天然气安装工程施工合同.doc

合同协议：_天然气安装工程施工合同甲方：_乙方：_签订日期：_年_月_日第 1 页 共 8 页天然气安装工程施工合同发包方（甲方）承包方（乙方）依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及有关法律规定、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经充分协商，就乙方承包天然气工程达成以下协议：一、工程名称：二、工程地点：三、工程承包范围及内容：四、承包方式及材料供应：本工程由乙方包工包料统一管理。乙方须按照施工图设计要求进行材料采购，各种材料必须有出厂合格证和相关质量检验报告，并经甲方现场代表及监理认可后方能使用。施工机械、机具及辅料乙方自行解决，费用由乙方承担。五、工期：本工程计划开工时间：年 月 日计划完工时间：年 月 日工期天。（施工期间如遇天气或人力不可抗因素影响，工期顺延。）六、工程验收标准及质量等级验收标准：应当符合城镇燃气输配工程施工及验收规范（CJJ33-25）、聚乙烯燃气管道工程技术规程（CJJ63-28）、城镇燃气室内工程施工与质量验收规范（CJJ94-29）等行业规范、标准要求及本工程的施工图纸、施工合同等双方约定。质量等级：合格七、工程造价依据设计图纸进行工程预算。编制依据：按照29年陕西省安装工程价目表、陕西省建设工程工程量清单计价规则及配套费率表进行工程造价预（决）算，工程造价经甲方审核认可签字后方能生效。八、付款方式：合同签订后，甲方按照预算价预付70%工程款；乙方工程竣工且验收合格后，甲方按决算价款扣除预付款70%工程款和5%的质量保证金（质保金不计息），剩余工程款一次性支付给乙方；质保期为一年，在质保期内，如有质量问题，甲方通知乙方及时返修，如24小时内未进场返修，甲方有权拒付质保金。同时，甲方有权安排其他单位对质量问题进行处理、整改，所需费用从乙方质保金中扣除，不足部分甲方有权向乙方追偿。质保期届满后，质量无缺陷，返还质量保证金给乙方。九、双方责任（一）、甲方责任：1、负责向乙方提供施工图纸八套，并做全面的设计技术交底。2、指派现场代表和监理人员，负责现场协调和工程质量监督。3、为乙方协调解决施工用水、用电、临时库房等（具备用水用电条件），费用由乙方承担。4、负责办理施工许可证及施工前期相关手续。5、负责协调施工过程中外围关系。6、组织单项工程的竣工验收，并按时办理工程拨款结算。7、对乙方施工过程有权进行监督、检查。有权对工程提出变更意见，并负责协调办理变更、签证手续。（二）、乙方责任：1、必须按国家及行业有关技术规范，施工图要求组织施工。合同签订后三日内向甲方提供经监理审核同意的开工报告、施工组织设计报监理方、甲方审批并接受甲方及监理单位的质量检查。2、要做到安全、文明施工，工完、料净、场地清。在施工过程中出现的任何安全问题由乙方负责。3、施工中遇到图纸与实际不符无法施工时，须向甲方提出书面变更申请，经甲方同意后方可变更施工方案。否则造成的返工、窝工费用等，由乙方自负。4、施工过程中对成品加强保护，因施工原因造成成品损坏需恢复原状，费用由乙方承担。5、每道施工工序完工后，未经工程监理签字认可不得进行下道工序，否则返工所造成的损失由乙方承担。6、施工完毕竣工验收合格后14日内，须向甲方提供完整的工程技术资料4套。7、工程交付使用一年内发生质量问题，乙方必须返修，费用由乙方自理。十、安全责任1、乙方必须做到安全、文明施工；乙方应在施工现场设置明显标志和采取安全措施，保证施工人员和其他第三人的安全。如果乙方施工人员出现工伤，或因施工、工程质量造成他人损害及其他意外事故，一切由乙方负责，甲方不承担任何责任和费用。2、对上述责任事故，乙方应积极予以解决处理。凡因乙方怠于事故处理，致使甲方受到追究，甲方为此所垫付的一切费用，均由乙方承担，甲方有权从应付的合同款中扣除，不足的甲方有权继续追偿。十一、违约责任1、工程验收质量达不到合格要求，除返工外（返工费用自理），另赔偿甲方因此造成损失，并按工程总造价的10%支付违约金。2、因乙方原因造成的未按合同工期完工，工程完工延期10天以内（含10天），每延迟一天支付违约金1元。工程延期10天以上30天以内（含30天）完成，每延迟一天支付违约金2元。超过30天，除每延迟一天支付违约金2元，并另按该工程总造价的5%支付违约金；违约金从该工程款中扣除。同时乙方须按甲方要求调整施工方案报送甲方及监理单位，审核同意完成剩余工程。3、因甲方原因造成的窝工、返工，除工期顺延外，由甲方承担窝工费、返工费。4、工程验收合格甲方未按时支付工程款，延迟30日内（含30日）每延迟一天支付违约金1元；超过30天，以该工程总造价5%支付违约金。十二、本合同未尽事宜，由双方另行签订补充协议，补充协议为本合同的组成部分。十三、合同履行过程中，如发生争议，双方应协商解决；协商不成，可向工程所在地的法院提起诉讼。十四、本合同一式四份，双方各执两份，每份具有同等效力，经甲乙双方签字盖章后生效。甲方：乙方：负责人：现场代表：乙方代表：年月日年月日第 6 页 共 8 页天然气管道安全保护协议甲方：园区管理委员会（以下简称甲方）乙方：（以下简称乙方）为满足中国石油化工股份有限公司天然气分公司管道建设的需求，乙方在甲方管辖界区内铺设天然气管道，为保证沿线企业、建设工程和人民群众的生命财产安全，经双方友好协商，签订本协议：一、乙方在甲方管辖界区内铺设的天然气管道须遵守甲方管辖界区内所执行的规范、标准及管理规定。二、乙方在化工园区的建设必须依照甲方审批认可的方案建设进行，甲方将在乙方施工过程中予以监督，以保障乙方建设管线区间周边甲方已建管道和建构筑物的运行安全。三、由于甲方的进一步开发而需要对乙方已实施的天然气管道实施保护时，遵循以下原则：1、为确保安全，甲方在进一步开发过程中不能直接在管道性中线上方两侧各5米范围内建设永久性建筑。2、甲方在需管道保护范围内建设道路、管道等设施需要对管道实施保护的建设工程，甲方需提前30天告知乙方需要实施保护的天然气管道的范围，以使乙方有充足的时间准备相关天然气管道的保护工作。乙方将在甲方需求的合理期限内，自行完成相关天然气管道的保护工作。四、加强管道保护巡查，在施工和运行过程中发生事故，由此造成的管道、设施的损坏、环境污染，由责任方承担一切损失和善后处置工作。因不可抗力导致损失的，双方互不承担对方损失（由乙方管道输送的介质造成的环境污染的处罚和处置由乙方承担责任）。五、乙方在甲方管辖界区内铺设的天然气管道发生故障必须及时通知甲方，需进行检修、维修、改造和进行特殊作业时须得到甲方的工作许可，办理作业许可证。六、乙方负责建设项目的政府行政许可（安全、环保、消防等）工作。七、工程竣工后三个月内，乙方应向甲方提供本天然气管道竣工测量成果一套（纸质文件和.dwg格式的电子文件）。八、本协议经双方签字盖章后生效；协议一式六份，双方各执三份。第 7 页 共 8 页合同协议：_本文至此结束，感谢您的浏览!（模板仅供参考）下载修改即可使用第 8 页 共 8 页