监理工程师《建设工程合同管理》考试试题押题卷含答案（第52卷）

监理工程师建设工程合同管理考试试题押题卷含答案答题时间：120分钟 试卷总分：100分 题号一二三合计统分人得分 一.单选题(共100题)1.以下有关施工合同主体的说法中，正确的是()。A.发包人必须是法人B.承包人必须是法人C.发包人必须具备资质D.发包人和承包人都必须具备资质【正确答案】B2.下列关于专业分包的说法，错误的是（）。A.施工专业分包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险B.专业分包工程通过竣工验收后，对其施工的工程质量不再承担责任C.施工专业分包人应当编制专业工程的施工组织设计和进度计划D.施工专业分包人在完成约定的施工任务后，获得包括施工成本、管理成本、利润等全部收入【正确答案】B3.【真题】某工程项目，承包人于2012年5月1日提交了工程竣工报告，5月15日通过了工程师组织的工程预验收，5月25日发包人组织工程验收，5月28日参加验收的有关各方在验收记录上签字，承包人的竣工日期应确定为（）。A.5月1日B.5月15日C.5月25日D.5月28日【正确答案】A4.【真题】根据建设工程施工合同(示范文本)，下列关于承包人提交索赔意向通知的说法中，正确的是（）。A.承包人应向业主提交索赔意向通知B.承包人应向工程师提交索赔意向通知C.承包人提交索赔意向通知没有期限限制D.承包人不提交索赔意向通知不会导致索赔权利的损失【正确答案】B5.当委托人在议定的支付期限内未予支付的，应自规定之日起向监理人补偿应支付酬金的利息。利息按（）计算。A.规定签订合同时银行贷款利息率乘以酬金总额时间B.规定签订合同时银行贷款利息率乘以拖欠酬金时间C.规定支付期限最后1日银行贷款利息率乘以酬金总额时间D.规定支付期限最后1日银行贷款利息率乘以拖欠酬金时间【正确答案】D6.如果代理人是以自己的名义为法律行为，那么这种行为所设定的权利与义务（）。A.只能由代理人自己承担B.只能由被代理人自己承担C.由代理人和被代理人承担按份责任D.由代理人和被代理人承担连带责任【正确答案】A7.根据工程建设项目招标范围和规模标准规定的规定，重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在（）万元人民币以上的项目必须进行招标。A.30B.50C.100D.80【正确答案】C8.某采购员受A企业授权去B公司采购设备，在采购过程中，该采购员用盖有A企业公章的空白合同文本，与B公司签订了购买包装材料的合同，则()。A.合同无效，由采购员向B公司进行赔偿B.合同有效，但货款应由采购员承担C.合同无效，A企业可能退货D.合同有效，货款应由A企业支付【正确答案】D9.设计人配合施工工作的要求，一般包括（）。A.向发包人和施工承包人进行设计交底B.处理有关设计问题C.参加所有隐蔽工程部位验收D.参加竣工验收【正确答案】C10.发包人未能按时完成后续施工的现场或通道的移交工作，属于工程师发出暂停施工的情况中的（）。A.内外部条件的变化B.发包人应承担责任的原因C.协调管理的原因D.承包人的原因【正确答案】B11.【真题】根据标准施工合同，合同附件格式包括（）。A.项目经理任命书B.合同协议书C.工程设备表D.建筑材料表【正确答案】B12.【真题】根据FIDIC施工合同条件，当（）达到中标合同价减去暂列金额后的10时，开始从后续的工程进度款支付中回扣工程预付款。A.已支付进度款累计金额B.已支付进度款累计金额，扣除后续支付的预付款C.已支付进度款累计金额，扣除已扣留的保留金D.已支付进度款累计金额，扣除后续支付的预付款和已扣留的保留金【正确答案】D13.根据工程建设项目招标范围和规模标准规定的规定，重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在（）万元人民币以上的，必须进行招标。A.50B.100C.120D.200【正确答案】B14.依据招标投标法，可不进行招标的项目是（）。A.救灾工程项目B.外国政府贷款项目C.国家融资项目D.大型基础设施项目【正确答案】A15.某施工合同的合同工期为20个月，专用条款规定，承包人提前竣工或延误竣工均按月计算奖金和拖期违约赔偿金。施工至第16个月，因承包人投人的机械设备不足导致实际进度滞后，工程师要求承包人修改计划。承包人提交的修改后的进度计划竣工时间为第22个月，工程师考虑到该计划反映了承包人的实际能力，认可了修改的计划。承包人实际竣工时间为第21个月，则竣工结算时应()。A.按延误1个月竣工赔偿B.按提前1个月竣工奖励C.不追究延误竣工责任，也不给予奖励D.考虑工程师的认可作用，按延误0.5个月赔偿【正确答案】A16.缔约过失责任有别于违约责任的最重要原因是()。A.当事人有损失B.当事人有过错C.合同尚未成立D.过错与损失之间的因果关系【正确答案】C17.招标人可以对已发出的资格预审文件进行必要的澄清修改，招标人应当在提交资格预审申请文件截止时间至少()日前，以书面形式通知所有获取资格预审文件的潜在投标人。A.1B.2C.3D.5【正确答案】C18.施工合同履行过程中，承包人因采用监理工程师的合理化建议而节约了施工成本并提高了项目经济效益，监理人按监理合同专用条款的约定获得经济奖励。奖金应当由（）支付。A.承包人B.委托人C.委托人和承包人共同D.政府主管部门【正确答案】B19.根据建设工程施工合同(示范文本)的规定，一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过（）h的可以对合同价款进行相应的调整。A.2B.4C.8D.10【正确答案】C20.无权代理是指行为人没有代理权而以他人名义进行的民事、经济活动。无权代理不包括以下（）。A.没有代理权而为的代理行为B.超越代理权而为的代理行为C.在代理人授权范围内的代理D.代理权终止后的代理行为【正确答案】C21.【真题】某工程项目是按照FIDIC施工合同条件签订的合同，合同约定，缺陷通知期为1年，A单位工程为分部移交工程，A单位工程竣工移交后的运行期间，因施工质量问题出现重大缺陷。承包人修复后工程师要求延长该部分缺陷通知期3个月。单位工程缺陷通知期的终止时间应为（）。A.A单位工程竣工日后1年B.A单位工程竣工日后1年3个月C.全部工程竣工日后1年D.全部工程竣工日后1年3个月【正确答案】B22.【真题】某桥梁工程施工，中间桥墩施工到基底设计标高时遇到软弱地基。承包商按照工程师的指示采取了相应的技术措施，增加施工成本20万元，为此提出了索赔。工程师审查索赔时发现，桥台施工时河水实际水位低于技术资料中给定的水位条件，承包商的施工成本节约了3万元；岸上引桥施工条件也比资料表说明的条件好，节约施工成本4万元。根据FIDIC施工合同条件，工程师应批准的索赔金额为()万元。A.20B.17C.16D.13【正确答案】D23.某基础工程施工过程中，承包人未通知监理人检查即自行隐蔽，后又遵照监理人的指示进行剥露检验。经与监理人共同检验，确认该隐蔽工程的施工质量满足合同要求。下列关于处理此事件的说法中，正确的是（）。A.给承包人顺延工期并追加合同价款B.给承包人顺延工期，但不追加合同价款C.给承包人追加合同价款，但不顺延工期D.工期延误和费用损失均由承包人承担【正确答案】D24.关于要约的表述中，不正确的是（）。A.要约必须是特定人的意思表示B.要约必须是以缔结合同为目的C.要约必须具备合同的一般条款D.要约必须由相对人承诺，且相对人必须为不特定的多数人【正确答案】D25.承诺必须在承诺期限内发出，超过期限，除要约人及时通知受要约人该承诺有效外，为（）。A.要约B.承诺C.新要约D.要约邀请【正确答案】C26.监理公司指派总监理工程师负责工程项目监理，这种行为的法律性质属于（）。A.法定代理B.指定代理C.职务代理D.委托代理【正确答案】D27.下列关于招标流程的相关说法错误的是（）。A.现场踏勘是由招标人组织的B.招标人必须委托招标代理机构进行招标事宜C.评标委员会成员中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二D.组织投标预备会一般应在投标截止时间15日以前进行【正确答案】B28.按照FIDIC施工合同条件规定，在()后，业主应将保留金全部返还给承包商。A.颁发工程接收证书B.签发最终支付证书C.颁发履约证书D.承包商提交结清单【正确答案】B29.关于评标、决标阶段的工作程序，下列说法错误的是（）。A.如果投标人代表未到场，也要开启其投标书，进行评标B.设有标底的，公布标底C.按照宣布的开标顺序当众开标D.检查投标文件的密封情况【正确答案】A30.某高层建筑采购外墙面砖合同，进行交货检验时，发现交货数量少于订购的数量，但是没有超过合同约定的合理尾差限度，采购方应()。A.按订购数量支付B.按实际交货数量支付C.待供货方补足数量后再按订购数量支付D.按订购数最支付但扣除少交部分的违约金【正确答案】A31.风险管理过程中，风险识别和风险评价是两个重要步骤。下列关于这两者的表述中，正确的是()。A.风险识别和风险评价都是定性的B.风险识别和风险评价都是定量的C.风险识别是定性的，风险评价是定量的D.风险识别是定量的，风险评价是定性的【正确答案】D32.施工合同履行过程中，不可抗力事件继续发生，承包人应每隔（）d向工程师报告一次受害情况。A.7B.14C.28D.34【正确答案】A33.随着建设下程的展开，要对监理规划进行补充、修改和完善。这是编写监理规划应满足()的要求。A.符合建设工程运行规律B.具体内容具有针对性C.基本构成内容应力求统一D.分阶段编制完成【正确答案】A34.施工合同履行中，发包人另行发包的设备安装工程开始施工，合同中没有规定土建承包人有配合安装的义务。工程师为避免施工的交叉干扰发出暂停部分土建施工指示，导致土建承包人的损失，由（）。A.发包人承担，批准顺延工期B.承包人承担，工期不可顺延C.承包人承担，可以顺延工期D.发包人承担，不批准顺延工期【正确答案】A35.甲公司授权其采购员到乙公司购买一批电视机，并交给该采购员一份已盖公司公章的空白合同书，该采购员用此合同书与乙公司订立了购买电视机的合同。乙公司按时交货后未收到货款，双方发生纠纷后，乙公司应（）。A.要求甲公司支付电视机货款B.要求该采购员支付电视机货款C.中止合同并要求甲公司退货D.换货后要求甲公司支付电视机货款【正确答案】A36.材料采购合同在履行过程中，供货方提前1个月通过铁路运输部门将订购物资运抵项目所在地的车站，且交付数量多于合同约定的尾差，()。A.采购方不能拒绝提货，多交货的保管费用应由采购方承担B.采购方不能拒绝提货，多交货的保管费用应由供货方承担C.采购方可以拒绝提货，多交货的保管费用应由采购方承担D.采购方可以拒绝提货，多交货的保管费用应由供货方承担【正确答案】B37.【真题】根据标准设计施工总承包合同，变更管理正确程序是()。A.发包人发出变更指示承包人提交实施方案监理人审批方案监理人签发变更指令B.监理人发出变更意向书承包人提交实施方案监理人审批方案监理人签发变更指令C.监理人发出变更意向书承包人提交实施方案发包人同意实施方案监理人签发变更指令D.发包人发出变更意向书承包人提交实施方案发包人同意实施方案监理人签发变更指令【正确答案】C38.FIDIC施工合同条件规定，预付款又称动员预付款，是业主为了帮助（）解决施工前期开展工作时的资金短缺，从未来的工程款中提前支付的一笔款项。A.承包商B.分包商C.工程师D.指定分包商【正确答案】A39.在建设工程施工合同执行过程中，因设计错误造成的损失由（）承担。A.发包人B.承包人C.设计人D.工程师【正确答案】C40.【真题】建设工程项目的招标人发现招标文件有错误时，应在投标截止时间15日前通知投标人，同时进行的工作是()。A.以书面形式修改招标文件，但不延长投标截止日期B.以口头形式修改招标文件，但不延长投标截止日期C.以书面形式修改招标文件，并延长投标截止日期D.以口头形式修改招标文件，并延长投标截止日期【正确答案】A41.国务院颁布的建设工程质量管理条例明确规定，在正常使用条件下电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程的最低保修期限为（）年。A.2B.5C.7D.14【正确答案】A42.下列关于合同法律关系的表述，错误的是（）。A.合同法律关系的主体决定了合同法律关系的性质B.合同法律关系的主体可以是自然人、法人、其他组织C.合同法律关系包括合同法律关系主体、客体和内容三个要素D.合同法律关系是由合同法律规范所调整的、在民事流转过程中所产生的权利、义务关系【正确答案】A43.属于按索赔目的分类的索赔是（）。A.工程延误索赔B.工期索赔C.合同中默示的索赔D.合同中明示的索赔【正确答案】B44.委托工程监理是业主在工程()阶段的工作。A.设汁B.施工安装C.建设准备D.生产准备【正确答案】C45.合同约定的工期，是指在（）中写明的时间与施工过程中遇到合同约定，经过工程师确认应给予承包人顺延工期之和。A.协议书B.通用条款C.专用条款D.附件【正确答案】A46.工程竣工验收未能通过，经过承包人修正后再次验收检验合格。这种情况下，计算承包人的实际竣工日期应为（）之日。A.承包人第一次提交竣工验收报告B.承包人修改后再次提请竣工验收C.最终验收合格D.办理竣工验收手续【正确答案】B47.下列选项中，不属于必须实行公开招标的是（）。A.对于单项合同估算价在30万元人民币以上的设计服务的采购B.全部使用国有资金投资的工程建设项目设计服务招标C.国务院发展和改革部门确定的国家重点项目D.省、自治区、直辖市人民政府确定的地方重点项目【正确答案】A48.根据FIDIC施工合同条件，当已支付进度款累计金额，扣除（）达到中标合同价减去暂列金额后的10%时，开始从后续的工程进度款支付中回扣工程预付款。A.罚款B.后续支付的预付款和已扣留的保留金C.已扣留的保留金D.累计支付的预付款和已扣留的保留金【正确答案】B49.关于债权转让的表述中，不正确的是（）。A.债权人转让权利的，应当通知债务人B.债权人转让权利未通知债务人的，该转让对债务人不发生效力C.转让权利的通知不得撤销，除非经受让人同意D.若从权利与原债权人不可分割，则从权利随之转让【正确答案】D50.【真题】工程监理单位授权总监理工程组织完成监理任务而产生的代理属于（）。A.法定代理B.委托代理C.指定代理D.延伸代理【正确答案】B51.【真题】关于保证人资格的说法.正确的是（）。A.公民个人不得作为保证人B.企业法人的职能部门一律不得作为保证人C.企业法人的分支机构一律不得作为保证人D.学校在一定条件下可以作为保证人【正确答案】B52.债权人按照合同约定占有对方的财产，当债务人不能按照合同约定期限履行债务时，债权人有权依照法律规定享有处置该财产并得到优先受偿的权利称为（）。A.抵押B.留置C.质押D.保证【正确答案】B53.【真题】由发包人采购承包人安装的设备，试车检验发现设备制造质量较差需更换，则该事件的处理方式应为（）。A.发包人拆除不合格设备B.发包人负责更换C.发包人重新安装D.合同工期不予顺延【正确答案】B54.FIDIC施工合同条件规定，用合同工期与（）比较，可判定承包商的施工是提前竣工，还是延误竣工。A.缺陷通知期B.合同有效期C.施工期D.开工日期【正确答案】C55.两个人彼此互负债务，各以其债权充当债务的清偿，使双方的债务在等额范围内归于消灭的行为称为（）。A.债务相互抵消B.债权转让C.债务转移D.合同解除【正确答案】A56.【真题】在施工招标投标中，下列投标人的行为不构成没收投标保证金的情形是（）。A.投标文件没有按要求密封B.投标人在投标有效期内撤销投标C.中标人拒绝订立合同D.中标人不接受根据规定对投标文件错误的修正【正确答案】A57.甲公司欠某供应商1000万元货款，现甲公司分立为乙、丙两家公司。关于甲公司分立后的l000万元债务的清偿问题的说法，正确的是（）。A.应当由乙、丙两公司承担连带清偿责任B.乙公司与丙公司均不承担清偿责任C.应当由甲公司承担全部债务D.应当由乙公司承担全部债务【正确答案】A58.承包人可就执行工程师加快施工速度以缩短工期的指令引起的施工成本增加提出索赔。该索赔的类型属于()。A.工程延误索赔B.工程变更索赔C.工程加速索赔D.合同工期索赔【正确答案】C59.【真题】根据标准施工合同，当投标函、合同协议书和通用合同条款出现含义矛盾时，优先结束的顺序是()。A.投标函合同协议书通用合同条款B.投标函通用合同条款合同协议书C.合同协议书投标函通用合同条款D.合同协议书通用合同条款投标函【正确答案】C60.施工图设计完成后，（）应将施工图报送建设行政主管部门，由建设行政主管部门委托的审查机构进行结构安全和强制性标准、规范执行情况等内容的审查。A.发包人B.承包人C.设计单位D.工程师【正确答案】A61.施工合同履行进入施工阶段，工程师进行进度管理的主要任务是()。A.审核施工进度计划B.控制施工工作按进度计划执行C.争取提前工期完成工程D.发布工程暂停令【正确答案】B62.在对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总和复核中发现错、漏或重复情况时，监理人有权予以修正，承包人也有权提出修正申请。经监理人、承包人复核同意的修正，应在（）支付或扣除。A.竣工结算B.下一次进度款中C.本次进度付款中D.以上都不正确【正确答案】C63.【真题】根据FIDIC施工合同条件，保留金返还承包商的方式是（）。A.工程师颁发工程接收证书后和履约证书后分两次返还B.工程竣工试验合格后和工程师颁布工程接收证书后分两次返还C.工程师颁布工程接收证书后一次性返还D.工程师颁布履约证书后一次性返还【正确答案】A64.下列各项不属于编制设计要求文件时应兼顾的内容的是（）。A.完整性，任务要求全面不遗漏B.灵活性，要为投标人发挥设计创造性留有充分的自由度C.原则性，按照有关法规的原则性条款来编制D.严格性，文字表达应清楚不被误解【正确答案】C65.【真题】发包人采购的材料需进行使用前抽查试验，关于该试验相应合同义务的说法，正确的是（）。A.承包人负责试验并承担相应费用B.发包人负责试验并承担相应费用C.承包人负责试验，发包人承担相应费用D.发包人负责试验，承包人承担相应费用【正确答案】C66.【真题】某工程项目是按照FIDIC施工合同条件签订的合同，合同约定，缺陷通知期为1年，A单位工程为分部移交工程，A单位工程竣工移交后的运行期间，因施工质量问题出现重大缺陷。承包人修复后工程师要求延长该部分缺陷通知期3个月。A单位工程缺陷通知期的终止时间应为()。A.A单位工程竣工日后1年B.A单位工程竣工日后1年3个月C.全部工程竣工日后1年D.全部工程竣工日后1年3个月【正确答案】B67.某合同具有法律约束力的首要表现是（）。A.合同履行B.合同转让C.合同变更D.合同成立【正确答案】A68.根据标准施工招标文件的规定，邀请招标一般实行()。A.资格预审B.资格后审C.不进行资格审查D.先资格预审，然后资格后审【正确答案】B69.由于设计错误导致工程质量事故，在发包人不解除合同的情况下，设计人应承担的违约责任除了负责提出补救措施外，（）。A.不再承担其他赔偿责任B.还应返还设计合同规定的定金C.还应免收直接损失部分的设计费D.还应双倍返还设计合同规定的定金【正确答案】C70.工期在18个月以上的合同，发包人和承包人在招标投标阶段和签订合同时不可能合理预见到一年半以后物价浮动和后续法规变化对合同价款的影响，为了合理分担外界因素影响的风险，应采用()。A.单项价格合同B.固定价格合同C.可调价格合同D.成本加酬金合同【正确答案】C71.根据标准施工招标文件，下列评审工作中，不属于详细评审阶段工作内容的是（）。A.施工组织设计B.项目管理机构C.响应性评审D.投标报价【正确答案】C72.因监理人过失造成经济损失，应向委托人进行赔偿，累计赔偿额不应超出（）。A.扣除税金后的监理酬金总额B.监理酬金总额C.正常的监理酬金与税金总额D.正常的监理酬金与利润总额【正确答案】A73.一方当事人在履行过程中发生困难，另一方当事人应在法律允许的范围内给予帮助，体现了合同履行的（）原则。A.全面履行B.自愿C.公平合理D.诚实信用【正确答案】D74.【真题】下列关于合同公证的说法中，正确的是（）。A.合同公证只能确认合同的真实性B.合同公证由工商行政管理机关作出C.合同公证的效力只能限于国内D.经公证的合同，法律效力高于经过签证的合同【正确答案】D75.决定保险成本的最主要因素是（）。A.资金的时间价值B.保险机制C.保险费率D.保险人的信誉【正确答案】C76.下列（）不是风险型CM合同承包商的酬金约定方式。A.按分包合同价的百分比取费B.按分包合同实际发生工程费用的百分比取费C.固定酬金D.按总承包合同价的百分比取费【正确答案】D77.FIDIC施工合同条件规定，工程通过竣工检验达到了合同规定的“基本竣工”要求后，承包商在他认为可以完成移交工作前14d以书面形式向工程师申请颁发接收证书。其基本竣工是指（）。A.能够按照预定目的交给业主占用或使用B.完成了扫尾、清理施工现场的工作C.完成了不影响工程使用的某些次要部位的缺陷修复工作D.主体工程完成【正确答案】A78.从合同的订立过程来分析，工程招标文件属于一种()。A.要约邀请B.要约C.新要约D.承诺【正确答案】A79.【真题】关于必须招标项目的说法，正确的是（）。A.必须招标的项目仅指施工项目B.项目总投资达到限额标准的，招标代理机构也必须通过招标来确定C.全部使用国有资金投资的，单项合同估算价为100万元的施工项目必须招标D.同时满足法规要求的范围和规模的项目必须招标【正确答案】C80.材料采购合同中，结算方式可以是现金支付、转账结算或异地托收承付。下列说法不正确的是()。A.现金结算只适用于成交货物数量少，且金额小的购销合同B.转账结算适用于同城市或同地区内的结算C.托收承付适用于合同双方不在同一城市的结算D.托收承付适用于合同双方在同一城市的结算【正确答案】D81.欠缺生效条件，但一方当事人可依照自己的意思使合同的内容变更或者使合同的效力归于消灭的合同是()。A.有效合同B.无效合同C.效力待定合同D.可变更或可撤销的合同【正确答案】D82.通用条件内以投标截止日前第28天定义为（）作为划分该日后由于政策法规的变化或市场物价浮动对合同价格影响的责任。A.基准日期B.下达开工令C.合同签字日D.风险事件发生日【正确答案】A83.发包人在其所供应的材料设备到货前（）内，应以书面形式通知承包人，由承包人派人与友包人共I司清点。A.24hB.48hC.1dD.2d【正确答案】A84.招标的资格预审须知中规定，采用限制合格者数量为8家的方式。当排名第8的投标人放弃投标时，应当（）。A.仅允许排名前7名的投标人参加投标B.改变预审合格标准，只设合格分，不限制合格者数量C.由排名第9的递补，维持8家投标人D.重新进行资格预审【正确答案】C85.发包人应为设计人提供的现场服务不包括（）。A.交通工具B.生活条件C.设计人的现场津贴D.施工现场的工作条件【正确答案】C86.【真题】技术复杂的项目可分两阶段招标，关于两阶段招标的说法，错误的是()。A.两阶段招标可采用公开招标，也可采用邀请招标B.第一阶段招标属于工程项目实施方案选择阶段C.第一阶段投标的实施方案允许附带报价D.第一阶段招标开标时，可以请投标人各自讲解递交的投标方案【正确答案】C87.根据标准施工招标文件，到投标截止时间时，投标人数量不足（）个的，应当重新招标。A.1B.2C.3D.4【正确答案】C88.下列做法中，不符合合同履行规定的是（）。A.履行方式不明确的，按照有利于实现合同目的的方式履行B.履行费用的负担不明确的，由履行义务一方承担C.履行期限不明确的，债务人可以随时履行，债权人也可以随时要求履行，但应当给对方必要的准备时间D.质量要求不明的，按国家标准、行业标准履行，没有国家、行业标准的，按企业标准履行【正确答案】D89.【真题】某工程，施工合同约定的合同竣工日为10月5日。承包商完成施工任务后于9月5日向工程师书面递交了竣工验收申请书，但由于非承包商原因尚不具备竣工验收的条件，按工程师的指示，承包商在10月20日向业主办理了工程移交手续。竣工试验条件满足后，11月5日通过了工程竣工验收。根据FIDIC施工合同条件，承包商的实际竣工日期应确定为()。A.9月5日B.10月5日C.10月20日D.11月5日【正确答案】A90.【真题】建设工程设计合同（示范文本）规定，设计合同的设计期限为()。A.从订立合同之日起，至交付全部设计文件之日止B.从订立合同之日起，至完成工程验收之日止C.从设计人收到定金之日起，至交付全部设计文件之日止D.从设计人收到定金之日起，至完成工程验收之日止【正确答案】D91.关于格式条款的说法中，不正确的是（）。A.格式条款又被称为标准条款B.提供格式条款的相对人只能在接受格式条款和拒绝合同两者之间进行选择C.格式条款既可以是合同的部分条款为格式条款，也可以是合同的所有条款为格式条款D.提供格式条款一方免除其责任、加重对方责任、排除对方主要权利的，该条款有效【正确答案】D92.在设计合同履行过程中，设计人已完成设计工作的20%，发包人要求终止或解除合同，则()。A.设计人应退还发包人已付的定金B.设计人不退还发包人已付的定金C.发包人支付该阶段设计费的一半D.发包人支付该阶段的全部设计费【正确答案】C93.招标人在填写预审文件发售时间时应不少于()的要求，售价应当合理，不得以盈利为目的。A.5日B.5个工作日C.7日D.7个工作日【正确答案】B94.FIDIC施工合同条件下，预付款保函()。A.在收到预付款的同时提交B.金额大于预付款金额C.由业主提交工程师D.金额随承包商对预付款的偿还而递减【正确答案】D95.关于当事人在施工合同中约定的仲裁条款，下列说法正确的是（）。A.仲裁条款是独立存在的B.合同若发生变更，则仲裁条款无效C.合同出现争议时，当事人可向人民法院起诉D.合同解除后，仲裁条款也随之失去效力【正确答案】A96.施工单位采购5吨水泥，现场过秤时发现，实际交货数量为4.998吨。施工单位应支付的货款应为()。A.订购数量的货款无须扣除按订购数量计算的违约金B.订购数量的货款并扣除按少交部分计算的违约金C.实际交付数量的货款并扣除按订购数量计算的违约金D.实际交付数量的货款并扣除按少交部分计算的违约金【正确答案】A97.交货数量发生增减的原因不包括（）。A.供货方的责任B.运输部门的责任C.采购方的责任D.运输过程中的合理损耗【正确答案】C98.建设监理招标的最大特点是()。A.非常注重监理单位的报价B.邀请招标人较多C.很注重监理单位能力的选择D.很注重监理单位的资金状况【正确答案】C99.关于质押的表述中，不正确的是（）。A.质权是一种法定的担保物权，以转移占有为特征B.债务人或者第三人为出质人，债权人为质权人，移交的动产或权利为质物C.质押后，当债务人不能履行债务时，债权人依法有权就该质押动产或权利优先得到清偿D.质押是指债务人或者第三人将其动产移交债权人占有，以担保债权履行的担保【正确答案】A100.【真题】关于可变更合同与可撤销合同的说法，正确的是（）。A.两者订立的情形不同B.两者的法律后果不同C.当事人要求变更合同，人民法院也可撤销合同D.当事人要求撤销合同，人民法院也可变更合同【正确答案】B二.多选题(共70题)1.保险合同分为（）。A.人身保险合同B.财产保险合同C.建筑工程一切险合同D.安装工程一切险合同E.人身意外伤害险合同【正确答案】AB2.事件是指不以合同法律关系主体的主观意志为转移而发生的，能够引起（）的客观现象。A.合同法律关系产生B.合同法律关系变更C.合同法律关系消灭D.合同法律关系转移E.合同法律关系冻结【正确答案】ABC3.质量监督机构对工程质量抽查检测的内容不包括()。A.地基实体B.基础实体C.主体结构D.施工过程E.重新检验【正确答案】DE4.订立建设工程施工合同时已形成的文件包括（）。A.施工合同附件B.中标通知书C.施工合同专用条款D.施工合同通用条款E.工程量清单【正确答案】BCDE5.【真题】根据标准施工招标文件，关于建设工程施工评标的说法，正确的有()。A.评标过程可分为初步评审和详细评审两个阶段B.初步评审检查投标书是否对招标文件做出实质性响应C.评标委员会不得主动提出对投标文件澄清或补正要求D.初步评审有不符合评审标准的，在进行详细评审后再处理E.招标文件没有说明的评标标准和方法不得作为评标依据【正确答案】ABE6.在FIDIC合同条件中，对于颁发工程移交证书的程序，下列提法错误的有()。A.工程达到基本竣工要求后，承包商以书面形式向工程师申请颁发移交证书B.工程师接到申请后的21天内，如认为已满足竣工条件，即可颁发证书C.如工程师认为没有达到竣工条件，则指出还应完成哪些工作D.承包商按工程师指示完成相应工作并得到其认可后，需再次提出申请E.部分工程的竣工验收不颁发移交证书【正确答案】BDE7.代理人接受委托与第三方签订合同过程中，应（）。A.以自己的名义签订合同B.与第三方商签过程中独立地表现自己的意志C.在授权范围内单独与第三方谈判合同D.在与第三方签订的合同内规定代理人的权利和义务E.在合同内约定业主和第三方的权利义务【正确答案】BCE8.进行地质勘察时，依据建设工程勘察合同范本的要求，应由发包人承担责任的情况包括（）。A.钻探设备的进场费用B.勘察成果资料质量不合格C.修建进入勘察现场临时道路的费用D.工程用料运抵现场的费用E.勘察人加班费【正确答案】CE9.合同法律关系的主体是参加合同法律关系，享有相应权利，承担相应义务的当事人。下列主体中，可以作为合同法律关系主体的有()。A.政府机关B.法人的分支机构C.大学所属二级学院D.事业单位E.社会团体【正确答案】ABDE10.承诺具有的条件包括（）。A.承诺可以向要约人做出B.承诺必须由受要约人做出C.承诺只能向要约人做出D.承诺的内容应当与要约的内容一致E.承诺必须在承诺期限内发出【正确答案】BCDE11.仲裁协议是纠纷当事人愿意将纠纷提交仲裁机构仲裁的协议，它的内容主要有（）。A.选定的仲裁员B.适用的法律C.仲裁事项D.选定的仲裁委员会E.请求仲裁的意思表示【正确答案】CDE12.关于交货验收，下列说法正确的是()。A.运输过程中发生的问题由供货方负责B.如果合同约定的货物无规定可循，也应在条款内约定合理的差额界限C.交付货物的数量在合理的尾差或磅差范围内，多交则退，少交不补D.在计算多交或少交数量时，应按订购数量和实际交货数量比较，必须考虑尾差或磅差E.在保修期内，凡检测不合格的物质或设备，均由供货方负责【正确答案】BE13.在材料采购合同的交货检验中，属于物理试验方法的有()。A.手触B.拉伸试验C.查点法D.压缩试验E.金相试验【正确答案】BDE14.下列资质分类中属于工程设计资质的有()。A.工程设计综合资质B.工程设计行业资质C.工程设计专业资质D.工程设计专项资质E.工程设计劳务资质【正确答案】ABCD15.FIDIC施工合同条件规定，合同文件由()组成。A.通用条件B.专用条件C.投标函及附件D.协议书E.合同条件【正确答案】ABCD16.建筑工程施工合同履行过程中，应由发包人完成的工作有()。A.保护竣工未交付工程B.向工程师提供工程进度计划C.办理环境保护手续D.组织图纸会审E.办理施工许可手续【正确答案】DE17.按照建设工程施工合同通用条款的规定，因不可抗力事件导致的损失应由发包人承担的包括()。A.工程本身的损害B.承包方人员伤亡C.承包人停工损失D.由发包人采购，已运至施工现场待安装设备的损害E.由承包人采购，已运至施工现场待安装设备的损害【正确答案】ADE18.根据标准施工合同，除了明确规定对当事人双方有约束力的合同组成文件外，具体招标工程项目订立合同时需要明确填写的内容仅包括（）。A.发包人和承包人的名称B.施工的工程或标段C.签约合同价D.双方义务E.质量标准【正确答案】ABCE19.材料设备采购招标中，下列关于划分合同包时应主要考虑的因素的说法中，正确的是（）。A.有利于投标竞争B.工程进度与供货时间关系C.资金计划D.人员配备E.市场供应情况【正确答案】ABCE20.划分采购合同包需主要考虑的因素有()。A.有利于投标竞争B.工程进度与供货时间的关系C.市场供应情况D.资金计划E.具有完善的质量保证体系【正确答案】ABCD21.FIDIC施工合同条件规定，工程进度款的支付程序应包括（）。A.工程师签证B.承包商支付C.工程量计量D.承包商提供报表E.业主支付【正确答案】ACDE22.现场交货的到货检验中，数量验收的方法主要包括()。A.定量计算法B.衡量法C.经验鉴别法D.理论换算法E.查点法【正确答案】BDE23.对公证的合同效力，描述正确的一项是()。A.公证的效力高于鉴证的效力B.鉴证的效力高于公证的效力C.公证的文书应当作为人民法院认定事实的依据D.公证的文书人民法院应当审查确定其效力E.公证的文书具有强制执行的效力【正确答案】ACE24.根据合同法规定，要约撤回和要约撤销的主要区别有（）。A.要约所处法律效力状态不同B.撤回和撤销的目的不同C.撤回和撤销的通知到达受要约人的时间要求不同D.受要约人对要约知晓的情况不同E.对要约人的约束条件不同【正确答案】ACDE25.建设工程监理招标文件中投标须知的内容应包括（）。A.工程项目综合说明B.委托的监理范围和监理业务C.无效投标文件的规定D.评标的原则E.对监理单位的要求【正确答案】ABCD26.【真题】关于抵押的说法，正确的有()。A.抵押不转移抵押物的占有B.抵押人不再负有保管抵押物的义务C.抵押人未经抵押权人同意并告知受让人转让物已抵押的情况，转让抵押物的行为无效D.抵押人转让抵押物只需通知抵押权人即可E.抵押人转让抵押物应告知受让人转让物已抵押【正确答案】AE27.确定变更价款的原则：确定变更价款时，应维持承包人投标报价单内的竞争性水平，具体原则包括（）。A.合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格计算，变更合同价款B.合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照此价格确定变更价格，变更合同价款C.合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由发包方提出适当的变更价格，经工程师确认后执行D.合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由监理人商定或确定变更工作的单价E.合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由工程师自己确定变更价格并执行。【正确答案】ABD28.【真题】施工企业的分公司未经授权，为建设单位购买材料付款事宜，向材料供应商提供连带责任保证。对于该担保的有效性及可能产生结果的处理，说法正确的是（）。A.保证合同无效B.材料供应商应当要求分公司承担保证责任C.材料供应商可以要求施工企业赔偿损失D.材料供应商可以要求建设单位付款E.材料供应商应当要求施工企业承担担保责任【正确答案】AD29.建设工程委托监理合同中，监理人对实施项目的质量、工期和费用的监督控制权。主要表现为（）。A.对工程上使用的材料和施工质量进行检验B.工程实施竣工日期提前或延误期限的鉴定C.根据个人判断发布开工令、停工令、复工令D.在工程承包合同方定的工程范围内，工程款支付的审核和签认权，以及结算工程款的复核确认与否定权E.对承包人报的工程施工组织设计和技术方案，按照保质量、保工期和降低成本要求，自主进行审批和向承包人提出建议【正确答案】ABDE30.设计方案评审内容主要有（）。A.设计指导思想是否正确B.工艺流程是否先进C.建筑标准是否合理D.勘察方案是否合理E.“三废”治理方案是否有效【正确答案】ABE31.保险人可以对()带来的损失不负责赔偿。A.设计原因B.自然事件C.原材料缺陷或工艺不善D.意外事故E.维修保养费用【正确答案】ACE32.合同纠纷和解解决的优点体现在（）。A.有利于和解协议的执行B.简便易行C.有利于经济、及时地解决纠纷D.和解双方不得反悔E.有利于维护合同双方的友好合作关系，使合同能更好地得到履行【正确答案】ABCE33.【真题】工程质量监督机构对工程建设项目的监督工作包括（）。A.检查工程项目报建审批手续是否齐全B.检查工程项目的实际进度是否与进度计划一致C.检查承包人是否有转包工程的行为D.抽查检验主体结构工程的施工质量是否满足规范要求E.监督工程验收程序是否符合验收规范的要求【正确答案】ACDE34.依据FIDIC施工合同条件，下列有关争端裁决委员会的说法中，正确的有()。A.业主与承包商各提名1位专家作为争端裁决委员会成员B.争端裁决委员会成员的报酬由双方平均分担C.业主和承包商可单方面向争端裁决委员会征求建议D.业主或承包商提名的争端裁决委员会成员应各自从本单位获得报酬E.争端裁决委员会成员可在业主或承包商的项目部担任技术顾问【正确答案】AB35.【真题】在建设工程施工索赔中，工程师判定承包人索赔成立的条件包括（）。A.事件造成了承包人施工成本的额外支出或总工期延误B.造成费用增加或工期延误的原因，不属于承包人应承担的责任C.造成费用增加或工期延误的原因，属于分包人的过错D.按合同约定的程序，承包人提交了索赔意向通知E.按合同约定的程序，承包人提交了索赔报告【正确答案】ABDE36.根据合同法的规定，下列关于债务承担的表述中，正确的是（）。A.债务承担是指债务人将合同的义务全部或者部分转移给第三人的情况B.债务人将合同的义务全部或部分转移给第三人的必须经债权人的同意C.债务人转移义务的，新债务人应当承担与主债务有关的从债务D.债务人转移义务的，新债务人不得主张原债务人对债权人的抗辩权E.法律、行政法规规定转移义务应当办理批准、登记手续的，应当办理批准、登记手续【正确答案】ABCE37.甲建设单位有一项目需要进行招标，委托乙招标代理机构进行招标事项，其中丙、丁、戊施工单位进行投标，最终确定丁施工单位为中标单位，并发出中标通知书，其法律效力约束的对象有()。A.甲建设单位B.乙招标代理机构C.丙施工单位D.丁施工单位E.戊施工单位【正确答案】AD38.委托代理关系终止的原因有（）。A.代理期间届满或者代理事项完成B.被代理人取消委托或代理人辞去委托C.被代理人或代理人死亡D.作为被代理人或者代理人的法人终止E.代理人死亡或代理人丧失民事行为能力【正确答案】ABDE39.申请合同鉴证，除了应当有当事人的申请外，还应当提供的材料包括（）。A.合同副本B.有关专项许可证的正本或者副本C.营业执照副本或者其他主体资格证明文件D.申请鉴证经办人的资格证明E.签订合同的法定代表人的资格证明或者委托代理人的委托代理书【正确答案】BCDE40.根据招标投标法的规定，可以不进行招标，采用直接委托的方式发包任务的工程建设项目包括（）。A.使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目B.施工企业自建自用的工程，且该施工企业资质等级符合工程要求的C.停建或者缓建后恢复建设的单位工程，且承包人未发生变更的D.采用特定专利技术、专有技术进行勘察、设计或施工的E.利用扶贫资金实行以工代赈、需要使用农民工等特殊情况的【正确答案】BCDE41.委托人与监理人签订了委托监理合同后，具有的权利包括()。A.对生产工艺设计要求的认定权B.要求更换监理人员的权利C.对工程施工组织设计的审批权D.发布开工令的权利E.监理工作执行情况的检查权【正确答案】ABE42.施工合同的履约保证一般是由（）向招标人出具履约保函或者保证书。A.法人B.银行C.担保公司D.公证机关E.政府机关【正确答案】BC43.工程师在审查承包商的索赔报告中要求顺延的工期时，以下做法正确的有（）。A.划清施工进度拖延的责任B.被延误的工作处于施工进度计划关键线