《工程建设监理》第4-10章在线测试.doc

工程建设监理第04章在线测试工程建设监理第04章在线测试剩余时间：59:18窗体顶端答题须知：1、本卷满分20分。 2、答完题后，请一定要单击下面的“交卷”按钮交卷，否则无法记录本试卷的成绩。 3、在交卷之前，不要刷新本网页，否则你的答题结果将会被清空。第一题、单项选择题（每题1分，5道题共5分）1、工程项目年度计划的内容包括（ ）。A、投资计划年度分配表B、工程项目进度平衡表C、年度计划项目表D、工程项目一览表2、在工程网络计划的工期优化过程中，选择优先压缩对象时应考虑的因素之一是关键工作的( )A、持续时间最长B、直接费用率最小C、直接费最小D、直接费与间接费总和最小3、在工程网络计划执行过程中，监理工程师检查实际进度时发现只有某工作进度拖延X，且X已超过该工作的自由时差，则（ ）。A、不影响其后续工作和工程总工期B、不影响其后续工作但影响工程总工期C、影响其后续工作，可能影响工程总工期D、影响其后续工作和工程总工期4、已知工程网络计划中某工作的自由时差为3天 ，总时差为6天。监理工程师在检查进度时发现只有该工作实际进度拖延，且影响工期2天，则该工作实际进度比计划进度拖延（ ）天。A、8B、6C、5D、35、当利用S型曲线进行实际进度与计划进度比较时，如果实际进展点落在S型曲线的右侧，则通过比较可以获得的信息是（ ）。A、工作实际进度超前的时间和超额完成的任务量B、工程项目实际进度超前的时间和超额完成的任务量C、工作实际进度托后的时间和托欠的任务量D、工程项目实际进度托后的时间和托欠的任务量第二题、多项选择题（每题2分，5道题共10分）1、影响建设工程进度的不利因素有很多，其中属于组织管理因素的有( )。A、地下埋藏文物的保护及处理B、临时停水停电C、施工安全措施不当D、计划安排原因导致相关作业脱节E、向有关部门提出各种申请审批手续的延误2、建设工程组织平行施工时的特点包括( )。A、能够充分利用工作面进行施工B、施工现场的组织管理比较简单C、单位时间内投入的资源量成倍增加D、劳动力及施工机具等资源能均衡使用E、各专业工作队能够连续施工3、横道图和网络图是建设工程进度计划的常用表示方法，将双代号时标网络计划与横道计划相比较，它们的特点是( )。A、时标网络计划和横道计划均能直观地反映各项工作的进度安排及工程总工期B、时标网络计划和横道计划均能明确地反映工程费用与工期之间的关系C、横道计划不能像时标网络计划一样，明确地表达各项工作之间的逻辑关系D、横道计划与时标网络计划一样，能够直观地表达各项工作的机动时间E、横道计划不能像时标网络计划一样，直观地表达工程进度的重点控制对象4、在施工进度计划的调整过程中，压缩关键工作持续时间的技术措施有( )。A、增加劳动力和施工机械的数量B、改进施工工艺和施工技术C、采用更先进的施工机械D、改善外部配合条件E、采用工程分包方式5、下列工作中，属于施工阶段进度控制任务的是( )。A、做好对人力、材料、机械、设备等的投入控制工作B、审查确认施工分包单位C、审查施工组织设计D、做好工程计量工作E、审核月进度计划第三题、判断题（每题1分，5道题共5分）1、局部工期延误的严重程度与其对进度目标的影响程度之间不存在某种等值关系正确错误2、进度控制的重点对象是关键线路上的各项工作正确错误3、建设工程组织流水施工时，相邻专业工作队之间的流水步距不尽相等，但专业工作队数等于施工过程数的流水施工方式是一般的成倍节拍流水施工和非节奏流水施工正确错误4、建设工程组织流水施工时，相邻专业工作队之间的流水步距不尽相等，但专业工作队数等于施工过程数的流水施工方式是加快的成倍节拍流水施工和非节奏流水施工正确错误5、在工程网络计划中，关键工作是指最早开始时间与最迟开始时间相差最小的工作。正确错误窗体底端工程建设监理第05章在线测试工程建设监理第05章在线测试剩余时间：59:21窗体顶端答题须知：1、本卷满分20分。 2、答完题后，请一定要单击下面的“交卷”按钮交卷，否则无法记录本试卷的成绩。 3、在交卷之前，不要刷新本网页，否则你的答题结果将会被清空。第一题、单项选择题（每题1分，5道题共5分）1、监理工程师在项目招投标阶段进行投资控制的主要工作如下，其合理的工作程序是（ ）。1.审查投标单位标书 2.编制标底 3.通过评标提出决标意见，推荐承包商 4.编制与发送招标文件5.协助业主与承包商签订工程承包合同A、4 2 3 1 5B、4 1 2 3 5C、4 2 1 3 5D、4 3 2 1 52、详细可行性研究的目的是（ ）。A、鉴别或选择投资机会B、筛选项目方案C、多方案优化，提出结论性意见D、确定投资最高限额3、监理工程师编制的期中付款证书中不应包括（ ）。A、已实施的永久工程的价值B、价格调整C、计日工D、不合格材料的运输费用4、财务净现值大于零，这说明财务内部收益率（ ）行业基准收益率。A、大于B、小于C、大于等于D、小于等于5、材料预算价格是指材料由其来源地运到（ ）后的价格。A、施工工地B、施工操作地点C、施工工地仓库出库D、施工工地仓库第二题、多项选择题（每题2分，5道题共10分）1、在建设工程施工阶段，属于监理工程师投资控制的任务是( )。A、制定本阶段资金使用计划B、严格进行付款控制C、严格控制工程变更D、确认施工单位资质E、及时处理费用索赔2、建筑工程概算审查的内容包括( )。A、设计规范是否合理B、工程量计算规则是否合理C、工程量计算是否正确D、费用计算是否正确E、定额或指标的采用是否合理3、由于业主原因，工程暂停一个月，则承包商可索赔( )。A、材料超期储存费用B、施工机械窝工费C、合理的利润D、工人窝工费E、增加的利息支出4、建设工程投资中的动态投资部分包括( )。A、工程建设其他费B、设备工器具购置费C、涨价预备费D、建设期利息E、建筑安装工程费5、项目监理机构在施工阶段投资控制的主要任务包括( )。A、协商确定工程变更价款B、协助业主与承包单位签订承包合同C、对工程项目造价目标进行风险分析D、审查设计概算E、为处理费用索赔提供证据第三题、判断题（每题1分，5道题共5分）1、非代理型CM单位在施工阶段介入，对施工单位有指令权。正确错误2、非代理型CM单位一般在设计阶段介入，对设计单位有指令权正确错误3、进口设备外贸手续费的计算公式为：外贸手续费：到岸价X人民币外汇牌价X外贸手续费率。正确错误4、按照建筑安装工程费用项目组成(建标2003206号)的规定，大型机械设备进出场及安拆费列入措施费。正确错误5、人工消耗定额是指完成单位合格产品所消耗的人工数量标准。正确错误窗体底端工程建设监理第06章在线测试工程建设监理第06章在线测试剩余时间：59:30窗体顶端答题须知：1、本卷满分20分。 2、答完题后，请一定要单击下面的“交卷”按钮交卷，否则无法记录本试卷的成绩。 3、在交卷之前，不要刷新本网页，否则你的答题结果将会被清空。第一题、单项选择题（每题1分，5道题共5分）1、监理工程师在施工阶段对工程质量控制的重点是对（ ）进行控制。A、质量体系B、人C、事前D、质量控制点2、监理工程师进行施工质量监控时,应及时发现事故的苗头和潜在的质量隐患,以便及时采取有力的控制措施.对于隐蔽工程一类的施工,采用( )的质量监控手段更为重要.A、.规定质量监控工作程序B、指令文件C、巡查D、旁站监督3、保证设计质量的基础是工程设计必须遵守有关的（ ）。A、技术标准和质量保证标准B、技术规程和质量管理标准C、技术标准和技术规程D、支持性技术标准4、在质量等级检验评定中，为达到合格标准的分项工程，在返工重做后，该分项工程的质量（ ）。A、可重新评定其等级B、不在评定其等级C、只能评为合格D、经设计单位鉴定认可才能重新评定等级5、某混凝土预制厂生产的预制构件中存在着蜂窝麻面、局部露筋、表面裂缝和强度不足等质量问题，为了提高产品的合格率，需进行质量分析。经分析计算，上述质量问题的累计频率分别为41.5、73.5、90.5、和100，则该预制构件的主要质量问题是（ ）。A、强度不足B、表面裂缝C、强度不足和表面裂缝D、蜂窝麻面和局部露筋第二题、多项选择题（每题2分，5道题共10分）1、在GB/T19000的质量保证模式标准中，管理职责要素包含（ ）等内容。A、质量方针B、质量职能C、组织D、管理评审E、权限和相互关系2、工程上所用的材料，凡（ ）均应进行抽样检验。A、标志不清者B、对质量保证资料有怀疑者C、与合同不符的一般材料D、进口材料E、重要工程所用材料3、工程项目施工中，对普通钢材的外观检验主要包括( ).A、品种B、规格C、标志D、外形尺寸E、颜色4、在设计阶段，监理工程师对工程项目总体方案审核的重点内容应包括（ ）。A、建筑平面和空间布置B、建筑物理功能C、设计依据D、产品方案及工艺流程E、设计规模5、对设计工作进行监理时，在设计准备阶段，监理工程师的工作内容应包括( )。A、编制设计准备阶段投资进度计划B、组织设计招标或设计方案竞赛C、组织对设计的咨询D、编制设计大纲E、协助建设单位签订设计合同第三题、判断题（每题1分，5道题共5分）1、建设工程各阶段关于质量控制的侧重点不同正确错误2、施工过程中，监理单位见证取样的试验费用应该由施工单位支付。正确错误3、设备的购置是影响设备质量的关键环节，设备安装单位直接从市场上采购设备时，设备采购方案最终需获得设计单位现场代表批准。正确错误4、设备监造是根据设备采购要求和设备订货合同对设备制造过程进行的监督活动，监造人员原则上由监理单位派出。正确错误5、经返修或加固的分项、分部工程，虽然改变了外形尺寸但仍能满足安全使用的要求，可以按技术处理方案和设计单位意见进行验收。正确错误窗体底端工程建设监理第07章在线测试工程建设监理第07章在线测试剩余时间：56:35窗体顶端答题须知：1、本卷满分20分。 2、答完题后，请一定要单击下面的“交卷”按钮交卷，否则无法记录本试卷的成绩。 3、在交卷之前，不要刷新本网页，否则你的答题结果将会被清空。第一题、单项选择题（每题1分，5道题共5分）1、抵押与质押的区别主要在于( )。A、担保财产是否为第三人的财产B、担保财产变卖后的剩余部分是否归债务人C、担保财产是否转移占有D、债权人是否有优先受偿权2、按照施工合同示范文本规定，当组成施工合同的各文件出现含糊不清或矛盾时，应按( )顺序解释。A、施工合同协议书、工程量清单、中标通知书B、中标通知书、投标书及附件、合同履行中的变更协议C、合同履行中的洽商协议、中标通知书、工程量清单D、施工合同专用条款、施工合同通用条款、中标通知书3、某建设工程物资采购合同，采购方向供货方交付定金4万元。由于供货方违约，按合同约定计算的违约金为10万元，则采购方有权要求供货方支付( )承担违约责任。A、4万元B、8万元C、10万元D、14万元4、监理合同的有效期是指( )。A、合同约定的开始日至完成日B、合同签订日至合同约定的完成日C、合同签订日至监理人收到监理报酬尾款日D、合同约定的开始日至工程验收合格日5、设计合同履行过程中，设计审批部门拖延对设计文件审批的损失应由( )。A、发包人承担B、设计人承担C、双方各自承担D、设计审批部门承担第二题、多项选择题（每题2分，5道题共10分）1、法人应当具备( )等条件。A、依法成立B、有必要的财产或者经费C、有自己的名称、组织机构和场所D、能够独立承担民事责任E、经上级行政主管机关批准2、在抵押合同中，某些抵押财产应当办理抵押物登记手续。抵押合同自登记之日起生效的包括( )等抵押合同。A、土地使用权B、城市房地产C、车辆D、机器E、土地所有权3、按照合同法的规定，属于要约邀请的包括( )。A、价目表的寄送B、招标公告C、递送投标书D、无价格的商业广告E、发出中标通知书4、在担保法规定的担保方式中，不能作为抵押的财产包括（ ）。A、土地使用权B、社会团体的教育设施C、土地所有权D、抵押人所有的交通工具E、依法被监管的财产5、依据合同法的规定，当合同履行地点约定不明确，且又不能达成补充协议时（ ）履行。A、交付不动产的，在不动产所在地B、给付货币的，在给付货币一方所在地C、交付动产的，在接受动产一方所在地D、设备采购，在采购方所在地E、材料采购，在供货方所在地第三题、判断题（每题1分，5道题共5分）1、无权代理行为的后果由被代理人决定是否有效正确错误2、无权代理的法律后果由被代理人承担正确错误3、发包人未经过竣工验收即提前使用部分工程，保险公司不再对该部分工程承担保险义务正确错误4、保险合同的有效期至工程保修期满为止正确错误5、依据合同法的规定，执行政府定价或政府指导价的合同，合同当事人一方逾期接受货物时，遇价格上涨，应按原价格执行。 正确错误窗体底端工程建设监理第08章在线测试工程建设监理第08章在线测试剩余时间：59:53窗体顶端答题须知：1、本卷满分20分。 2、答完题后，请一定要单击下面的“交卷”按钮交卷，否则无法记录本试卷的成绩。 3、在交卷之前，不要刷新本网页，否则你的答题结果将会被清空。第一题、单项选择题（每题1分，5道题共5分）1、某施工合同的合同工期为20个月，专用条款规定，承包人提前竣工或延误竣工均按月计算奖金和拖期违约赔偿金。施工至第16个月，因承包人投入的机械设备不足导致实际进度滞后，工程师要求承包人修改计划。承包人提交修改后的进度计划竣工时间为第22个月，工程师考虑该计划反映了承包人的实际能力，认可了修改的计划。承包人实际竣工时间为第21个月，则竣工结算时应按（ ）。A、延误1个月竣工赔偿B、提前1个月竣工奖励C、不追究延误竣工责任，也不给予奖励D、考虑工程师的认可作用，按延误0.5个月赔偿2、施工中如果出现设计变更和工程量增加的情况，按照施工合同示范文本通用条款规定，（ ）。 A、发包人应在14天内直接确认顺延的工期，通知承包人B、工程师应在14天内直接确认顺延的工期，通知承包人C、承包人应在14天内直接确认顺延的工期，通知工程师D、承包人应在14天内将自己认为应顺延的工期报告工程师3、施工合同示范文本通用条款规定，在施工过程中，因设计变更导致承包人的施工成本增加及工期延误，应当按照（ ）处理。 A、增加的费用由承包人承担，延误的工期不予顺延B、增加的费用由承包人承担，延误的工期相应顺延C、增加的费用由发包人补偿，延误的工期相应顺延D、增加的费用由发包人补偿，延误的工期不予顺延4、施工合同示范文本通用条款规定，承包人对（ ）的保修期限应为5年。 A、地基基础工程B、屋面防水工程C、设备安装工程D、排水管道工程5、材料采购合同履行中，供货方提前将订购的材料发运到工程所在地，且交付数量远多于合同约定，采购方应该（ ）。 A、提取全部材料，按实际交付数量付款B、按合同订购的数量提货，也按合同订购数量付款C、拒绝提前提货，拒付货款D、提取全部材料，按订购数量付款第二题、多项选择题（每题2分，5道题共10分）1、建筑工程一切险规定保险公司承担保险责任的范围包括（ ）的损失。 A、外力引起的电气装备B、地震导致施工建筑物C、台风摧毁施工现场内的临时工程D、水灾导致被保险人在工地上原有建筑物E、气温变化造成精密仪表2、依照施工合同示范文本通用条款的规定，（ ）属于发包人应当完成的工作。 A、办理施工许可证B、提供工程进度计划C、确定坐标控制点D、做好施工现场地下管线的保护工作E、协调处理施工现场周围地下管线的保护工作3、依照施工合同示范文本通用条款的规定，如果施工任务没有在合同约定的期限内完成，则迟延履行合同期间发生的风险事件，（ ）。 A、不免除迟延履行方的相应责任B、双方的风险责任均不免除C、如果是发包人办理的工程险，承包人获得工期顺延时，发包人应办理保险的延续D、如果是发包人办理的工程险，因承包人原因不能按期竣工，承包人自费办理保险的延续手续E、保险公司的赔偿不能弥补损失，由发包人和承包人平均分担4、依照施工合同示范文本通用条款规定，施工合同履行中，如果发包人出于某种考虑要求提前竣工，则发包人应（ ）。 A、负责修改施工进度计划B、向承包人直接发出提前竣工的指令C、与承包人协商并签订提前竣工协议D、为承包人提供赶工的便利条件E、减少对工程质量的检测试验5、在FIDIC施工合同条件中，承包商可以同时提出工期和费用索赔的事件包括（ ）等。 A、不可预见的外界条件B、施工中遇到文物和古迹C、异常不利的气候条件D、业主或其他承包人的干扰E、后续法规的调整第三题、判断题（每题1分，5道题共5分）1、施工合同示范文本通用条款规定，施工中，发包人供应的材料由承包人负责检查试验后用于工程，但随后又发现材料有质量问题，此时应由发包人追加合同价款，相应顺延工期。 正确错误2、为了保证工程质量，对发包人采购的大宗建筑材料用于施工前，需要进行合同约定的物理和化学抽样检验；对于此项检验应由承包人负责检验工作，发包人承担检验费用。 正确错误3、招标人对施工投标保函的正确处理方式是中标的投标人在中标的同时退还。正确错误4、某建设项目，承包人与分包人口头约定了施工合同内容，施工任务完成后，由于承包人欠工程款而发生纠纷，但双方一直没有签订书面合同，此时应认定施工合同成立，但不生效。正确错误5、按照诉讼的地域管辖规定，建设工程合同纠纷应由工程所在地的人民法院管辖。正确错误窗体底端工程建设监理第09章在线测试工程建设监理第09章在线测试剩余时间：59:05窗体顶端答题须知：1、本卷满分20分。 2、答完题后，请一定要单击下面的“交卷”按钮交卷，否则无法记录本试卷的成绩。 3、在交卷之前，不要刷新本网页，否则你的答题结果将会被清空。第一题、单项选择题（每题1分，5道题共5分）1、反映项目实施阶段的原材料实际消耗量、机械台班数和人工工日数的信息为( )。A、流动信息B、固定信息C、项目外部信息D、管理型信息2、监理单位对建设工程文件档案资料的管理职责是( )。A、收集和整理工程准备阶段、竣工验收阶段形成的文件，立卷归档B、提请当地城建档案管理部门对工程档案进行预验收C、对施工单位的工程文件的形成、积累、立卷归档进行监管、检查D、负责组织竣工图的绘制工作3、建设工程监理规划要随着建设工程的展开不断补充、修改和完善，这反映了监理规划（ ）的编写要求。A、具体内容应具有针对性B、应当遵循建设工程运行规律C、一般宜分阶段编写D、应由总监理工程师主持编写4、建设工程监理规划的审核应侧重于（ ）是否与合同要求和业主建设意图一致。A、监理范围、工作内容及监理目标B、项目监理机构结构C、投资、进度、质量目标控制方法和措施D、监理工作制度5、建设工程文件档案资料（ ）。A、是指工程建设过程中形成的各种形式的信息记录B、是指工程活动中直接形成的具有归档保存价值的各种形式的信息记录C、由建设工程文件和建设工程档案组成D、由建设工程文件、建设工程档案和建设工程资料组成第二题、多项选择题（每题2分，5道题共10分）1、下列关于监理规划的说法中，正确的有( )。A、监理规划的表述方式不应该格式化、标准化B、监理规划具有针对性才能真正起到指导具体监理工作的作用C、监理规划要随着建设工程的展开不断地补充、修改和完善D、监理规划编写阶段不能按工程实施的各阶段来划分E、监理规划在编写完成后需进行审核并经批准后方可实施2、建设工程监理规范规定，建设单位、设计单位、施工单位、监理单位各方共同使用的通用表有( )。A、监理工作联系单B、监理工程师通知单C、监理工程师通知回复单D、工程变更单E、会议通知单3、按照现行建设工程文件归档整理规范(GBT 50328-2001)，送城建档案管理部门保存的监理文件有A、监理规划B、监理实施细则C、监理月报中的有关质量问题D、监理会议纪要中的有关质量问题E、监理通知4、建设工程文件指：在工程建设过程中形成的各种形式的信息记录，包括A、工程准备阶段文件B、监理文件C、施工文件D、竣工图E、竣工验收文件5、建设工程项目监理过程中，涉及大量的信息，这些信息按照建设工程的目标划分为A、投资控制信息B、质量控制信息C、进度控制信息D、合同管理信息第三题、判断题（每题1分，5道题共5分）1、控制部门需要什么信息，取决于监理工作的需要以及工程的具体情况正确错误2、反馈环节是投入与转换之间的环节正确错误3、监理规划在监理单位接受业主委托并签订委托监理合同后编制正确错误4、监理规划的内容比监理大纲更翔实、更全面正确错误5、监理大纲、监理规划和监理实施细则之间存在依据性关系正确错误窗体底端工程建设监理第10章在线测试工程建设监理第10章在线测试剩余时间：58:12窗体顶端答题须知：1、本卷满分20分。 2、答完题后，请一定要单击下面的“交卷”按钮交卷，否则无法记录本试卷的成绩。 3、在交卷之前，不要刷新本网页，否则你的答题结果将会被清空。第一题、单项选择题（每题1分，5道题共5分）1、第一次工地会议上，建设单位应根据（ ）宣布对总监理工程师的授权。 A、监理规划B、监理单位的书面通知C、监理机构职责分工D、委托监理合同2、按照FIDIC施工合同条件规定，由于工程师的原因使承包商的实际进度滞后于计划进度，承包商遵照工程师的指示对进度计划进行修改，所发生的费用由( )。A、业主额外支付B、工程师承担C、承包商自行承担D、业主与承包商协商补偿3、在建设工程监理实施中，总监理工程师代表监理单位全面履行建设工程委托监理合同，承担合同中监理单位与业主方约定的监理责任与义务，因此，监理单位应给总监理工程师充分授权，这体现了( )的监理实施原则。A、公正、独立、自主B、权责一致C、总监理工程师是责任主体D、总监理工程师是权力主体4、在采用传统的建设工程组织管理模式时，建筑师或工程师的工作内容是( )。A、提供设计文件、监督施工B、提供设计文件、组织施工招标C、提供设计文件、组织施工招标、监督施工、组织工程竣工验收D、提供设计文件、组织施工招标、监督施工、审核和签署工程结算报告5、职能型组织结构的主要优点是（ ）。 A、隶属关系明确B、管理效率高C、有较大机动性D、不易产生矛盾指令第二题、多项选择题（每题2分，5道题共10分）1、建设工程监理应遵守严格管理、热情服务的原则，其基本内涵是（ ）。 A、严格执行国家法律法规及规范，为工程建设参与方提供智力服务B、严格按合同控制建设工程目标C、按既定的程序和制度，对承建单位进行严格监理D、按委托监理合同为业主提供良好的服务，维护业主的正当权益E、对工程建设参与各方严格监理、热情服务2、依据FIDIC施工合同条件规定，工程师的职权范围包括( )。A、修改进度计划B、控制使用暂列金额C、批准工程分包并审查分包商资质D、发布变更指令E、审查承包商索赔要求3、监理工程师的权利主要包括：A、使用监理工程师名称B、依法自主执行业务C、依法签署工程监理及相关文件并加盖执业印章D、法律、法规赋予的其他权利4、监理工程师的良好品德主要体现在以下几个方面：A、勤奋好学B、热爱本职工作C、具有科学的工作态度D、具有廉洁奉公、为人正直、办事公道的高尚情操E、能够听取不同方面的意见、冷静分析问题。5、工程监理人员发现工程设计不符合工程质量要求的，应当( )要求设计单位改正。A、报告所在地县级以上人民政府建设行政主管部门B、报告所在地市级以上人民政府建设行政主管部门C、报告所在地省级以上人民政府建设行政主管部门D、报告建设单位E、监理单位第三题、判断题（每题1分，5道题共5分）1、由监理工程师个人过失引发的合同违约行为，监理工程师应当与监理企业承担一定的连带责任。正确错误2、由于建设监理业务是工程管理服务，是涉及多学科、多专业的技术、经济、管理等知识的系统工程，执业资格条什要求较高。因此，监理工作需要一专多能的复合型人才来承担。正确错误3、如果监理业务繁忙，为满足社会需要，监理工程师同时受聘于两个及以上单位执行业务正确错误4、注册监理工程师可以以个人名义承接工程监理及相关业务正确错误5、如果监理工程师出现工作过失，违反了合同约定，其行为将被视为监理企业违约，由监理企业承担相应的违约责任。正确错误窗体底端