钢结构厂房制作安装工程承包合同范本最新.doc

合同编号：_钢结构厂房制作安装工程承包合同范本最新甲方：_乙方：_签订日期：_年_月_日第 1 页 共 8 页钢结构厂房制作安装工程承包合同范本最新发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）风险提示：发包人的相对义务购根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。依据中华人民共和国合同法、建筑工程承包合同条例和建筑工程施工合同的有关规定，结合本工程具体情况，经甲、乙双方协商一致，签订本合同，共同遵守执行。一、工程名称：二、工程地点：二、工程内容及主要技术参数1、工程内容：2、面积：_（以实际验收面积为准）。3、技术要求：4、其它要求：三、质量、工期风险提示：工程质量未符合标准的归责因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。1、工程质量要求：合格工程。2、工程工期：甲方具备乙方进场条件时，通知乙方，乙方在3天内进厂后个自然天生产、安装完毕，乙方在施工期间，如遇到工程量变化和设计变更、雨天等不可抗力因素影响，工期相应顺延。四、工程造价及付款方式1、工程造价本工程单平米造价为人民币_元/平方米。总造价以验收的总面积为依据。2、付款方式（1）主钢构件进场，甲方应支付乙方工程款_%，累计支付工程款。（2）工程安装完毕后，经甲方验收。验收合格后，交付甲方使用。剩余工程款_%即人民币_元。预留工程款的_%作为质保金（六个月内结清）。五、甲乙双方负责事项风险提示：对于采购材料和工程设备的义务与责承包人采购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时，承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场，并重新采购符合要求的材料、工程设备，由此增加的费用和（或）延误的工期，由承包人承担。发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定的，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的，按照发包人违约的约定办理。（一）甲方负责事项1、负责提供钢构件堆放场地，施工用电电源、电费由甲方承担。2、甲方提供合格的支撑面，并做好配合乙方的工作。3、负责施工场地质量监督和组织验收，排除一切外来因素干扰，提供良好的安全施工环境。4、按合同约定，按期付款。（二）乙方负责事项1、严格按门式钢架轻型房屋钢架结构技术规程和钢结构工程施工及验收规范的有关规定和甲方确定的施工图施工，确保工程质量。2、按合同约定，按期完工。3、严格执行甲方各项规章制度，安全生产、文明施工，杜绝一切安全事故及违法事件的发生。如发生人生、安全赔偿事故，由乙承担。4、工程完工时，积极配合甲方的验收。六、工程验收1、工程竣工后，乙方通知甲方验收，甲方应在接到通知后_日内组织验收。2、甲方_日内未组织验收或者直接投入使用，即示甲方认可此工程为合格工程。3、工程未经验收，甲方不得使用，由此造成的一切质量事故及损失由甲方承担。风险提示：明确违约责任 在签订合同时，双方就要想到可能产生的违反合同的行为，并在合同中规定相应的惩罚办法，通过明确违约时需要承担的责任，来督促各方真正履行应承担的义务，一旦违约情况发生，也有据可依。七、违约责任1、甲方若不按合同约定支付工程款，按合同额的日_%偿付乙方逾期付款违约金，由此造成的工程延误由甲方负责。2、乙方工程逾期交付，按_元/天赔偿甲方损失。八、附则1、本合同一式_份，双方各执_份，具有同等法律效力。2、本合同自甲方预付款到位后生效，工程款全部结清终止。3、甲乙双方因履行合同发生争议，因本着友好协商的原则，可进行调解、和解，无法解决的，任何一方均可向有管辖权的法院提起诉讼。4、本合同未尽事宜，双方协商解决。甲方：住址：代表人：联系方式：_年_月_日乙方：住址：责任人：联系方式：_年_月_日第 7 页 共 8 页合同编号：_本文至此结束，感谢您的浏览!（模板仅供参考）下载修改即可使用第 8 页 共 8 页