2022年建造师-二级建造师考前模拟强化练习题17（附答案详解）

2022年建造师-二级建造师考前模拟强化练习题（附答案详解）1. 案例题【背景资料】某安装公司中标一机电工程项目，承包内容有工艺设备及管道工程，暖通工程、电气工程和给排水工程，安装公司项目部进场后，进行了成本分析，并将计划成本向施工人员进行交底，依据施工总进度计划，组织施工，合理安排人员、材料、机械等，使工程按合同要求进行；在工艺设备运输及吊装前，施工员向施工班组进行技术交底，交底内容包含施工时间、工艺设备安装位置、安装质量标准，质量通病及预防办法等。在设备机房施工期间，现场监理工程师发现某工艺管道取源部件的安装位置如图3所示，认为该安装位置不符合规范要求，要求项目部整改。施工期间，露天水平管道绝热施工验收合格后，进行金属薄钢板保护层施工时，施工人员未严格按照技术交底文件施工，水平管道纵向接缝不符合规范规定，被责令改正。在工程竣工验收后，项目部进行成本分析，数据收据如表3所示工艺设备施工技术交底中，还应增加哪些施工质量要求?【答案】 Normal 0 7.8 磅 0 2 false false false EN-US ZH-CN X-NONE 施工技术交底的内容：施工步骤；操作方法及要领；安全文明施工保证措施；技术和物资供应情况；检验、试验和质量检验验收评级依据；质量保证措施；施工记录的内容和要求；成品保护；其他施工注意事项。2. 单选题关于联合体投标的说法，正确的是（ ）。问题1选项A.其中至少有一方应当具备承担招标项目的相应能力B.由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较高的单位确定资质等级C.联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人订立合同，就中标项目向招标人承担按份责任D.两个以上法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标【答案】D【解析】选项A，联合体各方均应当具备承担招标项目的相应能力；选项B，由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；选项C，联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。3. 案例题 施工中，采购的第一批阀门（见表1-3）按计划到达施工现场，施工人员对阀门开箱检查，按规范要求进行了强度和严密性试验，主干管上起切断作用的DN400、DN300 阀门和其他规格的阀门抽查均无渗漏，验收合格。第一批进场阀门按规范要求最少应抽查多少个阀门进行强度试验？其中DN300 闸阀的强度试验压力应为多少MPa？最短试验持续时间是多少？【答案】第一批进场的阀门按规范要求最少应抽查4+8+2+2+3+3+4+2+7+9=44个进行强度试验；DN300的闸阀强度试验压力=1.6*1.5=2.4Mpa，最短试验持续时间不少于180秒。4. 案例题某公司承接某电厂的“超低排放”改造项目，工程内容：脱硫系统改造、新增烟气换热系统及湿式电除尘系统安装。开工前，项目部编制了项目质量计划。质量计划中“现场质量检查”部分的内容包括：开工条件检查、停复工检查和分项分部工程检查。项目技术负责人审查后，认为质量计划中的“现场质量检查”内容不完整，需补充完善。湿式电除尘器设备框架设计为四层钢架，采用高强螺栓连接。在钢架基础复查和构件验收合格，相关资料已准备，向监理工程师申请开工时，被要求补齐高强螺栓连接磨擦面的相关试验报告。钢架施工时为了施测方便，第二层钢柱定位以第一层钢柱柱项中心为基准。二层钢架安装完成后，检查发现钢架的安装误差超标，分析原因是由于累积误差过大所致。烟气换热系统补给水管道设计为1.6MPa、DN150的不锈钢管道。项目部编制了补给水管道水压试验方案：使用“除盐水”作为试验介质；试压时需缓慢升压到试验压力1.84MPa后，稳压10min，再将试验压力降至设计压力，稳压30min无压降、无渗漏，水压试验为合格。水压试验前，施工人员在拆除弹簧支架的定位销时，被监理工程师制止。浆液循环泵安装完成，为了便于试运后联轴器的检查，泵体找正时，拆掉的联轴器防护罩暂不进行安装。在准备试运行时，被现场巡视的监理工程师制止，认为试运行环境不符合安全要求。3.指出水压试验方案中存在的错误并改正。为什么弹簧支架定位销的拆除被监理工程师制止?【答案】3.（1）试验压力为1.84MPa错误，改正方法：不锈钢补给水管道的试验压力应为设计压力的1.5倍，即为1.61.5=2.4Mpa；使用“除盐水”作为试验介质错误；改正方法：应采用洁净水且水中氯离子含量不得超过25ppm。5. 案例题背景资料建设单位投资兴建写字楼工程，地下1层，地上5层，建筑面积为60000平方米，总投资额4200.00万元。建设单位编制的招标文件部分内容有：”质量标准为合格；工期自2018年5月1日起至2019年9月30日止；采租工程量清单计价模式；项目开工日前7天内支付工程预付款，工程款预付比例为10%”。经公开招投标，在7家施工单位里选定A施工单位中标，B施工单位因为在填报工程量清单价格（投标文件组成部分）时，所填报的工程量与建设单位提供的工程量不致以及其他原因导致未中标。A施工单位经合约、法务等部门认真审核相关条款，并上报相关领导同意后，与建设单位签订了工程施工总承包合同，签约合同价部分明细有：分部分项工程费为2118.50万元，脚手架费用为49.00万元，措施项目费92.16万元，其他项目费110.00万元，总包管理费30.00万元，暂列金额80.00万元，规费及税金26.88万元。建设单位于2018年4月26日支付了工程预付款，A施工单位收到工程预付款后，用部分工程预付款购买了用于本工程所需的塔吊、轿车、模板，支付其他工程拖欠劳务费、其他工程的材料欠款。在地下室施工过程中，突遇百年不遇特大暴雨。A施工单位在雨后立即组织工程抢险抢修，抽排基坑内雨污水，发生费用8.00万元；检修受损水电线路，发生费用1.00万元；抢修工程项目红线外受损的施工便道，以保证工程各类物资、机械进场的需要，发生费用7.00万元。A施工单位及时将上述抢险抢修费用以签证方式上报建施工单位已经设单位。建设单位审核后的意见是：上述抢险抢修工作内容均属于A计取的措施费范围，不同意易行支付上述三项费用。3.A施工单位的签约合同价、工程预付款分别是多少万元（保留小数点后两位）？指出A施工单位使用工程预付款的不妥之处，工程预付款的正确使用用途还有哪些？【答案】3.（1）工程合同价=分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金=2118.50+92.16+110.00+26.88=2347.54万元。（2）预付款=（合同造价-暂列金额）预付款比例=（2347.54-80.00）10%=226.75万元。（3）不妥之处：用部分工程预付款支付其他工程拖欠劳务款、其他工程的材料欠款不妥；正确做法：预付款不得用于与本合同工程无关的事项，具有专款专用的性质。（4）工程预付款的正确使用用途还有：用于承包人为合同所约定的工程施工购置材料、工程设备、购置或租赁施工设备、修建临时设施以及组织施工队伍进场等所用的费用。6. 案例题【背景资料】某安装公司中标一机电工程项目，承包内容有工艺设备及管道工程，暖通工程、电气工程和给排水工程，安装公司项目部进场后，进行了成本分析，并将计划成本向施工人员进行交底，依据施工总进度计划，组织施工，合理安排人员、材料、机械等，使工程按合同要求进行；在工艺设备运输及吊装前，施工员向施工班组进行技术交底，交底内容包含施工时间、工艺设备安装位置、安装质量标准，质量通病及预防办法等。在设备机房施工期间，现场监理工程师发现某工艺管道取源部件的安装位置如图3所示，认为该安装位置不符合规范要求，要求项目部整改。施工期间，露天水平管道绝热施工验收合格后，进行金属薄钢板保护层施工时，施工人员未严格按照技术交底文件施工，水平管道纵向接缝不符合规范规定，被责令改正。在工程竣工验收后，项目部进行成本分析，数据收据如表3所示管道绝热按用途可分为哪几种类型?水平管道金属保护层的纵向接缝应如何搭接?【答案】（1）绝热按用途分为：保温、保冷、加热保护三种类型。（2）水平管道金属保护层的纵向接缝宜布置在水平中心线下方的1545，纵向接缝必须上搭下，并应缝口朝下。当侧面或底部有障碍物时，纵向接缝可移至管道水平中心线上方60以内。7. 多选题供热系统换热站内设备和管道可采用的连接方式有( )问题1选项A.法兰连接B.焊接连接C.卡套连接D.螺纹连接E.套筒连接【答案】A;B【解析】站内设备一般采用法兰连接，管道连接采用焊接，焊缝的无损探伤检验应按设计要求进行，在设计无要求时，应按城镇供热管网工程施工及验收规范CJJ 282014 中有关焊接质量检验的规定执行。8. 多选题锤击法沉桩施工时，控制终止锤击的标准包括( )。问题1选项A.地面隆起程度B.桩头破坏情况C.桩端设计标高D.桩身回弹情况E.贯入度【答案】C;E【解析】桩终止锤击的控制应视桩端土质而定，一般情况下以控制桩端设计标高为主，贯入度为辅。9. 单选题关于建筑市场各方主体信用信息公开期限的说法，正确的是（ ）。问题1选项A.建筑市场各方主体的基本信息永久公开B.建筑市场各方主体的优良信用信息公布期限一般为6个月C.招标投标违法行为记录公告期限为1年D.不良信用信息公开期限一般为6个月至3年，并不得低于相关行政处罚期限【答案】D【解析】基本信息长期公开；不良信用信息6个月至3年，并不得低于相关行政处罚期限；整改有效的，最短不少于3个月，同时将整改结果列于相应不良信用信息后，供有关部门和社会公众查询；对于拒不整改或整改不力的单位，延长其不良信用信息公布期限；优良信用信息一般为3年。招标投标违法行为记录公告期限为6个月。10. 多选题利用微生物的代谢作用去除城市污水中有机物质的常用方法有( )。问题1选项A.混凝法B.活性污泥法C.厌氧消化法D.生物膜法E.稳定塘法【答案】B;D;E【解析】生物处理法是利用微生物的代谢作用，去除污水中有机物质的方法常用的有活性污泥法、生物膜法等，还有稳定塘及污水土地处理法。11. 单选题根据仲裁法，关于仲裁裁决强制执行的说法，正确的是（ ）。问题1选项A.当事人申请执行仲裁裁决案件，应当由被执行人财产所在地基层人民法院管辖B.仲裁裁决书未规定履行期间的，申请仲裁裁决强制执行的期限，从仲裁裁决书生效之日起计算C.仲裁委员会根据需要可以设立仲裁裁决执行机构D.申请仲裁裁决强制执行的期间为一年【答案】B【解析】选项A，当事人申请执行仲裁裁决案件，由被执行人所在地或者被执行财产所在地的中级人民法院管辖；执行案件符合基层人民法院一审民商事案件级别管辖受理范围的，经上级人民法院批准后，可以由被执行人住所地或被执行财产所在地的基层人民法院管辖；选项C，仲裁委员会不可以设立仲裁裁决执行机构；选项D，申请仲裁裁决强制执行的期间为两年。12. 多选题公民、法人或者其他组织提起的下列诉讼中，属于行政诉讼受案范围的有（ ）。问题1选项A.认为行政机关滥用行政权力排除或者限制竞争的B.认为行政机关不依法履行政府特许经营协议的C.对行政机关的行政指导行为不服的D.申请行政机关履行保护人身权的法定职责，行政机关拒绝履行的E.对行政机关针对信访事项作出的复核意见不服的【答案】A;B;D【解析】下列行为不属于人民法院行政诉讼的受案范围：（1）公安、国家安全等机关依照刑事诉讼法的明确授权实施的行为；（2）调解行为以及法律规定的仲裁行为；（3）行政指导行为；（4）驳回当事人对行政行为提起申诉的重复处理行为；（5）行政机关作出的不产生外部法律效力的行为；（6）行政机关为作出行政行为而实施的准备、论证、研究、层报、咨询等过程性行为；（7）行政机关根据人民法院的生效裁判、协助执行通知书作出的执行行为，但行政机关扩大执行范围或采取违法方式实施的除外；（8）上级行政机关基于内部层级监督关系对下级行政机关作出的听取报告、执法检查、督促履责等行为；（9）行政机关针对信访事项作出的登记、受理、交办、转送、复查、复核意见等行为；（10）对公民、法人或者其他组织权利义务不产生实际影响的行为。13. 单选题关于人民调解的说法，正确的是（ ）。问题1选项A.人民调解的组织形式是社区调解中心B.人民调解达成协议的，可以不制作书面调解协议C.人民调解达成调解协议后，如双方当事人认为必要，可以自调解协议生效之日起30日内向当事人一方住所地基层人民法院申请司法确认调解协议D.人民调解达成调解协议后，一方当事人拒绝履行的，对方当事人可以向人民法院申请强制执行【答案】B【解析】选项A，人民调解的组织形式是人民调解委员会；选项C，经人民调解委员会调解达成调解协议后，双方当事人认为有必要的，可以按照民事诉讼法的规定，自调解协议生效之日起30日内共同向调解组织所在地基层人民法院申请司法确认调解协议；选项D，经人民调解委员会调解达成的调解协议具有法律约束力，当事人应当按照约定履行。当事人就调解协议的履行或者调解协议的内容发生争议的，一方当事人可以向法院提起诉讼。14. 单选题根据建设工程质量管理条例，下列文件中，未经审查批准，不得使用的是（ ）。问题1选项A.技术档案文件B.施工图设计文件C.质量过程控制文件D.施工管理资料文件【答案】B【解析】我国有严格的施工图设计文件审查制度。 2019年经修改后公布的建设工程质量管理条例规定，施工图设计文件未经审查批准的，不得使用。15. 案例题【背景资料】某安装公司中标一机电工程项目，承包内容有工艺设备及管道工程，暖通工程、电气工程和给排水工程，安装公司项目部进场后，进行了成本分析，并将计划成本向施工人员进行交底，依据施工总进度计划，组织施工，合理安排人员、材料、机械等，使工程按合同要求进行；在工艺设备运输及吊装前，施工员向施工班组进行技术交底，交底内容包含施工时间、工艺设备安装位置、安装质量标准，质量通病及预防办法等。在设备机房施工期间，现场监理工程师发现某工艺管道取源部件的安装位置如图3所示，认为该安装位置不符合规范要求，要求项目部整改。施工期间，露天水平管道绝热施工验收合格后，进行金属薄钢板保护层施工时，施工人员未严格按照技术交底文件施工，水平管道纵向接缝不符合规范规定，被责令改正。在工程竣工验收后，项目部进行成本分析，数据收据如表3所示图3中气体管道压力表与温度表取源部件位置是否正确?说明理由。管道的压力表取压点安装方位有何要求?【答案】（1）不正确。（2）理由：压力取源部件与温度取源部件在同一管段上时，压力取源部件应安装在温度取源部件的上游侧。（3）当测量气体压力时，取压点的方位在管道的上半部。测量液体压力时，取压点的方位在管道的下半部与管道的水平中心线成045夹角的范围内。测量蒸汽压力时，取压点的方位在管道的上半部，或者下半部与管道水平中心线成045夹角的范围内。16. 案例题【背景资料】某公司承建一污水处理厂扩建工程，新建AAO生物反应池等污水处理设施。采用综合箱体结构形式，基础埋深为5597m，采用明挖法施工，基坑围护结构采用800mm钢筋混凝土灌注桩，止水帷幕采用600mm高压旋喷桩。基坑围护结构与箱体结构位置立面如图2所示。施工合同专用条款约定如下:主要材料市场价格浮动在基准价格士5%以内(含)不予调整，超过土5%时对超出部分按月进行调整;主要材料价格以当地造价行政主管部门发布的信息价格为准。施工过程中发生了如下事件:事件一:施工期间，建设单位委托具有相应资质的监测单位对基坑施工进行第三方监测，并及时向监理等参建单位提交监测成果。当开挖至坑底高程时，监测结果显示:地表沉降测点数据变化超过规定值。项目部及时启动稳定坑底应急措施。事件二:项目部根据当地造价行政主管部门发布的3月份材料信息价格和当月部分工程材料用量,申报当月材料价格调整差价。3月份部分工程材料用量及材料信息价格见表2。材料名称 工程材料用量 材料信息价格（元） t100046004200商品混凝土m 5000 500 580 木材m 1200 1590 1630 Normal 0 7.8 磅 0 2 false false false EN-US ZH-CN X-NONE 事件三:为加快施工进度项目部增加劳务人员。施工过程中，一名新进场的模板工发生高处坠亡事故。当地安全生产行政主管部门的事故调查结果显示:这名模板工上岗前未进行安全培训，违反作业操作规程;被认定为安全责任事故。根据相关法规,对有关单位和个人作出处罚决定。1.写出图2中构造A、B、C的名称。【答案】1.A:冠梁；B:截水沟；C:锚杆。17. 案例题背景资料某安装公司承接了一广场地下商场给排水、空调、电气和消防系统安装工程，工程总面积15000m2，地下三层，主要设备有：高、低压配电柜，锅炉，冷水机组，空调机组，消防水泵，消防稳压罐等。施工前，安装公司项目部应建设单位的要求，按设计图建立了机电管线三维模型，发现走廊管道综合布置后无法满足吊顶净高要求，与监理工程师协商后，把空调供、回水主干管从走廊移至商铺内，保证了走廊吊顶的净高，同时减少了主干管的长度；项目部把综合布置后的三维模型及图纸作为设计变更申请报监理单位审核后，经建设单位同意用于施工。项目部根据安装公司管理手册和程序文件的要求，结合项目实际情况编制了项目质量计划，经审批后实施。项目部根据施工过程中的关键工序，对后续工程施工质量、安全有重大影响的工序，采用新工艺、新技术、新材料的部位等原则，确定了质量控制点为：高、低压配电柜安装，锅炉、冷水机组的设备基础、垫铁敷设，管道焊接和压力试验等。施工过程中，监理工程师在现场巡视时发现：金属风管板材的拼接均采用咬口连接，其中包括1.6mm镀锌钢板制作的排烟风管；商场中厅500kg装饰灯具的悬吊装置按750kg做了过载试验，并记录为合格；花灯的8个回路导线穿在同一管内。监理工程师要求项目部加强现场质量检查，整改不合格项。1.6mm金属风管板材的拼接方式是否正确？应采用哪种拼接方式？【答案】1.6mm金属风管板材的拼接方式错误，一般板厚大于1.5mm的风管应采用电焊、氩弧焊等方式进行连接。18. 单选题根据建设工程质量管理条例，对于成片开发建设的住宅小区工程，建设单位拔付工程款、进行竣工验收，应当经（ ）签字。问题1选项A.建设单位技术负责人B.施工企业法定代表人C.总监理工程师D.专业监理工程师【答案】C【解析】根据建设工程质量管理条例，对于成片开发建设的住宅小区工程，建设单位拔付工程款、进行竣工验收，应当经总监理工程师签字。19. 多选题施工作业过程中，应及时对施工组织设计进行修改或补充的情况有( )。问题1选项A.工程设计有重大变更B.施工主要管理人员变动C.主要施工资源配置有重大调整D.施工环境有重大改变E.主要施工材料供货单位发生变化【答案】A;C;D【解析】施工作业过程中发生下列情况之一时，施工组织设计应及时修改或补充：工程设计有重大变更。主要施工资源配置有重大调整。施工环境有重大改变。故答案为ACD。20. 案例题A公司承包某项目的机电工程，工程内容：建筑给排水、建筑电气和通风空调工程等。工程设备、材料由A公司采购。A公司经业主同意后，将室内给排水及照明工程分包给B公司施工。A公司进场后，依据项目施工总进度计划和施工方案，编制了设备、材料采购计划，并及时订立采购合同。在材料送达施工现场时，施工人员按验收工作的规定，对材料进行验收，还对重要材料进行了复检,均符合要求。B公司依据本公司的人力资源现状，编制了照明工程和室内给排水施工作业进度计划(见表1)，工期122天。该计划被A公司否定，要求B公司修改作业进度计划，加快进度。B公司在工作持续时间不变的情况下，将排水、给水管道施工的开始时间提前到6月1日，增加施工人员，使室内给排水和照明工程按A公司要求完工。在工程质量验收中，A公司指出水泵管道接头和压力表安装存在质量问题(见图1)，要求B公司组织施工人员进行返工，返工后质量验收合格。3.B公司编制的施工作业进度计划为什么被A公司否定?修改后的作业进度计划工期为多少天?这种表示方式的作业进度计划有哪些欠缺?【答案】3.（1）被否定的原因是：室内给排水工程和建筑电气工程之间并没有前后衔接的逻辑关系，可以平行施工，所以工期安排不合理（2）修改后的作业进度计划工期为92天。（3）这种表示方式的作业进度计划有以下欠缺:不能反映工作的逻辑关系；不能反映出工作所具有的机动时间；不能明确地反映出影响I期的关键工作、关键线路和工作时差；不利于施工进度的动态控制。