘察、规划、设计、施工（包括安装）及验收等全国通用的质量要求B.工程建设全国通用的有关安全、卫生的技术要求C.工程建设行业专用的术语、符号、代号、量与单位和制图方法D.工程建设行业专用的环境保护的技术要求E.工程建设行业专用的信息技术要求【正确答案】CDE30.按照行政诉讼法的规定，人民法院作出的一审判决可以有()。A.维持原判B.撤销原判C.履行判决D.变更判决E.依法判决【正确答案】ABCD31.建设单位因急于投产，擅自使用了未经竣工验收的工程。使用过程中，建设单位发现了一些质量缺陷，遂以质量不符合约定为由将施工单位诉到人民法院，则下列情形中，能够获得人民法院支持的有（）。A.因建设单位使用不当造成防水层损坏B.因工人操作失误造成制冷系统损坏C.因百年一遇的台风造成屋面损毁D.使用中地基基础出现非正常沉陷E.使用中主体某处大梁出现裂缝【正确答案】DE32.建设工程合同纠纷的当事人可以根据民事诉讼法的规定，协议选择()法院管辖。A.发包人住所地B.承包人住所地C.合同签订地D.施工行为地E.合同变更地【正确答案】ABCD33.【真题】下列国家机关中，有权制定地方性法规的有（）。A.省、自治区、直辖市的人民代表大会及其常委会