购销合同答辩状范本.doc

合同编号：_购销合同答辩状范本甲方：_乙方：_签订日期：_年_月_日第 1 页 共 6 页购销合同答辩状范本答辩人：地址：代理人：被答辩人：地址：风险提示： 一份严谨的民事诉讼答辩状，首先需要分清是否属于法院主管，是否有需要写民事诉讼答辩状；其次是弄清楚受理法院的管辖；再有就是检查诉讼主体是否遗漏，是否有误；此外还应该注意起诉期限和诉讼时效的问题。在明显存在上述问题时，不要急于答辩，答辩时在答辩中明确提出异议，往往能事半功倍，即可令对方“败诉”。答辩人就被答辩人诉请的购销合同纠纷一案提供如下答辩意见：答辩事项：答辩人已经按照双方签订的预拌商品混凝土购销合同所确定的付款方式支付了相应款项，但涉案工程因发包人_房地产开发有限公司（以下简称“_公司”欠付答辩人巨额工程款，目前，答辩人已将_公司诉至_省高级人民法院，该案目前正在审理之中。法院应当将_公司追加为本案被告，在其欠付答辩人工程款的范围内对被答辩人承担相应责任。风险提示： 制作民事答辩状时，应当围绕原告在民事起诉状中叙述的事实和理由进行。答辩人有权否认对自己不利的“不能成立的”和“无证据证明的”事实。进而有取舍地阐述对自己有利的，及对方当事人没有提及的事实，特别在一些双方当事人存在“混合过错”或都有违约行为的案件，答辩人更应当注意如何“承认”、如何“反驳”及如何“确立”自己的观点。从而达到以自己的“事实和理由”和对方的“事实和理由”相抗衡。事实与理由：一、答辩人已经按照合同约定足额支付了相应款项，不存在违约，合同约定的支付余款的付款条件未成就。答辩人与被答辩人签订的预拌商品混凝土购销合同第五条商品混凝土付款方式和期限约定“工程施工至框架十五层，甲方开始支付已结算工程量的_%工程款，十五层后按月进度的_%支付，余款在工程竣工验收合格后一次性付清。”即使按照被答辩人所称的合同总值_万元，答辩人已经向被答辩人支付商品混凝土款_万元，已付款比例占合同总额为_%，已超过合同约定的“工程施工至框架十五层，甲方开始支付已结算工程量的_%工程款”；答辩人已遵守合同的约定，履行了约定的付款义务。至于余款，合同约定“在工程竣工验收合格”后支付，目前该工程只是主体工程完工，尚未完成室内安装等工程，工程并未进行竣工验收，因此并不符合“余款在工程竣工验收合格后一次性付清”的付款条件。二、涉案工程发包人_公司应当在欠付答辩人的工程款范围内向被答辩人承担相应的付款责任。因工程发包人新利通公司欠付答辩人巨额工程款_亿元，工程自_年_月_日起不得已停工，答辩人就工程款追偿纠纷将新利通公司诉至_省高级人民法院，目前该案正在审理之中。鉴于由于_公司的原因致使工程停工，且导致工程不能按期竣工验收，从而也导致答辩人无法对被答辩人支付剩余款项，建议法院追加_公司为本案被告，在其欠付答辩人工程款的范围内向被答辩人承担相应责任。综上，答辩人与被答辩人权利义务关系明确，但合同约定的付款条件并未成就，因此请求法院驳回原告的诉讼请求。或者为尽快化解本案当事人之间的矛盾，答辩人也请求法院将涉案工程的发包人_公司追加为被告，由_公司在欠付答辩人的工程款范围内承担相应的付款责任。此致_县人民法院答辩人：_年_月_日风险提示： 在答辩时，答辩人（被告）对自己所提出的主张负有举证责任。 注意，列书证，要附上原件或复制件，如系摘录或抄件，要如实反映原件本意，切忌断章取义、并应注明材料的出处；列举物证，要写明什么样的物品，在什么地方由谁保存着；列举证人，要写明证人的姓名、住址，他能证明什么问题等。 另外，证据和证据来源，虽然法律规定必须提交，但提交时的说明应能简就简，尽可能在法律许可的范围内保留自己的杀手锏，在庭审辩论中占据主动。 附：答辩书副本_份；证据材料_份。第 5 页 共 6 页合同编号：_本文至此结束，感谢您的浏览!（模板仅供参考）下载修改即可使用第 6 页 共 6 页