二级建造师《建设工程法规及相关知识》试题题库强化卷及答案（第31套）

二级建造师建设工程法规及相关知识试题题库强化卷及答案答题时间：120分钟 试卷总分：100分 题号一二三合计统分人得分 一.单选题(共100题)1.甲与乙因施工合同纠纷诉至人民法院。首次开庭前，乙出示了双方订立的有效仲裁协议，此时人民法院应当（）。A.驳回起诉B.继续审理C.终止起诉D.将案件移交合同约定的仲裁机构【正确答案】A2.对于涉及（）工程的专项施工方案，施工单位依法应当组织专家进行论证、审查。A.地下暗挖B.降水C.脚手架D.起重吊装【正确答案】A3.对于土方开挖工程，施工企业编制专项施工方案后，经（）签字后实施。A.施工企业项目经理、总监理工程师B.施工企业技术负责人、建设单位负责人C.施工企业技术负责人、总监理工程师D.建设单位负责人、监理工程师【正确答案】C4.女大学生孙某毕业后被企业录用，孙某为了锻炼自己，主动要求到最苦、最累、最脏的岗位上工作。企业可以满足她的要求，但不得安排的工作是()。A.高处、高温工作B.低温、冷水作业C.夜班劳动D.矿山井下作业【正确答案】D5.抵押权自抵押合同生效时设立，未经登记，不得对抗善意第三人，不符合该描述的财产抵押是（）。A.生产设备、原材料B.交通运输工具C.在建的船舶D.在建的建筑物【正确答案】D6.关于代理的法律特征，下列表述中正确的是()。A.任何行为都可以代理B.代理行为的法律后果归属于第三人C.代理人应该以自己的名义实施代理行为D.代理人一般应该以被代理人的名义实施代理行为【正确答案】D7.【真题】租赁合同的出租人出卖租凭房屋前通知了承租人，此时承租人享有的权利是（）。A.优先购买权B.留置权C.抗辩权D.优先受偿权【正确答案】A8.某生产经营单位主要负责人在本单位重大生产安全事故调查处理期间擅离职守，其受到的处理不包括（）。A.撤职B.降级C.刑罚D.行政拘留【正确答案】D9.甲乙双方均愿就合同纠纷以仲裁方式解决，但始终未达成书面协议。后甲向仲裁委员会申请仲裁，此时仲裁委员会正确的处理方法是()。A.受理B.驳回申请，令双方补充协议后再申请C.交给人民法院处理D.不予受理【正确答案】D10.违反有关危险废弃物污染环境防治的规定，不按规定缴纳危险废物排污费的，处危险废物排污费金额（）罚款。A.23倍B.25倍C.1倍以上2倍以下D.1倍以上3倍以下【正确答案】D11.【真题】关于不动产物权设立的说法，正确的是（）。A.不动产物权的设立应依法登记B.不动产物权的设立属自愿登记C.不动产物权的设立自合同成立之日时生效D.不动产登记由合同签订地登记机构办理【正确答案】A12.根据合同法，下列合同为无效合同的是（）。A.供应商欺诈施工单位签订的采购合同B.某开发商与施工企业订立的施工合同未按规定备案C.建设单位要求某总承包商带资承包的合同D.村委会负责人为获得回扣与施工单位高价签订的村内道路施工合同【正确答案】D13.【真题】根据合同法，以下情形属于无效合同的是（）。A.当事人无履约能力B.当事人对合同有重大误解C.违反法律法规的强制性规定D.违反法定的形式【正确答案】C14.李某与用人单位发生劳动争议，经劳动争议仲裁委员会仲裁解决，但李某对仲裁裁决不服，拟向人民法院提起诉讼。提起诉讼的时间应不超过收到仲裁裁决的()。A.7天B.15天C.30天D.60天【正确答案】B15.注册建造师未执行法律、法规和工程建设强制性标准，尚未构成严重情节，将被责令停止执业()。A.1个月2个月B.2个月3个月C.3个月1年D.1年5年【正确答案】C16.【真题】根据建筑法及相关法规，建设单位应当办理施工许可证是工程是（）。A.国务院批准开工报告的工程B.城镇市政基础设施工程C.建筑面积200m?以上的工程D.工程投资额在20万元以上的工程【正确答案】B17.【真题】仲裁充分体现了当事人的意思自治，其中许多具体程序都可以由当事人协商确定和选择。这种做法更多地体现了仲裁的()。A.快捷性B.经济性C.独立性D.灵活性【正确答案】D18.关于投标文件的送达与签收的说法，正确的是（）。A.投标人应当在投标截止时间前，将投标文件送达投标地点B.投标文件未按照招标文件要求密封的，招标人可以拒收C.投标人逾期送达投标文件的，应当向招标人作出合理说明D.联合体投标的，可以在评标委员会提出书面评标报告前更换成员【正确答案】A19.国家对女职工和未成年工实行特殊劳动保护，下列选项错误的是（）。A.不得安排女职工从事矿山井下作业B.不得安排女职工在经期从事低温、冷水作业C.不得安排女职工延长工作时间和夜班劳动D.不得安排怀孕女职工从事第3级体力劳动强度的劳动【正确答案】C20.下列关于招标代理的说法中正确的是（）。A.招标人如果想要委托招标代理机构办理招标事宜，需要经过有关行政主管部门批准B.招标人不可以自行选择招标代理机构，必须由有关行政主管部门指定C.如果委托了招标代理机构，则招标代理机构有权办理招标工作的一切事宜D.招标代理机构应当在招标人委托的范围内办理招标事宜【正确答案】D21.下述关于施工单位安全费用的提取管理的描述中，符合企业安全生产费用提取和使用管理办法要求的是()。A.建设工程施工企业以建筑安装工程造价为计提依据B.总包单位应当视具体情况将安全费用适当支付分包单位C.矿山工程安全费用提取标准为1.5%D.市政公用工程安全费用提取标准为2.5%【正确答案】A22.发包人拖欠承包人工程款，对于利息没有约定的，按照（）计算。A.中国人民银行发布的同期同类贷款利息B.无息C.中国人民银行发布的同期同类贷款利息的1.5倍D.中国人民银行发布的同期同类存款利息【正确答案】A23.建设工程纠纷案件审理中，承包商为证明业主方违约而出示的施工承包合同属于()。A.书证B.物证C.证人证言D.鉴定意见【正确答案】A24.某银行为某施工企业提供工程保函时，应采取的正确方式是()。A.书面形式B.口头形式C.其他形式D.没有明确规定【正确答案】A25.【真题】关于融资租赁合同的说法，正确的是（）。A.承租人破产的，租赁物属于破产财产B.承租人享有与受领标的物有关的买受人的权利C.出卖人不履行买卖合同义务的，由出租人行使索赔的权利D.出租人应当履行承租人占有租赁物期间的维修义务【正确答案】D26.【真题】关于工程监理单位的相关质量责任和义务，下列说法正确的是（）。A.监理单位仅对施工质量承担责任B.监理单位在接受监理委托后，因利害关系需回避的，可以转让监理业务C.工程监理实行总监理工程师负责制D.监理单位将不合格的建筑材料按照合格签字，造成损失的，承担全部责任【正确答案】C27.甲承包人承建的乙发包人的一幢写字楼项目缺陷责任期满后，甲向乙提出了返还保证金的申请。则乙的下述行为可视同乙认可甲的返还保证金申请()。A.在接到该申请后14日内不予答复，且经催告后7日内仍不予答复B.在接到该申请后14日内不予答复，且经催告后14日内仍不予答复C.在接到该申请后21日内不予答复D.在接到该申请后28日内不予答复【正确答案】B28.当事人申请仲裁，应当符合的条件不包括()。A.存在有效的仲裁协议B.有具体的仲裁请求和事实、理由C.属于仲裁委员会的受理范围D.属于仲裁委员会的管辖【正确答案】D29.包工头的施工队与分包人签订的劳务合同，包工头以违法分包人为被告提起诉讼的，法院（）。A.应当受理B.无资质承包主体签订的合同是无效合同，法院不予受理C.无资质承包主体签订的合同是无效合同，只能去仲裁D.要看违法分包人是否有资质，如有资质可以受理【正确答案】A30.工程建设标准分为强制性标准和推荐性标准，下列说法正确的是()。A.国家标准属于强制性标准B.行业标准属于强制性标准C.地方标准属于推荐性标准D.国家标准包含强制性标准【正确答案】D31.某办公大楼在保修期间出现外墙裂缝，经查是由于设计缺陷造成，原施工单位进行维修之后应向（）主张维修费用。A.建设单位B.设计单位C.物业管理单位D.大楼使用者【正确答案】A32.【真题】当事人不得在合同中协议选择由（）的人民法院管辖。A.原告住所地B.合同签订地C.仲裁机构所在地D.标的物所有在【正确答案】C33.下列选项中有关民事诉讼证据的说法，正确的是（）。A.在民事诉讼中，书证可以只提交复印件B.凡是知道案件情况的单位和个人，都有义务出庭作证C.未经对方当事人同意私自录制的谈话资料不能作为证据使用D.当事人对鉴定结论有异议，鉴定人可以书面答复而不必出庭作证【正确答案】B34.某建筑施工企业与某钢模板租赁公司签订了一份模板租赁合同。建筑施工企业的义务不包括()。A.妥善保管钢模板B.支付租用钢模板租金C.交付出租钢模板D.按约定方法使用钢模板【正确答案】C35.按照绿色施工导则的规定，下列关于施工企业节能措施说法正确的是（）。A.优先采用自来水作为混凝土搅拌用水B.鼓励使用黏土砖，推广使用预拌混凝土C.照明设计的照度不应超过最低照度的20%D.必须采购施工现场500公里以内生产的建筑材料【正确答案】C36.根据建设工程安全生产管理条例的规定，建设单位的责任包括（）。A.审查专项施工方案B.向施工单位提供施工现场的地下管线资料C.发现施工安全隐患及时报告建设单位D.对设计成果承担责任【正确答案】B37.按照各人民法院的辖区和民事案件的隶属关系，划分同级人民法院之间审判第一审民事案件的权限，称为（）。A.级别管辖B.指定管辖C.地域管辖D.移送管辖【正确答案】C38.依法必须招标的项目，自招标文件开始发售之日起至提交投标文件截止之日止，最短不得少于（）天。A.15B.20C.25D.30【正确答案】B39.【真题】关于建筑工程施工分包行为的说法，正确的是()A.个人可以承揽分包工程业务B.建设单位有权直接指定分包工程承包人C.建设单位推荐的分包单位，总承包单位无权拒绝D.承包人并未对该工程的施工活动进行组织管理的，视同转包【正确答案】D40.注册建造师需要增加执业专业时，应按规定申请专业增项注册。增项注册应提交拟增项专业的()。A.资历证明B.经考核认定的相应能力证明C.专业资格证明D.业绩证明【正确答案】C41.李某是某施工单位项目负责人，为了全面掌握工程项目质量安全生产状况，加强对重点部位、关键环节的控制，及时消除隐患，其每月带班生产时间不应少于本月施工时间的()。A.30%B.50%C.60%D.80%【正确答案】D42.甲公司授权其采购员去采购乙公司的某产品100件，采购员拿着甲公司的空白合同书与乙公司订立了购买200件某产品的合同，由此发生纠纷后，应当采取的处理方式是()。A.甲公司支付100件产品的货款B.甲公司可以向乙公司无偿退货C.由乙公司交付100件产品，甲公司支付相应的货款D.由乙公司交付200件产品，甲公司支付相应的货款【正确答案】D43.根据特种设备安全监察条例要求，施工单位对所使用的施工起重机械，应在安全检验合格有效期届满前()向特种设备检验检测机构提出定期检验要求。A.5天B.10天C.15天D.1个月【正确答案】D44.【真题】甲公司收到乙公司发来的订货要约后，随即又收到了乙公司取消订货的通知，甲公司对此未予理睬，仍告知三天后向乙公司发货。乙公司拒绝收货，因此双方发生争议。乙公司拒绝收货的合法理由应当是（）。A.要约已撤销B.要约已撤回C.合同已失效D.甲方未承诺【正确答案】A45.危险性较大的分部分项工程安全管理规定中规定规定，超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案，应当由（）组织召开专家论证会。A.建设单位B.设计单位C.施工单位D.第三方单位【正确答案】C46.【真题】施工单位的项目经理未履行安全生管理职责，被施以刑罚，依法五年内不得担任任何施工企业的主要负责人，项目负责人，该期间的起算时间为()A.犯罪行为发生之日B.案件已送审查之日C.刑罚执行完毕之日D.刑事判决生效之日【正确答案】C47.引起建设工程债权债务关系发生的最主要、最普遍的依据是（）。A.合同B.侵权C.不当得利D.无因管理【正确答案】A48.某施工单位承包了一项超过一定规模且危险性较大的分部分项工程，该分部分项工程施工前编制了专项方案，并组织专家对专项方案进行论证，该组织者应该是()。A.建设单位B.设计单位C.施工单位D.监理单位【正确答案】C49.某建筑公司所承建的某住宅项目质量不符合约定，建设单位要求其返工，该建筑公司以气候已经不适宜继续施工为由，拒绝了这个要求，建设单位请求减少支付工程款，对于这个请求，（）A.应予支持B.不予支持C.如果该建筑公司不具备相应资质，就予以支持D.如果气候的确已经不适宜继续施工，不予支持【正确答案】A50.工伤保险条例的规定，申请劳动能力鉴定的单位或者个人对设区的市级劳动能力鉴定委员会做出的鉴定结论不服的，可以在收到该鉴定结论之日起()内向省、自治区、直辖市劳动能力鉴定委员会提出再次鉴定申请。A.5日B.10日C.15日D.30日【正确答案】C51.【真题】施工企业因下列情形提起行政诉讼，人民法院不予受理的是()。A.认为某省人民政府制定的规章违法的B.对吊销其资质证书不服的C.对查封其财产不服的D.认为行政机关侵犯其中标权利的【正确答案】A52.如果仲裁委员会裁决建设单位在规定期限内支付承包商工程款而建设单位不予支付，则承包商()。A.可以自己强制执行B.可以申请行政主管部门强制执行C.可以申请仲裁委员会强制执行D.可以申请人民法院强制执行【正确答案】D53.不属于随时解除劳动合同情形的是()。A.某单位司机李某因交通肇事罪被判处有期徒刑3年B.某单位发现王某在试用期间不符合录用条件C.史某在工作期间严重失职，给单位造成重大损失D.职工姚某无法胜任本岗位工作，经过培训仍然无法胜任工作的【正确答案】D54.下列关于应急预案的修订的表述中，错误的是（）。A.应急预案应当至少每5年修订一次B.企业法定代表人变更应及时修订应急预案C.修订后的应急预案应当重新备案D.预案修订情况应有记录并归档【正确答案】A55.建筑工程节能验收，应在节能工程的检验批验收、节能分项工程验收全部合格的基础上，进行建筑节能分部工程验收。其中，节能分项工程验收的主持人应是()。A.建设单位项目负责人B.总监理工程师C.监理工程师D.设计单位节能设计人【正确答案】C56.建设工程代理存在着两个法律关系：一是代理人与被代理人之间的委托关系；二是被代理人与第三人的()。A.委托关系B.受托关系C.信任关系D.合同关系【正确答案】D57.下列纠纷适用于专属管辖的是（）。A.加工承揽合同纠纷B.建设工程施工合同纠纷C.买卖合同纠纷D.房屋中介合同纠纷【正确答案】B58.【真题】发包人发生以下情形，且在催告的合理期限内仍未履行相应义务，承包人请求解除建设工程施工合同，人民法院应予支持的是（）。A.未按约定支付工程价款致使承包人无法施工B.拖欠垫资利息C.施工现场安装摄像设备全程监控D.迟延交付施工场地发生停窝工损失拒绝赔付【正确答案】A59.【真题】根据招标投标法，依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短为()日。A.5B.10C.15D.20【正确答案】D60.【真题】根据建设工程质量管理条例，在工程建设过程中，对违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故，构成犯罪的，应对（）依法追究刑事责任。A.法定代表人B.经营负责人C.直接责任人D.项目负责人【正确答案】C61.在试用期内被证明不符合录用条件的，用人单位（）。A.可以随时解除劳动合同B.必须解除劳动合同C.可以解除合同，但应当提前30日通知劳动者D.不得解除劳动合同【正确答案】A62.某施工企业施工中偷工减料，降低工程质量标准，造成了重大安全事故，但尚未达到后果特别严重程度。事故处理追究直接责任人员刑事责任，除了罚金还应该处有期徒刑()。A.1年以上3年以下B.5年以下C.3年以上5年以下D.5年以上【正确答案】B63.施工企业甲与砖厂乙签订了透水砖的采购合同，数量10万块，总价款5万元。后来，砖厂乙因故将3万元的债权转让给砖厂丙，并通知了施工企业甲。依据合同法的规定，施工企业甲对砖厂乙3万元债权的抗辩权应向()主张。A.砖厂乙B.砖厂丙C.砖厂乙或砖厂丙均可D.砖厂乙或砖厂丙均不可【正确答案】B64.【真题】工程建设中使用的计算机软件是()保护的客体，手知识产权保护。A.专利权B.商标权C.著作权D.发明权【正确答案】C65.某开发公司聘请王某做销售员，双方签订劳动合同，约定劳动试用期6个月，6个月后再根据王某工作表现确定劳动合同期限。对此下列选项表述正确的是()。A.开发公司与王某订立的劳动合同属于无固定期限合同B.王某的工作不满1年，试用期不得超过1个月C.劳动合同的试用期不得超过9个月，所以王某的试用期是成立的D.试用期是不成立的，6个月应为劳动合同期限【正确答案】D66.我国招标投标法规定，评标应由（）依法组建的评标委员会负责。A.地方政府相关行政主管部门B.招标代理人C.招标监管机构D.招标人【正确答案】D67.某工程项目建设过程中，发包人与机械厂签订了加工非标准的大型管道叉管合同，并提供了制作叉管的钢板。依据民法典该合同属于（）合同。A.承揽B.委托C.信托D.施工承包【正确答案】A68.甲乙两家建筑公司联合投标某一工程。在提交投标文件截止之日前，甲公司拟承担另一项目而退出该联合体，并推荐具有相同能力和资格条件的丙公司与乙公司重新组成联合体。该联合体被招标人拒绝，拒绝的理由应是()。A.变化后的联合体削弱了竞争B.丙公司是资格预审后增加的成员，投标无效C.新联合体组成的时间过晚D.新联合体的资质低于规定的最低标准【正确答案】B69.绿色施工导则规定，应就地取材，施工现场500千米以内生产的建筑材料用量占建筑材料总重量的()以上。A.50%B.60%C.70%D.80%【正确答案】C70.绿色施工导则中规定：结构施工、安装装饰装修阶段，作业区目测扬尘高度应小于()米。A.0.2B.0.5C.0.8D.1.0【正确答案】B71.在下列情形中，代理人应向被代理人承担民事责任的有()。A.在第三人知道行为人没有代理权仍与其实施民事行为给被代理人造成损害的B.经追认的越权代理行为C.委托书授权不明的代理行为D.被代理人知道代理人的代理行为违法不表示反对的【正确答案】A72.甲公司投标中标承包了一个住宅小区的施工任务，由于工期紧，将其中两栋住宅楼的施工任务转给了乙、丙两家公司，转让合同金额总共3000万元。对此，按照招标投标法的规定，甲公司将会面临下列选项中除()以外的法律后果。A.被处以15万元以上30万元以下的罚款B.按规定被没收非法所得C.被责令停业整顿甚至被吊销营业执照D.直接责任人被刑事处罚【正确答案】D73.建设单位组织竣工验收，应当对民用建筑是否符合民用建筑节能强制性标准，进行验收，对于不符合强制性节能标准的不得出具（）报告A.建筑节能合格?B.建筑节能达标?C.竣工验收合格?D.能耗验收合格【正确答案】C74.在施工过程中，某施工企业的安全生产条件不符合国家规定，致使多人重伤，死亡。该施工企业的行为构成（）。A.重大责任事故罪B.强令违章冒险作业罪C.重大劳动安全事故罪D.工程重大安全事故罪【正确答案】C75.根据我国法律体系，其法律效力从高到低的排列正确地是()。A.北京市建设工程房屋拆迁管理办法、建设工程安全管理条例、建筑法、宪法B.宪法、建筑法、建设工程安全管理条例、北京市建设工程房屋拆迁管理办法C.宪法、建设工程安全管理条例、建筑法、北京市建设工程房屋拆迁管理办法D.建筑法、宪法、建设工程安全管理条例、北京市建设工程房屋拆迁管理办法【正确答案】B76.在城市市区进行建设施工或者从事其他产生扬尘污染的活动，未采取有效扬尘防治措施，致使大气环境受到污染的，限期改正，处()万元以下罚款。A.1B.2C.3D.5【正确答案】B77.某医院为了节约建设投资，将建筑面积为3万的外科大楼工程发包给了一家具有二级资质等级的施工总承包单位。为此，该医院受到的处罚是：责令改正，并处以罚款。罚款的数额应为()。A.5万元以上10万元以下B.10万元以上20万元以下C.20万元以上50万元以下D.50万元以上100万元以下【正确答案】D78.根据2015年立法法的最新修改，下列事项只能制定法律的有()。A.对国有财产的征收B.限制财产的强制性措施和处罚C.税收基本制度D.行政基本制度【正确答案】C79.有管辖权的人民法院由于特殊原因，不能行使管辖权的，由上级人民法院（）。A.指定管辖B.移送管辖C.专属管辖D.协议管辖【正确答案】A80.施工企业不服建设行政主管部门对其作出的责令停产整顿的决定，欲提起行政复议。该行政复议申请应从企业知道该具体行政行为之日起的一定期限内提出。该期限的天数是()。A.15B.30C.45D.60【正确答案】D81.【真题】施工企业认为建设单位经营状况严重恶化，为防范风险暂停了施工，后经查未发现确切证据。施工企业()。A.属于正当行使先履行抗辩权B.属于正当行使不安抗辩权C.可以要求建设单位补偿停工损失D.应承担违约责任【正确答案】D82.甲公司将其生产的新型瓷砖取名为“晶意陶”，并将“晶意陶”申请为注册商标。乙公司也为瓷砖生产商。乙公司的（）行为不属于侵犯甲公司商标权的行为。A.制作“晶意陶”的品牌标识，并且专门销售该品牌标识B.未经甲公司许可，在自己生产的瓷砖产品上使用“晶意陶”的品牌标识C.向甲公司购买“晶意陶”的品牌的使用权，并在自家生产的瓷砖上使用该标识D.向甲公司购买“晶意陶”品牌瓷砖，将其品牌名更改为“晶陶意”，再向市场销售“晶陶意”品牌瓷砖【正确答案】C83.【真题】根据招标投标违法行为记录公告暂行办法，关于招标违法行为记录公告的说法，正确的是()。A.依法限制招标投标当事人资质等方面的行政处理决定，所认定的现值期限长于6个月的，公告期限为6个月B.原行政处理决定被依法变更或撤销的，公告部门应当及时对公告记录予以变更或撤销，并在公告平台上予以声明C.被公告的招标投标当事人认为公告记录与行政处理决定的相关内容不符的，可以向公告部门提出书面更正申请，公告部门在作出答复前停止对违法行为记录的公告D.行政处理决定在被行政复议或行政诉讼期间，公告部门应当停止对违法行为记录的公告【正确答案】B84.2011年3月1日，某建筑公司与某水泥厂签订了一份购买水泥的合同，合同中约定水泥厂于2011年4月12日将100t水泥运至建筑公司的施工现场，建筑公司验收货物后三天内支付水泥款。2011年4月12日，水泥厂如约将水泥运至建筑公司的施工现场并通过了建筑公司的验收，但建筑公司却一直没有支付水泥款。2011年5月4日，水泥厂计划起诉，但由于2011年5月4日6月4日发生了洪水导致交通中断，使得起诉活动无法进行。2013年4月20日，水泥厂正式提起诉讼，要求建筑公司偿还水泥款，但法院以超过诉讼时效期间为由对其请求不予支持。以下观点正确的是（）。A.本案例中由于不可抗力原因使得诉讼时效中止，目前还没有超过诉讼时效B.由于不可抗力导致无法进行诉讼的事由必须是发生在诉讼时效期间才能导致诉讼时效中止C.本案例中不可抗力已经导致诉讼时效中止，但没有终止，所以没有超过诉讼时效期间，法院裁定有误D.本案例不符合导致诉讼时效中止条件，已经超过了诉讼时效期间【正确答案】D85.没有代理权、超越代理权或者代理权终止后的行为，只有经过被代理人的追认，被代理人才承担民事责任。未经追认的行为，由()承担民事责任。A.被代理人B.代理人C.行为人D.法人【正确答案】C86.根据最髙人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释的相关规定，承包人催告无效，可以解除施工合同的情形不包括（）。A.长期拖欠工程款的B.发包人提供的建筑材料不符合强制标准且拒不更换的C.发包人拒不按照合同约定履行协助义务的D.合同中约定承包人垫资施工且拒不更正的【正确答案】D87.某化工责任有限公司与某运输集团就化工原料运输签订了货物运输合同。合同中承运人的权利有（）。A.任意变更运输线路权B.拒绝支付运费权C.特殊情况下的货物留置权D.对货物的处置权【正确答案】C88.根据我国法律法规的规定，下列标准中不可定义为强制性标准的是（）。A.工程建设勘察、规划、设计、施工（包括安装）及验收等通用的综合标准和重要的行业专用的质量标准B.工程建设重要行业专用的术语、符号、代号、计量与单位、建筑模数和制图方法标准C.工程建设通用的一般性试验方法D.工程建设重要的行业专用的信息技术标准【正确答案】C89.某开发商与施工企业签订合同，约定双方如在合同履行过程中发生争议，则提交北京仲裁委员会进行裁决，并自动履行其裁决。后双方工程款支付发生纠纷，现问双方解决争议可行的法律途径是（）。A.只能向有管辖权的人民法院起诉B.只能申请北京仲裁委员会仲裁C.既可向有管辖权的法院起诉，也可以申请仲裁D.只能申请双方或一方住所地仲裁委员会仲裁【正确答案】B90.【真题】根据民事诉讼法，人民法院接受当事人的财产保全申请后，对情况紧急的，最迟在（）小时内作出裁定。A.6B.48C.12D.24【正确答案】B91.全国重点文物保护单位和省级文物保护单位自核定公布之日起（）年内，由省、自治区、直辖市人民政府划定必要的保护范围，作出标志说明，建立记录档案，设置专门机构或者指定专人负责管理。A.1B.2C.3D.4【正确答案】A92.关于无资质承揽工程的法律规定，下列表述中正确的是()。A.无资质承包主体签订的专业分包合同或劳务分包合同都是无效合同B.当作为无资质的实际施工人的利益受到损害时，不能向合同相对方主张权利C.当无资质的实际施工人以合同相对方为被告起诉时，法院不应受理D.无资质的实际施工人不能以发包人为被告主张权利【正确答案】A93.下列建设工程不良行为中，属于施工企业资质不良行为的是（）。A.超越本资质等级承揽工程的B.以他人名义承揽工程的C.施工中偷工减料的D.将工程转包的【正确答案】A94.我国对工程总承包不设立专门的资质，但承接施工总承包业务的企业，必须取得()总承包资质。A.勘察B.设计C.施工D.项目管理【正确答案】C95.为了保证勘察作业的安全，其勘察人员必须严格按照()执行。A.施工组织设计B.安全技术措施C.施工方案D.操作规程【正确答案】D96.【真题】下列争议中，受仲裁法调整的是（）。A.建设行政主管部门处理的行政争议B.劳动争议C.农林承包经营合同争议D.建设工程施工合同争议【正确答案】D97.某建设工程施工合同约定价款为1亿元。施工成本0.9亿元，按发包人核算造价为0.95亿元，按建设主管部门发布的造价信息计算为1.1亿元。后该施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，则该施工企业能获得人民法院支持的最高结算价款为（）亿元。A.091B.095C.1D.11?【正确答案】C98.工程承包企业取得法人资格的时间是()。A.公司宣布成立B.注册资金到位C.取得资质证书D.工商行政管理机关核准登记【正确答案】D99.物权是一项基本民事权利，也是大多数经济活动的基础和目的。下列不属于物权的是()。A.抵押权B.房屋产权C.商标专用权D.建设用地使用权【正确答案】C100.建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法规定，项目负责人因其他事务需离开施工现场时，应向()请假。A.工程项目的建设单位B.建筑施工企业总经理C.建筑施工企业总工程师D.建筑施工企业主管副总经理【正确答案】A二.多选题(共70题)1.关于劳动合同的变更，下列表述正确的是()。A.用人单位与劳动者协商一致，可变更劳动合同的内容B.变更劳动合同只能在合同订立并履行之后进行C.变更后的劳动合同文本由建筑公司和劳动者各执一份D.变更劳动合同，应采用书面形式E.建筑公司可以单方变更劳动合同，变更后劳动合同有效【正确答案】ACD2.取得安全生产许可证应具备的条件包括()。A.制定完备的安全生产规章制度和操作规程B.资金投入符合安全生产要求C.依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费D.企业生产过程未发生过安全事故E.按规定配备专职安全生产管理人员【正确答案】ABCE3.关于投标保证金，下列说法正确的是()。A.投标保证金不得超过招标项目估算价的2%B.投标保证金有效期应当与投标有效期一致C.实行两阶段招标的，招标人要求投标人提交投标保证金的，应当在第一阶段提出D.投标人撤回已提交的投标文件，招标人已收取投标保证金的，应当自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还E.招标人终止招标，已经收取投标保证金的，招标人应当及时退还所收取的投标保证金及银行同期存款利息【正确答案】ABDE4.根据合同法，关于融资租赁合同的说法，正确的是（）。A.出租人把租赁物的所有权转让给第三人时，融资租赁合同对第三人不发生效力B.融资租赁合同属于涉及三方当事人的合同C.出卖人和出租人可以变更买卖合同中与承租人有关的内容，无须经过承租人同意D.承租人破产的，租赁物不属于破产财产E.承租人占有租赁物期间，因租赁物造成第三人的人身伤害或者财产损害的，出租人不承担责任【正确答案】BDE5.安全事故发生后，现场有关单位和人员不得破坏事故现场、毁灭相关证据。有（）原因时，需要移动事故现场物件的，应当做出标志，绘制现场简图并做出书面记录，妥善保存现场重要痕迹、物证。A.为抢救疏通交通B.抢救财产C.防止损失扩大D.保留线索E.抢救人员【正确答案】ACE6.生产经营单位使用未取得特种作业证书的人员上岗作业，应承担的法律责任有（）。A.给予警告B.责令限期改正C.逾期未改正的，责令停产停业整顿D.可以并处2000元以上2万元以下的罚款E.处1000元以上5000元以下罚款【正确答案】BCD7.建设工程中常见的知识产权主要包括()。A.专利权B.商标权C.著作权D.发明权E.专利转让权【正确答案】ABCD8.下列属于设计单位安全责任的是()。A.申领施工许可证时应当提供有关安全施工措施的资料B.严格执行操作规程，采取措施保证各类管线、设施和周边建筑物、构筑物的安全C.按照法律、法规和工程建设强制性标准进行设计D.提出防范生产安全事故的指导意见和措施建议E.对设计成果承担责任【正确答案】CDE9.【真题】下列情形导致施工合同无效的有()。A.施工企业以欺诈手段承揽政府投资工程B.某投标人与招标人串通并中标，损害其他投标人利益C.以欺诈手段订立施工合同，损害合同对方当事人利益D.施工企业不具有相应资质等级E.违反工程建设强制性标准订立施工合同【正确答案】ABDE10.房屋开发公司与建材公司签订一份装饰材料购销合同，后因该批装饰材料质量问题，双方发生纠纷，起诉至人民法院。人民法院经过审理后，判决建材公司退还货款。建材公司不服上诉，二审法院审理认为上诉请求不成立，判决维持原判决。该判决产生的法律效力有()。A.双方的购销合同解除B.双方的装饰材料质量争议消灭C.人民法院非经法定审判监督程序，不得撤销该判决D.建材公司不履行义务时，房屋开发公司可申请人民法院强制执行E.二审法院审理后，诉讼程序即告终结【正确答案】BCDE11.施工作业人员应享有的安全生产权利包括()。A.施工安全生产的知情权B.施工安全生产的建议权C.拒绝违章指挥权D.拒绝高空作业权E.意外伤害保险赔偿权【正确答案】ABCE12.【真题】建筑工程项目申请领取施工许可证应当具备的条件包括()。A.已经办理了用地批准手续B.已经办理了招标投标核准手续C.施工图设计文件已按规定通过了审查D.消防设计图纸已经公安消防机构审核E.按照规定应该委托监理的工程已委托监理【正确答案】ACDE13.某施工单位与甲材料供应商订立了材料买卖合同，却误将货款支付给乙材料供应商，随后，该施工单位向乙材料供应商索要货款支付给甲供应商。关于本案中债的性质，下列说法中正确的有()。A.施工单位向甲供应商支付货款属于合同之债B.施工单位向乙供应商支付货款属于合同之债C.甲、乙供应商之间原本没有债的关系D.乙供应商获得货款形成无因管理之债E.乙供应商获得货款形成不当得利之债【正确答案】ACE14.根据实施工程建设强制性标准监督规定规定，勘察、设计单位违反工程建设强制性标准进行勘察、设计，造成工程质量事故的，可能受到的行政处罚有（）。A.责令停业整顿B.降低资质等级C.责令改正，并处以10万元以上30万元以下的罚款D.吊销资质证书E.依法对造成的损失承担赔偿责任【正确答案】ABCD15.建设工程民事纠纷调解解决的特点有()。A.有第三方介入B.简便易行C.能较经济及时地解决纠纷D.有利于维护双方的长期合作关系E.调解协议均不具有强制执行的效力【正确答案】ABCD16.某外贸公司从国外购进20集装箱的货物，委托某运输公司负责运输并签订了货物运输合同。货物运输合同中运输公司的主要义务有()。A.按照约定时间运输货物B.按照约定路线运输货物C.可任意改变运输路线D.可无条件留置货物E.由于自身原因造成货物毁损灭失的赔偿【正确答案】ABE17.我国招标投标法规定，投标文件有下列（）情形的，招标人不予受理。A.逾期送达B.未送达指定地点C.未按规定格式填写D.未通过资格预审的E.未按招标文件要求密封【正确答案】ABDE18.在代理关系中，委托代理关系终止的条件包括（）。A.被代理人的法人终止B.被代理人取得民事行为能力C.被代理人取消委托D.代理事项完成E.代理期间届满【正确答案】ACDE19.融资租赁合同涉及的主体是()。A.出租人B.公证人C.出卖人D.所有人E.承租人【正确答案】ACE20.【真题】根据著作权法，下列权利属于著作财产权的有()。A.使用权B.修改权C.许可使用权D.转让权E.获得报酬权【正确答案】ACDE21.下列选项中，当事人可以行使法定解除权的是()。A.因不可抗力致使不能实现合同目的B.在履行期满前，当事人一方明确表示不履行部分义务的C.当事人一方迟延履行部分义务，经催告后在合理期限内仍未能履行D.当事人一方迟延履行债务或有其他违约行为致使不能实现合同目的E.在履行期满前，当事人一方以自己的行为表明不履行主要债务【正确答案】ADE22.甲企业于2015年4月5日向建设单位提交了竣工验收报告，比合同约定工期提前7天，但建设单位以质量存在严重缺陷为由拒绝组织验收。双方经协商，于2015年4月20日提请有关部门进行质量鉴定，鉴定部门于2015年5月10日出具了工程质量合格的鉴定结论。则该工程的实际竣工日期不应为()。A.2015年4月5日B.2015年4月12日C.2015年4月20日D.2015年5月10日E.2015年5月20日【正确答案】BCDE23.根据劳动法，有下列情形，用人单位不得解除劳动合同的是()。A.劳动者患病，医疗期满后，不能从事原工作也不能从事由用人单位另行安排的工作B.劳动者非因工负伤，在规定的医疗期内的C.劳动者因工负伤，并被确认部分丧失劳动能力的D.劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的E.劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使原劳动合同无法履行，经当事人协商不能就变更劳动合同达成协议【正确答案】BC24.根据民法典的规定，下列合同中免责条款无效的是()。A.造成对方人身伤害的B.因故意造成对方财产损失的C.因过失造成对方财产损失的D.因重大过失造成对方财产损失的E.意思表示不真实的【正确答案】ABD25.关于施工总承包单位和分包单位的安全生产责任描述正确的是（）A.各自向上级机关上报所承揽的工程内发生的安全生产事故?B.由分包单位编制建设工程应急救援预案，必须报总包单位批准，方可实施?C.分包合同应当明确总分包双方的安全生产责任?D.分包单位应当服从总包单位的安全生产管理，否则承担一切责任?E.总承包单位和分包单位对分包工程的安全承担连带责任【正确答案】CE26.按照安全生产法和生产安全事故报告和调查处理条例的规定，下列对安全事故报告制度理解正确的是（）。A.生产经营单位发生生产安全事故时，单位主要负责人应当立即组织抢救，并不得在事故调查处理期间擅离职守B.特别重大事故、重大事故逐级上报至国务院安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门C.单位负责人接到事故报告后，应当迅速采取有效措施，组织抢救，并立即如实报告当地负有安全生产监督管理职责的部门D.事故现场有关人员应当立即报告本当地负有安全生产监督管理职责的部门E.单位负责人接到报告后应当于1小时内向事故发生地有关部门报告【正确答案】ABCE27.下列关于承揽合同的表述，正确的是（）。A.承揽工作的原材料，可以约定由承揽人或定作人提供B.承揽人可以自主决定将主要工作交由第三人完成C.定作人未向承揽人支付报酬的，承揽人可以依法留置工作成果D.定作人可以随时解除承揽合同，但应当赔偿由此造成的承揽人损失E.承揽人将辅助工作交由第三人完成的，由第三人对辅助工作向定作人负责【正确答案】ACD28.根据工伤保险条例的规定，下列情形造成的伤害应当认定为工伤的有（）A.在办公场所因劳资纠纷自杀B.因故意犯罪导致本人在工作中伤亡C.在工作时间和工作岗位突发疾病死亡D.上下班途中受到本人负主要责任的交通事故伤害E.工作时间前从事与工作有关的预备性工作受到事故伤害【正确答案】CE29.某工程项目未经竣工验收，发包人擅自使用后楼板裂缝，经鉴定是由于承包人偷工减料造成的关于此项目质量责任的说法，正确的有（）。A.未经竣工验收使用此工程，由发包人承担全部责任B.承包人在建设工程设计文件规定的合理使用年限内对主体结构承担民事责任C.承包人应当负责返修，费用由发包人承担D.造成发包人损失的，承包人不承担责任E.承包人应当负责返修，费用由承包人承担【正确答案】BE30.根据合同法相关规定，承包人行使优先受偿权的期限为6个月，自建设工程()起计算。A.合同订立之日B.实际竣工之日C.开工之日D.保修期届满之日E.合同约定竣工之日【正确答案】BE31.施工企业乙经建设单位甲同意，将部分非主体工程分包给施工企业丙，丙又将其中部分工程违法分包给施工企业丁。后丁因工作失误致使工程不合格，甲欲索赔。关于责任承担的说法，正确的有()。A.甲有权要求乙承担民事责任B.甲有权要求丙承担民事责任C.甲无权要求丙承担民事责任D.乙应当项甲承担民事责任，并无权向丙追偿E.丙向乙承担民事责任后，有权向丁追偿【正确答案】ABE32.下列关于无效合同的说法中正确的有（）。A.无效合同中的合同自始无效B.当事人通过追认可以使无效合同生效C.法院或仲裁机构可以主动审查决定该合同无效D.合同无效只能是全部无效E.合同无效可能是部分无效【正确答案】ACE33.【真题】依法必须进行招标的项目的招标投标活动违反法律规定，对中标结果造成实质性影响，且不能采取补救措施予以纠正的，应()。A.认定招标、投标、中标无效B.依法重新招标C.依法重新评标D.由行政监督部门接管剩余招标投标工作E.依法禁止就该项目再次招标【正确答案】ABC34.有下列情形之一的，劳动者可以立即用人单位解除劳动合同的是()。A.用人单位违章指挥危及人身安全B.在试用期内的C.用人单位濒临破产D.用人单位强令冒险作业E.用人单位以暴力、威胁手段强迫劳动者劳动的【正确答案】ADE35.【真题】关于合同成立时间的说法，正确的有()。A.合同自双方签字时成立B.双方意思表示一致合同即成立C.承诺生效时合同成立D.口头合同自交付标的物时成立E.按照数据电文合同的要求签订确认书时合同成立【正确答案】ABCE36.在委托代理中，书面委托代理的委托授权书的内容包括()。A.代理人的姓名或者名称B.代理的事项、权限C.第三人的姓名或者名称D.代理的期间E.委托人的签名或者盖章【正确答案】ABDE37.【真题】下列属于安全生产从业人员权利的有()。A.知情权B.对违章指挥和强令冒险作业的拒绝权C.请求赔偿权D.危险报告权E.紧急避险权【正确答案】ABCE38.关于抵押物的说法，正确的是()。A.抵押以不转移物的占有为特征B.已登记的抵押物，在抵押期间不得转让C.抵押人转让抵押物所得的价款，应当向抵押权人提前清偿或提存D.抵押权可以与债权分离