2022年招标师考试模拟卷329（带答案解析）

书山有路勤为径，学海无涯苦作舟！ 住在富人区的她 2022年招标师考试模拟卷（带答案解析）一.全能测试题(共100题)1.关于招标投标法实施条例规定的必须重新招标的情形，下列说法错误的有 （）A.通过资格预审的申请人少于3个的B.资格预审文件的内容违反法律、行政法规的强制性规定，违反公开、公平、公正和诚实信用原则，影响资格预审结果或者潜在投标人投标的C.国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，排名第一的中标候选人放弃中标的D.依法必须进行招标的项目的招标投标活动违反招标投标法的规定，对中标结果造成实质性影响，且不能采取补救措施予以纠正的答案：C解析：国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，排名第一的中标候选人放弃中标的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标，因此不是必须重新招标。2.下列方法中，可用于招标采购服务项目成本控制的有（ ）。A.控制图法 B.类比估计法 C.抽样调查统计 D.费用计划曲线 E.甘特图法答案：B,D解析：招标采购服务项目成本控制的方法：类比估计法；自上而下估计法；自下而上的估计法；费用计划曲线。3.实施图纸审查、工程变更和设计变更管理制度，审查承包商时，不包括()。A、审查承包商提交的各种变更、索赔、签证要求B、及时协调解决各项变更后的利益问题C、编制项目管理控制工作细则D、监督项目管理承包商的采购招标答案：D解析：图纸审查、工程变更和设计变更管理制度的协调实施。审查承包商提交的各种变更、索赔、签证要求，及时协调解决各项变更后的利益问题，使承包商能在合理的状态下施工。同时编制项目管理控制工作细则，指导监理人员实施工程变更控制。4.无实物产出的咨询服务，世界银行咨询服务采购指南规定了世界银行贷款项目咨询服务采购的主要方式。其中较少使用，技术建议书评审后在技术分及格的咨询人中选择最低报价的咨询人谈判合同的方式为( )。A、基于质量和费用的选择B、基于质量的选择C、预算固定选择D、最低费用选择答案：D5.下列关于泵、风机和压缩机的说法错误的是()。A、风机的种类主要有通风机、鼓风机、压缩机B、按照作用原理，泵可分为动力式泵类、容积式泵类及其他类型泵C、泵的安装顺序为泵的清洗检查、开箱检查、泵的安装和试运转D、压缩机按作用原理可分为容积式和透平式两大类答案：C解析：泵是输送流体的机械，按照作用原理，泵可分为动力式泵类、容积式泵类及其他类型泵。泵的安装顺序为泵的开箱检查、清洗检查、泵的安装和试运转。6.受托人利用委托人提供的技术资料和工作条件所完成的新的技术成果，除合同另有约定外，属于()。A、代理人B、监理人C、受托人D、委托人答案：C解析：依据合同法第363条的规定，在履行技术咨询合同、技术服务合同的过程中，受托人利用委托人提供的技术资料和工作条件所完成的新的技术成果，除合同另有约定外，属于受托人；委托人利用受托人的工作成果所完成的新的技术成果，除合同另有约定外，属于委托人。7.合同法规定，一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益的合同被认定为( )合同。A、无效B、可撤销C、效力待定D、未成立答案：A8.某实行公开招标的房屋建筑工程施工项目，其合同预算价为3800万元，可由具备房屋建筑工程施工总承包二级及以上企业承包。招标人采用资格后审方式。按标准施工招标文件（2007年版）编制了招标文件。计划开标、评标、定标及合同签订需要90日。其招标文件中设置的初步评标标准见表6-4。招标人组建了总人数为5人的评标委员会，其中招标人代表1人，从省政府组建的综合性评标专家库中抽取专家4人。评标过程如下：(1)评标委员会成员签到；(2)选举评标委员会的主任委员；(3)对投标文件的密封情况进行检查，确认密封合格后进行评审；(4)按招标文件中的评标办法对投标报价、项目管理机构、施工组织设计等评标因素进行了评审打分；(5)个人评标结果完成前，专家Y，突发急病，招标人组织有关人员将Y专家送到了附近医院抢救；(6)汇总除Y专家以外成员的评标结果，推荐中标候选人；(7)完成并签署了评标报告，其中Y专家的签字由招标人代表代签。【问题】1.上表中评标标准存在哪些不妥之处？说明理由。2.评标委员会的组成是否妥当？说明理由。3.评标过程中存在哪些不妥之处？说明理由。答案：解析：1.上表中评标标准的不妥之处及理由具体如下：(1)不妥之处：外省市企业须在本市有500m2以上的营业场所。理由：招标投标法第十八条规定，招标人不得以不合理的条件限制或者排斥潜在投标人，不得对潜在投标人实行歧视待遇。(2)不妥之处：资质等级要求为房屋建筑工程施工总承包特级资质。理由：根据建筑业企业资质管理相关规定，本项目仅需具备房屋建筑工程施工总承包二级及以上资质。资质等级只能作为资格评审的准入标准，在评标标准中提高资质等级要求不符合公平原则，可视为招标人对潜在投标人实施了歧视待遇。评标委员会和评标方法暂行规定第三条规定，评标活动遵循公平、公正、科学、择优的原则。第十七条规定，招标文件中规定的评标标准和评标方法应当合理，不得含有倾向或者排斥潜在投标人的内容，不得妨碍或者限制投标人之间的竞争。(3)不妥之处：项目经理有二级建造师执业资格证书。理由：应该是具有二级及以上建造师执业资格证书。(4)不妥之处：投标工期不得少于计划工期。理由：计划工期由招标人根据项目建设计划分析确定。招标人在投标人须知中要求的计划开工日期应尽可能地科学、客观、合理可行。投标工期不得超过计划工期。(5)不妥之处：投标有效期为60日。理由：投标有效期是投标文件从投标截止之日起保持约束力的期限。根据相关法律规定，招标人应在投标有效期内作出承诺，并应满足完成开标、评标、定标以及签订合同等工作所需要的时间。本题中，不能满足组织并完成开标、评标、定标及合同签订需要90日的要求。(6)不妥之处：投标保证金为80万元。理由：招标投标法实施条例第二十六条规定，招标人在招标文件中要求投标人提交投标保证金的，投标保证金金额不得超过招标项目估算价的2%。工程建设项目施工招标投标办法和工程建设项目货物招标投标办法规定，投标保证金不得超过项目估算价的2%，且最高不得超过80万元。本题中，该合同的预算价为3800万元，投标人应提交的投标保证金不得超过：3800*2%=76（万元）。2.(1)评标委员会的组成妥当。(2)理由：招标投标法第三十七条规定，依法必须进行招标的项目，其评标委员会由招标人代表及技术、经济专家组成，成员人数为5人以上单数，其中技术和经济方面的专家不得少于三分之二。依法必须进行招标的项目，其评标委员会的专家成员应当从评标专家库内相关专业的专家名单中以随机抽取方式确定。技术复杂、专业性强或者国家有特殊要求，采取随机抽取方式确定的专家难以保证其胜任评标工作的特殊项目，报相应主管部门后，可以由招标人直接确定评标专家。3.对评标过程中存在的不妥之处及理由具体分析如下：(1)不妥之处：对投标文件的密封情况进行检查，确认密封合格后进行评审。理由：确认密封是否合格应在开标时由投标人代表或招标人委托的公证人员进行。依据招标文件规定的方式，组织投标人代表或招标人委托的公证人员对投标人自己和其他投标人的投标文件进行密封检查，其目的在于检查开标现场的投标文件密封状况是否与投标文件接收时的密封状况一致。如果投标文件密封状况与接收时的密封状况不一致，或者存在拆封痕迹的，招标人应当终止开标。(2)不妥之处：评标报告中Y专家的签字由招标人代表代签。理由：评标报告应当由评标委员会全体成员签字，不能由招标人代表代签。对评标结论持有异议的评标委员会成员可以书面形式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字又不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结果。9.关于工程建设项目全过程管理，下列说法正确的有()。A、施工阶段一般是指从项目开工直至工业或工艺处理设备完成安装，具备进行试车条件的过程B、非工业项目包括立项决策阶段、设计准备阶段、设计阶段、施工阶段、动用前准备阶段和质保责任阶段C、设计阶段的范围包括国内所称的初步设计及施工图设计D、立项决策阶段是指自提出项目投资概念后到项目建议书获得批复的过程E、项目竣工投入使用，工程实体进入运行管理状态，将完全脱离原工程建设的项目管理状态，不再具有原项目的属性答案：A,C,D解析：B项，非工业项目不存在动用前准备阶段，因此也将非工业类型项目的生命周期划分为五个阶段。E项，项目竣工投入使用，工程实体进入运行管理状态，将脱离原工程建设的项目管理状态，但运行阶段的质保过程仍具有原项目的属性，是工程建设项目生命周期的一部分。在此阶段，业主和承包商一方面办理工程竣工验收移交手续，另一方面采取相关措施确保承包商在工程质保期履行保修责任。10.关于招标投标违法行为记录公告，说法正确的是（）。A.公告只针对招标人和投标人的违法行为B.公告无期限限制C.所有的行政处理决定均可公告D.设区的市级人民政府主管部门无权发布公告答案：D11.合同间的协调分析是工程建设项目合同分析的重要组成部分，其内容主要包括经济技术上的协调和_分析。 （）A.合同条款的完备性 B.工作内容的完整性C.合同状态的动态性 D.计价依据的实用性答案：B解析：合同间的协调分析。工程建设项目要签订若干合同，如勘察设计合同、施工合同、供应合同、贷款合同等。在合同体系中，相关的同级合同之间，主合同与分合同之间关系复杂，必须对此作出周密分析和协调，以确保合同之间的一致性,其中既有整体的合同策划，又有具体的合同管理问题。其内容主要包括：（1)工作内容的完整性。业主（发包人）签订的所有合同所确定的工作范围应涵盖项目的全部工作，完成了各个合同也就实现了项目投资控制的总目标；（2)经济技术上的协调。各合同之间只有在经济技术上协调，才能构成符合项目投资总目标的要求。12.下列不属于设计施工一体化承包方式的典型模式的是 （）A. “设计+施工”B. “设计招标施工”C. “设计采购建造”D. “工厂设备与设计+施工”答案：B解析：设计一施工一体化承包方式的典型模式有：（1）“设计+施工”（DB）；（2）“设计采购建造”（EPC）；（3）“工厂设备与设计+施工”（P 1）B）等。设计一施工一体化承包方式一般适用于工程建设项目规模大、专业技术性强、管理协调工作复杂、招标人对设计施工的管理力量薄弱，且愿意将大部分风险转移给一个承包人的情况。13.关于投标保证金，下列说法中，正确的有()。A、投标人应当按照招标文件的要求提交投标保证金B、投标保证金是投标文件的有效组成部分C、投标保证金的担保形式应在招标文件中事先约定D、投标保证金金额一般由双方约定E、投标保证金应当在投标截止时间之前送达答案：A,B,C解析：A项，投标人应当按照招标文件的要求提交投标保证金，未按照招标文件规定提交投标保证金的投标文件将被否决或作不利于该投标人的量化（根据招标文件规定）。B项，招标文件中要求投标人递交投标保证金的，投标保证金是投标文件的组成部分。C项，投标保证金的形式应符合招标文件的规定。常用的投标担保形式包括银行保函、保兑支票、银行汇票或现金支票，也可以是招标人认可的其他合法担保形式。D项，投标保证金的金额应符合招标文件的规定，不得低于招标文件规定的金额。E项，一般情况下，投标人应当在招标文件规定的截止时间前向招标人提交投标保证金。招标文件如没有特别规定，投标人也可将投标保证金连同投标文件一并提交。14.关于工程施工项目招标文件标准文本的适用，下列说法正确的是()。A、依法必须进行招标的项目编制招标文件，可以使用国务院发展改革部门会同有关行政监督部门制定的标准文本B、依法必须进行招标的项目编制资格预审文件，应当使用国务院发展改革部门会同有关行政监督部门制定的标准文本C、所有工程建设施工项目的招标文件，都应当使用国务院发展改革部门会同有关行政监督部门制定的标准文本D、招标人可以自行决定是否使用国务院发展改革部门会同有关行政监督部门制定的标准文本答案：B解析：依法必须进行招标的项目进行资格预审时，招标人应使用国务院发展改革部门会同有关行政监督部门制定的标准文本，根据招标项目的特点和需要编制资格预审文件。15.根据招标投标法，中标通知书发出后30日内，招标人与中标人应当按照招标文件和()订立书面合同。A.中标后的降价函 B.中标人的投标文件C.合同谈判结果 D.中标通知书答案：B解析：招标投标法第46条规定，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。16.承包人应提前_天将可以开始进行竣工试验的日期通知监理人，监理人应在该日期后_天内，确定竣工试验具体时间。()A、14;21B、7;14C、21;14D、21;答案：C解析：承包人按照合同约定提交竣工文件、操作和维修手册后，进行竣工试验。承包人应提前21天将可以开始进行竣工试验的日期通知监理人，监理人应在该日期后14天内，确定竣工试验具体时间。17.建筑施工企业确定后，在建筑工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取()。A、建设用地规划许可证B、建设工程规划许可证C、施工许可证D、安全生产许可证答案：C解析：建筑工程施工许可证制度的目的是为了避免不具备条件的建筑工程盲目开工而给相关当事人造成损失和社会财富的浪费，保证建筑工程开工后的顺利进行。这是一种事前控制，因此，必须在开工前申请施工许可证。具体地说，应当在施工准备工作基本就绪之后，组织施工之前申请。18.下列可以减少设计与施工在合同上的工作界面的项目管理模式为()。A、DBBB、CMC、MCD、EPC答案：D解析：EPC减少了设计与施工在合同上的工作界面，从而解除了承包商因招标图纸出现错误进行索赔的权力，同时排除了承包商在进度管理上与业主及咨询公司可能产生的纠纷，因而在包干总费用及总工期上非常确定。19.招标师的职业道德规范包括（ ）。A.不得有欺诈、伪造、作假等行为B.不得承接同一项目的招标代理和投标咨询业务C.不得采取不正当的手段损害、侵犯同行的权益D.不得强制招标人委托招标代理机构办理招标事宜E.不得利用职务之便谋取不正当的利益答案：A,C,E解析：招标师的职业道德是社会公共道德原则和道德规范对招标师职业行为规范的根 本要求，主要包括：遵守国家法律、法规和政策，执行行业自律规定，珍惜职业声 誉，自觉维护国家、社会公共利益和行业整体利益；坚持诚信、公正、敬业、进取 的原则，以优良的工作质量和业绩，赢得社会和行业的尊重；勤奋工作，独立、客 观、公正地出具招标采购成果文件，不得有欺诈、伪造、作假等行为，保证招标人和 社会公共利益；尊重同行，公平竞争，不得采取不正当的手段损害、侵犯同行的权 益；廉洁自律，不得索取、收受委托合同约定以外的任何利害关系人的礼金和其他 财物，不得利用职务之便谋取不正当的利益；招标师与委托方有利害关系的应当回 避，委托方有权要求其回避；对招标投标活动中涉及的技术和商业秘密负有保护及 保密义务；接受国家和行业自律性组织对其职业道德行为的监督检查。BD两项属于 招标师行使权利的行为规范。20.采用_条件成交时，卖方的风险、责任、费用都是最小的。 （）A.工厂交货EXW（指定地点）B.货交承运人FCA（指定地点）C.船上交货FOB（指定装运港）D.成本保险费加运费CIF（指定目的港）答案：A解析：解析 工厂交货EXW（指定地点），指卖方负责在其所在地即生产工厂、车间、仓库等把货物交付给买方，但通常不负责将货物装上买方准备的车辆，不办理货物清关手续。买方承担自卖方的所在地将货物运至预期的目的地的全部责任和费用。采用EXW条件成交时，卖方的风险、责任、费用都是最小的。21.下列方法中，企业可选择的战略控制方法有（ ）。A.平衡计分卡B.PEST分析法C.杜邦分析法D.杠杆分析法E.利润计划轮盘答案：A,C,E解析：本题考查企业可选择的战略控制方法。包括：杜邦分析法、平衡计分卡法、利润计划轮盘。参见教材P6。22.下列有关协商优先原则的说法正确的有()。A、合同争议发生后，合同当事人应首先尽量选择和解的方式解决争议B、调解不仅能够节约当事人的时间和社会资源，同时还能保持缔约双方良好的互信关系C、当事人可以通过和解或者调解解决合同争议D、和解是当事人的法定权利E、商事合同发生争议之后，当事人通常首先寻求通过友好协商的方式解决争议答案：A,C,D,E解析：B项，以和解作为解决合同纠纷的优先选择项，不仅能够节约当事人的时间和社会资源，同时还能保持缔约双方良好的互信关系，继续推动交易的顺利进行，也有利于为未来继续合作积累基础。23.某项目进行公开招标，递交投标文件的截止时间为3月10日上午9时0分（星期四）。某投标人采用快递方式寄送投标文件。招标人于3月11日收到了该份投标文件。投标文件上的收件邮戳为3月9日，发出邮戳为3月10日。关于是否受理该投标文件，下列说法正确的是()。A、投标人在投标文件截止时间之前发出了投标文件，对于投标文件晚到，投标人并无过错，故招标人应受理其投标文件B、投标文件上的发出邮戳显示时间并未晚于投标文件截止时间，因此不能视其为迟到，故应当受理C、招标人实际收到的时间晚于投标文件截止时间，招标人应当不予受理D、招标人应提交评标委员会确定是否接受该投标文件答案：C解析：投标人应谨慎使用邮寄方式送达投标文件。投标人采用邮寄方式提交投标文件的，投标文件的送达时间应以招标人实际收到时间为准，而不是以“邮戳为准”。本题中，递交投标文件的截止时间为3月10日上午9时0分，招标人于3月11日才收到该投标文件。对于逾期送达的投标文件，招标人应当拒收。24.招标投标法适用的主体范围包括()。A、我国境内的某外商投资企业B、参加某科研项目投标的公民李某C、在我国境内参与招投标活动的法国某设计有限公司D、德国A公司在我国境内设立的能够独立承担民事责任的分支机构E、加拿大某科技公司答案：A,B,C,D解析：招标投标法适用的主体范围具体包括两类：国内各类主体，既包括国家机关各级权力机关、行政机关和司法机关及其所属机构等，也包括国有企事业单位、外商投资企业、私营企业以及其他各类经济组织，同时还包括允许个人参与招标投标活动的公民个人；在我国境内的各类外国主体，即指在我国境内参与招标投标活动的外国企业，或者外国企业在我国境内设立的能够独立承担民事责任的分支机构等。25.民事法律行为，是指公民或者法人设立、变更、终止民事权利和民事义务的合法行为，下列属于民事法律行为的是 （）A.某施工企业被迫与工程所在地的一家劳务公司订立一份高于市场价的砂子运输合同B.某施工单位委托一工程咨询公司负责项目的索赔服务C.为了谋取中标，某施工单位与一开发企业订立一份合作开发合同D.某分包单位在未征得总包单位同意的情况下，将工程再次分包答案：B解析：民事法律行为是自然人或者法人设立、变更、终止民事权利和民事义务的合法行为具有如下特征：（1）民事法律行为是一种合法行为。民事法律行为必须具有合法性，才能为国家法律所确认和保护，从而能够产生行为人预期的民事法律后果。（2）民事法律行为是以行为人的意思表示作为构成要素。（3）民事法律行为能够实现设立、变更或者消灭民事法律关系的后果。26.工程总承包合同的发包人一般是()。A、项目业主B、开发商C、政府机构D、工程总承包企业答案：A解析：工程总承包合同是指发包人与承包人之间为完成特定的工程总承包任务，明确相互权利义务关系而订立的合同。工程总承包合同的发包人一般是项目业主（建设单位）；承包人是持有国家认可的相应资质证书的工程总承包企业。27.在企业资质管理中，乙级工程造价咨询企业可以从事工程造价（ ）万元人民币以下的各类建设项目的工程造价咨询业务。A.2000 B.3000 C.4000 D.5000答案：D解析：工程造价咨询企业从事工程造价咨询活动不受行政区域限制。甲级工程造价咨询企业可以从事各类建设项目的工程造价咨询业务；乙级工程造价咨询企业可以从事工程造价5000万元人民币以下的各类建设项目的工程造价咨询业务。28.建设单位委托专业机构对建设项目的设计成果提出评价和优化意见，以及为设计工作提供相关技术服务的合同是()。A、工程造价咨询合同B、项目前期咨询合同C、设计咨询合同D、项目管理咨询合同答案：C解析：设计咨询合同是指建设单位委托专业机构对建设项目的设计成果提出评价和优化意见，以及为设计工作提供相关技术服务的合同。工程设计咨询工作一般应在设计文件审查、施工图交付施工之前进行。29.财产保险中，保险赔偿条款一般包括的内容有()。A、对于保险事故造成的保险标的的损失，在合同规定的保险金额范围内承担赔偿责任B、被保险财产的损失，应由第三人负责赔偿的，如果投保人向保险方提出要求，保险方可以按照合同规定先予赔偿，但投保人应将追偿权转让给保险方，并协助保险方向第三者追偿C、投保人要求保险方赔偿时，应当提供损失清单和施救等费用清单以及必要的账册、单据和证明D、按照合同规定，由保险方负责偿付，但最高以保险金额为限E、按照合同规定，由保险方负责偿付，但最高以保险价值为限答案：A,B,C,D解析：财产保险中，保险赔偿条款一般包括如下内容：对于保险事故造成的保险标的的损失，在合同规定的保险金额范围内承担赔偿责任；被保险财产的损失，应由第三人负责赔偿的，如果投保人向保险方提出要求，保险方可以按照合同规定先予赔偿，但投保人应将追偿权转让给保险方，并协助保险方向第三者追偿；投保人为了避免和减少保险责任范围内的损失而进行的施救、保护、整理、诉讼所支出的合理费用，以及为了确定保险责任范围内的损失所支出的对受损标的检验、估价、出售的合理费用，按照合同规定，由保险方负责偿付，但最高以保险金额为限；投保人要求保险方赔偿时，应当提供损失清单和施救等费用清单以及必要的账册、单据和证明。保险方收到投保人要求赔偿的凭证后，依法核定应否赔偿。30.关于矿山建设项目和用于生产、储存危险物品的建设项目，下列说法错误的有()。A、设计单位对安全设施的设计负责B、施工单位必须按照批准的安全设施设计施工C、竣工后、投入生产或者使用前，必须依照有关法律、行政法规的规定对安全设施进行验收，监理单位应当加强对验收结果的监督核查D、施工单位对安全设施的工程质量和验收结果负责E、验收部门及其验收人员对验收结果负责答案：C,D解析：CD两项，安全生产法第31条第2款规定，矿山、金属冶炼建设项目和用于生产、储存危险物品的建设项目竣工投入生产或者使用前，应当由建设单位负责组织对安全设施进行验收；验收合格后，方可投入生产和使用。安全生产监督管理部门应当加强对建设单位验收活动和验收结果的监督核查。31.我国建设工程施工合同示范文本规定，在确认计量结果后( )天内，发包人应向承包人支付工程进度款。A、7B、10C、14D、15答案：C32.为实施某项目，按专业分工将项目管理组织划分为若干部门，根据需要分别承担各自专业范围内的工作，这种组织属于_项目管理组织。 （）A.项目式 B.职能式 C.矩阵式 D.组合式答案：B解析：职能式组织是指项目上一级组织系统按照专业职能以及工作的相似性来设定、划分内部职能性管理部门，部门内设定若干专业分工细化的岗位。上一级组织系统在进行项目管理工作时，根据管理的专业需要，由各职能部门分别承担本职能范围内的工作，必要时可自职能部门派遣或设定专人全过程负责或参与该项目的专业管理。33.下列各项中，（ ）不属于项目初步决策阶段业主的管理工作内容。A.项目建设必要性的环境调査 B.项目可行性研究工作C.技术规划 D.宏观经济分析答案：B解析：项目初步决策阶段业主的管理工作内容包括：项目建设必要性的环境调査；宏观经济分析；技术策划；编制并报批项目建议书。34.下列各项属于不正当竞争行为的有()。A、商业混淆行为B、侵犯商业秘密行为C、商业贿赂行为D、有奖销售行为E、搭售行为答案：A,B,C解析：反不正当竞争法以概括加列举的方式对不正当竞争行为的表现形式做出了规定，主要包括：商标混淆行为；商业贿赂行为；虚假宣传行为；侵犯商业秘密行为；倾销；不正当有奖销售行为；诋毁商誉行为。D项，有奖销售行为分为正当与不正当两种情形，只有在不正当的前提下方属于不正当竞争行为；E项，没有正当理由搭售商品，为滥用市场支配地位的表现，属于垄断行为。35.下列各项中，承包人可提出工程索赔的有()。A、发包人指令承包人缩短工期导致的额外开支B、发包人要求修改设计造成工期延长C、不可预见的地下障碍物导致工程返工D、合同非正常终止E、施工期间，工程材料物价上涨答案：A,B,C,E解析：D项，由于发包人违约或发生不可抗力事件等原因造成合同非正常终止，承包人因其遭受经济损失而提出索赔。如果由于承包人的原因导致合同非正常终止，或者合同无法继续履行，发包人可以就此提出索赔。36.接收投标文件和开标前后两个环节，检查投标文件的密封情况应当依次分别由()负责。A、招标人、招标人B、投标人、投标人C、招标人、投标人D、招标人、行政监督人员答案：C37.投标文件自()开始对投标人产生约束力。A、投标人送出投标文件的时间B、招标人收到投标文件的时间C、招标文件规定的投标截止时间D、投标文件启封唱标时间答案：B解析：投标文件是投标人向招标人发出的要约文件，也是评标委员会对投标人和投标方案进行评审的依据。根据合同法规定，要约到达受要约人时生效。即投标文件到达招标人时对投标人产生约束力。38.关于货物招标文件中投标人须知部分，下列说法正确的有 （）A.已进行资格预审的招标项目，招标文件一般不再要求投标文件提供投标资格证明文件B.国内货物招标的投标报价一般为货物运到招标人指定地点交货价C.对于价格波动大、供货周期长的货物，招标文件可采用单价合同计价类型D.投标有效期过短，会加大投标人的风险E.招标文件及其设计图纸、技术标准与要求、供参考的实物样品均应在投标人须知中载明答案：A,B,E解析：解析 C项，对于价格波动大、供货周期长的货物，招标文件可采用可调整价格的合同计价类型；D项，投标有效期设置应合理，如果投标有效期过短，则可能在有效期内不能够完成完整的招标程序并最终签署合同；如果投标有效期过长，则会加大投标人的风险，投标人则会将这部分风险以提高投标价的形式转嫁给招标人。39.伊拉克入侵科威特引起海湾战争，使我国在科威特的几家建筑公司蒙受了很大损失。这属于工程项目风险的()。A、政治风险B、社会风险C、信用风险D、组织风险答案：A解析：政治风险是指由于政局变化、政权更迭、罢工、战争等引起社会动荡而造成财产损失和损害以及伤亡的风险。题中，伊拉克入侵科威特引起海湾战争，使我国在那里的几家建筑公司蒙受了很大损失，属于政治风险。40.下列关于和解协议的效力说法错误的有()。A、和解解决争议具有便捷、高效的优点B、和解协议与仲裁裁决书均具有强制执行力C、和解协议与法院判决书均具有强制执行力D、和解协议达成之后，守约方可以依据和解协议向人民法院请求强制执行违约方E、和解协议并不具有强制履行的效力答案：B,C,D解析：和解解决争议虽然便捷、高效，但与仲裁裁决书、法院判决书具有强制执行力不同，和解协议并不具有强制履行的效力。在和解协议达成之后，如当事人不根据和解协议约定的内容履行各自义务，守约方不能依据和解协议向人民法院请求强制执行违约方。41.缺陷责任期自实际竣工日期起计算，实际竣工日期以工程接收证书中载明的日期为准。 缺陷责任期最长不超过（ ）年。A. 1 B. 2 C. 3 D. 5答案：B解析：缺陷责任期自实际竣工日期起计算，实际竣工日期以工程接收证书中载明的日 期为准。在全部工程竣工前，发包人提前接收的单位工程，其缺陷责任期的起算日期 自接收确认的完工之日起计算。由于承包人原因造成某项缺陷或损坏使某项工程或工 程设备不能按原定目标使用而需要再次检査、检验和修复的，发包人有权要求承包人 相应延长缺陷责任期。缺陷责任期最长不超过2年。42.根据建设工程质量管理条例，设备安装和装修工程的最低保修期限是()年。A、1B、2C、3D、5答案：B解析：工程质量保修的期限应当按照保证建筑物在合理寿命内正常使用，维护使用者合法权益的原则确定。具体的保修范围和最低保修期限为：基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏保修期为5年；供热与供冷系统保修期为两个采暖期和供热期；电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程保修期为2年。43.经评审的最低投标价法和综合评估法都需要计算评标价格，计算评标价格时需要考虑()因素的一致性。A、报价范围B、报价准确性C、包含费用D、付款进度E、付款数量答案：A,C,D解析：评标价格是指经过对投标报价的报价范围、包含费用和付款进度的调整，得出评审后的投标价格。计算评标价格需要考虑报价范围、包含费用和付款进度等因素的一致性。其中，报价范围的一致性主要考量报价是否包含了招标文件要求的各项内容；包含费用的一致性主要是考量、调整，使价格术语不同、交货地点不同、包含费用不同的报价所包含的费用一致；付款进度的一致性主要考量资金的时间价值。44.投标人应当在资格预审公告期结束之日起()个工作日前，按公告要求提交资格证明文件。A、3B、21C、7D、14答案：A解析：本题的考点为邀请招标的程序。投标人应当在资格预审公告期结束之日起3个工作日前，按公告要求提交资格证明文件。45.关于通风空调工程，下列说法正确的有()。A、空调系统的组成包括送风系统和回风系统B、通风系统按照作用功能，分为除尘、净化、事故通风、消防通风（防排烟通风）、人防通风等C、通风方式按照促使气流流动的动力不同，分为自然通风和机械通风D、空调系统安装包括除尘器和消声器的安装E、通风系统分为送风系统和排风系统答案：A,B,C,E解析：D项，空调系统安装主要包括风机盘管安装、诱导器安装、窗式空调器安装、吊顶式新风空调箱安装、组合式空调机组安装、热交换器安装、冷却塔的安装。46.根据招标投标法，关于评标专家身份是否应公开，下列说法符合法律规定的是（）。A.抽取评标专家名单后进行公示，充分体现了 “公开原则”，有利于对评标专家的监督B.抽取评标专家名单后不能立即进行公示，只能在开标时进行公示C.评标专家作为评委，其身份特殊，应一直对评标专家的名单进行保密D.在中标结果确定之前，必须对评标专家进行保密答案：D47.关于招标代理合同的应用特点，以下说法正确的有()。A、招标代理合同仅仅体现了私法的要素B、招标代理合同仅仅体现了公法的要素C、招标代理合同的履行须同时接受多个部门法的调整D、招标代理合同的主体具有特定性E、招标代理合同应当采用书面形式答案：C,D,E解析：AB两项，招标代理合同订立过程中，招标人既可以采用招标方式，也可以采用直接委托方式选择招标代理机构，任何单位和个人不得以任何方式为招标人指定招标代理机构。这一过程体现了私法的要素，即民法意思自治的基本原则。招标代理合同订立后，招标人与招标代理机构应当按照招标投标法、招标投标法实施条例等相关规定依法进行招标活动，接受有关部门的监督，这一过程体现了公法的要素，即招标人和招标代理机构的活动不能侵犯公法所保护的公共（国家）利益。48.根据招标投标法的规定，必须进行招标的项目有 （）A.大型基础设施 B.部分使用国有资金投资项目C.使用外国政府贷款的项目 D.使用风险投资资金的项目E.使用援助资金的项目答案：A,B,C,E解析：解析 根据招标投标法的规定，大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目，全部或部分使用国有资金投资及国家融资的项目，以及使用国际组织或外国政府贷款、援助资金的项目，包括项目勘察设计、施工、监理、重要设备材料采购，都必须进行招标。49.工程保险除遵循近因原则外，还应遵循_原则。 （）A.保险利益 B.不计免赔C.损害补偿 D.协助追偿E.最大诚信答案：A,C,E解析：工程保险的四项基本原则是保险利益原则、损害补偿原则、近因原则和最大诚信原则。50.某工程中有1种设备须从国外进口。招标文件中规定投标者必须对其作出详细报价。进口关税税率为25%，消费税税率为20%，进口增值税税率为17%，国内运输费为40万元，国内运输保险费率为完税后货价的0.2%。该设备投标价CIF为1600万元。问题：根据以上条件计算该设备的评标价。（计算过程和结果以万元为单位，保留2位小数）答案：解析：国外货物评标价格=CIF价+进口环节税+国内运输费+国内运输保险费+其他杂费+供货范围调整额+商务偏差调整额+技术偏差调整额。（1）进口关税= CIF价进口关税税率=160025%=400万元；消费税=（CIF价关税）消费税税率/（1消费税税率）=（1600+400）20%/（120%）=500万元；进口增值税=（CIF价+进口关税+消费税）增值税税率=（1600+400+500）17%=425万元；进口环节税=进口关税+进口增值税+消费税=400+425+500=1325万元。（2）国内运输保险费=（CIF价+进口环节税）国内运输保险费率=（1600+1325）0.2%=5. 85万元。则该设备的评标价格=1600+1325+40+5.85=2970.85万元。51.有下列()情形的，债权人不可以将合同的权利全部或者部分转让给第三人。A、根据合同性质不得转让B、按照当事人约定不得转让C、因合同期限限制而不能转让D、依照法律规定不得转让E、债务人不同意债权人转让答案：A,B,D解析：根据合同法的规定，债权人可以将合同的权利全部或者部分转让给第三人，但有下列情形之一的除外：根据合同性质不得转让；按照当事人约定不得转让；依照法律规定不得转让。根据招标投标法的规定，中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目。中标人不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目肢解后分别向他人转让。52.下列关于招标投标法适用范围的说法中，正确的是()。A、适用于我国境内进行的招标投标活动B、在香港、澳门地区也适用C、只适用于我国境内进行的工程建设项目的招标投标活动D、使用国际组织贷款的项目也必须适用答案：A解析：AC两项，招标投标法第2条规定，在中华人民共和国境内进行招标投标活动，适用本法。即招标投标法适用于在我国境内进行的各类招标投标活动，这是招标投标法的空间效力。B项，“我国境内”包括我国全部领域范围，但依据中华人民共和国香港特别行政区基本法和中华人民共和国澳门特别行政区基本法的规定，并不包括实行“一国两制”的香港、澳门地区。D项，按照招标投标法第67条规定，使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目进行招标，贷款方、资金提供方对招标投标的具体条件和程序有不同规定的，可以适用其规定。但违背我国的社会公共利益的除外。53.物流服务项目质量指标体系中，物流服务指标有()。A、服务水平指标B、存货完好率C、订单满足率D、物流成本率E、运输及时率答案：A,B,C,D解析：物流服务项目质量指标体系中，物流服务指标有：服务水平指标；准时交货率；存货完好率；物流成本率；订单满足率；订货周期时间。E项属于物流服务项目质量评价中运输服务指标。54.管理的基本特征包括()。A、系统性B、人本主义C、动态管理D、整体性优先E、层级制答案：A,B,C解析：现代社会中对于组织的管理一直是被广泛关注的问题，一般来说，它体现了三个基本的特征：系统性；人本主义；动态管理。DE两项属于管理的基本原则。55.基础设施特许经营项目(BOT)融资招标的评标内容和因素有()。A、技术和管理方案B、项目协议响应方案C、资产转让价格D、项目产品和服务的报价E、项目融资方案答案：A,B,E解析：特许经营项目融资招标，详细评审的重点是评估投标人的投标报价、技术和管理方案、融资方案、项目协议响应方案等四个部分。基础设施BOT项目，也经常结合特许经营期限作为价格评审因素。56.服务项目管理中，可通过运用（ ）方法在项目全范围内分解和定义各层次工作包。A.工作分解结构 B.责任分配矩阵C.组织分解结构 D.资源分解结构答案：A解析：服务工作分解结构是项目管理知识体系推荐的一种基本方法，主要应用于项目范围管理，通过运用工作分解结构（WBS）方法，可在项目全范围内分解和定义各层次工作包。它按照项目发展的规律，依据一定的原则和规定，进行系统化的、相互关联和协调的层次分解。57.单项或批量采购金额一次性达到120万元以上的货物或服务，200万元以上的工程应采用的采购方式为()。A、公开招标B、询价C、竞争性谈判D、单一来源采购答案：A解析：国务院负责规定中央预算的政府采购项目必须公开招标方式的数额标准，省、自治区、直辖市人民政府负责规定地方预算的政府采购项目必须公开招标的数额标准。按照国务院办公厅每年均公布的中央预算单位政府集中采购目录及标准，公开招标的数额标准为：单项或批量采购金额一次性达到120万元以上的货物或服务，200万元以上的工程。58.根据工程建设项目自行招标试行办法，经国家发改委审批，核准的工程建设项目，不是自行招标应当具备的条件是（? ）。A招标人应该组建评标专家库B招标人应当具有法人资格C招标人应当有从事同类工程建设项目的招标经验D自行招标应当经过国家发展改革委的审批或核准答案：A解析：按照招标投标法的规定，工程建设项目自行招标试行办法第4条对招标人自行招标的能力进一步作出了具体规定： 具有项目法人资格（或者法人资格）； 具有与招标项目规模和复杂程度相适应的工程技术、概预算、财务和工程管理等方面专业技术力量； 有从事同类工程建设项目招标的经验； 设有专门的招标机构或者拥有3名以上专职招标业务人员； 熟悉和掌握招标投标法及有关法规规章。59.下列项目利益相关方中，不是项目直接利益相关方是 （）A.项目的发起人或投资人 B.项目成果的用户C项目经理和管理团队 D.承包商答案：B解析：解析 接参与项目的利益相关方一般包括项目发起人或投资人、投资人指派的项目经理和管理团队、承担项目任务的执行者即承包商或供应商等。60.关于投标资格预审和资格后审两种方法，下列说法中正确的有（）。A.资格预审是在投标前审查，资格后审是在开标后审查B.资格预审的对象是潜在投标人，资格后审的对象是投标人C.资格预审和资格后审由招标人或其代理机构组织D.资格预审和资格后审均可以采用合格制和有限数量制两种办法E. 资格预审和资格后审是同一招标先后两个必经的程序答案：A,B61.根据建设项目工程总承包合同示范文本（试行）（GF-2011-0216），承包人应在工程开工()日前，通知发包人向有关部门办理须由发包人办理的开工批准A、5B、10C、15D、20答案：D解析：本题的考点为承包人在施工阶段的义务。承包人应在工程开工20日前，通知发包人向有关部门办理须由发包人办理的开工批准或施工许可证、工程质量监督手续及其他许可、证件、批件等。62.某企业拟开发一项新技术，经测算，开发该项新技术的总投资为500万元，新技术的寿命周期为10年，开发成功的概率为40%，商业成功概率为60%，采用该项新技术后能带来100万元的年销售收入，年成本费用为20万元。根据帕西菲柯模型，该企业开发该项新技术的风险收益指数为（ ）。A.0.20B.0.24C.0.38D.0.67答案：C解析：技术评价中风险方面的评价。根据帕西菲柯模型公式，风险收益指数=技术成功率商业成功率（年销售收入-年成本费用）技术寿命周期/技术开发总投资额：（1）技术成功率：题目已知为“40%”；（2）商业成功率：题目已知为“60%”；（3）年销售收入：题目已知为“100”万元；（4）年成本费用：题目已知为“20”万元；（5）技术寿命周期：题目已知为“10”年；（6）技术开发投资总额：题目已知为“500”万元；将上述信息代入公式，风险收益指数=40%60%（100-20）10/500=192/500=0.3840.38，故选C。63.依法必须进行招标的项目，招标人应当自确定中标人之日起()日内，向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告。A、5B、10C、15D、20答案：C解析：中标通知书发出后，招标人和中标人应当按照招标文件和中标人的投标文件在规定时间内订立书面合同，中标人按合同约定履行义务，完成中标项目。依法必须进行招标的项目，招标人应当从确定中标人之日起15日内，向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告。64.下列各项不属于债权人行使代位权的构成要件的是()。A、债权人对债务人的债权合法B、债务人怠于行使其将要到期的债权C、债务人的债权已到期D、债务人的债权不是专属于债务人自身的债权答案：B解析：债权人行使代位权需要具备以下要件：债权人对债务人的债权合法。债务人怠于行使其到期债权，对债权人造成损害。债务人的债权已到期。债务人的债权不是专属于债务人自身的债权。65.下列不属于施工监理工作内容的是( )。A、协助业主选择承包人，配合业主组织工程设计、施工、材料设备等招标采购B、施工管理，包括质量控制、成本控制、进度和安全控制C、参与工程竣工验收，签署建设工程监理意见D、知识产权管理，根据合同规定保证相关方知识产权得到保护答案：C解析：施工监理的工作内容主要包括：协助业主选择承包人，配合业主组织工程设计、施工、材料设备等招标采购;技术监督和检查，检查工程设计、材料和设备质量，对操作或施工质量的监理检查等;施工管理，包括质量控制、成本控制、进度和安全控制等;协调管理，处理施工阶段的各种现场纠纷和签证工作;知识产权管理，根据合同规定保证相关方知识产权得到保护;参与工程竣工预验收，签署建设工程监理意见;信息资料管理，建设工程监理业务完成后，向项目法人提交建设工程监理资料。66.某网络计划中，A工作有两项紧后工作B、C，已知B工作的最迟完成时间为24，持续时间为6；C工作的最迟完成时间为28，持续时间为12，则A工作的最迟完成时间是()。A、16B、18C、24D、28答案：A解析：最迟完成（LS）时间是指在完工时间内活动必须完成的最迟时间。题中，LSC=LFC-DC，B工作的最迟开始时间LSB=LFB-DB=24-6=18,C工作的最迟开始时间LSC=LFC-DC=28-12=16,A工作的最迟完成时间为B、C两工作的最迟开始时间的最小者，即16。67.询价采购流程中，对询价小组成员组成的规定是 （）A.询价小组由采购人代表和专家共5人以上单数组成，其中专家的人数不得少于成员总数1/3B.询价小组由采购人代表和专家共3人以上单数组成，其中专家的人数不得少于成员总数2/3C.询价小组由采购人代表和专家共5人以上单数组成，其中专家的人数不得少于成员总数2/3D.询价小组由采购人代表和专家共3人以上单数组成，其中专家的人数不得少于成员总数1/3答案：B解析：解析 询价小组由采购人的代表和有关专家共3人以上的单数组成，其中专家的人数不得少于成员总数的2/3。专家应从财政部门设立的专家库中随机袖取。68.合同管理机构的最小单位是()。A、在企