二级建造师《建设工程项目管理》试题题库强化卷及答案【5】

二级建造师建设工程项目管理试题题库强化卷及答案答题时间：120分钟 试卷总分：100分 题号一二三合计统分人得分 一.单选题(共100题)1.对施工过程中产生的污水应（）。A.直接排入河流B.在夜间直接排入城市下水道C.排入周边空地或土地D.经过沉淀处理达到排放标准后排入市政污水管道【正确答案】D2.【真题】关于横道图特点的说法，正确的是()。A.横道图无法表达工作间的逻辑关系B.可以确定横道图计划的关键工作和关键路线C.只能用手工方式对横道图计划进行调整D.横道图计划适用于大的进度计划系统【正确答案】C3.【真题】按验收方式划分，建设工程采购方在所购物资制造时就派人在供应厂家进行材料检验的验收方式，属于()。A.驻厂验收B.提运验收C.接运验收D.入库验收【正确答案】A4.在施工过程中对施工进度目标进行动态跟踪和控制的工作包括：收集施工进度实际值；定期对施工进度的计划值和实际值进行比较；如有偏差，采取措施进行纠偏。正确的工作流程是()。A.B.C.D.【正确答案】A5.下列指标，属于成本计划的质量指标是（）。A.责任目标成本计划降低额B.单位工程计划成本指标C.设计预算成本计划降低额D.设计预算成本计划降低率【正确答案】D6.目前，我国多数的企业、学校、事业单位组织结构模式是（）。A.线性组织结构B.职能组织结构C.矩阵组织结构D.项目组织结构【正确答案】B7.在招投标过程中，若出现招标文件中分部分项工程量清单特征描述与设计图纸不符，投标人应（）。A.以设计图纸为准B.进行设计变更C.按实际施工的项目特征，依据合同约定重新确定综合单价D.以分部分项工程量清单的项目特征描述为准【正确答案】D8.根据建设工程施工专业分包合同（GF-2003-0213），下列说法正确的是（）。A.分包人可直接致函发包人或工程师B.发包人向分包人提供具备施工条件的施工场地C.分包合同价款与总承包合同相应部分的价款存在连带关系D.就分包范围内的有关工作，承包人随时可以向分包人发出指令【正确答案】D9.【真题】项目进度跟踪和控制报告是基于进度的（）的定量化数据比较的成果。A.预测值与计划值B.计划值与实际值C.实际值与预测值D.计划值与定额标准值【正确答案】B10.项目组织结构图应反映（）和费用（投资或成本）控制、进度控制、质量控制、合同管理，信息管理和组织与协调等主管部门或主管人员之间的组织关系。A.项目经理B.项目技术负责人C.企业总经理D.企业法人代表【正确答案】A11.调整项目管理人员职责，明确各项管理工作流程，属于项目目标动态控制纠偏措施中的()。A.组织措施B.管理措施C.技术措施D.经济措施【正确答案】A12.单位工程施工组织设计是以（）为对象编制的。A.整个建设工程项目B.某些特别重要的工程C.单位工程D.分部分项工程【正确答案】C13.根据有关规定，当组织内部员工离岗()以上重新上岗的情况，企业必须进行相应的安全技术培训和教育，以使其掌握现岗位安全生产特点和要求。A.3个月B.6个月C.1年D.2年【正确答案】C14.根据企业职工伤亡事故分类标准GB6441-1986规定，重伤是指损失工作日等于或超过（）工作日的失能伤害。A.75B.85C.95D.105【正确答案】D15.对大理石板拼缝尺寸与超差数量、摊铺沥青拌合料的温度等进行的检查，属于施工质量控制方法中的（）。A.目测法B.实测法C.试验法D.无损检验法【正确答案】B16.竣工报告是指工程项目具备竣工条件后，施工单位提请()组织竣工验收的文件。A.工程总承包单位B.建设单位C.监理单位D.建设主管部门【正确答案】B17.下列关于单位工程施工组织设计的说法，正确的是（）。A.针对包含了某些特别重要的、技术复杂的分部（分项）工程的单位工程而编制B.是指导全局性施工的技术和经济纲要C.其中的主要技术经济指标包括劳动生产率、预制化程度、暂设工程等D.根据工程规模和技术复杂程度不同，其编制内容的深度和广度也有所不同【正确答案】D18.工人在工作班内必需消耗的工作时间包括有效工作时间，休息和不可避免中断时间。有效工作时间是从生产效果来看与产品生产直接有关的时间消耗，包括基本工作时间、辅助工作时间、准备与结束工作时间。上述各类时间中与工作量大小成正比例的时间是()。A.准备时间B.结束时间C.不可避免中断时间D.基本工作时间【正确答案】D19.建设项目工程总承包的主要意义是（）。A.总价包干B.交钥匙C.为项目建设增值D.设计与施工的责任明确【正确答案】C20.【真题】施工准备阶段的项目施工成本计划，应当是采用()编制形成的实施性施工成本计划。A.估算指标B.概算定额C.预算定额D.施工定额【正确答案】D21.施工进度控制的技术措施涉及对实现施工进度目标有利的（）的选用。A.控制技术B.合同结构C.组织结构形式D.设计技术和施工技术【正确答案】D22.以下机械设备中，直接影响到工程项目使用功能的发挥的是（）。A.辅助配套的电梯B.运输设备C.操作工具D.计量器具【正确答案】A23.【真题】施工企业安全检查制度中，安全检查的重点是检查“三违”和（）的落实。A.安全责任制B.施工起重机械的使用登记制度C.现场人员的安全教育制度D.专项施工方案专家论证制度【正确答案】A24.【真题】某网络计划中，工作M的最早完成时间是第8天，最迟完成时间是13天，工作的持续时间是4天，与所有紧后工作的间隔时间最小值是2天，则该工作的自由时差为()天A.2B.3C.4D.5【正确答案】A25.根据生产安全事故报告和调查处理条例，生产安全事故和调查中，下列哪种情况（）处上一年年收入40%80%的罚款。A.伪造或者故意破坏事故现场B.阻碍、干涉事故调查工作C.事故发生后逃匿D.迟报或者漏报事故【正确答案】D26.建筑材料采购合同中对于材料包装物的约定，通常情况下是（）。A.由建筑材料的采购方负责提供，不另计包装费B.由建筑材料的采购方负责提供，另计包装费C.由建筑材料的供应方负责供应，不另计包装费D.由建筑材料的供应方负责供应，另计包装费【正确答案】C27.将项目总施工成本分解到单项工程和单位工程中，再进一步分解为分部工程和分项工程，该种施工成本计划的编制方式属于（）。A.按施工成本组成编制B.按项目组成编制C.按工程进度编制D.按合同结构编制【正确答案】B28.单项隐患综合处理原则要求从五个方面安全匹配的角度考虑，调整匹配的方法，提高匹配的可靠性，五个方面是指（）。A.人、天、料、法、环境B.人、机、技、法、环境C.人、机、料、法、环境D.人、机、料、法、气候【正确答案】C29.已知工作F有且仅有两项并行的紧后工作G和H，G工作的最迟开始时间为第12天，最早开始时间为第8天；H工作的最迟完成时间为第14天，最早完成时间为第12天；工作F和G、H的时间间隔分别为4天和5天，则F工作的总时差为（）天。A.0B.5C.7D.9【正确答案】C30.工程监理机构应以事实为依据，以法律和有关合同为准绳，在维护业主的合法权益时不损害承包商的合法权益，这体现了建设工程监理的()。A.服务性B.公平性C.独立性D.科学性【正确答案】B31.【真题】根据标准施工招标文件，对于监理人未能按照约定的时间进行检验且无其他指示的工程隐蔽部位，承包人自行进行了隐蔽。此后，经剥开重新检验证明其质量是符合合同要求的，由此增加的费用和延误的工期应由()承担。A.承包人B.发包人C.发包人和承包人共同D.监理人和承包人共同【正确答案】B32.根据中华人民共和国安全生产法，生产经营单位新建、改建、扩建工程项目的安全设施，必须与主体工程()。A.同时设计、同时建设、同时验收B.同时设计、同时施工、同时投入生产和使用C.同时设计、同时施工、同时验收与使用D.同时设计、同时建设、同时投入生产和使用【正确答案】B33.【真题】根据标准施工招标文件，下列不属于工程变更范围的是（）。A.取消合同中任何一项工作，被取消的工作转由其他人实施B.改变合同中任何一项工作的质量或其他特性C.改变合同工程的基线、标高、位置或尺寸D.为完成工程需要追加的额外工作【正确答案】A34.以项目实施方案为依据，落实项目经理责任目标为出发点，采用企业的施工定额，通过编制施工预算而形成的施工成本计划是一种（）成本计划。A.竞争性B.参考性C.实施性D.战略性【正确答案】C35.在建设工程常用网络计划表示方法中，（）是以箭线及其两端节点的编号表示工作的网络图。A.双代号网络图B.单代号网络图C.单代号时标网络图D.单代号搭接网络图【正确答案】A36.某建设工程项目在基坑开挖阶段，遇到不利的软弱土层，需要进行地基处理，使施工进度延误，施工费用增加，该风险属于()。A.组织风险B.技术风险C.工程环境风险D.经济与管理风险【正确答案】C37.施工期间，需要进行价格调整的材料，承包人在采购前应将材料单价和采购数量报发包人核对，发包人应在（）天内予以答复，否则视为已经认可。A.1B.5C.7D.14【正确答案】B38.若承包人收到监理人的变更意向书后认为难以实施此项变更，应立即通知（）。A.发包人B.设计单位C.监理人D.技术负责人【正确答案】C39.【真题】环境管理体系?规范及使用指南(GB/T24001-2004)由()五大要案构成。A.方针，策划，实施与运行，检查和纠正措施，管理评审B.范围，总要求，方针，实施与运行，管理评审C.引用文件，方针，策划，实施与运行，检查和纠正措施D.术语和定义，方针，实施与运行，检查和纠正措施，管理评审【正确答案】A40.在进行施工成本控制的过程中遇到以下情况，有必要调整施工成本目标的是()。A.在施工前没有进一步做更详细的成本控制B.投标报价有漏项，实际成本超出计划成本C.成本计划中降低成本的措施不尽合理D.工程中出现了可以索赔的情况【正确答案】B41.某建筑材料采购合同中，约定由需方负责提货，则交货日期应是（）。A.以需方收货戳记的日期为准B.以供方按合同规定通知的提货日期为准C.以承运单位签发的日期为准D.以供方向承运单位提出申请的日期为准【正确答案】B42.下面不属于质量保修书应当明确的内容是()。A.保修范围B.保修期限C.保修责任D.保修记录【正确答案】D43.项目部对施工进度滞后问题，提出了落实管理人员责任、优化工作流程、改进施工方法、强化奖惩机制等措施，其中属于技术措施的是()。A.落实管理人员责任?B.优化工作流程?C.改进施工方法?D.强化奖惩机制【正确答案】C44.下列建筑安装工程的费用中，属于可以直接计入工程对象是()。A.支付给生产工人的工资B.差旅交通费C.支付给管理人员的工资D.办公费【正确答案】A45.根据施工现场环境保护的要求，凡在人口稠密区进行强噪声作业时，须严格控制作业时间，一般情况下，停止强噪声作业的时间是（）。A.晚9点到次日早4点之间B.晚11点到次日早4点之间C.晚12点到次日早6点之间D.晚10点到次日早6点之间【正确答案】D46.【真题】关于施工管理组织结构的说法，正确的是()。A.项目组织结构反映组织之间的经济关系B.项目组织结构图描述工作对象之间的关系C.大型项目的组织结构应该进行编码D.线性组织结构只能在项目管理中应用【正确答案】C47.【真题】建设工程项目开工前，工程质量监督的申报手续应由项目()批准后实施。A.建设单位B.施工企业C.监理单位D.设计单位【正确答案】A48.【真题】根据建筑施工场界噪声限值GB12523-90，推土机在夜间施工时的施工噪声限值是()dB。A.55B.65C.75D.85【正确答案】A49.施工质量检验的方法分为目测法和量测法两种，下列选项中全都属于后者的是()。A.摸、量、吊、套B.敲、靠、吊、套C.摸、敲、吊、靠D.量、靠、吊、套【正确答案】D50.【真题】某室内装饰工程根据建设工程工程量清单计价规范(GB50500-2013)签订了单价合同，约定采用造价信息调整价格差额方法调整价格;原定6月施工的项目因发包人修改设计推迟至当年12月;该项目主材为发包人确认的可调价材料，价格由300元/m2变为350元/m2。关于该工程工期延误责任和主材结算价格的说法，正确的是()。A.发包人承担延误责任，材料价格按300元/m2计算B.承包人承担延误责任，材料价格按350元/m2计算C.承包人承担延误责任，材料价格按300元/m2计算D.发包人承担延误责任，材料价格按350元/m2计算【正确答案】D51.【真题】根据建筑安装工程费用项目组成（建标2003206号），施工项目墙体砌墙所用的砂子在运输过程中不可避免的损耗，应计入()。A.企业管理费B.二次搬运费C.材料费D.措施费【正确答案】C52.下列有关施工成本计划类型的表述错误的是（）。A.施工预算与施工图预算本质上是相同的B.实施性计划成本是采用企业的施工定额，通过施工预算的编制而形成的C.指导性成本计划是项目经理的责任成本目标D.竞争性成本计划是工程项目投标及签订合同阶段的估算成本计划【正确答案】A53.进度控制工作包含了大量的组织和协调工作，而会议是组织和协调的重要手段，应进行有关进度控制会议的组织设计，以明确会议的类型、各类会议的主持人和参加单位及人员、各类会议的召开时间和（）。A.服务工作组织体系B.会议地点选择C.会议成本的分析D.各类会议文件的整理、分发和确认【正确答案】D54.在采用安全检查表(SCL)法辨识危险源时，安全检查表应包括的内容有()。A.分类项目和检查要求B.检查目标和检查处理意见C.检查内容及检查结果D.检查等级和检查结果【正确答案】A55.工程项目投标及签订合同阶段的估算成本计划是（）。A.实施性成本计划B.竞争性成本计划C.指导性成本计划D.控制性成本计划【正确答案】B56.在总承包管理模式下，设计、施工、供货等分包单位之间的管理与组织协调应由（）负责。A.监理工程师B.业主C.施工总承包单位D.施工总承包管理单位【正确答案】D57.根据标准施工招标文件中通用合同条款的规定，如监理人未能在14天内核查承包人提交的竣工付款申请单，又未提出具体意见，则()。A.监理人可要求延长核查时间B.监理人应向承包人出具经发包人签认的竣工付款证书C.视为承包人提交的竣工付款申请已经监理人核查同意D.视为承包人提交的竣工付款申请已经发包人核查同意【正确答案】C58.承包人提出索赔时，下列各种相关文件的提交程序正确的是（）。A.索赔意向通知书延续索赔通知索赔通知书最终索赔通知书?B.索赔通知书延续索赔通知索赔意向通知书最终索赔通知书?C.索赔意向通知书索赔通知书延续索赔通知最终索赔通知书?D.索赔通知书索赔意向通知书延续索赔通知最终索赔通知书?【正确答案】C59.下列属于项目目标动态控制准备工作的是（）。A.收集项目目标的实际值B.将项目的目标进行分解C.将实际值与计划值比较D.找出实际值与计划值的偏差【正确答案】B60.甲高级中学建设为政府投资项目，其中的教学楼工程由乙设计院设计，由丙建筑公司进行施工总承包，则教学楼建设工程项目实施阶段的总进度目标控制应当由（）来进行。A.乙设计院B.丙建筑公司C.业主D.安全质量监督站【正确答案】C61.在工程施工技术管理资料中，工程竣工文件作为工程施工技术管理资料的一部分，应包括竣工报告、竣工验收证明书和()。A.隐蔽工程验收资料B.工程施工质量验收资料C.工程质量保修书D.工程质量控制资料【正确答案】C62.在施工质量管理中，（）起着决定性的作用。A.材料的因素B.人的因素C.机械的因素D.施工方法【正确答案】B63.【真题】根据标准施工招标文件，现场地质勘探资料、水文气象资料的准确性应由()负责。A.地质勘察单位B.发包人C.承包人D.监理人【正确答案】B64.建设工程施工质量的事后控制是指()。A.质量活动的检查和监控?B.质量活动结果的评价和认定?C.质量活动的行为约束?D.质量偏差的纠正【正确答案】B65.【真题】某建筑工程人工费为1500万元，材料费为5000万元，施工机械使用费为1000万元，措施费为直接工程费的6%，间接费费率为10%，利润率为5%，综合税率为3.41%，则该工程的建筑安装工程总造价为()万元。A.8881B.9135C.9447D.9495【正确答案】D66.施工职业健康安全管理体系文件包括三个层次，其中不包括（）。A.操作规程B.管理手册C.程序文件D.作业文件【正确答案】A67.【真题】某施工项目经理对商品混凝土的施工成本进行分析，发现其目标成本是44万元，实际成本是48万元，因此要分析产量、单价、损耗率等因素对混凝土成本的影响程度，最适宜采用的分析方法是()。A.比较法B.构成比率法C.因素分析法D.动态比率法【正确答案】C68.某工程采用单价合同，施工工程中承包人向发包人提交了已完工程量报告，发包人决定进行工程计量，下列计量结果有效的是()。A.发包人在计量前24小时通知承包人，但计量时承包人没有在场?B.发包人在没有通知承包人的情况下到现场计量?C.发包人没有在预定的时间去现场计量，而是在方便的时候进行计量?D.发包人单独对承包人返工重做的分项工程计量【正确答案】A69.某施工单位承建某建设工程项目，该项目建设工期很紧，为了保证工程建设的顺利进行，建设单位向施工单位及时提供了原始基准点、基准线和标高等测量控制点等资料，施工单位应()。A.按照建设单位提供的资料及时开始施工B.首先进行复核，然后将复测结果报监理单位审核C.首先进行复核，然后将复测结果报设计单位审核D.首先进行复核，然后将复测结果报勘察单位审核【正确答案】B70.包工包料工程的预付款的支付比例不得低于签约合同价(扣除暂列金额)的()。A.10%B.20%C.25%D.30%【正确答案】A71.建筑安装工程费按照工程造价形成划分，其中临时设施费属于（）。A.分部分项工程费B.措施项目费C.其他项目费D.规费【正确答案】B72.以建筑物或构筑物各个分部分项工程为对象编制的定额是（）。A.预算定额B.概算定额C.概算指标D.投资估算指标【正确答案】A73.【真题】下列建设工程项目进度控制工作中，属于施工方进度控制任务的是()。A.部署项目动用准备工作进度B.协调设计、招标的工作进度C.编制项目施工的工作计划D.编制供货进度计划【正确答案】C74.【真题】根据环境管理体系要求及使用指南，PDCA循环中“A”环节指的是()。A.策划B.支持和运行C.改进D.绩效评价【正确答案】C75.施工总承包模式在费用控制方面的主要特点是（）。A.在开工前就有较明确的合同价，有利于业主对总造价的早期控制B.在开工前合同价格不明确，不利于业主对总造价的早期控制C.投标人投标时，投标报价缺乏依据D.在施工过程中发生设计变更，产生索赔的可能性小【正确答案】A76.下列应编制单位工程施工组织设计的是（）。A.一栋楼房B.某栋楼房的土建工程C.某住宅小区D.某栋楼房的土石方工程【正确答案】A77.施工过程中，如果工程变更项目出现承包人在工程量清单中填报的综合单价与发包人招标控制价相应清单项目的综合单价偏差超过()，则工程变更项目的综合单价可由发承包双方协商调整。A.5%B.10%C.15%D.20%【正确答案】C78.管理是由多个环节组成的过程，为了说明组成管理的这些环节可以使用（）。A.项目组织设计文件B.项目任务分期表C.工作任务分工表D.管理职能分工描述书【正确答案】D79.对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应按照规定进行()。A.全数检测B.见证取样检测C.进场检测D.随机抽样检测【正确答案】B80.张某在现场拉伸钢筋时不慎将左手无名指压断，在项目经理的调解下，张某与雇主达成协议约定：雇主一次性向张某支付5000元作为补偿，张某放弃诉讼的权利这种调解形式属于()。A.行政调解B.法院调解C.民间调解D.仲裁调解【正确答案】C81.【真题】发包人对工程质量有异议，拒绝办理竣工决算，但该工程已实际投入使用，其质量争议的解决方法是（）。A.按工程保修合同执行B.就争议部分根据有资质的鉴定机构的检测结果确定方案C.按工程质量监督机构的处理决定执行后办理竣工结算D.采取诉讼的方式解决【正确答案】A82.下列各项管理权力中，属于施工项目经理管理权力的是()。A.自行决定是否分包及选择分包企业B.编制和确定政府监管的招标方案，评选和确定投标、中标单位C.指挥项目建设的生产经营活动，调配并管理进入工程项目的生产要素D.代表企业法人参加民事活动，行使企业法人的一切权力【正确答案】C83.施工组织设计除了工程概况、施工部署及施工方案、施工进度计划、施工平面图以外，一般还应该包括（）。A.资源组织B.主要技术经济指标C.管理措施D.人员组织【正确答案】B84.下列关于施工方编制建设工程项目施工进度计划的说法，错误的是（）。A.施工方所编制的与施工进度有关的计划包括施工企业的施工生产计划和建设工程项目施工进度计划B.施工企业的施工生产计划，属企业计划的范畴C.建设工程项目施工进度计划，属工程项目管理的范畴D.建设工程项目施工进度计划以整个施工企业为系统【正确答案】D85.某施工企业项目经理在组织项目施工中，为了赶工期，施工质量控制不严，造成某分项工程返工，使其施工项目受到一定的经济损失。施工企业对项目经理的处理主要是()。A.追究法律责任B.追究经济责任C.追究社会责任D.吊销建造师资格【正确答案】B86.在制定材料消耗定额时，可以用来确定材料损耗率的方法是()。A.理论计算法B.统计法C.经验法D.测定法【正确答案】B87.大型建设工程项目总进度论证的核心工作是（）A.明确进度控制的措施?B.分析影响施工进度且标实现的主要因素?C.通过编制总进度纲要论证总进度目标实现的可能性?D.编制各层（各级）进度计划【正确答案】C88.【真题】建设工程施工质量保证体系运行的主体是（）。A.过程管理B.质量计划C.PDCA循环D.质量手册【正确答案】B89.技术交底是保证质量的重要措施之一，项目开工前应由（）向承担施工任务的分包人进行书面技术交底A.项目负责人?B.项目技术负责人?C.质量部门负责人?D.监理工程师【正确答案】B90.在工程项目开工前，监督机构接受建设单位有关建设工程质量监督的申报手续，并对建设单位提供的有关文件进行审查，审查合格签发有关质量监督文件，建设单位凭工程质量监督文件，向（）申领施工许可证。A.质量监督机构B.建设行政主管部门C.政府主管部门D.监督机构负责人【正确答案】B91.施工安全隐患一般包括人的不安全行为、物的不安全状态以及（）。A.环境不利B.突发事件C.不可抗力D.管理不当【正确答案】D92.职业健康安全管理体系标准的结构系统，采用PDCA动态循环、不断上升的螺旋式运行模式，这体现了（）的动态管理思想。A.持续改进B.全过程控制C.预防为主D.系统管理【正确答案】A93.施工单位应当采取的防止环境污染措施，正确的是（）A.施工过程中的扬尘无需处理?B.未经处理的泥浆水直接排入城市排水设施?C.有害废弃物用直接埋入土中?D.不得在施工现场熔融沥青或者焚烧油毡、油漆以及其他会产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质。【正确答案】D94.在施工过程中必须发生，但在投标时很难具体分项预测的二次搬运费和冬雨期施工费用的计价适宜采用（）。A.实物量法B.综合单价法C.参数法D.分包法【正确答案】C95.施工总承包模式在费用控制方面的一个特点是（）。A.开工日期较迟，建设周期较长，对进度控制不利B.业主与一个施工总承包单位签约，招标及合同管理工作量大大减小，对业主有利C.在开工前就有较明确的合同价，有利于业主对总造价的早期控制D.在施工过程中发生设计变更，则发生索赔的可能性较小【正确答案】C96.【真题】根据建设工程施工现场管理规定，施工单位采取的防止环境污染的措施，正确的.是（）。A.将有害废弃物用作土方回填B.现场产生的废水经沉淀后直接排入城市排水设施C.使用密封式圈筒处理高空废弃物D.在现场露天焚烧油毡【正确答案】C97.竣工图应由承包人按照()提交。A.设计单位的要求B.施工合同约定C.监理单位的要求D.施工及验收规范的要求【正确答案】B98.根据建设工程质量管理条例第三十六条的有关规定，工程监理单位代表建设单位对施工质量实施监理，并对施工质量承担（）。A.监督责任B.监理责任C.法律责任D.连带责任【正确答案】B99.下列有关施工合同索赔的表述正确的是（）。A.对于承包人向发包人的索赔要求，索赔文件应该交由业主审核B.业主可以向承包商提出索赔，承包商也可以向业主提出索赔C.业主不可以向承包商提出索赔，承包商可以向业主提出索赔D.反索赔指的是业主向承包商提出的索赔【正确答案】B100.建设工程项目施工成本控制应贯穿于项目从()开始直到()的全过程。A.招标阶段，竣工验收B.投标阶段，竣工验收C.招标阶段，保修期结束D.投标阶段，保修期结束【正确答案】B二.多选题(共70题)1.在实施建筑工程监理前，建设单位应当通知建筑施工企业的内容包括（）。A.委托的工程监理单位B.监理单位项目负责人姓名C.监理的期限D.监理的内容E.监理权限【正确答案】ADE2.建设工程产品及其生产与工业产品不同，有其自身的特殊性，而正是由于其特殊性，对建设工程职业健康安全和环境管理显得尤为重要，建设工程职业健康安全与环境管理的特点有()。A.复杂性B.多变性C.协调性D.间断性E.经济性【正确答案】ABCE3.由建筑产品及其生产过程固有的技术经济特点所引起的施工质量控制的特点主要包括()。A.控制因素多B.控制难度大C.过程控制要求高D.终检局限大E.质量要求高【正确答案】ABCD4.信息技术作为对进度控制的管理手段，它的应用（）。A.有利于促进进度信息的交流和项目各参与方的协同工作B.有利于提高进度信息的透明度C.有利于提高进度信息的处理效率D.有利于所编制进度计划的实现E.有利于设计技术和施工技术的选用【正确答案】ABC5.进度的计划值和实际值的比较应是定量的数据比较，可以成为比较成果的有（）。A.总进度规划B.工程总进度计划C.旬进度跟踪报告D.月进度控制报告E.年度进度控制报告【正确答案】CDE6.建设工程民事纠纷的处理方式包括()。A.行政调解B.仲裁调解C.行政复议D.诉讼E.和解【正确答案】ABDE7.【真题】根据九部委标准施工招标文件中“通用合同条款”，变更指示应说明变更的（）A.目的B.范围C.变更内容D.变更程序E.变更的工程量及其进度和技术要求【正确答案】ABCE8.以下情形中，需要及时修订并归档应急预案的包括（）。A.应急指挥机构及其职责发生调整的B.面临的事故风险发生重大变化的C.重要应急资源发生重大变化的D.依据的法律、法规、规章、标准及上位预案中的有关规定发生重大变化的E.施工单位项目负责人发生变化【正确答案】ABCD9.在组织结构模式中，组织分工反映了一个组织系统中各子系统或各元素的（）。A.工作任务分工B.项目管理分工C.工作流程分工D.管理项目分工E.管理职能分工【正确答案】AE10.运用动态控制原理控制施工进度时，一般的项目控制的周期为一个月，对于重要的项目，控制周期可定为（）。A.一周B.一旬C.一季D.一年E.一个项目期【正确答案】AB11.用比较法进行施工成本分析时，通常采用的比较形式有（）。A.将实际指标与目标指标对比B.本期实际指标与拟完成指标对比C.本期实际指标与上期实际指标对比D.与本行业平均水平对比E.与本行业先进水平对比【正确答案】ACDE12.现场质量检查的方法包括（）A.“三检”法?B.目测法?C.实测法?D.试验法?E.无损检测法【正确答案】BCD13.预算定额是以建筑物或构筑物各个分部分项工程为对象编制的定额，其作用主要有（）。A.编制概算定额的基础B.编制单位估价表的依据C.计算措施费用的基础D.编制施工组织设计的依据E.编制施工图预算的主要依据【正确答案】ABE14.根据建设工程项目管理规范GB/T503262017的规定，项目经理的职责包括（）。A.组织或参与编制项目管理实施规划B.进行授权范围内的利益分配C.主持项目管理机构工作D.参与选择大宗资源的供应单位E.对资源进行动态管理【正确答案】ABE15.【真题】施工质量成本中，运行质量成本包括()。A.预防成本B.鉴定成本C.内部损失成本D.外部损失成本E.外部质量保证成本【正确答案】ABCD16.根据中华人民共和国建筑法的规定，实施建筑工程监理前，建设单位应当将委托的（），书面通知被监理的建筑施工企业。A.工程监理单位B.监理单位项目负责人姓名C.监理的内容D.监理期限E.监理的权限【正确答案】ACE17.质量手册主要包括()。A.质量方针、目标B.各阶段的责任和权限C.质量活动的基本程序D.有关阶段的实验、检验和审核大纲E.质量记录【正确答案】AC18.根据标准施工招标文件的规定，下列合同事件中，承包商可以索赔工期、费用和合理利润的有（）。A.发包人提供的材料和工程设备不符合合同要求B.发包人的原因造成工期延误C.异常恶劣的气候条件导致停工D.发包人的原因导致试运行失败的E.承包人遇到不利物质条件【正确答案】AB19.承包商在进行合同实施趋势分析时，需针对合同实施偏差情况以及可以采取的措施，分析在不同措施下合同执行的结果与趋势，包括（）等。A.最终的工程状况B.解决偏差的具体措施C.工程最终经济效益（利润）水平D.承包商将承担的后果E.双方争议的仲裁方法【正确答案】ACD20.由建设项目的工程特点和施工生产的特点决定的施工质量控制的特点体现在（）。A.需要控制的因素多B.控制的难度大C.施工生产的流动性D.过程控制要求高E.终检局限大【正确答案】ABDE21.在承包商进行工程量清单计价模式的投标报价计算时，下列费用中不能作为竞争性费用的有（）。A.总承包服务费B.规费C.税金D.风险费用E.措施项目中的安全文明施工费【正确答案】BCE22.下列建设项目中，需要编制施工组织总设计的项目有（）。A.地产公司开发的别墅小区B.新建机场工程C.大量土石方工程D.定向爆破工程E.标志性特大构件的吊装【正确答案】AB23.（）是企业通过职工健康安全健康体系的运行，实行事故控制的开端。A.危险源识别B.风险评价C.生命周期评价D.风险控制策划E.协调与沟通【正确答案】ABD24.对施工现场大气污染的处理正确的是（）。A.施工现场道路应硬化B.施工现场外围围挡不得低于1.5mC.施工现场垃圾杂物要及时清理D.易飞扬材料入库密闭存放E.禁止施工现场焚烧有毒、有害烟尘和恶臭气体的物资【正确答案】ACDE25.在编制施工组织设计文件时，施工部署及施工方案的内容应当包括()。A.合理安排施工顺序B.对可能的施工方案进行评价并决策C.确定主要施工方法D.绘制施工平面图E.编制资源需求计划【正确答案】ABC26.下列建设工程安全隐患的控制措施中，属于“第二类危险源”控制方法的是()。A.个人防护用品B.增加安全系数C.提高设备的可靠性D.加强对员工安全意识培训E.对危险物质采取隔离措施【正确答案】BCD27.关于与施工进度有关的计划及其类型的说法，正确的有（）。A.建设工程项目施工进度计划应依据企业的施工生产计划合理安排B.施工企业的生产计划编制需要往复多次的协调过程C.建设工程项目施工进度计划一般由业主编制D.施工企业的施工生产计划属于工程项目管理的范畴E.施工企业的月度生产计划属于实施性施工进度计划【正确答案】AB28.质量管理的PDCA循环中，“C”的职能是（）。A.确定质量管理的方针、目标B.做好计划的交底和落实C.检查是否严格执行了计划的行动方案D.检查计划执行的结果E.纠正计划执行中的偏差【正确答案】CD29.环境管理体系标准的应用原则包括（）A.标准的实施强调自愿性原则，并不改变组织的法律责任?B.保护和改善施工现场的环境?C.实施环境管理体系标准的关键是坚持持续改进和环境污染预防?D.建立可持续发展的管理体系?E.有效的环境管理需建立并实施结构化的管理体系【正确答案】ACE30.某建筑施工企业为适应市场环境的变化，重新设计了公司的组织系统。在此过程中可以使用的组织工具有()。A.项目结构图B.组织结构图C.工作任务分工表D.管理职能分工表E.工作流程图【正确答案】BCDE31.施工文件档案立卷应遵循工程文件的自然形成规律，保持卷内工程前期文件、施工技术文件和竣工图之间的有机联系。其中施工文件的组卷，可以按照（）进行。A.单位工程B.分部工程C.专业D.阶段E.日期顺序【正确答案】ABCD32.下列关于企业质量管理体系的认证与监督，说法正确的是（）。A.质量管理体系由公正的第三方认证机构进行认证B.企业获准认证的有效期为两年C.企业获准认证的有效期为三年D.企业获准认证后，每年一次接受认证机构对企业质量管理体系实施的监督管理E.企业获准认证后，应经常性的进行内部审核，保持质量管理体系的有效性【正确答案】ACDE33.建设工程项目的信息管理是通过对()的管理，使项目的信息能方便和有效地获取、存储、存档、处理和交流。A.各个系统B.各个人员C.各种材料D.各项工作E.各种数据【正确答案】ADE34.建设工程职业健康安全与环境管理应考虑的特点有（）。A.复杂性B.多变性C.单件性D.持续性E.流动性【正确答案】ABD35.下列选项中，属于材料消耗净用量的确定方法（）。A.理论计算法B.测定法C.图纸计算法D.经验法E.统计分析法【正确答案】ABCD36.【真题】根据建设工程工程量清单计价规范GB50500-2008，其他项目清单的内容一般包括()。A.暂估价B.计日工C.暂列金额D.总承包服务费E.工程排污费【正确答案】ABCD37.关于实施性施工计划作用的说法，正确的有（）。A.确定一个月度的资金需求B.确定施工作业的具体安排C.作为编制单位工程施工进度计划的依据D.论证施工总进度目E.确定里程碑事件的进度目标【正确答案】AB38.施工项目经理的任务包括项目的行政管理和项目管理两个方面，其在项目管理方面的主要任务是（）。A.施工质量控制B.施工进度控制C.工程合同管理D.项目投资控制E.工程信息管理【正确答案】ABCE39.【真题】承包人向发包人提交的索赔报告，其内容包括()。A.索赔证据B.索赔事件总述C.索赔合理性论证D.索赔款项（或工期）计算书E.索赔意向通知【正确答案】ABCD40.竣工验收报告的内容包括（）A.有完整的技术档案和施工管理资料?B.施工许可证?C.质量评估报告?D.有施工单位签署的工程保修书?E.验收组人员签署的工程竣工验收意见【正确答案】BCDE41.项目的质量目标不仅涉及施工的质量，还包括()。A.设计质量B.材料质量C.设备质量D.行为质量E.环境质量【正确答案】ABCE42.材料净用量可以通过（）方法确定。A.理论计算法B.观察法C.图纸计算法D.测定法E.经验法【正确答案】ACDE43.在价格调整公式中，Po代表约定的付款证书中承包人应得到的已完成工程量的金额，此项金额在确定时不计取的费用有()。A.价格调整B.质量保证金扣留和支付C.调整的合同价款D.约定的变更及其他金额E.预付款的支付和扣回【正确答案】ABDE44.施工总承包对质量控制的特点不包括（）。A.一般以施工图设计为投标报价的基础B.投标人的投标报价较有依据C.在开工前就有较明确的合同价D.可以在施工过程中随时变更设计E.业主对施工总承包单位的依赖较大【正确答案】ABCD45.根据建设工程项目管理规范，下列选项中，属于项目经理职责的有（）。A.正确处理授权范围内的利益分配B.进行资源动态管理C.为避免项目目标偏离的发生，应重视事前的主动控制D.组织工程竣工验收E.建立专业管理体系并组织实施【正确答案】ABCE46.【真题】关于双代号网络计划的说法，正确的有()。A.可能没有关键线路B.至少有一条关键线路C.在计划工期等于计算工期时，关键工作为总时差为零的工作D.在网络计划执行过程中，关键线路不能转移E.由关键节点组成的线路是关键线路【正确答案】BC47.【真题】关于施工总承包方管理任务的说法，正确的有()。A.负责整个工程的施工安全、施工总进度控制、施工质量控制和施工的组织B.控制施工的成本C.组织和指挥分包方的工作，并为分包方提供必要的施工条件D.负责施工资源的供应组织E.代表业主方与设计方、工程监理方等外部单位进行必要的联系和协调【正确答案】ABCD48.下列有关施工项目竣工质量验收的要求表述中，正确的有（）。A.工程质量的验收均应在施工单位自行检查评定的基础上进行B.参加工程施工质量验收的各方人员由政府部门指定C.工程的观感质量通过现场检查后由质量监督机构确认D.隐蔽工程在隐蔽前应由施工单位通知有关单位进行验收，并应形成验收文件E.检验批的质量应按主控项目、一般项目和功能测试项目进行验收【正确答案】AD49.下列情况中属于特别重大事故的是（）。A.造成20人以上死亡B.造成30人以上死亡C.造成100人以上重伤D.造成直接经济损失1亿元以上E.造成直接经济损失6千万元【正确答案】BCD50.概算定额是以扩大的分部分项工程为对象编制的，其作用主要有()。A.计算措施费用的基础B.编制扩大初步设计概算的依据C.编制投资估算的依据D.确定建设项目投资额的依据E.编制预算定额的依据【正确答案】BD51.关于施工总承包管理与施工总承包模式的比较，正确的有（）。A.工作开展程序不同B.合同关系不同C.对分包单位的管理不同D.对分包单位的选择和认可不相同E.为分包单位的服务相同【正确答案】ABDE52.以下关于业主方项目管理的目标和任务的描述正确的有（）。A.建设工程项目的全寿命周期包括项目的决策阶段、实施阶段和使用阶段B.项目的投资目标、进度目标和质量目标之间既有矛盾的一面，也有统一的一面，它们之间的关系是对立统一的关系C.业主方项目管理服务于投资方的利益，其项目管理的目标包括项目的投资目标、进度目标和安全目标D.业主方最重要的任务是质量管理E.业主方的项目管理工作涉及项目实施阶段的全过程【正确答案】ABE53.根据企业职工伤亡事故分类标准(GB6441-86)，事故类别包括（）。A.物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺B.灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、冒顶片帮、透水、放炮C.电伤、挫伤、割伤、擦伤、刺伤、撕脱伤、扭伤等D.瓦斯爆炸、火药爆炸、锅炉爆炸、容器爆炸、其他爆炸E.中毒和窒息、其他伤害【正确答案】ABDE54.某住宅小区建设中，承包商针对其中一幢住宅楼施工所编制的施工组织设计的内容包括（）。A.工程概况及施工特点分析B.施工方案的选择C.施工总进度计划D.各项资源需求量计划E.单位工程施工总平面图设计【正确答案】ABDE55.建设工程项目施工进度计划从计划的功能上区分，可以分为（）。A.控制性施工进度计划B.指导性施工进度计划C.总进度计划D.实施性施工进度计划E.管理性施工进度计划【正确答案】ABD56.施工项目经理在承担工程项目施工管理过程中，应履行的职责有()。A.确保项目建设资金的落实到位B.建立质量、成本、进度管理体系C.主持工程竣工验收D.主持编制项目管理实施规划E.接受审计【正确答案】BDE5