备考2019年二级建造师考试建设工程施工管理试题及个人学习笔记汇编备考可编辑

备考2019年二级建造师考试建设工程施工管理试题及个人学习笔记汇编2019年二级建造师施工管理真题附答案一单项选择题（共70题，每题1分。每题的备选项中，只有1个符合题意） 1关于建设工程项目管理的说法，正确的是：（ ） A业主方是建设工程项目生产过程的总集成者，工程总承包方是建设工程项目生产过程的总组织者 B建设项目工程总承包方管理的目标只包括总承包方的成本目标项目的进度和质量目标 C供货方项目管理的目标包括供货方的成本目标供货的进度和质量目标 D建设项目工程总承包方的项目管理工作不涉及项目设计准备阶段 答案：C 2项目设计准备阶段的工作包括（ ） A编制项目建议书 B编制项目设计任务书 C编制项目可行性研究报告 D编制项目初步设计 答案：B 3某施工企业组织结构如下，关于该组织结构模式特点的说法，正确的是（） A当纵向和横向工作部门的指令发生矛盾时，以横向部门指令为主 B当纵向和横向工作部门的指令发生矛盾时，由总经理进行决策 C每一项纵向和横向交汇的工作只有一个指令源 D当纵向和横向工作部门的指令发生矛盾时，以纵向部门指令为主 答案：D 4当管理职能分工表不足以明确每个工作部门的管理职能时，还可以辅助使用（） A工作任务分工表 B管理职能分工描述书 C岗位责任描述书 D工作任务分工描述书 答案：B 5根据建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013），对于任一招标工程量清单项目，如果因业主方变更的原因导致工程量偏差，则调整原则为（）。 A当工程量增加超过15%以上时，其增加部分的工程量单价应予调低 B当工程量减少超过15%以上时，其相应部分的措施费应予调高 C当工程量增加超过15%以上时，其增加部分的工程量单价应予调高 D当工程量减少超过10%以上时，其相应部分的措施费应予调低 答案：A 6施工企业在投标报价时，周转性材料的消耗量应按（）计算。 A周转使用次数 B推销量 C每周转使用一次的损耗量 D一次使用量 答案：B 7建设工程项目总进度目标论证的工作包括：进行项目结构分析；调查研究和收集资料；编制各层进度计划；协调各层进度计划的关系和编制总进度计划；确定项目的工作编码，其正确的工作步骤是（） A B C D 答案：B 8关于招标信息发布与修正的说法，正确的是（） A招标人在发布招标公告或发出投标邀请书后，不得擅自终止招标 B招标人或其委托的招标代理机构只能在一家指定的媒介发布招标公告 C自招标文件出售之日起至停止出售之日止，最短不得少于3日 D招标人对已发出的招标文件进行修改，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少5日前发出 答案：A 9下列生产安全事故应急预案中，应报同级人民政府和上一级安全生产监督管理部门备案的是（） A中央管理的企业集团的应急预案 B地方建设行政主管部门的应急预案 C特辑施工总承包企业的应急预案 D地方各级安全生产监督管理部门的应急预案 答案：D 10工程质量缺陷按修补方案处理后，仍无法保证达到规定的使用和安全要求，又无法返工处理的，其正确的处理方式是（）。 A限制使用 B报废处理 C加固处理 D不做处理 答案：B11某网络计划中，工作A有两项紧后工作C和D，C，D工作的持续时间分别为12天7天，CD工作的最迟完成时间分别为第18天第10天，则工作A的最迟完成的时间是第（）天。A5B3C8D6答案：B12影响施工质量的五大要素是指人材料机械及（）。A方法与环境B投资额与合同工期C方法与设计方案D投资额与环境答案：A13某地下工程施工合同规定，3月份计划开挖土方量40000m，合同单价为90元/m；3月份实际开挖土方量38000m，实际单价为80元/m，则至3月滴，该工程的进度偏差为（）万元A18B-16C-18D16答案：C14根据建设工程工程量计价规范（GB-50500-2013）,投标时不能作为竞争性费用的是（）。A夜间施工增加费B已完工程保护费C安全文明施工费D冬雨季施工增加费答案：C15运用动态控制原理控制施工质量时，质量目标不仅包括各分部分项工程的施工高质量，还包括（）A设计图纸的质量B业主的决策质量C施工计划的质量D材料及设备的质量答案：D16施工中可以作文整个项目进度控制的纲领性文件，并且作为组织和指挥施工依据的是（）A项目年度施工进度计划B控制性施工进度计划C施工承包合同D实施性施工进度计划答案：B17某工程混凝土浇筑工程中发生脚手架倒塌，造成11名施工人员当场死亡，此次工程质量事故等级应认定为（）A一般事故B较大事故C重大事故D特别重大事故答案：C18关于施工预算和施工图预算比较的说法，正确的是（）A施工预算既适用于建设单位，也适用于施工单位B施工预算的编制以施工定额为依据，施工图预算的编制以预算定额为依据C施工预算是投标报价的依据，施工图预算是施工企业组织生产的依据D编制施工预算依据的定额比编制施工图预算依据的定额粗略一些答案：B19在工程项目的施工阶段，对现场用到的钢钉钢丝等零星材料的用量控制，宜采用的控制方法是（）。A定额控制B计量控制C指标控制D包干控制答案：D20某施工现场发生触电事故后，对现场人员进行了安全用电操作教育，并在现场设置了漏电开关，还对配电箱电路进行了防护改造。这体现了施工安全隐患处理的（）原则。A直接隐患与间接隐患并治B单项隐患综合处理C宂余安全处理D预防与减灾并重处理答案：B21国际工程管理领域中，信息管理的核心指导文件是（）。A技术标准B工程档案管理制度C信息编码体系D信息管理手册答案：D22斗容量1m反铲挖土机，挖三类土，装车，挖土深度2m以内，小组成员两人，机械台班产量为456（定额单位100m）,则用该机械挖土100m的人工时间定额为（）。A044台班B044工日C022台班D022工日答案：B23关于对承包人索赔文件审核的说法，正确的是（）。A监理人收到承包人提交额索赔通知书后，应及时转交发包人，监理人无权要求承包人提交原始记录B监理人根据发包人的授权，在收到索赔通知书的42天内，将索赔处理结果答复承包人C承包人不接受索赔处理结果的，应直接向法院起诉索赔D承包人接受索赔处理结果的，发包人应在索赔处理结果答复后28天内完成赔付答案：D24某工程合同金额4000万元，工程预付款为合同金额的20%。主要材料构件占合同金额的比重为50%，预付款的扣回方式为：从未完施工工程尚需的主要材料及构件的价值相当于工程预付款数额时开始扣回，则该工程预付款的起扣点是（）万元。A3200B2000C2400D1600答案：C25关于横道图进度计划的说法，正确的是（）。A各项工作必须按照时间先后进行排序B不能将工作简要说明直接放在横道上C可用于计算资源需要量D尤其适用于较大的进度计划系统答案：C26对于采用新材料新工艺及新设备的工程项目，承担其监理业务的项目监理机构除了编制工程建设监理规划外，还应编制（）。A工程建设监理实施方案B工程建设监理大纲C工程建设监理实施细则D工程建设监理实施规划答案：C27为保证工程质量，材料供应商必须提供生产许可证的材料是（）。A防水涂料B建筑用砂C建筑用石D预应力混凝土用钢材答案：D28某网络计划中，已知工作M的持续时间为6天，总时差和自由时差分别为3天和1天；检查中发现该工作实际持续时间为9天，则其对工程的影响是（）。A既不影响总工期，也不影响其紧后工作的正常进行B不影响总工期，但使其紧后工作的最早开始时间推迟2天C使其紧后工作的最迟开始时间推迟3天，并使总工期延长1天D使其紧后工作的最早开始时间推迟1天，并使总工期延长3天答案：B29下列合同履约情形中，属于发包人违约的情形是（）。A发包人提供的测量资料错误导致承包人工程返工的B监理人无正当理由未在约定期内发出复工指示，导致承包人无法复工的C因地震造成工程停工的D发包人支付合同进度款后，承包人未及时发放给民工的答案：B30根据建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013），在施工中因发包人原因导致工期延误的，计划进度日期后续工程的价格调整原则是（）。A应采用造价信息差额调整法B采用计划进度日期与实际进度日期两者的较低者C如果没有超过15%，则不做调整D采用计划进度日期与实际进度日期两者的较高者答案：D31关于施工项目经理的地位作用的说法，正确的是（）A项目经理是一种专业人士的名称B没有取得建造师执业资格的人员也可担任施工项目的项目经理C项目经理是企业法定代表人在项目上的代表人D项目经理的管理任务不包括项目的行政管理答案：C32由于工程负责人不按规范指导施工随意压缩工期造成的质量事故，按事故责任分类，属于（）A指导责任事故B操作责任事故C技术责任事故D自然灾害事故答案：A33.下列施工方进度控制的措施中，属于组织措施的是（）A应用工程网络技术编制进度计划B重视信息技术的应用C优选施工方案D编制进度控制工作流程答案：D34.下列工程项目中，宜采用成本加酬金合同的是（）A工程结构和技术简单的工程项目B工程设计详细，图纸完整清楚，工作任务和范围明确的工程项目C时间特别紧迫的抢救救灾工程项目D工程量暂不确定的工程项目答案：C35.根据建设工程项目管理规范（GB/T50326-2006），若经评估材料价格上涨的风险发生的可能性中等，且造成的后果属于重大损失，则此种风险等级评估为（）等风险。A3B5C2D4答案：D36.分析和论证施工成本目标实现的可能性，并对施工成本目标进行分解是通过（）进行的。A编制施工成本比价报表B编制工作任务分工表C编制施工组织设计D编制施工成本规划答案：D37.根据建设工程项目管理规范（GB/T50326-2006），施工项目经理具有的权限是（）。A编制项目管理实施规划B制定内部计酬办法C参与工程竣工验收D对资源进行动态管理答案：B38.关于施工现场文明施工和环境保护的说法，正确的是（）。A施工现场主要场地应硬化B集体宿舍与作业区隔离，人均床铺面积不小于15C沿工地四周连续设置高度不低于15m的围挡D施工现场要实行半封闭式管理答案：A39.根据文明工地标准，施工现场必须设置“五牌一图”，其中的“一图”是（）。A施工进度网络图B安全管理流程图C大型施工机械布置图D施工现场平面布置图答案：D40.施工企业职业健康安全和环境管理体系的管理评审是（）。A管理体系接受政府监督的一种体制B管理体系自我保证和自我监督的一种机制C企业最高管理者对管理体系的系统评价D对企业执行相关法律情况的评价答案：C71根据现行规定，应该招标的建设工程经批准可以采用邀请招标方式确定承包人的项目有（）A有特殊要求，只有少量几家潜在投标人可供选择的B公开招标费用过低的C涉及国家秘密的D受自然地域环境限制的E涉及抢险救灾的答案：ACDE72根据建设工程项目管理规范（GB/T50326-2006），项目经理的职责有（）A确保项目资金落实到位B主持编制项目管理实施规划C接受项目审计D主持工程竣工验收E建立项目管理体系答案：BCE73根据建设工程安全生产管理条例，施工单位应当组织专家对专项施工方案进行论证审查的分部分项工程有（）。A拆除工程B地下暗挖工程C高大模板工程D起重吊装工程E深基坑工程答案：BCE74.某单代号网络计划如下图，其关键线路有： A-B-C-D-E-答案：CE75关于赢得值法及相关评价指标的说法，正确的有（）。A进度偏差为负值时，表示实际进度快于计划进度B理想状态是已完工作实际费用计划工程预算费用和已完成工作预算费用三条曲线靠得很近并平稳上升C费用（进度）偏差适于同一项目和不同项目比较中采用D采用赢得值法可以克服进度费用分开控制的缺点E赢得值法可定量判断进度费用的执行效果答案：BDE76根据标准施工招标文件，合同履行中可以进行工程变更的情形有（）。A改变合同中某项工作的施工时间B为完成工程追加的额外工作C改变合同中某项工作的质量标准D取消合同中的某项工作，转由发包人实施E改变合同工程的标高答案：ABCE77关于施工文件归档的说法，正确的有()。A施工单位应在工程竣工验收后将工程档案向监理单位归档B工程档案原件由建设单位保管C监理单位应对施工单位收齐的工程立卷文件进行审查D工程档案一般不少于两套E归档可以分阶段分期进行答案：CDE78施工质量保证体系中，属于工作保证体系内容的有()。A编制质量计划B建立工作制度C明确工作任务D分解质量目标E成立质量管理小组答案：BC79承包商对工程的成本控制进度控制质量控制合同管理和信息管理等管理工作进行编码的基础有()。A项目结构的编码B工作任务分工表C管理职能分工表D工作流程图E项目结构图答案：AE80关于施工生产安全事故报告的说法，正确的有()。A施工单位负责人在接到事故报告后，2小时内向上级报告事故情况B一般事故应上报至设区的市级人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门C重大事故应逐级上报至省自治区直辖市人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门D对于需逐级上报的事故，每级安全生产监督管理部门上报的时间不得超过2小时E特别重大事故应逐级上报至国务院安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门答案：BDE81职业健康安全与环境管理体系的作业文件一般包括（）A作业指导书B监测活动准则C程序文件引用的表格D管理规定E绩效报告答案：ABC82施工进度计划检查的内容包括（）A实际进度与计划进度的偏差B前一次检查提出问题的整改情况C资源使用及进度保证的情况D工作时间的执行情况E工程量的完成情况答案：BCDE83政府质量监督管理的内容有（）A抽查主要建筑材料的质量B依法处罚违法违规行为C监督工程竣工验收D定期统计分析本地区质量情况E抽查施工进度计划的执行情况答案：ABCD84根据建设工程施工合同（示范文本）（GF-2013-0201），关于施工项目经理的说法，正确的有（）。A承包人接到发包人更换项目经理的书面通知后，应在14天内向发包人提出书面改进报告B项目经理因特殊情况授权下属履行其职责时，必须提前48小时通知监理人及发包人C承包人未经发包人书面同意，不能擅自更换项目经理D承包人应在通用合同条款中明确项目经理的姓名职称注册执业证书编号等事项E承包人应向发包人提交与项目经理的劳动合同以及为其缴纳社会保险的有效证明答案：ACE85根据建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013），工程量清单中的其他项目清单包括的内容有（）。A总承包服务费B计日工C暂估价D暂列金额E安全文明施工费答案：ABCD86业主方编制的由不同深度的计划构成的进度计划系统包括（）。A单项工程进度计划B项目子系统进度计划C控制性进度计划D年度进度计划E总进度计划答案：ABE87施工质量控制的特点有（）。A结果控制要求高B控制的难度大C需要控制的因素多D终检局限性大E过程控制要求高答案：BCDE88关于实施性施工进度计划及其作用的说法，正确的有（）。A可以确定项目的年度资金需求B可以确定施工作业的具体安排C以控制性施工进度计划为依据编制D可以确定里程碑事件的进度目标E可以论证项目进度目标答案：BC89施工质量主要体现在建筑工程的（）等方面A经济性B环保性C坚固性D适用性E耐久性答案：ADE90施工机械设备是指施工过程中使用的各类机具设备，包括（）A施工安全设施B测量仪器和计量器具C电梯泵机通风空调设备D运输设备和操作工具E工作实体配套的工艺设备答案：ABCD91在PDCA循环中，对实施环节表述正确的是（）A是质量管理的第一步B在实施这一环节中，首先要做好计划的交底和落实C按计划规定的方法及要求展开施工作业技术活动D在实施这一环节中，首先要做好计划的执行E应进行计划行动方案的交底工作答案：BCE92施工组织总设计单位工程施工组织设计及分部（分项）工程施工组织设计都具备的内容有（）A施工进度计划B各项资源需求量计划C施工部署D工程概况E主要技术经济指标答案：ABD2019年二级法规真题及答案1建设单位欠付工程款，施工企业指定本单位职工申请仲裁，该职工的行为属于（）A指定代理 B表见代理C委托代理D法定代理答案：C2下列权利中，属于用益物权的是（）A房屋租赁权B建设用地使用权C土地所有权D船舶抵押权答案：B3使用他人知识产权必须经权利人同意，这体现了知识产权的（）A地域性B期限性C财产权和人身权的双重性D专有性答案：A4关于抵押的说法，正确的是（）A抵押人没有义务妥善保管抵押物并保证其价值不变B转让抵押物的价款只需高于担保债权即可C当事人可以在抵押合同中约定抵押担保的范围D抵押权可以与其担保的债权分离而单独转让答案：C5两家施工企业协商后同时参加一个项目的投标，给建设单位造成重大损失，则该两家施工企业直接责任人应承担的刑事责任是（）A徇私舞弊罪B重大责任事故罪C玩忽职守罪D串通投标罪答案：D6在城市规划区内以划拨方式提供国用土地使用权的建设工程，建设单位用地批准手续前，必须先取得该工程的（）A建设工程规划许可证B质量安全报建手续C施工许可证D建设用地规划许可证答案：D7某建设单位领取施工许可证后因故4个月未能开工，又未申请延期证（）A重新核验B自行延期C继续有效D自行废止答案：D8、关于投标报价的说法，正确的是（ ）。A报价可以低于成本，但不可以高于最高投标限价B低于成本报价是指低于社会平均成本报价C报价低于成本的，评标委员会应当否决其投标D报价不可以低于成本，但可以高于最高投标限价答案：D9、建设工程施工合同（示范文本）（GF-2013-0201）主要由（）三部分组成。A总则、通用条件、专用条件B总则、分则、附则C总则、正文、附件 D合同协议书、通用合同条款、专用合同条款答案：D10、关于人民法院管辖权的说法，正确的是（）A有管辖权的人民法院由于特殊原因，不能行使管辖权的，移送上级人民法院直接管辖B原告向两个以上有管辖权的人民法院起诉的，由最先受理的人民法院管辖C人民法院之间因管辖权发生争议，报请共同上级人民法院直接管辖D两个以上人民法院都有管辖权的诉讼，原告可以向其中一个人民法院起诉答案：D11、关于建设工程见证取样的说法，正确是的（）A见证人员应由施工企业中具备施工试验知识的专业技术人员承担B用于承重墙体的砌筑砂浆试块必须实施见证取样和送检C取样人员应在试样或其包装上作出标识、封志，并由其签字后即可D试样的真实性只能由取样人员负责答案：B12、关于建设工程施工合同变更的说法，正确的是（）A发包人可依据其单方以上变更合同B合同变更内容约定不明确，推定为未变更C合同变更与工程变更范围一致D合同变更协议自签字之日起生效答案：B13、关于借款合同的说法，正确的是（）A借款合同自双方当事人签字盖章之日起生效B借款合同为有偿合同C借款合同必须采用书面形式D自然人之间的借款合同，自贷款人提供借款时生效答案：D14、关于中标后订文建设工程施工合同的说法，正确的是（）A合同的主要条款应当与招标文件和中标人投标文件的内容一致B对备案的中标合同不得进行协商变更C人工、材料价格行情发生变化，双方应当就合同价款订立新的协议D招标人和中标人应自中标通知书收到之日起30日内订立书面合同答案：A15、根据安全生产法，对于未真实记录安全生产教育和培训情况的发生经营单位可以（）A降低资质等级B给与警告C吊销营业执照D责令限期改正答案：D16、某建造师因工作调动与原聘用单位解除了劳动关系，其注册证书应当（）A延续有效B注销注册或变更注册C被吊销D被撤销答案：B17、根基建设工程安全生产管理条例，总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担（ ）。A按份责任B集体责任C同等责任D连带责任答案：D18、关于工程建设强制性标准的说法，正确的是A工程建设中拟采用的新技术新工艺新材料，可不受强制性标准的限制工程建设强制B性标准都是关于工程置顶的强制性条文C工程建设中采用国际标准或者国外标准，可不受强制性标准的限制D工程建设标准批准部门应当对工程项目执行强制性标准情况进行监督检查答案：D19、建设工程施工合同对付款时间没有约定或约定不明，则应付款时间为（）。A建设工程已竣工验收的，为竣工验收合格之日B工程价款确定之日C建设工程未交付的，为竣工结算完成之日D建设工程未支付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日答案：D20、关于民事诉讼上诉的说法，正确的是（ ）A上诉期为10日B上诉时应当递交上诉书C上述状应当向第二审人民法院提出D当事人向原审人民法院上诉的，原审法院应当受理答案：B21、关于建筑安装工程结算的编制，下列说法中正确的是（ ）A采用固定总价合同的，暂列金额不得调整B采用固定总价合同的，税率可不按政府部门新公布的税率调整C规费应按县级建设主管部门规定的费率计算D现场签证费用应依据发承包双方签证资料确认的金额计算答案：D22、关于担任人民调解员的基本条件，正确的是（ ）A自然人B具有大学本科学历C热心人民调解工作D具有中级以上职称答案：C23、关于合同形式的说法，正确的是（）A书面形式合同是指纸质合同B当事人的行为可以构成默示合同C书面形式是主要的合同形式D未依法采用书面形式订立合同的，合同无效答案：C24、某工程由甲施工企业承包，施工现场检查发现项目部的项目经理技术负责人质量管理人员和安全管理人员都是乙施工企业 职员。则甲的行为视同（）A违法分包B使用其他企业名义承揽工程C允许他人使用本企业名义承揽工程D与他人联合承揽答案：C25、根据工伤保险条例，职工因工致伤，应当保留劳动关系，退出工作岗位的伤残等级范围是（）伤残。A七级至八级B九级至十级C一级至四级D五级至六级答案：C26、关于买卖合同中标的物毁损灭失的风险承担，如果当事人没有约定交付地点或者约定不明确，下列说明中正确的是（ ）A标的物毁损灭失的风险，在标的物交付之后由出卖人承担B出卖人出卖交由承运人运输的途标的物，毁损灭失的风险自承运人将货物交付给买受人时由买受人承担C对于需要运输的标的物，出卖人将标的物交给第一承运人后，毁损灭失的风险由买受人承担D出卖人依约将标的物置于交付地点，答案：C27、建造师采用弄虚作假的手段取得注册建造师继续教育证书，一经发现，其将承担的法律责任是A给予警告B取消继续教育记录C处1万元以上3万元以下罚款D撤销注册证书答案：B28关于建设工程实施工合同变更的说法，正确的是（）A合同变更协议自签字之日起生效B合同变更与工程变更的范围一致C发包人可依据其单方意思变合同D合同变更内容约定不明确，推定为未变更答案：D29、施工人员对涉及结构安全的试块试件以及有关材料，应当在（）监督下现场去取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测。A施工企业质量管理部门B建设单位或监理单位C设计单位或监理单位D建设工程质量监督机构答案：B30、根据全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准，允许其他单位或个人以本单位名义承揽工程的，属于（）。A承揽业务不良行为B资质不良行为C工程质量不良行为D工程安全不良行为答案：B31、下列情形中，导致建设工程施工合同无效的是（）。A工程款支付条款订立时显失公平的B发包人对投标文件有重大误解订立的C依法应当招标的项目中标无效后订立的D承包人超越资质等级订立但在竣工前取得相应等级资质证书的答案：C32、关于仲裁协议的说法，正确的是（）A仲裁机构可就当事人在仲裁协议中的约定事项和未约定事项进行裁决B仲裁协议是合同的附属协议，合同无效则仲裁协议无效C仲裁协议可以约定仲裁裁决的强制执行机构D当事人只能向约定的仲裁机构申请仲裁，不可直接提起诉讼答案：D33关于中标人法律责任的说法，正确的是（）。A中标人将中标项目的部分主体分包给他人的，可以责令停业整顿或吊销营业执照B中标人严重违反合同义务的，取消其5年内参加依法必须进行招标项目的投标资格C中标人无正当理由不与招标人订立合同的，取消其中标资格，投标保证金不予退还D中标人不履行合同的，履约保证金不予退还，还应赔偿与履约保证金等额的损失答案：C34关于承揽合同中解除权的说法，正确的是（）。A定做人可以随时解除合同，造成承揽人损失的，应该赔偿损失B承揽人将承揽的工作交由第三人完成的，定做人有权解除合同C定做人不履行协助义务的，承揽人可以解除合同D承揽人可以随时解除合同，造成定做人损失的，应该赔偿损失答案：A35根据绿色施工导则在土方作业阶段采取洒水、覆盖等措施后，作业区目测扬尘高度应当小于（）。A15米B05米C2米D1米答案：A36根据生存安全事故报告和调查处理调理，关于生产安全事故等级的说法正确的是（）。A造成15人死亡的事故是特别重大事故B造成5人死亡的事故是一般事故C造成3000万直接经济损失的事故是较大事故D造成45人重伤的事故是重大事故答案：C37根据劳动合同法，劳动合同期限一年以上不满三年的，试用期不得超过（）。A3个月B4个月C2个月D1个月答案：C38行政机关作出的下列决定中，当事人不能申请行政复议的是（）。A罚款、没收非法财物等行政处罚决定B行政处分或者其他人事处理决定C限制人身自由的行政强制措施决定D有关许可证、执照等证书变更、中止、撤销的决定答案：B39、根据建设工程价款结算暂行办法，实行总承包的政府投资单项工程项目，竣工总结算的审查人是（）。A同级财政部门B总承包人C发包人D同级审计部门答案：A40、投标人对开标投诉的，依法应当先向（ ）提出异议。A招标人B评标委员会C纪律检查委员会D有关行政监督部门答案：A41、关于垫资的说法，正确的是（）A垫资的法律性质是工程欠款B法律、行政法规明确禁止垫资行为C当事人对垫资利息未作约定的，法院不予支持利息D当事人约定垫资利息的，其利率最高为同期银行贷款利率的4倍答案：C42、某建设工程施工合同纠纷案件在仲裁过程中，首席仲裁员甲认为应该裁决合同无效，仲裁员乙和仲裁员丙认为应裁决合同继续履行，则仲裁庭应（ ）作出裁决。A重新组成仲裁庭经评议后B请示仲裁委员会主任并按其意见C按乙和丙的意见D按甲的意见答案：C43、招标投标违法行为记录公告，绝对禁止公开涉及（ ）的记录。A国家秘密B个人隐私C商业秘密D政府信息答案：A 44、根据电子招标投标办法，关于投标行为的说法，正确的是（ ）。A投标截止时间后送达的投标文件，电子招标投标交易平台可以拒收B投标人可以在投标截止时间后完成投标文件的传输递交C投标人不可补充修改投标文件，但是可以撤回。D投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回答案：D45、某工程由甲施工企业承包，施工现场检查发现项目部的项目经理、技术负责人、质量管理人员和安全管理人员都是乙施工企业职业，则甲的行为视同（ ）。A允许他人使用本企业名义承揽工程B与他人联合承揽C违法分包D使用其他企业名义承揽工程46、关于融资租赁合同的说法，正确的是（ ）。A承租人破产的，租赁物属于破产财产B承租人享有与受领标的物有关的买受人的权利C出卖人不履行买卖合同义务的，由出租人行使索赔的权利D出租人应当履行承租人占有租赁物期间的维修义务47、关于监理单位安全责任的说法，正确的是（ ）。A监理单位未对施工组织设计中的安全技术措施进行审查的，应当吊销租赁证书B监理单位发现存在安全事故隐患的，可以提醒施工单位整改C事故隐患情况严重的，监理单位应当及时向有关主管部门报告D监理单位对施工组织设计中的安全技术措施进行审查，重点审查其是否符合工程建设强制性标准。答案：D48、根据文物保护法实施条例，未取得相应等级的文物保护工程资质证书，擅自承担文物保护单位的重建工程的，由文物行政主管部门责令限期改正；逾期不改正应当承担的行政处罚是（）A罚款B责令停产停业C警告D吊销营业执照答案：A49、政府对市场主体的守法诚信评价标准内容以（）为主要依据A建筑市场有关违法行为B违反法定基本程序问题C质量安全问题D建筑市场有关法律责任答案：A63关于建设工程施工企业法人资格的说法，正确的有（）A施工企业的项目经理部不具有法人资格B 施工企业的法定代表人是法人C施工企业分公司不具有法人资格D施工企业的法人资格经工商行政机关核准登记后取得E施工企业法人属于财团法人答案：ABD64符合民事诉讼法关于级别管辖和专属管辖规定的情况下，合同当事人可以书面协议选择的管辖法院有（）A合同签订地人民法院B被告住所地人民法院C合同履行地人民法院D合同纠纷发生地人民法院E标的物所在地人民法院答案：ABCE65在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，但（）除外A抢险作业B抢修作业C监理单位同意的D因生产工艺上要求必须连续作业的E因特殊需要必须连续作业的答案：ABDE66关于投标保证金的说法，正确的有（）A投标保证金不得超过招标项目估算价的2%B投标保证金有效期应当与投标有效期一致C两阶段招标者要求提交投标保证金的，应在第一阶段提出D未中标的投标人的投标保证金及利息，招标人应当在签约后5日内退还E 招标人应当在中标通知书发出后5日内退还中标人的投标保证金答案：ABD67关于建设用地使用权的说法，正确的有（）A建设用地使用权因出让合同生效而设立B建设用地使用权只可以在地上设立C建设用地使用权只能存在于国家所有的土地D设立建设用地使用权可以采取出让或划拨的方式E住宅建设用地使用权期满自动续期答案：CDE68根据担保法，债权人可以行使留置权的合同有（）A施工合同B加工承揽合同C定金合同D借款合同E运输合同答案：BE69根据工程建设项目招标范围和规模标准规定，必须招标范围内的各类工程建设项目，达到下列标准之一必须进行招标的有（）A 重要设备采购的单项合同估算价为人民币150万B材料采购的单项合同估算值为人民币80万C施工单项合同估算价为人民币300万D项目总投资额为人民币3500万 E监理服务采购的单项合同估算价为人民币60万答案：ACDE70下列情形中，导致劳动合同无效或者部分无效的有( )A 乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立B以欺诈的手段，使对方在违背真实意思的情况下订立C约定内部承包违约金D以胁迫的手段，使对方在违背真实意思的情况下订立E重大误解，在违背真实意思的情况下订立答案：ABD71建设工程施工合同中，承包人的主要义务有()A自行完成建设工程主体结构施工B交付竣工验收合格的建设工程C无偿修理质量不合格的建设工程D 及时验收隐藏工程E 提供必要的施工条件答案：ABC72根据社会保险法，失业人员从失业保险基金中领取失业保险金应符合的条件有（）A 本人已经进行失业登记，并有求职要求的B非因本人意愿中断就业的C 失业前用人单位和本人已经缴纳失业保险费满1年的D本人应征服兵役的E人本已失业，有身份证明的答案：ABC73-80二级建造师机电工程真题答案1、 单项选择题（共20题，每题1分。每题的备选项中，只有一个最符合题意）1、埋没在基础上的沉降观测点，第一次观测应在（）进行。A、观测点埋设后B、设备底座就位后C、设备安装完成后D、设备调整后答案：A2、吊装方案主要编制依据中的施工技术资料不包括（）。A、被吊设备设计制造图B、设备基础施工图C、吊装参数表D、设计会审文件答案：C3、关于描述焊接工艺评定的目的，错误的是（）。A、验证母材的可焊性B、验证拟定的工艺指导书是否正确C、为制定正式的焊接工艺卡提供可靠的技术依据D、评定施焊单位是否有能力焊出符合技术规范要求的焊接接头答案：A4、压力表与表管之间装设三通旋塞阀的目的是（）。A、提高测量精度B、便于吹洗管路C、减小管道噪音D、缓冲对表的压力冲击答案：B5、高强度大六角头螺栓正确的连接要求是（）。A、螺栓不能自由穿入螺栓孔是用气割扩孔B、螺栓必须一次达到拧紧力矩要求C、施拧顺序由螺栓群外围向中心施拧D、螺栓连接副可采用转角法施拧答案：D6、下列管道中，不属于仪表管道的是（）。A、测量管道B、气动信号管道C、配线管道D、伴热管道答案：C7、回转式炉窑砌筑时，砌筑的起始点宜选择在（）。A、离传动最近的焊缝处B、检修门（孔）处C、工作温度的热端D、支撑位置答案：C8、建筑智能化系统验收时，有线电视系统应包括的验收文件是（）。A、控制箱接线图B、防雷保护设备布置图C、机柜设备装配图D、用户分配电平图答案：D9下列总面积在10002000m的建筑场所应申请消防验收的是（）A医院的门诊楼B博物馆的展示厅C大学的食堂D中学的教学楼答案：D10关于曳引式电梯安装的验收要求，正确的是（）A对重缓冲器不能延伸到地面实心桩墩上B随机文件包括缓冲器等型式试验证书的复印件C相邻两层门地坎距离大于10m时，应有井道安全门D井道地坑地面能承受满载轿厢静载2倍的重力答案：B11 下列情况中，招标投标时不应作为废标处理的是（）A投标报价明显低于标底B投标问价的编制格式与招标文件要求不一致C投标书提出的工期比招标文件的工期晚15天D投标单位投标后又在截止投标时间5分钟前突然降价答案：D12下列情况中，可向建设单位提出费用索赔的是（）A监理单位责令剥离检查未报检的隐蔽工程而产生的费用B施工单位的设备被暴雨淋湿而产生的费用C建设单位增加工作量造成的费用增加D施工单位施工人员高处坠落受伤产生的费用答案：C13下列机电工程项目中，需编制主要施工方案的是（）A雨季和冬季施工B高空作业C设备试运行D交叉作业答案：C14机电工程项目在施工阶段成本控制的内容是（）A加强施工任务单和限额领料单的管理B结合企业技术水平和建筑市场进行成本预测C制订技术先进和经济合理的施工方案D编制施工费用预算并进行明细分解答案：A15不能进行竣工验收的机电工程项目是（）A达到环境保护要求，尚未取得环境保护验收登记卡B附属工程尚未建成，但不影响生产C形成部分生产能力，近期不能按设计规模续建D已投产，但一时达不到设计产能答案：A16、下列计量器具中，属于强制检定范畴的是（）A、电压表B、兆欧表C、电流表D、电阻表答案：B17、在距电力设施周围500m范围内进行（）作业时，需征得电力设施产权单位的书面同意，并报经政府有关管理部门批准。A、堆物B、爆破C、开控D、钻探答案：B18、特种设备安全法规定，特种设备的（）过程应当由特种设备检验检测机构进行监督检验。A、改造B、装卸C、运输D、使用答案：A19、工业安装工程的分项工程质量验收记录表签字人不包括（）A、施工单位专业技术质量负责人B、设计单位项目负责人C、监理工程师D、建设单位专业技术负责人答案：B20、建筑安装单位工程质量验收时，对涉及安全、节能、环境保护的分部工程，应进行的（）A、检验资料的复查B、见证抽样C、抽样检测D、全面检测答案：A2、 多项选择题21、硬质聚氯乙烯主要用于制作（）的材料A、化工耐蚀结构B、密封件C、管道D、电绝缘E、电缆套管答案：ACD22、变压器的主要技术参数有（）A、连接组别B、容量C、绝缘方式D、功率E、阻抗答案：ABE23下列装配方法中，属于过盈配合件装配方法的有()。A锤击法B加热装配法C低温冷装配法D铰孔装配法E压入装配法答案：BCE24正确的电缆直埋敷设做法有()。A电缆敷设后铺100mm厚的细沙再盖混凝土保护板B铠装电缆的金属保护层可靠接地C沟底铺设100mm厚碎石D电缆进入建筑物时采用金属管保护E电缆可平行敷设在管道的上方答案：AD25工业管道系统泄漏性试验的正确实施要点有()。A泄漏性试验的试验介质宜采用空气B试验压力为设计压力的1.15倍C泄漏性试验应在压力试验前进行D泄漏性试验可结合试车一并进行E输送极度和高度危害介质的管道必须进行泄漏性试验答案：ADE26.下列奥氏体不锈钢立式储罐绝热施工顺序的描述中，正确的有()。A焊接在罐体上的绝热层固定件，应在罐体绝热施工前完成B储罐气密性试验合格后，进行绝热施工C储罐绝热施工完成后，整罐进行水压试验D储罐外表面已按要求进行铝箔隔离才能进行绝热层施工E储罐绝热施工完成后才能进行储罐上仪表的接管工作答案：ABD27关于建筑供热管道支、吊架安装的说法，正确的有()。A无热伸长管道的吊架应垂直安装B滑动支架滑托与滑槽接触应紧密C固定在建筑结构上的管道吊架不得影响结构安全D有热伸长管道的吊架应向热膨胀的方向偏移E固定支架与管道之间应留有35mm的间隙答案：AC28.关于照明配电箱的安装技术要求，正确的有()。A插座为单独回路时的插座数量不宜超过10个B零线和保护接地线应在汇流排上连接C配电箱内应标明用电回路的名称和功率D每个单相分支回路的灯具数量不宜超过25个E每个三相分支回路的电流不宜超过16A答案：AB29.洁净空调系统满足洁净室空气要求的有()。A空气洁净度B室内负压C噪声标准D气流速度E温度、湿度答案：ACE30.按注册建造师执业工程规模标准规定，下列工程中，属中型项目的机电工程有()。A110kV以下电力电缆工程B1m/s电梯安装及维修工程C单罐容积1万m3原油储库工程D2000t/d熟料新型干法水泥生产线工程E含火灾报警及联动控制系统的2万m2消防工程答案：CDE三、案例分析题（共4题，每题20分）（一）背景资料某安装公司承接了一广场地下商场给排水、空调、电气和消防系统安装工程，工程总面积15000m2，地下三层，主要设备有：高、低压配电柜，锅炉，冷水机组，空调机组，消防水泵，消防稳压罐等。施工前，安装公司项目部应建设单位的要求，按设计图建立了机电管线三维模型，发现走廊管道综合布置后无法满足吊顶净高要求，与监理工程师协商后，把空调供、回水主干管从走廊移至商铺内，保证了走廊吊顶的净高，同时减少了主干管的长度；项目部把综合布置后的三维模型及图纸作为设计变更申请报监理单位审核后，经建设单位同意用于施工。项目部根据安装公司管理手册和程序文件的要求，结合项目实际情况编制了项目质量计划，经审批后实施。项目部根据施工过程中的关键工序，对后续工程施工质量、安全有重大影响的工序，采用新工艺、新技术、新材料的部位等原则，确定了质量控制点为：高、低压配电柜安装，锅炉、冷水机组的设备基础、垫铁敷设，管道焊接和压力试验等。施工过程中，监理工程师在现场巡视时发现：金属风管板材的拼接均采用咬口连接，其中包括1.6mm镀锌钢板制作的排烟风管；商场中厅500kg装饰灯具的悬吊装置按750kg做了过载试验，并记录为合格；花灯的8个回路导线穿在同一管内。监理工程师要求项目部加强现场质量检查，整改不合格项。问题：1项目部提出的设计变更申请在程序上还应如何完善才能用于施工？2项目部还需考虑哪些确定质量控制点的原则？3.1.6mm金属风管板材的拼接方式是否正确？应采用哪种拼接方式？4指出灯具安装的错误之处，并简述正确做法。（二）背景资料某单位中标南方沿海42台10万m3浮顶原油储罐库区建设的总包项目。配套的压力管道系统分包给具有资质的A公司，无损检测工作由独立第三方B公司承担。总包单位负责工程主材的采购工作。材料及设备从产地陆运至集港码头后，船运至本原油库区的自备码头，然后用汽车运至施工现场。A公司中标管道施工任务后，即组织编制相应的职业健康与环境保护应急预案；与相关单位完成了设计交底和图纸会审；合格的施工机械、工具及计量器具到场后，立即组织管道施工。监理工程师发现管道施工准备工作尚不完善，责令其整改。B公司派出I级无损检测人员进行该项目的无损检测工作，其签发的检测报告显示，一周内有16条管道焊缝被其评定为不合格。经项目质量工程师排查，这些不合格焊缝均出自一台整流元件损坏的手工焊焊机。操作该焊机的焊工是一名自动焊焊工，无手工焊资质，未能及时发现焊机的异常情况。经调换焊工，更换焊机，返修焊缝后，重新检测结果为合格。该事件未耽误工期，但造成费用损失15000元。储罐建造完毕，施工单位编制了充水试验方案，检查罐底的严密性，罐体的强度、稳定性。监理工程师认为检查项目有遗漏，要求补充。经历12个月的艰苦工作，项目顺利完工并创造了“中国建造速度”的新记录。问题：1总包单位在材料运输中，需协调哪些单位？2A公司在管道施工前，还应完善哪些工作？3说明这16条缺陷焊缝未判别为质量事故的原因。B单位的无损检测人员哪些检测工作超出了其资质范围？4储罐充水试验中，还要检查哪些项目？(三)背景资料某电力工程公司项目部承接了一个光伏发电工程施工项目，光伏发电工程位于某工业园区12个仓库的屋面，工程的主要设备、材料有光伏板(151m、185kg、30V、8A、255W)，直流汇流箱，并网型光伏逆变器，交流配电柜，升压变压器(041OkV)，电缆，专用接插件等。因光伏板安装在仓库屋面，仓库建筑的防雷类别应提高一个等级，建筑屋面需增加避雷带(见图3)；光伏板用金属支架固定，并接地可靠，20块光伏板串联成一个光伏直流发电回路，用2芯电缆接到直流汇流箱。项目部依据规范和设计要求编制了光伏发电工程的施工技术方案，并在施工前进行了技术和安全交底。在光伏发电工程的施工中发生了以下2个事件。事件1：采购的镀锌扁钢进场后未经验收，立即搬运至仓库屋面，进行避雷带施工，被监理工程师叫停，后经检查验收达到合格要求，避雷带施工后，仓库建筑防雷类别满足光伏发电工程要求。事件2：在光伏板安装互连后，用2芯电缆接到直流汇流箱时，某个作业人员没有按施工技术方案要求进行操作，造成触电事故，后经事故检查分析，项目部有技术和安全交底记录，并且交底的重点是光伏板接线时的防触电保护措施。