二级建造师《建设工程项目管理》试题题库押题卷含答案【69】

二级建造师建设工程项目管理试题题库押题卷含答案答题时间：120分钟 试卷总分：100分 题号一二三合计统分人得分 一.单选题(共100题)1.建设工程质量监督档案是按（）建立的。A.分项工程B.分部工程C.单位工程D.单项工程【正确答案】C2.工程项目的月度施工计划和旬施工作业计划属于（）。A.控制性施工进度计划B.指导性施工进度计划C.实施性施工进度计划D.竞争性施工进度计划【正确答案】C3.【真题】下列施工现场环境污染的处理措施中，正确的是（）。A.固体废弃物必须单独储存B.电气焊必须在工作面设置光屏障C.存放油料库的地面和高250mm墙面必须进行防渗处理D.在人口密集区进行较强噪声施工时，一般避开晚12：00至次日早6：00时段【正确答案】C4.某项目编制施工成本计划时，先将成本按分部分项工程进行了划分，又将各分部分项工程成本按人工费、材料费和施工机械使用费等分开编制，这种编制方法属于()。A.按施工成本组成编制施工成本计划B.按项目组成编制施工成本计划C.按工程进度编制施工成本计划D.上述A、B两种方法的综合运用【正确答案】D5.建设工程施工风险管理过程中，属于风险评估的内容有（）。A.确定各种风险的风险量B.确定风险因素C.收集与施工风险有关的信息D.编制施工风险识别报告【正确答案】A6.建筑材料采购合同中对于材料包装物的约定，通常情况下是（）。A.由建筑材料的采购方负责提供，不另计包装费B.由建筑材料的采购方负责提供，另计包装费C.由建筑材料的供应方负责供应，不另计包装费D.由建筑材料的供应方负责供应，另计包装费【正确答案】C7.下列选项中，不属于施工组织总设计编制依据的是（）。A.计划文件B.合同文件C.建设地区基础资料D.单位工程施工组织设计【正确答案】D8.【真题】根据标准施工招标文件，承包人按照合同规定将隐蔽工程覆盖后，监理人又要求承包人对已覆盖部位揭开重新检验，经检验证明工程质量符合要求，由此增加的费用和延误的工期应由()承担。A.发包人B.承包人C.监理人D.设计单位【正确答案】A9.根据标准施工招标文件，对于承包人向发包人的索赔请求，在索赔事件影响结束后的（）天内，承包人应向监理人递交最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期，并附必要的记录和证明材料。A.7B.14C.28D.56【正确答案】C10.某工程合同总价100万元，合同基准日期为2015年3月，固定系数0.2。2015年8月完成的工程款占合同总价的20。调值部分中仅混凝土价格变化，混凝土占调值部分的30。2015年3月混凝土的价格指数为100，7月、8月的价格指数分别为110和115，则2015年8月经调值后的工程款为（）万元。A.20.9B.20.48C.103D.134.5【正确答案】B11.【真题】当双代号网络计划的计划工期等于计算工期时，关于关键工作的说法，错误的是()。A.关键工作的自由时差为零B.关键工作的最早完成时间与最迟完成时间相等C.关键工作的最早开始时间与最迟开始时间相等D.关键工作的持续时间最长【正确答案】D12.每一个建设工程项目有不同类型和不同用途的信息，需要对这些信息进行编码。其中，对项目结构各层中的每一项任务进行编码的依据是()。A.合同结构图B.组织结构图C.项目结构图D.任务分工表【正确答案】C13.某土方工程，计划总工程量为4800立方米，预算单价为580元立方米，计划6个月内均衡完成，开工后，实际单价为600元立方米，施工至第3个月底，累计实际完成工程量3000立方米，若运用赢得值法分析，则至第3个月底的费用偏差为（）万元。A.-34.8B.-6C.6D.34.8【正确答案】B14.下列项目目标动态控制措施中，属于管理措施的是（）。A.强化合同管理B.调整任务分工C.调整项目管理班子D.改进施工方法【正确答案】A15.【真题】关于施工形象进度、产值统计、实际成本三者关系的说法，正确的是（）。A.施工形象进度与产值统计所依据的工程量是相同的，但与实际成本计算依据的工程量不同B.施工形象进度、产值统计、实际成本所依据的工程量应是相同的数值C.施工形象进度、产值统计、实际成本所依据的工程量应是互不相同的数值D.产值统计与实际成本所依据的工程量是相同的，但不同形象进度计算所依据的工作量【正确答案】B16.索赔事件（又称为干扰事件）使实际情况与合同规定不符合，其在施工过程中最终引起的应是()的变化。A.规范和标准B.方案和部署C.合同条件D.工期和费用【正确答案】D17.以下不属于工作流程组织的是（）。A.管理工作流程组织B.信息处理工作流程组织C.技术工作流程组织D.物质流程组织【正确答案】C18.技术交底应在施工作业前由（）进行交底。A.项目技术负责人向承担施工的负责人B.项目经理向承担施工的负责人C.企业总工程师向项目技术负责人D.监理工程师向项目技术人员【正确答案】A19.单位工程施工组织设计是以（）为对象编制的。A.整个建设工程项目B.某些特别重要的工程C.单位工程D.分部分项工程【正确答案】C20.应重新绘制竣工图的情况是，涉及结构形式、工艺、平面布置、项目等重大改变及图面变更面积超过()。A.20%B.30%C.35%D.40%【正确答案】C21.根据建筑施工场界环境噪声排放标准GB12523-2011规定的排放限值，夜间噪声最大声级超过限值的幅度不得高于()dB(A)。A.50B.55C.70D.75【正确答案】B22.根据标准施工招标文件中通用合同条款的规定，质量保证金的计算额度应包括()。A.预付款的支付B.承包人完成的安装工程款C.价格调整的金额D.预付款的扣回【正确答案】B23.【真题】某施工项目经理部为了赶工，制订了增加人力投入和夜间施工两个赶工方案并提交给项目经理。项目经理最终选择增加人力投入的赶工方案，则该项目经理的行为属于管理职能的()环节。A.提出问题B.决策C.筹划D.执行【正确答案】B24.工程监理人员认为工程施工不符合工程设计要求、施工技术标准和合同约定的，有权()。A.要求建设单位下达停工令B.向有关主管部门报告C.要求建筑施工企业改正D.要求建筑施工企业停止施工【正确答案】C25.赢得值法评价指标之一的费用偏差反映的是()。A.统计偏差B.平均偏差C.绝对偏差D.相对偏差【正确答案】C26.【真题】单代号网络划时间参数计算中，相邻两项工作之同的时间间隔()A.紧后工作最早开始时间和本工作最早开始时间之差B.紧后工作最早完成时间和本工作最早开始时间之差C.紧后工作最早开始时间和本工作最早完成时间之差D.紧后工作最迟完成时间和本工作最早完成时间之差【正确答案】C27.在工程验收过程中，发现个别检验批试块强度不满足要求，但是请具有资质的法定检测单位检测鉴定后，鉴定结果能够达到设计要求。这种情况下应（）。A.认为通过验收B.不能通过验收C.由建设单位决定是否通过验收D.需要返工【正确答案】A28.如果承包商与建设单位签约时就解决纠纷的方式选择了仲裁，则()。A.就没有权利选择仲裁员B.申请仲裁后就不可以再达成和解了C.无正当理由不到庭，就视为撤回仲裁D.若对仲裁结果不服，依然可以上诉【正确答案】C29.工程施工质量事故的处理包括：事故调查；事故原因分析；事故处理；事故处理的鉴定验收；制定事故处理方案，其正确程序为（）。A.B.C.D.【正确答案】D30.【真题】某工程双代号网络计划中，工作H的紧后工作有Q、S。工作Q的最迟开始时间为12，最早开始时间为8；工作S的最迟完成时间为14，最早完成时间为10；工作H的自由时差为4天。则工作H的总时差为()天。A.2B.4C.5D.8【正确答案】D31.【真题】编制项目合同编码的基础是（）。A.项目合同文本和项目结构图B.项目结构图和项目结构编码C.项目结构编码和项目组织结构图D.项目合同文本和项目组织结构图【正确答案】B32.【真题】某施工企业通过投标获得了某工程的施工任务，合同签订后，公司有关部门开始选派项目经理并编制成本计划，该阶段编制的成本计划属于()A.竞争性成本计划B.指导性成本计划C.实施性成本计划D.战略性成本计划【正确答案】B33.建设工程实行施工总承包的，由()负责收集、整理和汇总各个分包单位的施工档案资料。A.建设单位B.监理单位C.施工总承包单位D.城建档案管理部门【正确答案】C34.根据对危险源的识别，当危险源造成风险的可能性很大，且为中度损失时，此时的风险级别属于（）级。A.B.C.D.【正确答案】D35.在竣工阶段的质量监督工作中，工程质量监督机构应编制单位工程质量监督报告，并在竣工验收之日起（）天内提交到竣工验收备案部门。A.3B.7C.5D.10【正确答案】C36.某建设工程项目在发包时，其工程内容和工程量还不能明确、具体地予以规定时，业主适合采用（）计价方式发包工程。A.总价合同B.设计-管理承包合同C.单价合同D.总包合同【正确答案】C37.建设工程项目施工作业实施过程中，监理机构应根据（）对施工作业质量进行监督控制A.项目管理实施规划?B.施工质量计划?C.监理规划与实施细则?D.施工组织设计【正确答案】C38.【真题】关于施工中一般特种作业人员应具备条件的说法，正确的是（）。A.年满16周岁，且不超过国家法定退休年龄B.具有初中及以上文化程度C.必须为男性D.连续从事本工种10年以上【正确答案】B39.工程项目施工质量保证体系的目标是()。A.控制和保证施工产品的质量B.保证体系文件的严格执行C.控制产品生产的过程质量D.保证管理体系运行的质量【正确答案】A40.【真题】施工进度计划调整的内容，不包括（）的调整。A.工作关系B.工程量C.工程质量D.资源提供条件【正确答案】C41.建设工程质量监督档案应（）。A.按照单位工程建立，经监督机构负责人签字后归档B.按照单项工程建立，经监督机构负责人签字后归档C.按照单项工程建立，经建设单位负责人签字后归档D.按照单位工程建立，经建设单位负责人签字后归档【正确答案】A42.承包人在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰，若占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，（）应承担相应责任。A.承包人B.发包人C.监理人D.分包人【正确答案】A43.建设工程施工招标应具备的条件有()。A.已委托招标代理机构B.招标文件已编制完成C.初步设计及概算应当履行批准手续的，已经批准D.施工图设计及预算应当履行批准手续的，已经批准【正确答案】C44.工程项目施工质量保证体系的主要内容不包括的是（）。A.项目施工质量目标B.项目施工质量计划C.项目施工质量实施D.思想、组织、工作保证体系【正确答案】C45.地方各级人民政府应急管理部门应当每（）时间对应急预案的监督管理工作情况进行总结，并报上一级人民政府应急管理部门。A.三月B.半年C.一年D.两年【正确答案】C46.依据标准施工招标文件中合同条款的规定，下列事件中承包人既可以索赔工期、费用，又可以索赔利润的是（）。A.发包人提供资料错误导致承包人的返工或造成工程损失B.发包人要求承包人提前竣工C.承包人遇到不利物质条件D.发包人要求向承包人提前交付材料和工程设备【正确答案】A47.某合同工程于某年11月初办理了合同工程接收证书，2周以后，承包人提出提交最终结算申请单，并提出10月下旬尚有一费用超支索赔问题没有超过28天需要研究解决，在此事件中承包人()。A.可以索赔，因为索赔事件发生没有超过28天B.可以索赔，因为工程还没有接受最终结清证书C.不可以索赔，因为此事件发生在接受工程接受证书之前D.不可以索赔，因为此事件发生在接受最终结清证书之后【正确答案】C48.施工企业根据监理企业制定的旁站监理方案，在需要实施旁站监理的关键部位、关键工序进行施工前（）小时，应当书面通知监理企业派驻工地的项目监理机构。A.7B.14C.24D.48【正确答案】C49.下列工程项目风险管理工作中，属于风险识别阶段的工作是（）。A.分析各种风险的损失量B.分析各种风险因素发生的概率C.确定风险因素D.对风险进行监控【正确答案】C50.施工成本控制的步骤中，最具实质性的一步是（）。A.预测B.比较C.分析D.纠偏【正确答案】D51.发包人应在监理人收到进度付款申请单后的（）天内，将进度应付款支付给承包人。A.7?B.14?C.28?D.56?【正确答案】C52.建设工程项目的实施需要人力资源和物质资源，应认识到()资源也是项目实施的重要资源之一。A.成本B.质量C.信息D.合同【正确答案】C53.对于固定总价合同的计价方式，承包商为了降低自己在工程量和价格上承担的风险，通常会在合同报价中报较高的()。A.措施费B.不可预计风险费C.单价D.管理费【正确答案】B54.【真题】双代号网路计划中的关键线路是指(?)。A.总时差为零的线路B.总的工作持续时间最短的线路C.一经确定，不会发生转移的线路D.自始至终全部由关键工作组成的线路【正确答案】D55.关于工程施工阶段施工环境管理基本要求的说法，正确的是（）。A.建设工程中防治污染的设施，应紧随主体工程设计之后进行设计并施工B.建设工程应当采用节能、节水等有利于资源保护的建筑设计方案C.建设工程的施工对周围环境不得产生噪声D.污染防治措施应确保污染物排放达到企业的排放标准，满足总量控制要求【正确答案】B56.施工单位应当采取的防止环境污染措施，正确的是（）A.施工过程中的扬尘无需处理?B.未经处理的泥浆水直接排入城市排水设施?C.有害废弃物用直接埋入土中?D.不得在施工现场熔融沥青或者焚烧油毡、油漆以及其他会产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质。【正确答案】D57.根据现行建筑安装工程费用项目组成（建标201344号），教育费附加应计入建筑安装工程的（）。A.税金B.措施费C.规费D.企业管理费【正确答案】A58.【真题】下列施工现场安全标志中，属于指令标志的是()。A.佩戴安全帽标志B.禁止通行标志C.当心落伍标志D.安全通道标志【正确答案】A59.某工程项目发包人与承包人签订了施工合同，承包人与分包人签订了专业工程分包合同，在分包合同履行过程中，分包人的正确做法是()。A.未经承包人允许，分包人不得以任何理由与发包人或工程师发生直接工作联系B.分包人可以直接致函发包人或工程师C.分包人可以直接接受发包人或工程师的指令D.分包人无须接受承包人转发的发包人或工程师与分包工程有关的指令【正确答案】A60.【真题】关于工作流程与工作流程图的说法，正确的是()。A.业主方与项目各参与广播工作流程任务是一致的B.工作流程组织的任务就是编制组织结构图C.工作流程图可以用来描述工作流程组织D.工作流程图中用双向箭线表示工作间的逻辑关系【正确答案】C61.某施工企业项目经理在组织项目施工中，为了赶工期，施工质量控制不严，造成某分项工程返工，使其施工项目受到一定的经济损失。施工企业对项目经理的处理主要是()。A.追究法律责任B.追究经济责任C.追究社会责任D.吊销建造师资格【正确答案】B62.能够用图的形式反映一个组织系统中各项工作之间逻辑关系的组织工具是（）。A.项目结构图B.工作流程图C.工作任务分工表D.组织结构图【正确答案】B63.【真题】根据质量事故产生的原因，属于管理原因印发的质量事故是()。A.材料检验不严引发的质量事故B.采用不适宜施工方法引发的质量事故C.盲目追求利润引发的质量事故D.对地质情况估计错误引发的质量事故【正确答案】A64.关于施工成本控制的步骤，即比较、分析、预测、纠偏和检查的说法，正确的是()。A.预测是在项目施工前估计所需的总费用B.分析是对比较结果的分析，以确定偏差的原因C.采取适当措施纠偏是控制工作的核心D.检查是对项目进展的跟踪，以确定偏差的严重性【正确答案】B65.自招标文件出售之日起至()之日止，最短不得少于5个工作日。A.提交资格审查文件B.提交投标文件C.举行标前会议D.停止出售【正确答案】D66.对大理石板拼缝尺寸与超差数量、摊铺沥青拌合料的温度等进行的检查，属于施工质量控制方法中的（）。A.目测法B.实测法C.试验法D.无损检验法【正确答案】B67.工程项目的旬施工作业计划属于（）进度计划。A.控制性B.指导性C.实施性D.竞争性【正确答案】C68.按建筑安装工程费用项目组成（44号文）规定，施工企业为职工缴纳的基本养老保险费属于建筑安装工程费用的()。A.社会保险费B.人工费C.企业管理费D.现场管理费【正确答案】A69.某建筑工程施工至某月月末，出现了工程的费用偏差小于0、进度偏差大于0的状况，则该工程的已完工作实际费用(ACWP)、计划工作预算费用(BCWS)和已完工作预算费用(BCWP)的关系可表示为（）。A.BCWPACWPBCWSB.BCWSBCWPACWPC.ACWPBCWPBCWSD.BCWSACWPBCWP【正确答案】C70.建设工程项目的信息管理的目的旨在通过有效的项目信息传输的组织和控制为()。A.项目建设的增值服务B.项目目标控制服务C.尽快发挥项目投资效益服务D.提高项目管理效率服务【正确答案】A71.施工成本分析的方法中，通过技术经济指标的对比，检查目标的完成情况，分析产生差异的原因，进而挖掘内部潜力的方法是（）。A.比较法B.因素分析法C.差额计算法D.比率法【正确答案】A72.根据相关规定，新员工上岗前要进行三级安全教育，对建设工程来说，具体指企业（公司）、项目（或工区、工程处、施工队）、班组三级，其中项目级安全教育的组织实施者为（）。A.项目级负责人B.企业主管领导负责C.专职安全员D.班组长【正确答案】A73.下列有关施工成本计划类型的表述错误的是（）。A.施工预算与施工图预算本质上是相同的B.实施性计划成本是采用企业的施工定额，通过施工预算的编制而形成的C.指导性成本计划是项目经理的责任成本目标D.竞争性成本计划是工程项目投标及签订合同阶段的估算成本计划【正确答案】A74.根据现场签证程序，承包人应在现场签证工作完成后的（）天内，按照现场签证内容计算价款，并报送发包人确认。A.3B.7C.14D.21【正确答案】B75.按相关规定，建设主管部门接到事故报告后，应当逐级上报事故情况，每级上报的时间不得超过（）。A.半小时B.1小时C.2小时D.3小时【正确答案】C76.关于施工成本分析依据的说法，正确的是（）。A.统计核算可以用货币计算B.业务核算主要是价值核算C.统计核算的计量尺度比会计核算窄D.会计核算可以对尚未发生的经济活动进核算【正确答案】A77.下列有关施工成本及成本管理的说法中，正确的是（）。A.直接成本是为施工设备、组织和管理施工生产的全部费用的支出B.间接成本是可以直接计入工程对象的费用C.成本管理责任体系包括组织管理层和项目经理部D.组织管理层应发挥现场生产成本控制中心的管理职能【正确答案】C78.某工程在浇筑楼板混凝土时，发生支模架坍塌，造成12人死亡，60人重伤，经调查，系现场技术管理人员未进行技术交底所致。该工程质量事故应判定为（）。A.操作责任的较大事故B.操作责任的重大事故C.指导责任的较大事故D.指导责任的重大事故【正确答案】D79.施工质量事故处理的一般程序包括：1事故调查2制订事故处理的方案3提交处理报告4事故的原因分析5事故处理的鉴定验收6事故处理。下列排序正确的是（）。A.1-4-2-6-5-3B.1-2-4-6-5-3C.1-4-2-6-3-5D.1-2-4-5-6-3【正确答案】A80.根据安全生产许可证条例，安全生产许可证的有效期为（）年。A.3B.4C.5D.6【正确答案】A81.【真题】根据建筑安装工程费用项目组成（建标2003206号），施工项目墙体砌墙所用的砂子在运输过程中不可避免的损耗，应计入()。A.企业管理费B.二次搬运费C.材料费D.措施费【正确答案】C82.下列施工成本管理活动或文件中，属于施工项目降低成本的指导文件及设立目标成本依据的是()。A.施工成本预测B.施工成本分析C.施工成本计划D.施工成本核算【正确答案】C83.在项目实施过程中，为了加强成本管理，对施工方法进行调整优化，改进施工工艺，属于成本控制措施的（）。A.经济措施B.管理措施C.组织措施D.技术措施【正确答案】D84.业主方进度控制的任务是控制整个项目实施阶段的进度，不包括控制（）。A.设计准备阶段的工作进度B.物资采购工作进度C.征地拆迁工作进度D.项目动用前准备阶段工作进度【正确答案】C85.【真题】施工过程的质量控制中，项目开工前施工项目部应由()向承担施工的负责人或分包人进行书面技术交底。A.项目技术负责人B.项目经理C.公司总工程师D.公司技术负责人【正确答案】A86.专项应急预案是针对具体的()而制定的计划或方案。A.事故类别、危险源和潜在事件B.装置、场所、岗位C.潜在事件、紧急情况发生D.事故类别、危险源和应急保障【正确答案】D87.【真题】根据建设工程质量管理条例，未经()签字的建筑材料不得在工程上使用。A.监理员B.专业监理工程师C.总监理工程师代表D.总监理工程师【正确答案】B88.【真题】关于项目目标动态控制的说法，错误的是（）。A.动态控制首选应将目标分解，制定目标控制的计划值B.当目标的计划值和实际值发生偏差时应进行纠偏C.在项目实施过程中对项目目标进行动态跟踪和控制D.目标的计划值在任何情况下都应保持不变【正确答案】D89.施工过程中，如果工程变更项目出现承包人在工程量清单中填报的综合单价与发包人招标控制价相应清单项目的综合单价偏差超过()，则工程变更项目的综合单价可由发承包双方协商调整。A.5%B.10%C.15%D.20%【正确答案】C90.工程项目的施工总进度计划属于（）。A.项目的控制性施工进度计划B.项目的指导性施工进度计划C.项目施工的年度施工计划D.项目的实施性施工进度计划【正确答案】A91.某施工单位因放线定位的偏差超过规范标准规定，若要纠正会造成重大损失，但经过专家论证不影响生产工艺和正常使用，在外观上无明显影响。则可采用的处理方法是（）。A.修补处理B.报废处理C.不作处理D.限制使用【正确答案】C92.建设工程项目施工成本控制应贯穿于项目从()开始直到()的全过程。A.招标阶段，竣工验收B.投标阶段，竣工验收C.招标阶段，保修期结束D.投标阶段，保修期结束【正确答案】B93.下列有关建设工程生产安全事故报告和调查处理的表述正确的是（）。A.实行施工总承包的建设工程，当发生生产安全事故后，由总承包单位负责上报事故B.事故调查是落实“四不放过”原则的核心环节C.任何情况下，建设主管部门都不能越级上报事故情况D.若当月无事故，则可不填报安全事故月报【正确答案】A94.根据建设工程项目管理规范GB/T50326-2006，风险发生的可能性为中等，但一旦发生将造成的重大损失，则此种风险属于（）。A.2等风险B.3等风险C.4等风险D.5等风险【正确答案】C95.下列施工合同风险的类型中，属于组织成员资信和能力风险的是（）。A.自然环境的变化B.对环境调查和预测的风险C.承包商的技术设计存在漏洞D.政府机关工作人员的干预【正确答案】D96.某施工企业签订了工程施工承包合同，在项目管理目标责任书中确定了成本目标，项目经理运用动态控制原理控制施工成本的步骤中，第一步应做的工作是（）。A.按照成本控制的要求收集施工成本的实际值B.找出偏差，采取纠偏措施C.施工成本目标的逐层分解D.定期对施工成本的计划值和实际值进行比较【正确答案】C97.根据标准施工招标文件中通用合同条款的规定，设计交底应由()组织。A.监理人B.发包人C.承包人D.设计单位【正确答案】B98.【真题】关于施工总承包模式的说法，正确的是()。A.工程质量的好坏取决于业主的管理水平B.施工总承包模式适用于建设周期紧迫的项目C.施工总承包合同一般采用单价合同D.施工总承包模式下业主对施工总承包单位的依赖较大【正确答案】D99.根据标准施工招标文件中通用合同条款的规定，承包人在自检确认隐蔽部位具备覆盖条件后，通知监理人在约定的期限内进行检查。该部分隐蔽工程施工完成后，监理人有权提出对已经隐蔽的工程进行重新检验的要求，则重新检验的费用()。A.应由承包人承担B.应由发包人承担C.应视重新检验结果，确定由哪方承担D.因监理人未对隐蔽工程进行验收，应由监理人承担【正确答案】C100.某工程合同工期约定为6个月，签订的合同价为95万元，则该工程适宜采用()方式结算工程款。A.按月结算B.其他方式结算C.分段结算D.竣工后一次结算【正确答案】D二.多选题(共70题)1.施工组织设计的基本内容一般包括工程概况、施工部署及施工方案、施工进度计划、施工平面图以及主要技术经济指标，其中属于施工部署及施工方案的有（）。A.合理安排施工顺序B.编制资源需求计划C.确定主要工程的施工方案D.施工环境E.施工条件【正确答案】AC2.建设工程施工质量事前控制中，选择质量控制点的原则通常包括()。A.施工中的薄弱环节B.对下道工序有较大影响的上道工序C.施工投入资源大的工序和部位D.施工无把握、施工条件困难的工序E.采用新技术或者新员工的部位或环节【正确答案】ABD3.【真题】根据建筑安装工程费用项目组成（建标2003206号），应计入措施费的有()。A.二次搬运费B.脚手架费C.夜间施工增加费D.施工机械大修理费E.已完工工程及设备保护费【正确答案】ABCE4.【真题】根据建设工程安全生产管理条例，施工单位应当组织专家对专项施工方案进行论证审查的分部分项工程有（）。A.拆除工程B.地下暗挖工程C.高大模板工程D.起重吊装工程E.深基坑工程【正确答案】BCE5.根据安全隐患的内容而采用的安全隐患防范的一般方法包括（）。A.跟踪验证B.对施工人员进行安全意识的培训C.建立施工现场的安全监督检查机制D.对施工机具进行有序监管，投入必要的资源进行保养维护E.当场指正，限期纠正，预防隐患发生【正确答案】BCD6.【真题】根据建筑安装工程费用项目组成?(建标2013,44号)，按建造形成划分，属于措施项目费的有()。A.特殊地区施工增加费B.仪器仪表使用费C.工程定位复测费D.安全文明施工费E.脚手架工程费【正确答案】ACDE7.【真题】根据建设工程施工专业分包合同（示范文本）（GF-2003-0213），属于分包人工作的有()。A.提供年、季、月度工程进度计划B.编制分包工程施工组织设计C.提供专用条款中约定的设备和设施D.办理环境保护有关手续E.对分包工程进行设计【正确答案】ABDE8.【真题】建设工程施工质量不符合要求时，正确的处理方法有()。A.经返工重做或更换器具、设备的检验批，应重新进行验收B.经有资质的检测单位检测鉴定达到设计要求的检验批，应予以验收C.经有资质的检测单位检测鉴定达不到设计要求，但经原设计单位核算认可能满足结构安全和使用功能的检验批，可予以验收D.经返修或加固的分项、分部工程，虽然改变外形尺寸但仍能满足安全使用要求，可按技术处理方案和协商文件进行验收E.经返修或加固处理仍不鞥满足安全使用要求的分部工程，经鉴定后降低安全等级使用【正确答案】ABCD9.【真题】根据建筑安装工程费用项目组成（建标201344号），按造价形成划分，属于措施项目费的有（）。A.特殊地区施工增加费B.工程定位复测费C.安全文明施工费D.脚手架工程费E.仪器仪表使用费【正确答案】ABCD10.工程流程组织包括()组织。A.管理工作流程B.信息处理工作流程C.物质流程D.工作任务分工E.管理职能分工【正确答案】ABC11.施工方所编制的与施工进度有关的计划包括（）。A.指导性施工成本计划B.实施性施工成本计划C.竞争性施工成本计划D.施工企业的施工生产计划E.建设工程项目施工进度计划【正确答案】DE12.下列工程质量问题，一般可不作专门处理的情况是（）。A.某工程质量缺陷按修补方法处理后无法保证达到规定的使用要求和安全要求，而又无法返工处理B.某些部位的混凝土表面的裂缝，经检查分析，属于表面养护不够的干缩微裂，不影响使用和外观C.28d的混凝土实际强度不到规定强度的32%D.混凝土现浇楼面的平整度偏差达到10mm，但由于后续垫层和面层的施工可以弥补E.某一结构构件截面尺寸不足，影响结构承载力，但按实际情况进行复核验算后仍能满足设计要求的承载力【正确答案】BDE13.现场质量检查的方法包括（）A.“三检”法?B.目测法?C.实测法?D.试验法?E.无损检测法【正确答案】BCD14.施工组织设计的内容要结合工程对象的()进行综合考虑。A.实际特点B.施工条件C.施工方法D.技术水平E.关键工序【正确答案】ABD15.关于网络图绘图规则的说法，正确的有（）。A.双代号网络图和单代号网络图均只能有一个起点节点B.双代号网络图箭线不宜交叉，单代号网络图箭线适宜交叉C.单代号网络图中严禁出现循环回路，双代号网络图中可以出现循环回路D.单代号网络图中当交叉不可避免时，可用过桥法或指向法E.网络图中节点编号可不连续【正确答案】ADE16.建设工程项目施工进度计划从计划的功能上区分，可以分为（）。A.控制性施工进度计划B.指导性施工进度计划C.总进度计划D.实施性施工进度计划E.管理性施工进度计划【正确答案】ABD17.施工作业的定额时间，是在拟定辅助工作时间、（），以及休息时间的基础上编制的。A.基本工作时间B.偶然工作时间C.准备与结束时间D.不可避免的中断时间E.多余工作时间【正确答案】ACD18.下列工程管理的信息资源，属于经济类工程信息的有（）。A.专家信息B.建设物资的市场信息C.与投资控制有关的信息D.项目融资的信息E.与进度控制有关的信息【正确答案】BD19.根据建设工程项目管理规范，下列选项中，属于项目经理职责的有（）。A.正确处理授权范围内的利益分配B.进行资源动态管理C.为避免项目目标偏离的发生，应重视事前的主动控制D.组织工程竣工验收E.建立专业管理体系并组织实施【正确答案】ABCE20.【真题】根据生产安全事故报告和调查处理条例，对事故单位处100万元以上500万元以下罚款的情形有()。A.谎报或者瞒报事故B.迟报或者漏报事故C.伪造事故现场D.事故发生后逃匿E.在事故调查处理期间擅离职守【正确答案】ACD21.下列引发工程质量事故的原因中，属于管理原因的有()。A.施工方法选用不当?B.盲目追求利润而不顾质量?C.质量控制不严格?D.特大暴雨导致质量不合格?E.检测制度不严密【正确答案】CE22.【真题】下列施工质量保证体系的内容中，属于施工阶段工作保证体系的有（）。A.建立质量检验制度B.建立施工现场管理制度C.做好成品保护D.建立质量信息系统E.开展群众性的QC活动【正确答案】AE23.下列施工现场文明施工的措施中，符合临设布置要求的是（）。A.集体宿舍与作业区隔离B.工地四周设置连续、密闭的砖砌围墙C.人均床铺面积不小于2m2D.食堂禁止使用食用塑料制品作熟食容器E.施工现场内有完善的排水措施，不允许有积水存在【正确答案】AC24.编制人工定额时，属于工人工作必须消耗的时间有（）A.违背劳动纪律损失时间?B.基本工作时间?C.辅助工作时间?D.准备与结束工作时间?E.不可避免的中断时间【正确答案】BCDE25.建设工程项目施工成本控制的主要依据包括（）。A.工程承包合同B.施工成本计划C.工程进度报告D.工程变更资料E.工程质量水平【正确答案】ABCD26.下列有关建筑安装工程计价程序的表述正确的是（）。A.施工企业工程投标报价时，计日工应按招标文件提供金额计列B.竣工结算计价时，索赔与现场签证应按发承包双方确认数额计算C.建设单位工程招标控制计价程序中，专业工程暂估价应按计价规定估算D.建设单位工程招标控制计价程序中，招标控制价应等于分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金E.施工企业工程投标报价时，规费应自主报价【正确答案】BCD27.关于招标信息的修正，下列说法中正确的有()。A.所有澄清文件必须以书面形式进行B.招标信息的修正可采用口头通知的方式C.所有澄清文件必须直接通知所有招标文件收受人D.澄清文件不作为招标文件的有效组成部分E.澄清或修改的内容应为招标文件的有效组成部分【正确答案】ACE28.下列属于建筑安装工程费用中施工机具使用费的有()。A.采购及保管费B.安拆费及场外运费C.运杂费D.工具用具使用费E.燃料动力费【正确答案】BE29.【真题】与一般工业产品的生产相比较，建设工程施工质量控制的特点有（）。A.需要控制的因素多B.控制的难度大C.过程控制的要求高D.控制的标准化程度高E.“终检”的全面性强【正确答案】ABC30.建筑安装工程费用定额一般包括()。A.其他费用定额B.措施费定额C.单位估价表D.间接费定额E.分项工程预算单价【正确答案】BD31.发承包双方进行工程竣工结算时的工程量应（）。A.与按施工图图示尺寸计算得到的工程净量相吻合B.发、承包双方在合同中约定应予计量且实际完成的工程量确定C.合同中的工程量D.严格遵照清单工程量计算规则E.严格根据合同约定确定，不需严格遵照清单工程量计算规则【正确答案】BD32.下列施工职业健康安全管理体系与环境管理体系的运行活动中，属于执行控制程序和监测活动的有（）。A.对适用的规范、规程等行业标准应及时购买补充，对适用的表格要及时发放?B.对在内容上有抵触的文件和过期的文件要及时作废并妥善处理?C.在体系运行过程中及时按文件要求进行记录，如实反映体系运行情况?D.程序文件及其相关的作业文件在施工企业内部都具有法定效力，必须严格执行?E.必须严格监测体系的运行情况，监测中应明确监测的对象和监测的方法?【正确答案】DE33.下列关于投标价的说法正确的是（）。A.投标价是投标人参与工程项目投标时报出的工程造价B.投标计算的必要条件，应预先确定施工方案和施工进度C.投标计算还必须与采用的合同形式相一致D.投标人在进行工程项目工程量清单招标的投标报价时，可进行投标总价优惠E.暂列金额应按照招标工程量清单中列出的金额填写，不得变动【正确答案】ABCE34.下列施工计划中用于直接组织施工作业的计划的有（）。A.年度施工计划B.月度施工计划C.控制性进度计划D.竞争性进度计划E.旬施工作业计划【正确答案】BE35.下面关于总承包服务费的说法，正确的有()。A.总承包服务费属于建筑安装工程费用中的其他项目费B.总承包服务费属于建筑安装工程费用中的企业管理费C.施工过程中，总承包服务费按签约合同价执行D.施工过程中，总承包服务费按签证计价执行E.由施工单位根据总包服务范围和有关计价规定编制总承包服务费【正确答案】AC36.我国执行的GB/T19001质量管理体系标准中，其质量管理原则包括（），A.领导作用B.持续改进C.推举代表参与D.管理的系统方法E.与供方互利的关系【正确答案】ABDE37.施工项目相关的信息管理的主要工作之一是收集并整理相关公共信息，其中需要收集的市场信息包括（）。A.交通运输条件B.材料供应商表C.环保要求D.新材料信息表E.机械设备价格表【正确答案】BDE38.【真题】关于施工项目经理任职条件的说法，正确的有()。A.通过建造师执业资格考试的人员只能担任项目经理B.项目经理必须由承包人正式聘用的建造师担任C.项目经理每月在施工现场的时间可自行决定D.项目经理不得同时担任其他项目的经理E.项目经理可以由取得项目管理师资格证书的人员担任【正确答案】BD39.下列有关物资采购合同的表述，正确的有（）。A.进行建筑材料采购时，其包装物的回收办法可以采用押金回收或折价回收B.进行建筑材料采购时，其包装物一般应由建筑材料的供货方负责供应C.设备采购合同价款的支付一般分三次，其中，设备制造前，采购方支付设备价格的20%作为预付款D.建筑材料采购方逾期付款，应按同期银行同期贷款利息支付逾期付款利息E.进行建筑材料采购时，供货方发货时所采用的计量单位与计量方法应该与合同一致【正确答案】ABE40.作业文件是职业健康安全与环境管理体系文件的组成之一，一般包括（）。A.操作规程B.监测活动准则C.管理手册D.程序文件E.程序文件引用的表格【正确答案】ABE41.下列引发工程质量事故的原因，属于社会、经济原因的有（）。A.中标后随意修改方案而引发的质量事故B.结构设计计算错误C.地质情况估计错误D.材料检验不严而引起的质量事故E.某工程单位在投标报价中恶意压低标价【正确答案】AE42.施工质量保证体系的内容中，属于组织保证体系的是（）。A.建立质量检查制度B.落实建筑工人实名制管理C.建立质量信息系统D.应用建筑信息模型技术E.严格实行自检、互检和专检【正确答案】BC43.质量管理体系的八项原则，包括以顾客为关注点、全员参与原则、基于事实的决策方法、与供方互利的关系，以及（）。A.管理工具B.领导作用C.过程方法D.持续改进E.管理的系统方法【正确答案】BCDE44.施工现场文明施工要求工地按照相关文件规定的尺寸和规格制作的“五牌一图”包括（）等。A.工程概况牌B.组织结构图C.消防保卫（防火责任）牌D.环境保护牌E.安全生产牌【正确答案】ACE45.工程变更一般是指在施工过程中，根据合同约定对()等做出的变更。A.施工的程序B.工程的内容C.工程的数量D.工程的质量要求及标准E.施工的方法【正确答案】ABCD46.下列各项属于风险评估工作的有（）。A.分析各种风险因素发生的概率B.收集与施工风险有关的信息C.分析各种风险的损失量D.确定各种风险的风险量和风险等级E.编制施工风险识别报告【正确答案】ACD47.环境管理体系标准的应用原则有（）。A.强调自愿性原则，并不改变组织的法律责任B.需建立并实施结构化的管理体系C.标准着眼于采用分散的管理措施D.必须有组织全员的承诺、责任和参与E.管理体系不必成为独立的管理系统【正确答案】ABE48.关于安全生产事故应急预案管理的说法中，正确的有（）。A.重要应急资源发生重大变化的，应急预案应当及时修订并归档B.生产经营单位应每半年至少组织一次现场处置方案演练C.地方各级人民政府应急管理部门的应急预案，应当报同级人民政府备案，同时抄送上一级人民政府应急管理部门，并依法向社会公布D.非参建单位的安全生产及应急管理方面的专家，均可受邀参加应急方案评审E.生产经营单位应每年至少组织两次综合应急预案演练或者专项应急预案演练【正确答案】ABC49.环境管理体系标准的主要特点有（）。A.可增强劳动者身心健康，提高劳动效率B.以人为本，组织的管理以强制行为为主C.适用于各行各业、任何类型和规模的组织D.着重强调与法律法规的符合性E.与其他管理体系的兼容性【正确答案】CDE50.【真题】施工组织设计的编制原则包括（）。A.重视工程施工的目标控制B.合理部署施工现场C.提高施工的工业化程度D.提高施工的连续性和均衡性E.采用国内外最先进的施工技术【正确答案】ABCD51.【真题】下列工人工作的时间中，属于损失时间的有()。A.多于和偶然工作时间B.材料供应不及时导致的停工时间C.因施工工艺特点引起的工作中断时间D.技术工人由于差错导致的工时损失E.工人午休后迟到造成的工时损失【正确答案】ABDE52.下列选项中，属于第一类危险源控制方法的有()。A.消除危险源B.限制能量C.增加安全系数D.提高设施的可靠性以消除故障E.隔离危险物质