一级建造师法规知识考试全真模拟卷78（附答案）

书山有路勤为径，学海无涯苦作舟！ 住在富人区的她一级建造师法规知识考试全真模拟卷（附答案）一.单选题(共50题)1.根据建设工程质量管理条例的规定，建设工程在保修范围和保修期限内发生的下列质量缺陷中，应当由施工单位承担保修责任的是()。A.因使用不当造成的质量缺陷B.因用户装修引起的卫生间渗漏C.一场大雨后散水局部下沉出现裂缝D.地震导致的剪力墙裂缝正确答案：C2.甲建设单位和乙施工企业在签订的施工合同中约定：“甲方于工程交付使用后15日内结清所欠乙方所有工程款”。乙施工企业于2014年1月8日提交了工程竣工验收报告，2014年1月12日工程验收合格并于3d后交付甲方使用，但甲建设单位直到2014年2月10日仍未支付工程欠款。乙施工企业当天即到工程所在地人民法院起诉，要求甲建设单位支付乙施工企业工程欠款并支付相应利息，则该工程欠款的利息应当从()计算。A.2014年1月8日B.2014年1月15日C.2014年1月31日D.2014年2月10日正确答案：C3.根据安全生产许可证条例，建筑施工企业未取得安全生产许可证的，不得()。A.项目开工B.从事建筑施工活动C.参与项目投标D.办理工程竣工验收正确答案：B4.关于分包工程发生质量、安全、进度等问题给建设单位造成损失的责任承担说法，正确的是()A.分包单位只对总承包单位负责B.总承包单位承担的责任超过其应承担份额的，有权向分包单位追偿C.建设单位只能向给其造成损失的分包单位主张权利D.建设单位与分包单位无合同关系，无权向分包单位主张权利正确答案：B5.按照劳动合同法的规定，下列关于劳务派遣的表述中，正确的是()。A.被派遣劳动者应与用人单位签订劳动合同B.派遣单位应与被派遣劳动者订立3年以上的固定期限劳动合同C.劳务派遣一般在临时性、辅助性、替代性的工作岗位上实施D.被派遣劳动者在无工作期间，劳务派遣单位应当按照所在地人民政府规定的最低生活保障标准按月支付生活费正确答案：C6.乙向甲租了一套设备，在甲不知道的情况下，乙与丙签订合同，把该套设备卖给了丙。下列说法正确的是()。A.由于乙没有处分权，因此买卖合同无效B.如合同签订后，甲将设备卖给乙，则合同确定有效C.如丙订立合同之后知道乙没有处分权，则合同无效D.如果设备已经交付给丙，则合同有效正确答案：B7.根据建设工程质量管理条例，监理工程师对建设工程实施监理可采取的形式不包括()A.旁站B.剥离抽查C.巡视D.平行检验正确答案：B8.如果以近5年承担过的单项建筑面积来衡量已完成工程的业绩，符合特级企业资质等级法定条件的、质量合格的房屋建筑工程单体建筑面积为()万平方米以上。A.5B.4C.3D.2正确答案：A9.【真题】某建设工程项目中标人与招标人签订合同并备案的同时，双方针对结算条款签订了与备案合同完全不同的补充协议。后双方因计价问题发生纠纷，遂诉至法院。法院此时应该以()作为结算工程款的依据。A.双方达成的补充协议B.双方签订的备案合同C.类似项目的结算价格D.市场的平均价格正确答案：B10.我国建筑法规定的建筑意外伤害险属于（）。A.强制保险?B.自愿保险?C.人身保险?D.责任保险?正确答案：A11.【真题】下列安全生产条件中，属于取得建筑施工企业安全生产许可证条件的是（）A.制定完备的安全生产规章制度和操作流程B.配备兼职安全生产管理人员C.各分部分项工程有应急预案D.管理人员每年至少进行2次安全生产教育培训正确答案：A12.根据建设工程施工合同（示范文本），如果发包人要求承包人提供预付款担保的，承包人提供预付款担保的时间应为()。A.发包人支付预付款10天前B.签订合同后10天内C.发包人支付预付款7天前D.签订合同后7天内正确答案：C13.某开发商与施工企业签订合同，约定双方如在合同履行过程中发生争议，则提交北京仲裁委员会进行裁决，并自动履行其裁决。后双方工程款支付发生纠纷，现问双方解决争议可行的法律途径是()。A.只能向有管辖权的人民法院起诉B.只能申请北京仲裁委员会仲裁C.既可向有管辖权的法院起诉，也可以申请仲裁D.只能申请双方或一方住所地仲裁委员会仲裁正确答案：B14.关于建设工程领域的民事纠纷，下列表述错误的是()A.某施工企业未经许可使用他人专利而产生的纠纷属于合同纠纷B.发包人和承包人因合同变更产生的纠纷属于民事纠纷C.在建设工程领域，较为普遍和重要的民事纠纷主要是合同纠纷、侵权纠纷D.民事纠纷的法律解决途径主要有和解、调解、仲裁、诉讼正确答案：A15.根据我国劳动法的规定，用人单位濒临破产进行法定整顿期间或者生产经营状况发生严重困难确需裁减人员的，根据法律进行裁员。在()个月内录用人员的，应当优先录用被裁减的人员。A.1B.3C.6D.12正确答案：C16.【真题】负责全国实施工程建设强制性标准监督管理工作的国家机关是()。A.国务院质量监督行政主管部门B.国务院安全监督行政主管部门C.国务院建设行政主管部门D.公务员工商行政主管部门正确答案：C17.?工程设计图纸属于（）的客体。A.物权B.财产权C.著作权D.专利权正确答案：C18.某工程项目完工后，施工单位于2016年3月5日提请建设单位进行竣工验收，工程于2016年3月18日通过验收，建设单位于2016年3月28日履行了备案手续，后于2016年4月2日工程交付建设单位使用，则该工程质量保修期的起始日是()A.2016年3月5日B.2016年3月18日C.2016年3月28日D.2016年4月2日正确答案：B19.注册商标有效期满，需要继续使用的，应当在期满前（）个月内申请续展注册。A.3B.6C.9D.12正确答案：D20.由于监理工程师指令有误导致现场停工，若合同中没有相应条款，则正确说法是()A.由建设单位做好现场维护，所需费用由建设单位承担B.由施工单位做好现场维护，所需费用由监理单位承担C.由施工单位做好现场维护，所需费用由施工单位承担D.由施工单位做好现场维护，所需费用由建设单位承担正确答案：D21.根据招标投标法实施条例，通过资格预审的申请人少于3个的，应当()。A.暂停招标B.增加申请人C.新招重标D.直接发包正确答案：C22.甲建筑公司与乙房地产开发公司签订了一份建设工程承包合同，合同规定由甲公司预先垫付20的工程款，但没有约定利息的计算方法，若甲、乙公司就工程款支付发生争议，甲公司起诉至人民法院，要求乙公司支付工程款并偿还垫付工程款的利息，人民法院应()。A.对该诉讼请求予以支持B.对该诉讼请求不予支持C.对工程款诉讼请求予以支持，对利息诉讼请求不予支持D.对工程款诉讼请求不予支持，对利息诉讼请求予以支持正确答案：C23.某施工单位在2014年4月2日与保险公司签订了建筑意外伤害保险。工程计划开工日期为2014年4月20日，监理工程师指令提前至4月10日进场施工。开工后第二天施工管理人员在工地遭受意外伤害。这时保险公司承担保险责任的起算时间应为（）A.4月2日B.4月10日C.4月20日D.发生损害之日正确答案：B24.根据建设工程安全生产管理条例的规定，属于施工单位安全责任的是()A.提供相邻构筑物的有关资料B.编制安全技术措施及专项施工方案C.办理施工许可证时报送安全施工措施D.提供安全施工措施费用正确答案：B25.物权变更自登记时发生法律效力的情形是（）A.船舶所有权B.土地抵押权C.机动车所有权D.地役权正确答案：B26.【真题】可撤销的建设工程施工合同，有权撤销的机构是（）。A.人民法院B.建设行政主管部门C.工商行政主管部门D.监理单位正确答案：A27.某建设工程勘察单位业务实力较强，欲在全国范围内承接勘察业务，按照我国建设工程勘察设计管理相关规定，该建设工程勘察单位的资质等级最低须为()A.丁级B.丙级C.乙级D.甲级正确答案：D28.北京施工企业与深圳销售公司于2011年7月在长沙市签订了建筑材料买卖合同。合同约定将材料运送到上海市的工程所在地，并约定合同争议由原告所在地或者合同签订地人民法院管辖。后因北京施工企业拖欠货款，深圳销售公司在深圳市的法院起诉北京施工企业。下列关于管辖权的说法中，正确的是()。A.深圳市的人民法院或长沙市的人民法院均有管辖权B.北京市的人民法院有管辖权C.上海市的人民法院有管辖权D.合同约定的管辖法院条款无效正确答案：A29.?施工企业承建的办公大楼没有经验验收，建设单位就提前使用，2年后该办公楼主体结构出现质量问题。关于该大楼质量问题的说法，下列正确的是（）。A.主体结构的最低保修期限是设计的合理使用年限，施工企业应当承担保修责任B.由于建设单位提前使用，施工企业不需要承担保修责任C.施工企业是否承担保修责任，取决于建设单位是否已经全额支付工程款D.超过2年保修期后，施工企业不承担保修责任正确答案：A30.某工程项目，建设单位未取得施工许可证便擅自开工，经查建设资金未落实。依照建筑法的规定，对此，正确的处理方式是()A.责令改正，并处以罚款B.责令改正，可以处以罚款C.责令停止施工，并处以罚款D.责令停止施工，可以处以罚款正确答案：D31.某建筑公司对某市辖区建筑工程质量监督站以该区建委名义作出的通报批评结果不服而申请复议，该复议应向()提出。A.市质量监督站B.区质量监督站C.市建委D.区建委正确答案：C32.按照特种设备法规定，特种设备使用单位应当在特种设备投入使用前或者投入使用后()内，向负责特种设备安全监督管理的部门办理使用登记，取得使用登记证书。A.10日B.15日C.20日D.30日正确答案：D33.承包人在施工中遇到暴雨袭击，导致工程停工，同时发生各项费用损失，按照不可抗力索赔处理原则，下列()费用，发包人不予赔偿。A.被冲坏已施工的基础工程B.停工期间设备闲置C.清理现场，恢复施工D.被冲坏的现场临时道路恢复正确答案：B34.按照建筑企业资质管理规定和注册建造师管理规定的规定，建筑业企业、注册建造师或聘用单位未按规定提供其信用档案信息的，由有关主管部门责令限期整改，逾期未改正的，可以()。A.处1000元以上1万元以下罚款B.撤回资质证书C.吊销资质证书D.降低资质等级正确答案：A35.在某案件仲裁裁决作出过程中，3名仲裁员针对某争议问题的意见不能形成多数意见，则该部分仲裁裁决()。A.暂不作出B.由秘书长裁定C.应当按首席仲裁员意见作出D.由专家委员会裁定正确答案：C36.【真题】经定作人同意，承揽人将其承揽的主要工作交由第三人完成。关于责任承担的说法，正确的是()。A.第三人就完成的工作成果向定作人负责B.承揽人不再承担责任C.承揽人与第三人按完成工作成果的比例向定作人承担责任D.承揽人就该第三人完成的工作成果向定作人负责正确答案：D37.在以下民事诉讼答辩制度的选项中，正确的是()。A.被告应在收到起诉状副本之日起15日内提出答辩状B.被告只能书面答辩C.被告不进行答辩，视为认可D.被告不提出答辩状的，会影响人民法院审理正确答案：A38.民事诉讼是指（）在当事人和其他诉讼参与人的参加下，以审理裁判执行方式解决纠纷的活动。A.仲裁委员会B.人民调解委员会C.人民检察院D.人民法院正确答案：D39.根据我国民事诉讼法，当事人申请司法确认调解协议，由双方当事人依法共同向（）基层人民法院提出。A.被告住所地B.调解协议签订地C.原告住所地D.调解组织所在地正确答案：D40.某项目地下管线施工中，施工单位未经监理工程师验收就将管道予以覆盖，后监理责令其重新剥露检查，检查结果符合设计图纸和施工规范要求，则剥露修复和重新隐蔽的费用应由（）承担。A.施工单位B.监理单位C.建设单位D.建设单位和监理单位共同正确答案：A41.按照建设工程质量保证金管理暂行办法规定，全部或者部分使用政府投资的建设项目，按工程价款结算总额（）左右的比例预留保证金。A.3%B.5%C.8%D.10%正确答案：B42.关于民事诉讼中数个证据对同一事实的证明力，下列表述中正确的是()A.书证的证明力大于物证B.视听资料的证明力大于勘验笔录C.经过公证的书证，其证明力大于证人证言D.书证的证明力一般大于鉴定结论正确答案：C43.建设工程发生质量事故，有关单位应向当地（）和其他有关部门报告。A.当地建设行政主管部门?B.上级建设行政主管部门C.人民政府?D.质量监督机构正确答案：A44.按照行政许可法规定，因行政管理的需要，确需立即实施行政许可的，省、自治区、直辖市人民政府可以设定临时性的行政许可。临时性的行政许可实施满()需要继续实施的，应当提请本级人民代表大会及其常务委员会制定地方性法规。A.3个月B.6个月C.1年D.2年正确答案：C45.甲公司与乙公司签订了多台成套电子装置采购合同。为按期投产，双方约定分批交货。乙未能如期交付K06电子装置，致使其后各批交付的电子装置不能如期安装、投产。对此，甲公司()。A.可以解除K06和其后各批电子装置的采购合同B.只能解除K06电子装置的采购合同C.只能继续履行合同D.解除采购合同应获得乙的同意正确答案：A46.下列关于承包人主要义务的表述中，错误的是()。A.隐蔽工程隐蔽前，承包人应通知发包人检查B.承包人可将建设工程主体结构的作业任务分包给劳务分包企业C.如果工程质量不符合约定，承包人应免费维修或改建D.建设工程竣工验收后，方可交付使用正确答案：C47.下列不属于建设工程安全生产基本方针的是()。A.安全第一B.预防为主C.防治结合D.综合治理正确答案：C48.【真题】公民、法人或者其他组织认为行政机关的行政行为侵犯其合法权益，可以单独申请行政复议的情形是()。A.不服行政机关作出的行政处分B.不服行政机关作出的行政处罚决定C.不服行政机关对民事纠纷作出的调解D.不服地方人民政府颁布的规章正确答案：B49.某施工单位分别对两个建设单位的工程项目投标，但是在提交标书时，不慎将两个项目的投标文件互相错投。则此施工单位的两个投标文件均不构成要约，其原因是()A.要约内容不明确B.要约人不特定C.受要约人错误D.无订立合同的意思表示正确答案：C50.下列关于招标代理机构的说法中，正确的是()。A.招标代理机构与行政机关不得存在隶属关系或者其他利益关系B.建设行政主管机构可以为招标人推荐招标代理机构C.招标人自行办理招标事宜的，应当经有关行政监督部门批准D.招标代理机构可以在所代理的招标项目中投标或者代理投标正确答案：A二.多选题(共30题)1.【真题】根据建设工程质量管理条例，关于总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的法律责任的说法，正确的有()。A.分包单位应当按照分包合同约定对其分包工程的质量向总承包单位负责B.总承包单位有权按照合同约定要求分包单位对分包工程质量承担全部责任C.总承包单位与分包单位对分包工程的质量承担连带责任D.分包单位对全部工程的质量向总承包单位负责E.总承包单位与分包单位对全部工程质量承担连带责任正确答案：AC2.【真题】根据建筑施工企业安全生产管理机构设置专职安全生产管理人员配备办法，建筑施工企业安全生产管理机构专职安全生产管理人员应当履行的职责有（）。A.检查危险性较大工程安全专项施工方案落实情况B.参与危险性较大工程安全专项施工方案专家论证会C.监督作业人员安全防护用品的配备及使用情况D.对发现的安全生产违章违规行为或安全隐患，有权当场予以纠正或作出处理决定E.对不符合安全生产条件的设施、设备、器材，有权当场作出查封的处理决定正确答案：ACDE3.下列债权请求权中，当事人提出诉讼时效抗辩时，人民法院不予支持的有()A.支付存款本金及利息请求权B.基于投资关系产生的缴付出资请求权C.支付拖欠建筑工程材料款本息请求权D.兑付国债、金融债券以及向不特定对象发行的企业债券本息请求权E.履行建设工程保修义务的请求权正确答案：ABD4.下列属于监理工程师在建设工程施工中的监理形式的是()。A.旁站B.巡查C.巡视D.重点抽查E.平行检验正确答案：ACE5.目前我国实行的强制性标准包含()。A.批准发布时已明确为强制性标准的B.发布时未明确为强制性标准，但其编号中不带/TC.自2000年后批准发布，未明确为强制性标准，但其中有必须严格执行的强制性条文（黑体字），编号也不带/TD.国际标准或者国外标准，而我国现行强制性标准未作规定的E.发布标准中使用宜、不宜等用词的条文的正确答案：ABC6.当事人可以对债权请求权提出诉讼时效抗辩，但对下列()项债权请求权提出诉讼时效抗辩的，人民法院不予支持。A.支付存款本金及利息请求权B.基于投资关系产生的缴付出资请求权C.支付拖欠建筑工程材料款本息请求权D.兑付国债金融债券以及向不特定对象发行的企业债券本息请求权E.请求施工人承担建设工程保修责任的正确答案：ABD7.按照环境噪声污染防治法的规定，建设项目的环境噪声污染防治设施与主体工程的“三同时”是指（）A.同时规划B.同时设计C.同时施工D.同时调试E.同时使用正确答案：BCE8.根据合同法，要约失效的情形有()A.受要约的人拒绝要约的通知到达要约人B.受要约人的承诺对要约内容作了实质性变更C.要约中规定的承诺期限届满，要约人未收到承诺通知D.受要约人承诺到达要约人后，要约人发出撤销要约的通知E.发出承诺通知前，撤销要约的通知到达受要约人正确答案：ABCE9.根据工程建设项目招标范围和规模标准规定，必须招标范围内的各类工程建设项目，达到下列标准之一必须进行招标的有()。A.重要设备采购的单项合同估算价为人民币150万元B.材料采购的单项合同估算值为人民币80万元C.施工单项合同估算价为人民币300万元D.项目总投资额为人民币3500万元E.监理服务采购的单项合同估算价为人民币60万元正确答案：ACDE10.因建筑物或者其他设施以及建筑物上的搁置物、悬挂物发生倒塌、脱落、坠落造成他人损害的，其赔偿责任主体是()。A.所有人B.管理人C.监理人D.使用人E.政府正确答案：ABD11.下列关于商标权的说法中，正确的有()。A.商标专用权包括使用权和禁止权两个方面B.商标专用权的内容包括财产权和商标设计者的人身权C.注册商标每次续展注册的有效期为10年D.注册商标不能转让E.注册商标的有效期自提出申请之日起计算正确答案：AC12.在评标委员会和评标方法暂行规定中，对评标委员会组成的要求包括()A.评标委员会由5人以上的单数组成B.评标委员会的成员必须是既懂经济又懂法律的专家C.评标委员会的专家与所有投标人均没有利害关系D.评标专家在相关领域工作满8年且具有高级职称或同等专业水平E.评标委员会的成员能够认真、公正、廉洁地履行职责正确答案：ACDE13.【真题】申请人对县级以上地方各级人民政府工作部门的具体行政行为不服的，可以申请行政复议，关于该行政复议的说法，正确的有()。A.申请人可以向该部门的本级人民政府申请行政复议B.申请人可以向上一级主管部门申请行政复议C.申请人申请行政复议不可以口头申请D.申请人应当自知道该具体行政行为之日起60日内提出行政复议申请E.行政复议机关应当在收到行政复议申请后15日内进行审查，决定是否受理正确答案：ABD14.【真题】下列建设工程合同中，属于无效合同的有（）。A.施工企业超越资质等级订立的合同B.发包人胁迫施工企业订立的合同C.没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义订立的合同D.供应商欺诈施工单位订立的采购合同E.施工企业与发包人订立的重大误解合同正确答案：ABCDE15.建筑施工企业如发生下列()行为，将受到主管部门责令其在建项目停止施工的处罚。A.未取得安全生产许可证从事建筑施工活动B.安全生产许可证有效期满未办理延期手续继续从事施工活动C.转让安全生产许可证施工的D.冒用他人安全生产许可证的E.使用伪造安全生产许可证的正确答案：ABDE16.【真题】关干施工许可证的法定批准条件说法，正确的有（）A.已经确定施工企业B.有满足施工需要的施工图纸及技术资料，施工图设计文件已按规定进行审查C.建设资金己经落实D.按照规定需要委托监理的工程己经委托监理E.按照国务院规定的权限和程序己批准开工报告正确答案：ABCD17.下列行为中，属于侵犯注册商标专用权的有()。A.未经商标注册人许可，在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标B.伪造他人注册商标标识C.销售侵犯注册商标专用权的产品D.给他人的注册商标专用权造成损害E.使用他人发明专利正确答案：ABCD18.我国专利法保护的是发明创造专利权，发明创造是指()。A.发现B.发明C.注册商标D.实用新型E.外观设计正确答案：BDE19.【真题】施工企业的主要责任人，对于本单位生产安全工作的主要职责包括()。A.建立、健全本单位安全生产责任制B.组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程C.保证本单位安全生产投入的有效实施D.督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患E.编制专项工程施工方案正确答案：ABCD20.抵押期间，抵押人转让已办理登记的抵押物，应当()A.通知抵押权人B.经抵押权人同意C.重新办理抵押登记D.经所有权人许可E.告知受让人转让物已经抵押的情况正确答案：AE21.因不可抗力不能履行合同的当事人的义务包括()。A.通知对方B.继续履行C.赔偿损失D.解除合同E.提供相关证明正确答案：AE22.施工现场的消防供水设施应当保证()等满足灭火要求。A.数量B.水质C.水量D.水压E.水源正确答案：ACD23.建设工程施工合同履行过程中，发包人可以解除施工合同的情形有（）A.工程所在地发生泥石流造成承包人停工一个月?B.工程竣工验收不合格，经催告后承包人拒绝进行返修?C.承包人未经发包人同意擅自更换了施工现场技术负责人?D.承包人发现投标报价存在重大漏项后明确表示无力履行合同?E.承包人未能按期完工且在发包人催告的合理期限内仍未及时交工正确答案：BDE24.【真题】根据物权法，当事人之间订立有关设立.变更.转让和消灭不动产物权的合同，除法律另有规定或合同另有约定外，该合同效力为()。A.合同自办理物权登记时生效B.未办理物权登记合同无效C.合同生效当然发生物权效力D.合同自成立时生效E.未办理物权登记不影响合同效力正确答案：DE25.某市的一家建筑工程公司由于业务萎缩而准备大幅裁减员工，那么，依据劳动法的规定，在下列人员中，该建筑工程公司不得与其解除劳动合同的是()。A.女职工李某，距产假结束还有5天B.会计刘某，因工负伤，正在住院还未痊愈C.职工谢某，因失职造成公司损失10多万元，现停职在家D.材料员吕某，因患职业病丧失劳动能力，一直卧床在家E.材料员于某，因交通肇事罪被法院判处有期徒刑2年，缓期执行正确答案：ABD26.下列关于著作权主体的说法中，正确的有()。A.招标文件属于单位作品，著作权完全归单位所有B.单位作品的作者是单位，而职务作品的作者是个人C.一般情况下，职务作品的著作权由作者享有D.职务作品的作者可以许可第三人使用该作品E.委托作品的著作权属于委托人正确答案：ABC27.下列事件中，对相关处理不服可以提起行政复议的是()。A.工人王某在工地偷盗建材被公安机关拘留B.李某的建造师资格被撤销C.劳动部门对张某的劳动争议进行调解D.城管部门对施工单位的罚款决定E.质检监督站对不合格建材采取扣押措施正确答案：BDE28.建设单位办理工程竣工验收备案应提交的文件包括()A.规划、环保部门出具的准许使用文件B.工程竣工验收报告C.施工单位签署的工程质量保修书D.工程竣工验收备案表E.施工许可证正确答案：ABCD29.招标人认为可能影响中标候选人的履约能力，应当在发出中标通知书前由原评标委员会进行审查确认的情形有()。A.中标候选人被债权人申请破产的B.中标候选人拖欠银行大量贷款的C.中标候选人起诉其他债务人的D.中标候选人的高级管理人员发生较大调整的E.中标候选人存在违法行为的正确答案：ABE30.下列不属于施工单位应承担质量保修责任的情形是()。A.施工单位采购材料不合格导致的质量缺陷B.设计原因导致的质量缺陷C.自然灾害导致的屋面板损坏D.劳务分包作业人员疏忽造成墙体空洞缺陷E.使用者装修改造致使墙体损坏正确答案：BCE