工程施工合同协议书.doc

合同协议：_工程施工合同协议书甲方：_乙方：_签订日期：_年_月_日第 1 页 共 7 页工程施工合同协议书鉴于业主为修建（公路项目名称）并接受了承包人对该项工程合同段（或大桥）的投标书，现由（业主全称）（以下简称业主为一方和（承包人全称）（以下简称承包人为另一方于年月日共同达成并签订本协议如下：1、第合同段由K至K，长约km，技术标准级，路面。有立交处；大中桥座，计长m；隧道座，计长m以及其他构造物工程等。2、下列文件应视为构成并作为阅读和理解本协议书的组成部分，即：本合同协议书及附件（含合同谈判中澄清文件）；中标通知书；投标书及投标书附录（含承包人在评标期间递交和确认并经业主同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等，如果有）；合同专用条款（含数据表和招标文件补遗书中与此有关的部分，如果有；）合同通用条款；技术规范（含招标文件补遗书中与此有关的部分，如果有）；图纸（含招标文件补遗书中与此有关的部分，如果有）；投标的工程量清单；投标书附表（辅助资料表）；构成本合同组成部分的其他文件。3、上述文件将互相补充，若有不明确或不一致之处，以上列次序在先者为准。4、根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的本合同总价为人民币（大写）元（￥元）。5、由于业主按本协议书第6条所述给承包人支付合同价款，承包人在此立约：保证在各方面按合同文件的规定承担本合同工程的实施和完成及其缺陷的修复。6、作为对本合同工程的实施和完成及其缺陷修复的报酬，业主在此立约：保证按照合同文件规定的时间和方式向承包人支付合同价款。7、承包人应在监理工程师发出开工令之后，在投标书附录中写明的开工期限内开工。本合同工程工期为个月，工期从上述开工期的最后一天算起。开工令应在签订合同协议书以后，在投标书附录中写明的发开工通知书期限内发出。8、本协议书在承包人提供履约担保后，由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效。全部工程完工后经交工验收合格、缺陷责任期满及保修期终止分别签发缺陷责任终止证书及保修期终止证书后失效。9、本协议书正本二份、副本份，合同双方各执正本一份，副本份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。业主（单位全称）（盖章）承包人（单位全称）（盖章）法定代表人法定代表人或或其授权的代理人：（职务）其授权的代理人：（职务）（姓名）（姓名）（签字）（签字）第 4 页 共 7 页工程施工安全协议乙方：甲乙双方根据双方签订的施工合同，同时依据安全生产法等相关规定要求，经双方友好协商，现将甲方分包给乙方的安广网络光缆工程的施工安全生产事宜达成如下协议：一、乙方在进行安广网络光缆工程施工工作中应加强安全生产管理，坚持安全第一、预防为主的方针。二、乙方在工程建设施工中必须遵循安全管理和技术要求。主要包括安全管理保障架构、安全管理制度、安全防范措施、职业健康安全，以及做好安全生产所必备的技术手段和装备。三、乙方应严格按照相关安全技术操作规程实施操作，在施工前必须对施工工作涉及范围内设施的分布情况进行确切的核实，确保安全后方可开展工作。四、乙方负责工作范围内的甲方在用有线电视设备的安全，服从甲方随工或监理人员管理。若由于乙方在施工中造成甲方设备损坏的，乙方按价赔偿并承担由于设备损坏所造成的一切损失。五、乙方应建立安全责任制度，成立安全组织，安排专职的施工安全员负责施工现场安全，对于可能发生安全事故的区域必须设置醒目的标志。六、乙方定期为其从业人员提供必要的安全培训，特种作业人员必须具备国家认可的上岗资质，同事配备必要的劳动保护用品。七、乙方在参与甲方有线电视工程施工时，必须与施工人员签订劳务合同或用工协议（包括安全条款），为施工人员缴纳必要的工伤保险费。八、乙方在工程实施期间对施工现场的安全负有全面的责任，任何在施工现场发生的伤亡事故及财产损失，除依法由相关人员承担责任的外，均由乙方承担相应的责任和因此所发生的一切费用以及各项处理工作。九、甲方有权对安全生产进行检查，对于存在的施工安全隐患和问题，甲方有权要求乙方在规定期间进行整改，逾期达不到整改要求的，甲方有权作出停工处理，必要时甲方终止合同。十、按照通信建设工程安全生产管理规定要求，甲方向乙方支付工程施工所需的安全生产费用；乙方应将安全生产费用实行专户核算，应当在规定范围内安排使用，不得挪用或挤占。十一、对于因本合同的效力、履行或解释而发生的任何争议，双方应通过友好协商解决。若协商不成的，任何一方均可将争议提交合肥人民法院进行诉讼解决。十二、本保密协议对双方和各自所属/关联公司、机构都具有约束力。十三、对于本协议条款的修改，只有经双方授权的代表书面签署后方可生效并对双方具有约束力。十四、本协议规定的安全生产责任的期限为自本协议生效之日起至本协议终止之日止。十五、本协议自双方法定代表人或授权代表签订并加盖双方单位合同专用章或单位公章之日起生效，如双方签署日期不一致，自较迟的签署日生效，有效期至竣工验收后一年。十六、本协议壹式4份，甲方执2份，乙方执2份，具有同等法律效力。甲方代表 乙方代表（公章）（公章）日期日期第 6 页 共 7 页合同协议：_本文至此结束，感谢您的浏览!（模板仅供参考）下载修改即可使用第 7 页 共 7 页