工程项目施工内部承包合同范本.doc

合同编号：_工程项目施工内部承包合同范本甲方：_乙方：_签订日期：_年_月_日第 1 页 共 8 页工程项目施工内部承包合同范本发包方（以下简称甲方）：承包方（以下简称乙方）：风险提示：发包人的相对义务 购根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。 若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。经双方协商，甲方将_工程交由乙方施工。为了加强企业内部管理，明确甲、乙双方的权利和义务，兼顾国家、集体、个人三者利益，依照合同法及相关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲、乙双方就本项目工程承包的有关事项达成一致，订立本合同。一、承包工程概况：1、工程名称：2、工程地点：3、工程价款：4、付款方式：二、承包内容：三、承包方式：四、承包费用：1、乙方按照甲方与建设单位竣工决算的本合同承包工程范围的工程款总额（含人工费材料、管理费及税费等）的_%向甲方交纳承包费用。承包费用不包括税费，税费由乙方据实承担。2、甲方根据每次收到的工程款额预提_%，工程竣工结算后再据实结算承包费用和税费，多退少补。3、甲方与建设单位的计价方式以甲方与建设单位签订的建设工程施工合同以及相关补充协议为准。五、工期：风险提示：关于实际竣工日期的规定 当因实际竣工日期的确认发生纠纷时，可以以相关规定参照具体情形： 工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明；因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期；工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。 本工程工期为_天(日历天)，计划开工时间：_年_月_日，计划完工时间：_年_月_日。风险提示：工程质量未符合标准的归责 因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。 因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。六、工程质量、安全生产、文明施工目标及责任：1、工程质量目标：必须严格按照施工图和设计变更通知单施工，严格执行国家现行施工技术验收规范，尊重和服从业主、监理单位及甲方人员的管理、监督与指挥，对工程质量全面负责，工程质量目标合格。若发生工程质量事故，由乙方全额承担其赔偿和相应的责任。2、安全生产目标：强化本施工队伍的安全教育，严格按操作规程施工，乙方对本工程的安全全面负责，确保安全事故频率在_以下，无重大伤亡事故发生。出现伤亡事故由乙方全额承担。3、文明施工目标：乙方应按文明施工要求组织施工，服从项目部统一协调管理，对现场的文明作业全面负责。4、若因不服从现场管理或管理不善，造成不良影响，由乙方承担由其引起的全部经济损失。七、甲方义务：1、办理工程质量监督、工商、税务、施工许可证手续，费用由乙方承担。2、指导、监督乙方安全生产、文明施工、施工质量，协调现场各项管理。3、负责技术指导，组织各类技术培训。4、工程完工时，及时组织人员验收；及时支付合同价款，不得无故拖延。八、乙方义务：1、全面履行承包合同的全部条款。2、服从和接受甲方各职能部门的检查、指导、监督。3、对本工程的质量，文明施工，安全生产负全面责任。4、工程技术资料必须与工程形象进度同步，工程竣工时，必须提供完整的技术资料和竣工图。5、不得拖欠劳务工资。风险提示：明确违约责任 在签订合同时，双方就要想到可能产生的违反合同的行为，并在合同中规定相应的惩罚办法，通过明确违约时需要承担的责任，来督促各方真正履行应承担的义务，一旦违约情况发生，也有据可依。九、违约责任：乙方必须对工程质量、文明施工、安全施工、合同工期等目标进行承诺，在施工中若发现其达不到要求，甲方有权终止合同，合同终止日以前因履行本合同所发生的债权、债务均由乙方承担，甲方不承担连带责任。十、解决争议因合同履行发生争议，双方可协商解决，协商不成的，均可向合同签订地、合同履行地的法院提起诉讼。十一、其它：1、未尽事宜，另行协商。2、本合同自甲、乙双方签字之日起生效。3、本合同一式_份，双方各执_份，具有同等效力。甲方：住所：代表人：联系方式：签订地点：签订时间：_年_月_日乙方：住所：责任人：联系方式：签订地点：签订时间：_年_月_日第 7 页 共 8 页合同编号：_本文至此结束，感谢您的浏览!（模板仅供参考）下载修改即可使用第 8 页 共 8 页