2018一级建造师法律法规真题答案详细解析

一级建造师法规及相关知识真题答案解析一、单项选择题(共 70 题，每题 1 分。每题的备选项中，只有 1 个最符合题意)1、下列代理行为中，不属于委托代理的是( )A、招标代理 B、采购代理 C、诉讼代理 D、指定代理【答案】D 解析：代理包括委托代理、法定代理和指定代理。委托代理按照被代理人的委托行使代理权，如招标代理、采购代理及诉讼代理等。指定代理是根据人民法院或有关单位的指定而发生的一种代理行为。2、下列物权中，不属于用益物权的是( )A、土地所有权 B、土地承包经营权 C、建设用地使用权 D、地役权【答案】A 解析：用益物权是权利人对他人所有的不动产或者动产，依法享受占有、使用和收益的权利。包括土地承包经营权、建设用地使用权、宅基地使用权和地役权。3、某建设单位为方便施工现场运输，借用项目相邻单位道路通行，双方约定建设单位每月支付20000 元费用，据此，建设单位享有的权利是( )A、建设用地使用权 B、地役权 C、相邻权 D 宅基地使用权【答案】B 地役权是指为使用自己不动产的便利或提高其效益而按照合同约定利用他人不动产的权利。他人的不动产为供役地，自己的不动产为需役地。从性质上说，地役权是按照当事人的约定设立的用益物权。【解析】考核地役权和相邻权的区分。相邻权无偿、无需对方同意。地役权需通过双方合同约定，一般为有偿。4、国有建设用地使用者依法对土地享有的权利不包括( )A、占有权 B、使用权 C、收益权 D、所有权【答案】D【解析】国有建设用地使用权为用益物权，系权利人对国家所有土地占有、使用、收益的权利。5、按照合同约定或者法律规定，在当事人之间产生特定权利和义务关系的是( )A、债 B、所有权 C、知识产权 D、担保物权【答案】A 6、关于知识产权的说法，正确的是( )A、知识产权是权利人对其创造的智力成果依法享有的权利B、知识产权可以分为两大类，一类是邻接权，一类是著作权C、我国法律规定的工业产权范围广于保护工业产权巴黎公约所规定的工业产权D、构成我国知识产权的主体是发现权、发明权以及科技成果【答案】A 解析：知识产权可以分为两大类：一类是著作权，包括邻接权；一类是工业产权，主要包括专利权和商标权。按照保护工业产权巴黎公约的规定，工业产权应作最广义的理解。我国知识产权的主体是著作权（版权）、专利权、商标专用权。7、根据商标法，注册商标有效期限为 10 年，自( ) 之日起计算A、注册商标申请人寄出申请书 B、商标局收到申请书 C、公告发布 D、核准注册【答案】D 注册商标可以 无数次提出续展申请，其理论上的有效期是无限的【解析】专利权与商标权的区分。(1) 期限不同：发明专利 20 年，实用新型、外观设计专利为 10 年;商标权 10 年。(2) 起点不同：专利权保护期限自申请日起算;商标权保护期限自核准注册日起算。(3) 专利权不予续展，商标权可以续展。8、保证合同是( )订立的合同。A、债权人与债务人 B、债务人和保证人 C、债权人与保证人 D、债权人与债务人和保证人【答案】C 保证人与债权人可以就单个主合同 分别订立保证合同，也可以协议在最高债权额限度内就一定期间连续发生的借款合同或某项交易合同订立一个保证合同。9、关于刑事责任的说法，错误的是( )A、拘役是刑罚主刑的一种 B、罚款是刑罚附加刑的一种C、主刑和附加刑既可以合并适用、也可以独立适用D、死刑缓期二年执行是死刑的一种【答案】B 刑罚分为主刑和附加刑。主刑包括：管制、拘役、有期徒刑、无期徒刑、死刑。附加刑包括：罚金、剥夺政治权利、没收财产、驱逐出境。【解析】法律责任每年考 1 分。考试的焦点从来是对以下概念进行区分：行政处罚、罚款、拘留、没收违法所得，比如警察抓小偷。 10、根据建筑法，建筑工程分包企业应当接受( ) 的质量管理A、咨询单位 B、总承包单位 C、监理单位 D、建设单位【答案】B11、根据建设工程质量管理条例，建设工程保修期自( ) 之日起计算A、竣工验收合格 B、交付使用 C、发包方支付全部价款 D、竣工验收备案【答案】A12、施工现场所使用的安全警示标志( )A、可根据建筑行业特点自行制作 B、应依据设置的便利性选择设置地点和位置C、必须符合国家标准 D、必须以图形表示【答案】C13、甲公司向乙公司购买 50 吨水泥，后甲通知乙需要更改购买数量，但一直未明确具体数量。交货期届至，乙将 50 吨水泥交付给甲，甲拒绝接受，理由是已告知要变更合同。关于双方合同关系的说法，正确的是( )A、乙承担损失 B、甲可根据实际情况部分接收C、双方合同已变更，乙送货构成违约D、甲拒绝接收，应承担违约责任【答案】D 考查合同变更内容。当事人协商一致，可以变更合同。所以必须经双方协商一致才可以。如果一方未经对方同意就改变合同的内容，不仅变更内容对另一方没有约束力，其做法还是一种违约行为，应承担责任。合同变更需当事人双方协商一致且内容明确。合同变更内容约定不明，推定为未变更。14、在文物保护单位的建设控制地带内进行建设工程，工程设计方案应当根据( ) 的级别，经相应的文物行政部门同意后，报城乡建设规划部门批准。A、文物保护单位 B、建设单位 C、施工单位 D、设计单位【答案】A15、涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，应当在施工前委托原设计单位或者( ) 提出设计方案。A、其他设计单位 B、具有相应资质等级的设计单位 C、监理单位 D、装修施工单位【答案】B16、依法批准开工报告的建设工程，建设单位应当自开工报告批准之日起( ) 日内，将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。A、20 B、30 C、60 D、15【答案】D17、根据建设工程质量管理条例，下列不属于施工企业进行施工的依据为( )A、施工合同中约定采用的推荐性标准 B、建筑法律C、施工图设计文件 D、工程监理合同【答案】D18、关于施工企业强令施工人员冒险作业的说法，正确的是( )A、施工人员有权拒绝该 指令B、施工企业有权对不服从指令的施工人员进行处罚C、施工企业可以解除不服从管理的施工人员的劳动合同D、施工人员必须无条件服从施工企业发出的命令，确保施工生产进度的顺利开展【答案】A 作业人员有权对施工现场作业条件程序方式中存在的安全问题提出批评检举和控告，有权拒绝违章指挥和强令冒险作业。19、根据水污染防治法，与建设项目主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的水污染防治设施，应当经过( )验收，验收不合格的，该建设项目不得投入生产或者使用A、建设行政主管部门 B、省级人民政府C、县级以上人民政府 D、环境保护主管部门【答案】D20、发包人和承包人在合同中约定垫资但没有约定垫资利息，后双方因垫资返还发生纠纷诉至法院。关于该垫资的说法，正确的是()A、法律规定禁止垫资，双方约定的垫资条款无效B、发包人应返还承包人垫资，但可以不支付利息C、双方约定的垫资条款有效，发包人应返还承包人垫资并支付利息D、垫资违反相关规定，应予以没收【答案】B 解析：当事人对垫资和垫资利息有约定的，承包人请求返还垫资和利息的，应予支持，但利息高于银行发布的同期同类贷款利息的部分除外。当事人对垫资没有约定的，按工程欠款处理。当事人对垫资利息没有约定的，不予支持。21、对于达到一定规模的危险性较大的分部分项工程的专项施工方案，应由( ) 组织专家论证、审查。A、安全监督管理机构 B、建设单位 C、监理单位 D 施工企业【答案】D22、建设单位办理工程竣工验收备案应提交的材料不包括( )A、规划、招投标、公安消防、环保部门的 完整备案文件B、工程竣工验收报告C、施工企业签署的工程质量保修书D、住宅工程的住宅质量保证书 、住宅使用说明书【答案】A 应提交：1）竣工验收备案表； 2）竣工验收报告；3）法律行政法规规定应当由规划、环保部门出具的认可文件或者准许使用文件；4）法律规定应当有公安消防部门出具的对大型的人员密集场所和其他特殊建设工程验收合格的证明文件 5）工程质量保修书 6）法规规章规定的必须提供的其他文件。住宅质量保证书、住宅使用说明书23. 根据特种设备安全监察条例，经核准的特种设备检查检测机构对特种设备进行的检测包括( )。A.旁站检验 B.型式检验 C.平行检验 D.破损检验【答案】B 特种设备检验检测机构是指从事特种设备定期检验、监督检验、型式试验、无损检测等检验检测活动的技术机构，第四条 履行特种设备安全监察职能的政府部门设立的专门从事特种设备检验检测活动、具有事业法人地位且不以营利为目的的公益性检验检测机构，可以从事特种设备监督检验、定期检验和型式试验等工作。24. 下列情形中，投标人已提交的投标保证金不予返还的是( ) 。A.在提交投标文件截止日后撤回投标文件的B.提交投标文件后，在投标截止日前表示放弃投标的C.开标后被要求对其投标文件进行澄清的D.评标期间招标人通知延长投标有效期，投标人拒绝延长的【答案】A 25. 某总承包单位将工程主体结构施工分包给具有相应资质的分包单位。该工程施工过程中，分包单位发生了安全生产事故。关于双方责任的说法，错误的是( ) 。A. 分包单位只承担民事赔偿责任B. 总承包单位应对本工程施工现场的安全生产负总责C.总承包与分包单位就该安全事故承担连带责任D.如果发生的安全事故情节特别严重，构成犯罪的，应当追究总承包单位主要责任人责任【答案】A26. 实行施工总承包的工程项目，应由( ) 统一组织编制建设工程安全事故应急救援预案。A.建设单位 B.施工总承包单位 C.监理单位 D.各分包单位【答案】B27. 下列情形中，用人单位可以解除劳动合同的是( )。A.职工患病，在规定的医疗期内 B.女职工在孕期内C.女职工在哺乳期内 D.在试用期间被证明不符合录用条件【答案】D28.建筑施工企业的特种作业人员不包括( ) 。A.架子工 B.钢筋工C.起重信号工 D.起重机械司机【答案】B 垂直运输机械作业人员、安装拆卸工、爆破作业人员、信号工、起重机操作司机、架子工等。29. 下列合同条款中，属于劳动合同必备条款的是( )。A.劳动报酬 B.试用期 C.保守商业秘密 D.福利待遇【答案】A30.甲施工企业与已施工企业合并，则原来甲的员工与甲签订的劳动合同（）A.效力待定 B.自动解除C.失效 D.继续有效【答案】D31.施工企业承建的办公大楼没有经过验收，建设单位就提前使用，2 年后该楼主体结构出现质量问题。关于该楼质量问题说法，正确的是（）A 主体结构的最低保修期限是设计的合理使用年限，施工企业应承担保修责任B.由于间色和单位提前使用，施工企业不需要承担责任C 施工企业是否承担责任，取决于建设单位是否已经全额支付工程款D.超过 2 年保修期后，施工企业不承担责任答案：A 基础设施工程、房建地基基础工程和主体结构工程质量，必须在合理使用年限内予以保修32.当事人双方在合同中约定解决争议的方法只能为调节。当纠纷发生后，若一方坚决不同意调解，此时争议解决方式为（）A.和解 B.调解C.诉讼 D.仲裁答案 C 33.关于见证取样的说法，正确的是（）A 施工人员对工程设计结构安全的试块试件和材料，应由建设或建立单位监督下现场取样B.见证取样和送检比例不得低于有关技术标准中规定应取样的 50%C.墙体保温材料必须实施见证取样和送检D.见证人员应由企业中具备试验知识的专业技术人员担当34.按照各法院辖区和民事案件的隶属关系，划分同级法院受理第一审民事案件的分工和权限，称为（）A.级别管辖 B.指定管辖C.地域管辖 D.移送管辖35.建筑节能分部验收会议由（）主持A.建筑节能分包人 B.总监理工程师（建设单位项目负责人）C.总承包人 D.建设单位法定代表人36.建设工程施工合同应以（）为合同履行地A.施工行为地 B.发包方住所地C.合同签订地 D.承包方住所地37.要式合同是指( )的合同。A.法律上已经确定了一定的名称和规则 B.当事人双方互相承担义务C.根据法律规定必须采用特定形式 D.当事人双方意思表示一致即告成立【答案】C【解析】本题有新意。考核合同的分类：(1)法律上已经确定了一定的名称和规则的，是有名合同 ;否则为无名合同。(2)当事人双方互负义务的，为双务合同;否则为单务合同。(3)根据法律规定必须采用特定形式的，为要式合同;否则为不要式合同。(4)当事人双方意思表示一致即告成立的合同，为诺成合同 ;否则为实践合同。38.下列不属于发包人义务的情形是( ) 。A.提供必要施工条件 B.及时组织工程竣工验收C.向有关部门移交建设项目档案 （属于验收工程内容。）D.就审查合格的施工图设计文件向施工企业进行详细说明【答案】D 发包人主要义务： 1）不得违法分包 2）提供必要的施工条件 3）及时检查隐蔽工程4）及时验收工程 5）支付工程价款。39.对被诉的具体行政行为，人民法院可以变更的情形是( )A.行政行为超越职权 B 行政行为 C.被告不履行或迟延履行法定职责 D.行政处罚显失公平【答案】D40.施工企业拒不执行公安消防机构作出的禁止施工处罚决定的，将由( ) 负责强制执行。A.作出决定的公安消防机构 B.公安机关 C.人民法院 D.建设行政主管部门【答案】A【解析】p302 第 2 自然段(4) 项。考核行政行为的强制性。41.某施工企业向某玻璃厂发出购买玻璃的要约。要求玻璃厂 5 月 20 日之前确认，玻璃厂于 5 月 25日答复同意。玻璃厂同意的行为应视为( ) 。A.要约邀请 B.承诺C.承诺意向 D.新要约【答案】D42.施工企业在施工中未采取相应防范措施，造成第三人人身伤害的。其应当承担( ) 责任。A.合同 B. 不当得利 C.无因管理 D.侵权【答案】D43.施工合同的解决争议条款约定“所有争议提交合同履行地的仲裁委员会或人民法院管辖”。当该合同产生纠纷时，当事人( )A.应当向合同履行地的仲裁委员会申请仲裁B.既可以向仲裁委员会申请仲裁，也可以向人民法院起诉C.只能向合同履行地的人民法院起诉D.必须重新确定受诉人民法院【答案】C【解析】本题非常有趣，但疑似超纲。同时考核了民事仲裁的协议管辖和民事诉讼的协议管辖。(1) 民事仲裁的协议管辖，要求双方具备明确、肯定的申请仲裁的意思表示。根据最高人民法院关于适用中华人民共和国仲裁法若干问题的解释(法释20067 号) 第七条规定：当事人约定争议可以向仲裁机构申请仲裁也可以向人民法院起诉的，仲裁协议无效。(2) 根据民事诉讼法第 25 条规定：当事人可以通过书面协议从被告住所地、合同履行地、原告住所地、合同签订地、标的物所在地法院中选择确定一家管辖法院。如无约定、约定不明或约定错误，则依照第 24 条规定向被告住所地或合同履行地法院起诉。44. 建设单位申请施工许可证时，向发证机关提供的施工图纸及技术资料应当满足( ) 。A. 施工需要并通过监理单位审查 B. 施工需要并按规定通过了审查C. 编制招标文件的要求 D. 工程竣工验收备案的要求【答案】B45. 物权变更自登记时发生法律效力的是( ) 。A. 船舶所有权 B. 土地抵押权 C. 机动车所有权 D. 地役权【答案】B【解析】不动产物权，登记设立;动产物权，交付设立。但要注意：这是一般原则，法律另有规定或合同另有约定的除外。根据物权法(P20 正中间(二) 第 1 段)，地役权虽然也属于不动产物权，但采登记对抗主义(而不是登记设立主义 )，即：地役权可以不登记，自合同生效时设立 ;但未经登记，不得对抗善意第三人。46. 若施工过程中发现设计文件和图纸差错，施工企业的正确做法是( ) 。A. 有权进行修改 B. 可以按照规范施工C. 有权拒绝施工 D. 应当及时提出意见和建议【答案】D47. 借用其他施工企业的( ) 投标的行为，属于以其他企业名义承揽工程。A. 营业执照或资质证书 B.技术方案C.施工设备 D.施工业绩【答案】A48. 工程建设国家标准、行业标准均可分为( ) 和推荐性标准。A. 一般性标准 B.特殊性标准C.建议性标准 D.强制性标准【答案】D49. 根据建设工程质量管理条例，组织有关单位参加建设工程竣工验收的义务主体是( ) 。A. 施工企业 B.建设单位 C.建设行政主管部门 D.建设工程质量监督机构【答案】B50. 在施工现场使用的装配式临时活动房屋，应当具有( ) 。A. 安全许可证 B.销售许可证C. 产品合格证 D.安装许可证【答案】C【解析】P232 正中间“三、施工现场临时设施的安全卫生要求”第 5 行。51. 承包商向水泥厂购买袋装水泥并按合同约定支付全部货款。因运输公司原因导致水泥交货延误 2天，承包商收货后要求水泥厂支付违约金，水泥厂予以拒绝。承包商认为水泥厂违约，因而未对堆放水泥采取任何保护措施，次日大雨，水泥受潮全部硬化。此损失应由( ) 承担。A. 三方共同 B.水泥厂 C.承包商 D.运输公司【答案】C【解析】2006 年一级真题。考核 P126 正中间( 二)，一方违约后，被违约方应依照诚实信用原则，采取适当措施防止损失扩大;不采取减损措施致使损失扩大的，不得就扩大的损失要求赔偿。本题很难，是因为大多数考生对合同履行中的诚实信用原则和被违约方的减损义务毫无概念。【答案】B 解析：法院进行证据保全，可以根据具体情况，采用查封、扣押、拍照、录音、录像、复制、鉴定、勘验、制作笔录等方法。58.施工企业与劳动者签订了一份期限为 2 年半的劳动合同，施工企业和劳动者的试用期依法最长不得超过( ) 个月A.1 B.2 C.3 D.6【答案】B 劳动合同期限 一年以上三年以下的，试用期不得超过 2 个月。59.投标有效期应从( )之日起计算。A.招标文件规定的提交投标文件截止 B.提交投标文件 C.提交投标保证金 D.确定中标结果【答案】A60.下列民事诉讼案件适用专属管辖的是( )A.保险合同纠纷 B.侵权行为纠纷C.不动产纠纷 D.票据纠纷【答案】C61.行政责任的承担方式包括行政处罚和( ) ，尚未构成犯罪的行为。A.行政复议 B.行政处分C.行政赔偿 D.行政许可【答案】B62.甲将闲置不用的工程设备出售给乙，双方约定 3 天后交付设备，次日，甲又将该设备卖给丙，并向丙交付了该设备。经查，丙不知甲与乙之间有合同关系。关于甲、乙、丙之间的合同效力的说法，正确的是( )A.甲与乙、丙之间的合同均有效B.甲与乙之间的合同无效，甲与丙之间的合同有效C.甲与乙、丙之间的合同均无效D.甲与乙之间的合同先生效后失效，甲与丙之间的合同有效【答案】A【解析】上课时在讲解“恶意串通，损害他人利益的合同”时，必定会举一房两卖的例子，第二个合同是否无效，关键看订立合同时相对人是否知情。如知情，则属于恶意串通损害他人利益，为无效合同; 如不知情，则法律应当保护善意第三人的合法权益，不能因此认定为无效。本题换了个马甲，把“房屋”改为“ 设备”，许多人就认不出来了。本题考查的是物权的设立、变更、转让、消灭和保护。甲和乙的合同是有效的，没有交付设备，只能说明甲违约了，承担违约责任；而甲和丙已经交付设备，合同也是有效的。63.关于建设单位质量责任和义务的说法，错误的是( )A.不得明示或暗示设计单位或者施工企业违反工程建设强制性标准，降低建设工程质量B.应当依法报审施工图设计文件C.不得将建设工程肢解发包D.在领取施工许可证或开工报告后，按照国家有关规定的办理工程质量监督手续【答案】D【解析】本题 D 为去年刚考核的知识点。 先报质监后领施工许可证，顺序不能记错。64.在正常使用条件下，工程的地基基础、主体结构的最低保修期限为( ) 。A.设计文件规定的该工程的合理使用年限B.不需要进行大修即可继续使用的年限C.安全使用不低于 50 年D.工程竣工验收合格之日起 5 年【答案】A65.关于工程质量检测的说法，正确的是( ) 。A.由施工企业委托具有相应资质的检测机构进行检测B.检测机构有义务监制材料、构配件和设备C.质量检测报告经建设单位或工程监理单位确认后，由建设单位负责归档D.检测机构应建立档案管理制度，并单独建立检测不合格项目台账【答案】D【解析】本题也是去年刚考过的知识点，P272 正中间(二)，多选改为单选。这考试危害最广的谣言就是：去年考过的，今年肯定不考。其实从任何一年的命题规律上看，都站不住脚。66.根据建设工程安全生产管理条例，安装、拆卸施工起重机械作业前，安装单位应当编制( ) 。A.技术规范 B.拆装方案C.设备运至现场的运输方案 D.进度控制横道图【答案】B67.根据安全生产法，不属于生产经营单位主要负责人的主要安全生产职责的是( ) 。A.保证本单位安全生产投入的有效实施 B.及时、如实报告生产安全事故C.为从业人员缴纳意外伤害保险费 D.建立、健全本单位安全生产责任制【答案】C【解析】超纲。本题为第二版教材内容，第三版教材已删除。负有职责：1）建立健全本单位安全生产责任制 2）组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程 3）保证本单位安全生产投入有效实施 4）督促检查本单位安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患 5）组织制定并实施本单位安全生产事故应急救援预案 6）及时如实报告生产安全事故68.建设单位将工程发包给不具有相应资质条件的施工企业，或者违反规定将建筑工程肢解发包的，责令改正，处以( )行政处罚。A.吊销资质证书 B.罚款C.停业整顿 D.降低资质等级【答案】B【解析】本题上课时讲过，我把它叫做“无法准备的题”。什么叫无法准备的题呢?整本书背下来，也不见得就能做对;一个字不看，瞎蒙，也不见得蒙不出。对付这类题型，有一个技巧：问你“包括”哪个，你选最轻的;问你“ 不包括”哪个，你选最严重的。69.根据 2011 年 7 月 1 日起实施的全国人大常委会关于修改中华人民共和国建筑法的决定，为保证施工企业的职工在发生工伤时及时得到医治，建筑施工企业应当( ) 。A.在投标时为职工办理意外伤害保险B.为职工参加工伤保险缴纳工伤保险费C.在中标后为职工办理意外伤害保险D.为从事危险作业的职工办理意外伤害保险【答案】B 建筑施工企业应该依法为职工参加工伤保险缴纳工伤保险费。鼓励企业为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，支付保险费。70.根据工程建设项目施工招投标办法，对于应当招标的工程建设项目，经批准可以不采用招标发包的情形是( )。A.拟公开招标的费用与项目价值相比，不值得B.当地投标企业较少C.施工主要技术采用特定专利或专有技术D.军队建设项目【答案】C可以不进行招标的有：1）涉及国家安全、国家秘密或者抢险救灾而不适宜招标的 2）属于利用扶贫资金实行以工代赈需要使用农民工的 3）施工主要技术采用特定的专利或者专有技术的 4）施工企业自建自用的工程，且该企业资质等级符合工程要求的。5）在建工程追加的附属小型工程或者主体加层工程，原中标人仍具备承包能力的 6）其他情形。二、多项选择题(共 30 题，每题 2 分，每题的备选项中有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有 1 个错项，错选，本题不得分;少选，所选的每个选项得 0.5 分)71.关于承包单位将承包的工程转包或违法分包的，正确的行政处罚有( )。A.责令改正，没收违法所得B.对施工企业处工程合同价款 0.5%以上 1%以下的罚款C.追究刑事责任D.责令停业整顿，降低资质等级E.情节严重的，吊销资质证书答案：ABDE72.合同内容约定不明确，不能达成补充协议，按照交易习惯不能解决时，根据我国合同法的规定，正确的说法有( )。A.质量要求不明确，可按照国家标准、行业标准履行B.履行期限不明确，债务人可以随时履行，但应当给对方必要的准备时间C.价款不明确的，可按照合同签订时履行地的市场价格履行D.履行地点不明确，给付货币的，在给付货币一方所在地履行E.履行费用负担不明确的，由债权人承担答案：ABC合同法 61 条规定，合同生效后，就质量价款或报酬履行地点等内容没有约定或不明确的，可以协议补充；不能达成补充协议的，按照合同条款或者交易习惯确定。就有关合同内容约定不明确，依照 61 条仍不能确定的使用下列规定：1）质量要求不明确的，按照国家标准行业标准履行；没有国标行标的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。2）价款或报酬不明确的，按订立合同时履行地的市场价格；依法应当执行政府定价或政府指导价的按规定履行。3）履行地点不明确，给付货币的，在接受一方（如买家）所在地履行，交付不动产的，在不动产所在地履行；其他标的，在履行义务一方所在地履行。4）履行期限不明确的，债务人可以随时履行，债权人也可以随时要求履行，但应当给对方必要的准备时间。5）履行方式不明确的，按照有利于实现合同目的的方式履行。6）履行费用的负担不明确的，由履行义务一方负担。73.建筑企业申请资质升级、资质增项。在申请之日起的前一年内出现下列情形，资质许可机关对其申请不予批准的有( )。A.与建设单位或者企业之间相互串通投标的B.未取得施工许可证擅自施工的C.将承包的工程转包或者违反分包的D.发生过安全事故的E.恶意拖欠分包企业工程款或者农民工工资的解析：1）超越本企业资质等级或以其他企业名义承揽工程，或允许其他也或个人以本企业的名义承揽工程的挂靠2）与建设单位或企业间相互串通投标，或以行贿等不正当手段谋取中标的3）未取得施工许可证擅自施工的4）将承包的转包或非法分包的5）违反强制性标准的6）发涩会给你或较大生产安全事故或发生过两起以上一般生产安全事故的7）恶意拖欠分包企业工程款或农民工工资的8）隐瞒或谎报、拖延报告工程质量安全事故或破坏事故现场、阻碍对事故调查的9）按规定需要持证上岗的技术工种的作业人员未取得证书上岗，情节严重的10）未依法履行保修义务或拖延履行保修义务，造成严重后果的11）涂改、倒卖、出租、出借或以其他形式非法转让建筑企业资质证书12）其他违法违规行为。74.根据生产安全事故报告和调查处理条例，事故分级要素包括( )。A.事故发生地点B.人员伤亡数量C.直接经济损失数额D.事故发生时间E.社会影响程度人身、经济、社会三要素75.根据物权法，当事人之间订立有关设立、变更、转让和消灭不动产物权的合同，除法律另有规定或合同另有约定外，该合同效力为( )。A.合同自办理物权登记时生效B.未办理物权登记合同无效C.合同生效当然发生物权效力D.合同自成立时生效E.来办理物权登记不影响合同效力解析：不动产物权的设立、变更、转让和消灭，应当依照法律规定登记，自记载于不动产登记薄时发生效力。经依法登记，发生效力；未经登记，不发生效力，但法律另有规定除外。当事人之间订立有关设立、变更、转让和消灭不动产物权的合同，除法律另有规定或合同另有约定外，自合同成立时生效；未办理物权登记的，不影响合同效力。76.连带责任保证的法定保证期间属于( )。A.诉讼时效期间B.可变期间C.指定期间D.除斥期间E.不可变期间解析：一般保证的保证人未约定保证期间的，保证期间为主债务履行期满之日起 6 个月。连带责任保证的保证人与债权人未约定保证期间的，债权人有权自主债务履行期届满之日起 6 个月内要求保证人承担保证责任。77.房屋建筑工程质量保修书的内容一般包括( )。A.工程简况，房屋使用管理要求B.保修范围和内容C。超过合理使用年限继续使用的条件D.保修期限和责任E.保修单位名称、详细地址78.仲裁协议应当具备的内容有( )。A.仲裁事项B.具体的仲裁请求和事实、理由C.仲裁委员会的住所地D.请求仲裁的意思表示E.选定的仲裁委员会79。下列关于在文物保护单位控制地带内进行建设的说法，错误的有( )。A.不得建设污染文物保护单位及其环境的设施B.全国重点文物保护单位周围的建设控制地带的划定，应报国务院批准 C.进行爆破作业，需经国务院文物行政部门批准D.不得破坏文物保护单位的历史风貌E.全国重点文物保护单位不得拆除解析：全国重点文物保护单位的建设控制地带，经省自治区直辖市人民政府批准，由省自治区直辖市人民政府的文物行政主管部门会同城乡规划行政主管部门划定并公布。80.根据民事诉讼法，下列案件纠纷适用专属管辖的有( )。A.房屋权属B.货物运输C.人身伤害D.建设工程施工合同（解析：地域管辖，由被告住所地或合同履行地人民法院管辖）E.土地使用权转让解析：专属管辖，指法律规定某些特殊类型的案件专门由特定的法院管辖。是排他性管辖，排除了诉讼当事人协议选择管辖法院的权利。专属管辖与一般地域管辖和特殊地域的关系是：凡法律规定为专属管辖的诉讼，均适用专属管辖。81.下列施工项目中，属于经批准可以采用邀请招标方式发包的有( )工程项目。A.受自然地域环境限制的B.涉及国家安全、国家秘密的项目而不适宜招标的C.施工主要技术需要使用某项特定专利的D.技术复杂，仅有几家投标人满足条件的E.公开招标费用与项目的价值相比不值得的解析：P84 国务院发展计划部门确定的国家重点项目和省自治区直辖市人民政府确定的地方重点项目不适宜公开招标的，经国务院发展计划部门或省自治区直辖市人民政府批准，可以进行邀请招标国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，应当公开招标，有下列情形之一的，可以邀请：1）技术复杂、有特殊要求或者受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择 2）采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大。82.当事人在仲裁协议中约定了两个仲裁机构，关于该仲裁协议效力的说法，正确的有( )。A.该仲裁协议当然无效B.一方当事人可任意选择其中一个仲裁机构仲裁C.当事人不能就仲裁机会选择达成一致的，该仲裁协议无效D.当事人共同选定其中一个仲裁机构的，该仲裁协议有效E.一方当事人应该排列顺序确定仲裁机构解析：仲裁法司法解释规定，仲裁协议约定两个以上仲裁机构的，当事人可以协议选择其中一个仲裁机构申请仲裁；当事人不能就仲裁机构选择达成一致的，仲裁协议无效。仲裁协议约定由某地的仲裁机构仲裁且该地仅有一个仲裁机构的，该仲裁机构视为约定的仲裁机构。该地有两个以上仲裁机构的，当事人可以协议选择其中的一个仲裁机构申请仲裁；当事人不能就仲裁机构达成一致的，仲裁协议无效。83.某工厂在其新厂房建设工程中出现了下述行为，其中，该工厂必须承担相应的法律责任的行为有( )。A.暗示承包人违反工程建设强制性标准，降低建设工程质量B.迫使承包方以低于成本的价格竞标C.任意压缩合理工期D.施工图设计文件未经审查就擅自施工E.未对涉及结构安全的试件取样检测解析：施工人员对设计结构安全的试块、试件以及有关材料，应当在建设单位或者工程监理单位的监督下现场取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测。84.施工企业的主要负责人，对于本单位生产安全工作的主要职责包括( )。A.编制专项工程施工方案B.建立健全本单位安全生产责任制和安全生产教育培训制度C.组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程D.保证本单位安全生产投入的有效实施E.督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患85.根据代理权获得的方式不同，代理可分为( )。A.指定代理 B.隐名代理C.委托代理D.居间代理E.法定代理86.根据行政处罚法，地方性法规可以设定的行政处罚有( )。A.警告 B.没收违法所得C.责令企业停产停业D.吊销营业执照 E.行政拘留解析：地方法规可设定行政处罚的种类：警告；罚款；责令停产停业；暂扣或者吊销许可证、暂扣或吊销除企业营业执照外的其他执照；没收违法所得、没收非法财物的行政处罚，不能够设定限制人身自由、吊销企业营业执照的行政处罚。87.下列关于民事纠纷解决方式的说法，正确的有( )。A.调解只能在民事诉讼阶段进行B.和解可以在民事纠纷的任何阶段进行C.仲裁机构受理案件的管辖权来自当事人双方的协议D.仲裁实行一裁终局制E.民事诉讼实行两审终审制88.下列关于建设工程保险的说法，正确的有( )。A.建筑工程一切险的被保险人可以是业主，也可以是承包商或者分包商B.工程开工前，承包商应为建设工程办理保险，支付保险费用C.工程开工前，业主应为施工现场从事危险作业人的施工人员办理意外伤害保险D.建筑工程一切险的保险期限可以超过保险单明细表中列明的保险生效日和终止日 l5 天E.安装工程一切险的保险期内，一般应包括一个试车考核期，长短一般根据合同约定进行确定89.施工企业保证工程质量的基本要求包括( )。A.不得压缩合同工期B.按设计图纸施工C.严格履行企业质量管理认证体系D.不得擅自修改设计文件 E.与监理单位建立友好的沟通关系解析：必须按设计图纸、技术标准施工，不得擅自修改设计，不得偷工减料。必须按设计要求、施工标准合同约定，对建筑材料建筑构配件、设备和商砼进行检验。检验应当由书面记录，未经检验或检验不合格，不得使用。90.建设单位办理工程质量监督手续时应提供的文件和资料包括( )。A.工程规划许可证B.设计单位资质等级证书，施工单位资质等级证书及营业执照副本，监理单位资质等级证书，监理合同C.工程勘察设计文件D.中标通知书及施工承包合同E.用地规划许可证91.根据建筑工程施工许可管理办法，不需要办理施工许可证的建筑工程有( )。A.建筑面积 200 平方米的房屋B.城市大型立交桥C.抢险救灾工程D.实行开工报告审批制度的建筑工程，按照国务院规定的权限和程序批准E.城市居住小区解析：还有：临时性建筑，如宿舍食堂；军用房屋建筑；国务院建设行政主管部门确定的限额以下的小型工程，即投资额 30 万元以下或者建筑面积 300以下的建筑工程。92.具体行政行为在行政复议期间不停止执行，但( )可以停止执行。A.被申请人认为需要停止执行的B.申请人申请停止执行的C.申请人提供担保的D.行政复议机关认为需要停止执行的E.被申请人被撤销的93.施工企业承揽业务不良行为的认定标准有( )。A.以他人名义投标或以其他方式弄虚作假，骗取中标的B.以欺骗手段取得资质证书的C.将承包的工程转包或违法分包的D.以向评标委员会成员行贿的手段谋取中标的E.工程竣工验收后，不向建设单位出具质量保修书的解析：4）利用向发包及其工作人员行贿、提供回扣或者给予其他好处不正当手段承揽业务的5）相互串通投标或与投标人串通投标，以向招标人或评委会成员行贿谋取中标的；6）不按与投标人订立的合同履行义务，情节严重的。94.根据合同法，下列文件中，不属于邀约的有( )。A.投标文件B.拍卖广告C.中标通知书D.符合邀约约定的售楼广告E.投标公告95.申请人向仲裁委员会提出仲裁申请后，被申请人拒不提交答辩书但提出仲裁反请求，则仲裁委员会应( )。A.中止仲裁程序B.不予受理反请求C.审查反请求是否符合受理条件D.将案件移送相关人民法院E.继续审理原仲裁申请解析：本题超纲。仲裁法第 25 条：仲裁委员会受理仲裁申请后，应当在仲裁规则规定的期限内将仲裁规则和仲裁员名册送达申请人，并将仲裁申请书副本和仲裁规则、仲裁员名册送达被申请人。被申请人收到仲裁申请书副本后，应当在仲裁规则规定的期限内向仲裁委员会提交答辩书。仲裁委员会收到答辩书后，应当在仲裁规则规定的期限内将答辩书副本送达申请人。被申请人未提交答辩书的，不影响仲裁程序的进行。仲裁法第 27 条：申请人可以放弃或者变更仲裁请求。被申请人可以承认或者反驳仲裁请求，有权提出反请求。96.根据建设工程质量管理条例，关于总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的法律责任的说法，正确的有( )。A.分包单位应当按照分包合同约定对其分包工程的质量向总承包单位负责B.总承包单位与分包单位对分包工程的质量承担连带责任C.总承包单位有权按照合同约定要求分包单位对分包工程质量承担全部责任 .D。分包单位对全部工程的质量向总承包单位负责E.总承包单位与分包单位对全部工程质量承担连带责任97.根据建设工程质量管理条例，工程监理单位与被监理工程的( )有隶属关系或者其他利害关系，不得承担该工程的监理业务。A.建筑材料供应商B.勘察设计单位C.施工企业D.建设单位E.设备供应商98.根据建设工程质量管理条例，建设工程竣工验收应具备的工程技术档案和施工管理资料包括( )。A.分部、分项工程全体施工人员名单B.竣工验收报告C.设计变更通知单D.隐蔽验收记录及施工日志E.竣工图99.根据民事诉讼法，合同当事人可以在书面合同中协议选择的( )人民法院管辖。A.双方约定的其他地方B.原告住所地C.被告住所地D.合同履行地E.合同签订地 及标的物所在地100.申领施工许可证时，建设单位应当提供的有关安全施工措施的资料包括( )。A.安全防护设施搭设计划B.专项安全施工组织设计方案C.书面委托监理合同D.安全施工组织计划E.安全措施费用计划解析：（1）工程中标通知书；（2）工程施工合同；（3）施工现场总平面布置图；（4）临时设施规划方案和已搭建情况；（5）施工现场安全防护设施搭设（设置）计划、施工进度计划、安全措施费用计划；（6）专项安全施工组织设计（方案、措施）；（7）拟进入施工现场使用的施工起重机械设备（塔式起重机、物料提升机、外用电梯）的型号、数量；（8）工程项目负责人、安全管理人员及特种作业人员持证上岗情况；（9）建设单位安全监督人员名册、工程监理单位人员名册；（10）其他应提交的材料。