水电暖安装合同.docx

水电暖安装合同水电暖安装合同范文一甲方：(发包方) 乙方：(承包方)甲、乙双方在平、自愿、协商一致的基础上，本着相互信任的原则，就甲方的欧洲城1-5#楼水电暖工程达成以下协方议：第一条：工程概况1、工程名称：丰镇市欧洲城2、工程承包方式：包清工，并自备工具;3、工期：20*年*月*日至20*年*月*日;4、合同价款：按建筑每平米建筑实际面积*元一次性包死价;第二条：关于材料供给的约定1、本工程甲方负责供应的材料应为符合要求的合格产品，并应按时供应到现场，乙方应办理验收手续，如发生质量问题或规格有差异，乙方应及时向甲方书面提出，甲方仍表示使用的，由此造成的工程损失，责任由甲方承担。甲方供应的材料抵现场后，经乙方验收合格，由甲方负责保管，由于保管不当造成的损失，由甲方负责。2、甲方供应的材料均应用于本工程，非经甲方同意不得挪作他用。如乙方违背本规定，应按材料价款双倍补偿给甲方。第三条：关于工程质量及验收的约定1、本工程应严格执行国家相关规范标准并参照其它地方标准、质量评定验收标准。2、由于乙方技术差及责任心不到位等自身原因造成质量问题，其返工费用由乙方承担。3、工程竣工，乙方应提前通知甲方验收，并办理验收手续。4、本工程严格按照设计图纸施工。第四条：关于安全生产各防火的现场治理的约定1、严格遵守国家及地方有关安全施工文明生产的有关法律规定。2、未经甲方同意及有关部门批准，施工中不得随意改动设计，以免造成安全隐患。3、保证工程现场整齐，竣工前做好卫生清扫和处理工作。4、乙方应协同甲方做好施工材料保管工作，禁止闲杂人员进入现场。5、未经甲方许可，乙方不得携带任何甲方提供的材料出门，一经发现偷盗现象按每次罚款5至*万元，此款由甲方直接在进度工程款中扣除。6、施工过程中出现安全及伤亡事故，由乙方承担全部责任。第五条：工程付款方式、承包内容、结算的约定1、工程按月支付，每月*日乙方上报当月工程量，甲方*日内予以审核确认完毕，并自审核确认完毕后*日内支付该月完工部分价款的 %，作为该月进度款;工程完工时支付至合同总价款的 %，整体竣工验收合格后支 付，最后预留5%保修金按国家保修期有关规定执行支付。2、工程结算方式：按建筑(每平米)一次性包死3、乙方承包内容：1、水电开槽、布线、穿线、埋槽;2、所有水电施工过程的垃圾现场整理装袋;3、水电施工穿墙、打孔、切割;4、开关插座面板安装;5、小五金的安装;6、后期灯具的安装;7、地暖安装8、楼内的全部上下水管;不包括临时水电的施工及维护。第六条：全同的变更和解除1、合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容，应约协商一致后，重新签订补充协议。合同签订施工前，一方要终止合同，应以书面形式提出，并按合同总价款 %支付违约金，并办理终止合同手续。第七条：违约责任1、如承包人未能在约定时间内完工，承包人按10*元/日/项向发包人支付延期违约金，延期达10天，发包人有权解除本合同，承包人除支付延期违约金外，仍应按合同总额的5%支付发包人违约金，造成发包人损失大于违约金的，赔偿全部损失。2、如工程质量不合格，承包人负责拆除和重新施工，将不合格工程产品重做为合格的工程产品，工期不予顺延，造成延期交工时的，按上(1)执行。打包人也可以直接选择解除本合同，承包人按合同总额的5%支付违约金，造成发包人损失大于违约金的，赔偿全部损失。3、合同解除，承包人除按上(1)、(2)支付违约金，赔偿损失外，如承包人已完工工程合格，按约定支付工程款，如已完工工程不合格，承包人无权要求支付价款。4、工程绝对不允许转包给第三方或未经发包方书面同意分包给第三方，一经发现，发包人有权单方终止合同，承包人无条件退场，并按合同总额的*%支付发包人违约金，发包人有权不付款。对部分专业工程确实需要向外委托的，经发包人书面同意后，方可委托。5、甲方负责水、电、暖、所有材料采购与供应，由于甲方材料不到位造成停工待料或窝工现象由甲方承担停工或窝工人工工资的损失费用。第八条：其它约定1、乙方工程进展必须要赶上二次结构及外墙工程之前，不许以任何理由对二次结构及外墙工程窝工，如二次工程及外墙工程由水电暖工程进度造成窝工的，一切责任由乙方负责。2、因气候、停电等不可抗力或不可预见因素造成的工程延误，经双方确认后可以延顺。3、乙方人员吃饭。住宿由乙方自理。4、保修期内由于乙方的施工各配造成的质量问题由乙方免费修理，在接到甲方通知后48小时内必须到达现场，由于甲方使用不当或不可抗力、甲方所购主材产品质量异议或不可遇见原因造成的问题，甲方应按实际发生费用支付乙方维修费用。第九条：纠纷处理因工程质量双方发生争议时，双方协商解决，当事人不愿意协商、调解解决，或协商、调解不成时，可向丰镇市人民法院提起诉讼。第十条：附则1、本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效，合同履行完毕后终止。2、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。3、工程保修期2年，过了保修期乙方来维护甲方应支付相应费用。甲方签字： 乙方签字：年月日：水电暖安装合同范文二甲方：(发包方)_乙方：(承包方)_甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，本着相互信任的原则，就甲方的水电工程达成以下协议。第一条：工程概况1、工程地点:_2、工程承包方式：_a承包人包工包料; b承包人包工部分包料;c承包人包清工。3、工期_年_月_日至_年_月_日4、合同价款：本合同工程预算造价人民币_元(大写)，若要变更施工内容，变更材料，工程造价按实计算。第二条：关于材料供应的约定1、本工程甲方负责供应的材料应为符合要求的合格产品，并应按时供应到现场，乙方应办理验收手续，如发生质量问题或规格有差异，乙方应及时向甲方书面提出，甲方仍表示使用的，由此造成的工程损失，责任由甲方承担。甲方供应的材料抵现场后，经乙方验收，由乙方负责保管，由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。2、甲方供应的装饰材料均应用于本工程，非经甲方同意不得挪作他用。如乙方违反本规定，应按材料价款双倍补偿给甲方。3、乙方供应的材料如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用，如已使用对工程造成的损失由乙方负责。如乙方提供的材料是伪劣商品，应按材料价款的双倍补偿给甲方。第三条：关于工程质量及验收的约定1、本工程应严格执行国家住宅装饰装修工程施工规范GB50210-20*和建筑装饰装修工程质量验收规范GB50327-20*并参照其它地方标准、质量评定验收标准。2、由于乙方技术差及不责任心不到位等自身原因造成质量问题，其返工费用由乙方承担。3、工程竣工：乙方应提前通知甲方验收，并办理验收手续。4、本工程由_方设计施工方案。第四条：关于安全生产各防火的现场管理的约定1、严格遵守规定的装饰装修施工时间，降低施工噪音，减少环境污染。2、未经甲方同意及有关部门批准，施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。3、保证装饰装修现场整洁，竣工前做好卫生清扫和处理工作。4、乙方应协同甲方做好施工材料保管工作，禁止闲杂人员进入现场。5、未经甲方许可，乙方不得携带任何甲方提供的装修材料出门，一经发现偷盗现象按材料价格加倍赔偿。第五条：工程付款方式、承包内容、结算的约定1、布局开槽完工后，支付工程款的*%给乙方，水电完工后支付工程款的*% ，整体竣工验收合格后支付*%。2、本工程保修期伍年，须工程款全部结清，甲、乙双方签定工程保修单，保修期从竣工验收签章之日起算。3、双方款项住来均应出具收据。4、工程结算方式：水路_米，电路_米5、乙方承包内容：1、水电开槽、布线、穿线、埋槽;2、所有水电施工过程的垃圾现场整理装袋;3、水电施工穿墙、打孔、切割;4、开关插座面板安装;5、小五金的安装;6后期灯具的安装(水晶灯另计);7、其他收费项目另计。第六条：纠纷处理因工程质量双方发生争议时，双方协商解决，当事人不愿意协商、调解解决，或协商、调解不成时，可按本合同约定向人民法院提起诉讼 。第七条：全同的变更和解除1、合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容，应约协商一致后，重新签订补充协议。合同签订施工前，一方要终止全同，应以书面形式提出，并按合同总价款_%支付违约金，并办理终止合同手续。2、施工过程中任何一方担出终止合同，须向另一主以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议，解除本合同。第八条：其它约定1、因气候、停电等不可抗力或不可预见因素造成的工期延误，经双方确认后可以顺延。2、甲方在入住前可以要求乙方3次来现场配合 其他工种的交叉施工，超过3次部分每次甲方需支付乙方*元/次的劳务费。3、保修期内由于乙方的施工各配造成的质量问题由乙方免费维修，在接到甲方通知后48小时内必须到达现场，由于甲方使用不当或不可抗力、甲方所购主材产品质量异议或不可遇见原因造成的问题，甲方应按实际发生费用支付乙方维修费用。第九条：附则1、本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效，合同履行完毕后终止。2、本合同签订后工程不得转包。3、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。4、合同有效期至_。5、工程保修期伍年，过了保修期乙方来维护甲方应支付相应费用。甲方_签字(盖章) 乙方_签字(盖章)_年_月_日 _年_月_日水电暖安装合同范文三发包方(甲方)：承包方(乙方)：根据中华人民共和国经济合同法和建筑安装工程承包合同条款的规定以及建筑工程的具体情况，经双方协商一致，签订本合同。第一部分 工程概况1、工程名称：榆林市第十二中学教师宿办楼水暖电安装工程2、工程地点：榆林市第十二中学3、工程内容及承包范围：(一)、电气工程(强、弱电)：1)、人工：a)照明系统：管路预留、预埋、穿线，灯具、插座、开关、配电箱、电度表箱安装及调试等施工图纸要求内容。b)动(电)力系统：管路及套管预留、预埋，电缆桥架安装，线缆敷设，配电设备安装及调试等施工图纸要求内容。c)弱电系统(电视、电话、宽带网、监控)：管路预留、预埋(含穿墙套管)及管路清扫等弱电专业施工队伍以外的施工图纸要求内容。d)防雷接地系统：施工图纸要求的全部施工内容。e)火灾自动报警系统：管路(含穿墙套管)的预留、预埋，等火灾报警专业施工队伍施工内容外的施工图纸要求内容。f)消防系统：管路预留、预埋、穿线，安装及调试相关设备等施工图纸要求内容。乙方完成的工程内容不仅限于以上工作，所有与电气工程(强、弱电)有关的工作均由乙方完成;一切以甲方的中标合同承包范围为乙方承包工程内容的前提和依据。(二)、水、暖通、卫浴工程：1、人工：a)给排水、消防用防水、穿(楼板)墙套管的预留、预埋，给排水系统、雨水管道、消防栓系统安装、试压、防腐、冲洗、调试及施工配合等施工图纸要求内容。b)室内供暖：采暖系统用防水、穿(楼板)墙套管的预留、预埋，空调冷凝水管道的预留、预埋，该系统的安装、试压、防腐保温、冲洗、调试及施工配合等施工图纸要求内容。c)消防喷淋系统：该系统用防水、穿(楼板)墙套管的预留、预埋等消防专业施工队伍施工以外的施工图纸要求内容。d)通风系统：该系统的安装、调试及施工配合等施工图纸要求内容。e)主体及装修阶段楼上的施工供水系统安装。f)卫生洁具安装、试压、冲洗、调试及施工配合等施工图纸要求内容。乙方完成的工程内容不仅限于以上工作，所有与水、暖通、卫浴工程有关的工作均由乙方完成;一切以甲方的中标合同承包范围为乙方承包工程内容的前提和依据。以上工程甲方只负责提供主材，辅材一律由乙方自己负责。第二条： 工期合同签订之日起，按甲方要求，保证不耽误总体工期。第三条：工程质量等级：优良。第四条:承包方式、合同价款及结算方式1、承包方式：包工不包料2、结算方式：以实际建筑面积结算，包工不包料。第二部分 双方一般责任第五条：甲方代表1、甲方驻施工现场代表姓名：第六条：乙方代表1、乙方驻施工现场代表姓名：第七条：甲方工作1、委派工作人员为现场管理代表，监督检查工程质量、进度，负责设计图纸的变更、工程质量验收及其他事宜，组织对工程竣工验收，如需变更图纸或变更已施工的工程，甲方应通知乙方。派专人协助乙方工程技术人员施工，负责与其他配套施工单位协调。2、甲方负责提供水源、电源，保证施工需要。3、甲方提供与其他工程相关资料，组织与其他施工队协商。第八条：乙方工作1、向甲方代表提供进度表计划，并及时向甲方提交所需材料的量单及附材量单。2、按工程需要提供和维修一切与工程有关的设施等。3、负责安装过程中的质量，技术，变更及施工进度、安全管理工作，负责安全工程技术资料的整编并向甲方报送施工完整的施工组织及专业的施工方案。4、施工期间的一切人身安全事故全由乙方负责，并负责保护甲方的一切设备、设施损坏，乙方负责赔偿。5、施工期间乙方应遵守甲方的安全生产责任制度。6、乙方进场后，要服从甲方的现场及生活相关管理制度;若有违反，则按照甲方制定的相关处罚制度进行处罚(禁止喝酒、打架斗殴、赌博，罚款金额20*5*元);并且由此造成的一切损失，由乙方承担。7、做好与甲方资料室的工程资料整编配合工作。为了创建省级文明工地，进场后乙方的所有上岗人员必须持省证上岗，所有证件在甲方资料室备案登记(注：由甲方负责验收)。8、乙方应严格按照现行施工验收规范，按照甲方提供的设计图纸进行施工。各道工序及隐蔽工程须经甲方及监理人员验收合格后，才能进行下一道工序的施工。第三部分 进度计划和工期第九条：进度计划1、在开工前乙方根据甲方要求拟订本工程的进度表。2、乙方应接受甲方代表对工程进度、质量的检查和监督。第十条：工期1、乙方应严格按照甲乙双方认定的工期进行施工。2、因不可抗力及甲乙双方以外的原因，导致工程停建，施工合同不能继续履行，第四部分 质量与验收第十一条：施工中经检验质量不合格，乙方按甲方代表，质检部门的要求进行返工、修改，并承担费用。第十二条：安装完毕，并调试合格。第五部分 合同价款与支付第十三条：合同价款及支付1、合同价款：/m2。第十四条：工程款支付1、经双方研究，本合同签订后，乙方人员进场后，甲方按月进度付款，次月15 日前支付上月进度款的 70 %。2、工程竣工付至进度款的*%。3、水暖电安装工程完工验收合格后，甲方付乙方工程结算款的*%;剩余5%的工程款作为质保金，在质保期间内乙方所施工的工程出现任何问题，乙方无条件的无偿维修或返工，质保期限以甲方的中标建设工程承包合同中的有关条款为主。第十五条：违约责任1、甲方未能履行合同，出现以下情形之一，其经济损失由甲方承担，工期顺延。(1)因图纸变更未能及时送达乙方;2、乙方未能履行合同，出现以下情形之一，造成工期延期。甲方有权要求乙方偿付违约金，每延迟一天，罚款并承担相应的经济损失;(1) 不能按期或按照甲方要求完成施工任务;(2) 工程质量不符合质量要求，需要返工/返修或重做;(3) 其他违反现场操作规定的事故发生。第十六条：合同生效与终止本合同自签订之日起生效。在竣工结算、甲方付款完毕后，除保修款仍生效外，其它条款即告终止，保修期满后，有关保修条款终止。甲乙双方另外签订维修合同。第十七条：本合同未尽事宜，双方协商解决。第十八条：本合同一式二份，甲乙双方各执一份。发包方(甲方)： 承包方(乙方)：代表人： 代表人：电话： 电话：时间： 时间：