高压热力管道安装工程合同范本.doc

合同编号：_高压热力管道安装工程合同范本甲方：_乙方：_签订日期：_年_月_日第 1 页 共 9 页高压热力管道安装工程合同范本发包方（甲方）：代表人：承包方（乙方）：负责人：风险提示：发包人的相对义务 根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。 若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。为明确甲乙双方在高压热力管道安装工程中的权利义务，双方在平等互利的前提下，依照中华人民共和国建筑法和合同法等有关法律、法规的规定，双方就本工程有关事宜达成一致意见，订立本合同，供双方遵照执行。一、工程概况1、工程内容：2、工程地点：3、承包范围：4、承包方式：二、工期风险提示：关于实际竣工日期的规定 当因实际竣工日期的确认发生纠纷时，可以以相关规定参照具体情形： 工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明；因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期；工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。 开工日期：以甲方开工通知书为准，暂订_年_月_日，如有特殊情况，甲、乙双方协商解决。计划完工时间：_年_月_日。三、工程规范乙方必须按照施工图并执行国家及工程所在地的相关标准，规范施工。四、双方的责任与义务甲方责任与义务1、合同签订时，甲方提供给乙方工程施工图资料及其它基础资料，并完成技术交底，资料的真实性、合法性、完整性由甲方负责。2、甲方有权随时检查乙方的施工情况，质量、安全一把抓。3、按合同规定及时向乙方支付费用。3、甲方在接到乙方竣工验收的通知时，及时组织人员验收。乙方责任与义务1、按合同规定，保质保量完成工程进度，对工程质量负责，凡施工期间发生的施工质量、安全事故由乙方负责。2、在接到甲方委托及施工图等文件资料后，按照预定的工程节点制定施工计划，按施工计划完成工程。3、乙方应保证安全文明施工，不得酒后作业。4、工程完工当日，向甲方发竣工验收通知书。五、工程返工1、乙方在施工过程中对设计、图纸或施工方案有疑惑时且涉及工程变更或影响工期时，须以书面形式向甲方提出，甲方须在_小时内以书面形式将相应的技术措施或工程特殊保护措施给予答复或批准。2、工程验收前，由于甲方原因造成的返工损失其费用由甲方承担，由于乙方原因造成的返工损失其费用由乙方承担。3、甲方安排乙方施工后，如果中途造成乙方停工，甲方应在_小时内做出处理意见并通知乙方复工。并非甲方原因乙方中途停工，乙方应在_小时内做出处理意见并及时复工。无论何方超过四十八小时还不能复工，造成方应赔偿对方的经济损失。工期相继顺延。六、工程量确认1、乙方提出变更设计，必须征得甲方同意，否则因此所增加的费用由乙方承担。2、本工程的工程量据实结算。七、工程款结算与支付1、乙方每月25日前向甲方提交当月工程进度表，经发包方确认后，按确认量的60%支付。2、月工程进度款累计支付至合同价款的85%时停付。3、工程竣工验收合格交付使用并通过项目审计后，剩余5%的工程款作为质量保证金，质保期为_个采暖期，如无质量问题，质保期满后不计利息一次性支付给乙方。4、本工程无预付款。风险提示：对于采购材料和工程设备的义务与责 承包人采购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时，承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场，并重新采购符合要求的材料、工程设备，由此增加的费用和（或）延误的工期，由承包人承担。 发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定的，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的，按照发包人违约的约定办理。八、材料设备供应乙方采购的所有材料、设备必须有厂家的合格证书，均应达到国家规定要求“合格”标准。采购前须将材料、设备样品报甲方确认签字并封样后方可订货，材料进场必须经甲方和监理单位共同验收合格后方可使用，否则甲方有权要求乙方退货。因材料、设备质量造成的损失，由乙方负全部责任。九、违约责任1、乙方不能按照合同竣工，质量不合格，因其它原因并无正当理由造成停工，四十八小时还不能复工，应承担违约责任，合同终止。2、甲方应按合同约定内容及时履行包含付款在内的相关义务。3、违约方承担了违约责任后，甲、乙双方通过协商还可以继续履行合同。4、任何一方书面提出解除合同，对方需在七天内予以答复，不予答复视同认可。十、其它1、本合同自双方签字后生效，自双方义务履行完毕后失效。2、合同一式份，双方各执份，具有同等法律效力。3、因履行本合同发生争议，双方协商解决，协商不成的，均可向工程所在地人民法院起诉。4、本合同未尽事宜，双方协商解决。甲方：地址：联系人：联系方式：签订时间：_年_月_日乙方：地址：联系人：联系方式：签订时间：_年_月_日第 8 页 共 9 页合同编号：_本文至此结束，感谢您的浏览!（模板仅供参考）下载修改即可使用第 9 页 共 9 页