建筑施工企业内部承包协议书(最终版)

。内部承包协议书工程名称： 单位名称： 内部承包人： 联系方式： 1。目 录一、协议书11、内部承包协议书1二、通用部分81、工程廉洁协议书82、工程安全管理协议书103、工程质量管理及保修协议书144、劳务（专业）分包管理责任书165、农民工工资支付承诺书186、纳税人承诺书19三、专用部分211、担保合同212、项目部应付款确认表263、劳动合同书271。一、协议书1、内部承包协议书 甲方： 乙方(承包人)： 为了贯彻落实项目责任制和项目成本核算制，强化企业内部管理，适应社会市场需求，充分发挥乙方的积极性，在项目工程施工过程中“优质、高效、安全、低耗”地实现建设单位合同的目标和企业效益的最大化，甲方决定实行内部承包制。甲、乙双方根据相关法律法规规定和公司管理制度，在完全自愿的基础上达成本协议。一、乙方承包项目名称 。项目地点 。二、乙方的承包范围：甲方与建设单位签订的施工合同和变更内容。 三、乙方承包本项目实行自负盈亏、独立核算、固定上交甲方承包费的经营模式。四、乙方应按本项目结算总额的 %向甲方上交承包费。五、合同额在500万元(含500万元）以下的，乙方应交的承包费从建设单位拨付的第一笔工程款中全额扣交。合同额超过500万元的，乙方应交的承包费从建设单位拨付的工程款中逐笔扣交。工程款拨付至80%时，甲方有权将乙方应交的承包费全额扣交。六、甲方有权对本项目进行全面监管（包括但不限于工程款收支、质量、安全、工期、文明施工、劳务、农民工工资、财务管理、债务清算、纳税、持证上岗、培训教育、合作单位的协调等）。七、乙方应严格按照国家相关法律法规和公司制度建立会计帐薄、设置会计科目、索要增值税普通发票、增值税专用发票。乙方负责该项目一切税金的足额缴纳，并及时将相关票据和凭证交给甲方，否则视为乙方未纳税，甲方有权从本项目所有资金中扣缴相应税款。甲方有权定期、不定期对乙方进行财务审计检查，保证本项目所有资金全部汇入甲方账户、用于本项目建设。8、 本项目所需资金均由乙方提供，经甲方账户缴纳或支付使用。乙方提供经甲方账户缴纳或支付使用的资金均系乙方承包经营期间的投资资金。因本项目由乙方自负盈亏、独立核算，本项目除上交甲方承包费外，所有收益、亏损均归乙方享有和承担，故乙方无权向甲方主张收回（退还）其投资资金。 投资资金包含但不限于投标保证金、履约保证金、农民工工资保证金、材料款、租赁费、人工工资、劳务（专业）分包款、税金、保险费、工伤（亡）赔偿款等由乙方提供经甲方账户缴纳或支付使用的所有资金。九、本项目所需的分包合同、购销合同、租赁合同、劳动合同必须由甲方统一盖章签署，应支付的分包款、采购款、租赁费、工人工资必须由甲方统一支付。乙方应向甲方提供人工费、材料费、机械设备费预算清单。如乙方的付款申请或用款计划超出预算清单的，甲方有权拒绝支付。甲方根据乙方的委托支付各项应付款项前，乙方应向甲方出具支付投资资金确认书。甲方根据乙方确认的信息代替乙方支付相应应付款项后，乙方无权再向甲方主张已支付款项的一切权利。十、乙方必须在甲方的授权范围内从事承包经营活动。超越授权范围致使甲方遭受损失的，乙方应全额赔偿甲方，并向甲方支付建设工程施工合同价款10%的违约金。对乙方的授权具体如下：（1）与建设单位协商、洽谈投标文件及合同文件；（2）参与建设单位组织的设计变更；（3）参与建设单位组织的图纸会审、技术交底；（4）组织实施现场技术、安全、质量、文明施工、工期、竣工交验、结算。以上文件的最终生效均须经公司盖章和法定代表人签字为准。凡超越本授权范围的行为一律无效，视为乙方个人行为，由乙方以其个人财产承担全部责任。乙方不得以甲方名义签署任何合同或协议类文件（如投标文件、施工合同、租赁合同、买卖合同、借贷合同、融资合同、劳务（专业）分包合同等）；未经甲方书面授权，乙方不得放弃工程优先权或不得以甲方名义为建设单位或他人提供担保；乙方不得以甲方名义与建设单位签订涉及甲方义务、责任增加的补充协议、会议纪要、承诺书、备忘录等的书面材料，包含但不限于解除合同、停工、缩短工期、低价结算、放弃甲方权利等内容；乙方不得转委托。十一、项目人员由乙方聘任并报甲方批准后，组织项目班子，未经甲方授权的人员不得以甲方或项目名义对外实施任何行为。否则，由行为人个人承担法律责任，甲方对此不承担责任。如因此致使甲方遭受损失，由乙方全额赔偿。十二、本项目的决（结）算书由乙方编制，经甲方盖章由乙方报建设单位审核。甲方在本项目决（结）算书上签章仅用于报送建设单位审核，不作为双方内部决（结）算依据。甲乙双方的决（结）算以建设单位与甲方的决（结）算结果为准，对乙方具有约束力。乙方迟延与建设单位决（结）算工程款的，甲方可以催告乙方履行义务，催告后乙方仍未履行的，甲方可以另行派人对工程进行决（结）算，费用由乙方承担，该决（结）算结果对乙方具有约束力。十三、甲、乙双方的最终内部决（结）算必须同时满足以下四个前提条件：（1）工程竣工验收完毕并交付，且已经符合工程施工合同和国家规范的要求；（2）建设单位与甲方的工程竣工决（结）算完毕，并向甲方提交完整的竣工验收资料；（3）建设单位应支付给甲方的工程款已全部（质保金除外）到位；（4）会计资料完善。十四、甲、乙双方决（结）算完毕之前，本项目所有资金均属于甲方的公款，其支配权归甲方。甲方向乙方拨付的所有款项，必须保证全部用于本项目，不得挪用于任何其他用途。否则，以职务犯罪论处，并自愿向甲方支付所涉金额2倍的违约金。甲方向乙方支付工程款的前提必须是建设单位已将工程款付给甲方，甲方不承担垫付工程款的责任。建设单位向甲方支付工程款之前，乙方不得向甲方索要工程款。十五、甲方在配合乙方管理本项目过程中实际产生的费用由乙方承担。乙方拒不承担的，甲方有权从项目资金中等额扣除。十六、项目印章由公司统一在公安机关刻制备案，除如下印章（印模）外，本项目没有其它印章。乙方及项目人员不得违法刻制其它印章。十七、本项目具备评优、评先条件的，乙方应无条件配合甲方制作相关申报材料。十八、乙方应严格按照施工规范要求组织施工，确保项目达到建设工程施工合同所约定的质量、安全、环保、文明施工标准，并符合现行的相关行业规范要求。十九、本项目质保期内，保修责任等附随义务仍由乙方负责，费用由乙方承担。乙方如不履行该义务的，甲方有权另行组织施工，所需费用从本项目资金中扣除。二十、乙方及乙方雇佣人员有下列情形之一的，甲方有权解除本协议：（一）乙方不服从甲方监督、管理，经多次劝告无效的；（二）虚报、冒领工程款项的；（三）超越授权范围，实施损害甲方利益的行为；（四）违法刻制甲方印章的；（五）违反本协议第十条约定的；（六）无力承担本项目所需投资资金的；（七）违反本协议约定或甲方管理制度，给甲方造成损失的；（八）本项目发生重、特大安全、质量事故，成本出现亏损或项目人员违法、违纪的；（九）其它损害甲方利益，不解除可能给甲方造成更大损失的情形。二十一、乙方应在收到甲方解除合同通知之日起3日内退场，并与甲方共同确认已完工程量。乙方拒不配合的，甲方有权强制乙方退场，并聘请有资质第三方对乙方已完工程量进行确认，确认结果对乙方具有约束力。因此增加的费用由乙方承担，甲方有权从乙方承包价款中扣除。乙方退场后，以确认的工程量据实结算。甲方收到建设单位支付的相应部分的工程款后，支付乙方结算价的70%，剩余30%留作履约保证金和质保金。待本项目质保期满、无遗留纠纷、乙方签署清算承诺书后，甲方无息支付。二十二、乙方不履行本协议，视为乙方以实际行动解除本协议。甲方有权另行指定内部承包人，负责项目后期施工。乙方应无条件承担其解除本协议之前形成的债务和给甲方造成的损失。如造成甲方代为承担债务的，甲方有权向乙方进行追偿。本项目最终结算有亏损时，乙方还应当对亏损承担连带责任。二十三、若出现农民工、材料商、租赁商等直接向公司催讨，在发生群体性围攻或政府主管部门协调等情况下，甲方代乙方垫付的款项乙方必须无条件认可。因本项目发生纠纷乙方不处理或怠于处理的，甲方有权派员处理，乙方应无条件认可处理结果。本项目发生重、特大安全、质量事故时，乙方应负责处理，并承担事故责任。乙方不处理或怠于处理的，甲方有权派员处理，乙方应无条件认可处理结果。二十四、因本项目产生的纠纷，由乙方负责处理并承担法律责任。乙方怠于处理及处理完毕前，甲方有权从乙方承包的所有项目资金中扣留纠纷标的额1.5倍的款项。二十五、因本项目发生纠纷致使甲方财产被采取保全措施或执行措施，或甲方代为支付（偿还）及由此产生的律师费、交通费、诉讼费、执行费等全部费用，乙方有义务偿还甲方，并应按中国人民银行同期贷款利率的4倍向甲方赔偿利息损失。乙方拒不偿还或怠于偿还的，甲方有权从乙方承包的所有项目资金中全额扣除或者向乙方追偿。二十六、甲方向乙方行使追偿权不受本项目是否已竣工验收或是否结算的影响。欠缴税费及应缴承包费的计算方式为：工程尚未决（结）算的，以合同价为计算依据；工程已决（结）算的，则以决（结）算价为计算依据。二十七、出现下列情形之一时，乙方应向甲方支付建筑施工合同价 %的违约金：（1） 没有持证上岗、不参加甲方组织的培训工作和会议的；（2） 因持证上岗未达标致使甲方被建设方或主管部门通报批评的；（3） 其它违反本协议或公司管理制度，未给甲方造成损失的。二十八、出现下列情形之一时，乙方应向甲方支付建筑施工合同价 %的违约金： （一）欠交税金、提供假发票、虚开增值税发票的； （二）出现本协议第十六条、第二十条、第二十三条、第二十四条、第二十五条约定的情形的； （三）因欠材料、设备、租赁款等造成第三方扰乱甲方正常工作的； （四）被主管部门通报、被新闻媒体曝光、影响甲方投标或资质申报的；（五）其它违反本协议或公司管理制度，给甲方造成损失的。二十九、本协议约定不明或没有约定的，按甲方相应管理制度执行。三十、履行本协议发生争议的，双方协商解决；协议不成或不愿协商的，双方均可通过林州市人民法院诉讼解决。三十一、本协议一式两份，甲乙双方各执一份。本协议自双方签字或盖章之日起生效。三十二、补充条款 甲方： 乙方（承包人）：法定代表人： 联系方式： 年 月 日二、通用部分1、工程廉洁协议书甲方： 乙方（承包人）： 为了在工程建设中保持廉洁自律的工作作风，防止各种不正当行为的发生，创造更加公开、公平、公正的施工环境，结合工程建设的特点，特订立本协议如下：1、甲乙双方应当自觉遵守国家、地方及建设单位有关廉政建设的各项规定。2、甲方其他工作人员不得以任何形式向乙方索要和收受回扣等好处费。3、甲方其他工作人员应当保持与乙方的正常业务交往，不得接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得让乙方报销任何应由个人支付的费用。4、甲方其他工作人员不得参加可能对公正执行公务有影响的宴请和娱乐活动。5、甲方其他工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排以及出国等提供方便。6、甲方其他工作人员不得利用职务之便向乙方推荐、介入与本工程有关的材料设备供应等经济活动。7、乙方应当通过正常途径开展相对业务工作，不得为获取不正当利益而向甲方、发包单位、监理单位及主管部门等工作人员赠送礼金、有价证券和贵重物品等。8、乙方不得为谋取私利擅自与甲方、发包单位、监理单位及主管部门等工作人员就工程承包、工程费用、材料设备供应、工程量变动、工程验收、工程质量问题处理等进行不正当交易。9、乙方不得以洽谈业务、签订经济合同为借口，邀请甲方、发包单位、监理单位及主管部门等工作人员外出旅游和进入营业性高档娱乐场所。10、乙方不得为甲方、发包单位、监理单位及主管部门等单位和个人购置或者提供通讯工具、交通工具、家电、高档办公用品等物品。11、乙方如发现甲方其他工作人员有违反上述协议者，应向甲方领导或者甲方上级单位举报。甲方其他工作人员不得找任何借口对乙方进行报复。12、甲方发现乙方有违反本协议或者采用不正当的手段行贿甲方、发包单位、监理单位及主管部门等工作人员的情形时，甲方根据具体情节和造成的后果追究乙方工程合同造价15%的违约金，由此给甲方单位造成的损失均由乙方承担。13、本廉洁协作为内部承包协议的附件，与内部承包协议具有同等法律效力，经协议双方签字、盖章后生效。14、本协议一式肆份，甲、乙双方各执贰份。年 月 日2、工程安全管理协议书 甲方： 乙方（承包人）： 为了在 施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，乙方对甲方作出如下承诺，以明确乙方责任：1.乙方承诺如下：1.1乙方必须认真贯彻国家、地方劳动保障、安全生产主管部门颁发的有关安全生产、消防工作的方针、政策，严格执行有关劳动保护法规、条例、规定。1.2坚持“安全第一、预防为主、综合治理”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增加全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本协议的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。1.3建立健全安全生产责任制。乙方的领导班子到一线施工人员（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。乙方及专职安全员是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按建设工程施工合同规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护措施防止事故发生。1.4乙方在合同施工期间的任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。1.5乙方必须建立安全生产责任体系。参加施工的人员必须接受安全生产三级教育、熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得安全操作合格证后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，乙方必须承担管理不善的责任，并在甲方规定的时间内整改到位。否则，甲方有权对乙方进行经济处罚。1.6乙方必须认真组织对本项目职工进行安全生产制度及安全技术知识教育，增强法制观念，提高职工的安全生产意识和自我保护能力，督促职工自觉遵守安全生产纪律、制度和法规，严禁违规操作机械设备。1.7施工现场要设置明显的施工、安全标志（如高压电、基槽、塔吊、消防设施等）。1.8乙方人员对所处的施工区域、作业环境、操作设施设备、工具用具等必须认真检查，发现隐患，应立即停止施工，并由乙方有关部门完成落实整改后方准施工。乙方使用的施工场所、作业环境、设施设备、工具用具等应符合安全要求和处于安全状态。所有施工机具和高空作业的设备均应定期检查，并由安全员签字记录，保证其处于完好状态；严禁使用不合格的机具、设备和劳动保护用品。1.9乙方使用的机械设备、脚手架等设施，在搭设、安装完毕提交使用前，应按规定验收，做好验收及交付使用的书面手续，严禁在未经验收或验收不合格的情况下投入使用，否则由此发生的后果概由乙方负责。在重大项目施工前还需编制专项施工方案，经专家论证及监理和甲方共同验收合格后方可投入使用。1.10如施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术方案，并对相关施工人员进行技术交底和安全培训，同时报经建设单位、监理单位等部门批准后，方可组织实施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。1.11乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急预案；如果发生安全事故，应按照有关法律法规规定，及时上报甲方。1.12安全生产费用应进行专项管理和使用。1.13乙方应根据监理单位审批的施工组织设计进行施工，并按监理单位审批的施工组织设计，制定有针对性的安全技术措施计划，严格按施工组织设计和有关安全要求施工。1.14施工前，乙方应对管理人员、施工人员进行安全生产教育，介绍有关安全生产管理制度、规定和要求，乙方应组织召开管理人员、施工人员安全生产教育会议，介绍施工中有关安全、防火等规章制度及要求，乙方必须检查、督促施工人员严格遵守、认真执行。根据工程项目内容、特点，乙方应做好安全技术交底，并有交底的书面材料，交底材料一式二份，由乙方和操作班组双方各执一份。1.15乙方应自觉地向项目所在地劳动保障等有关部门办理开工报告手续。1.16施工期间，乙方必须专人负责本工程项目的有关安全、防火工作；检查督促施工过程中执行有关安全、防火规定，预防事故发生。贯彻谁施工谁负责安全的原则，乙方人员在施工期间造成伤亡、火警、火灾、机械等重大事故，乙方应全力进行紧急抢救伤员和保护现场，在事故发生后立即报告甲方，事故的损失和善后处理费用，应由乙方负责。1.17乙方在施工期间必须严格执行和遵守甲方的安全生产、防火管理的各项制度，接受甲方的检查、督促和指导。对于查出的隐患，乙方必须限期整改，并把整改情况及时书面反馈甲方。1.18在生产操作过程中的个人防护用品，由乙方自理并负责发放到位，乙方应督促施工现场人员自觉穿戴好防护用品。1.19乙方人员对施工现场的脚手架、各类安全防护设施、安全标志和警告牌，不得擅自拆除、更动。如确实需要拆除、更动的，必须经乙方和监理同意，并采取必要、可靠的安全措施后方能拆除、更动。1.20特种作业必须执行国家特种作业人员安全技术培训考核管理规定，持证上岗、定期审证、定机定人，严禁违章、无证操作。1.21乙方必须严格执行各类防火防爆制度，易燃易爆场所严禁吸烟及动用明火，消防器材不准挪作他用。电焊、气割作业应按规定办理动火审批手续，严格遵守“十不烧”规定，落实防火、防中毒措施，并指派专人值班。1.22乙方使用的电气设备，在使用前应先进行检测，并做好检测记录，如不符合安全规定的，乙方应及时积极维修，维修合格后方准使用。违反本规定，擅自乱拉电气线路造成后果均由乙方负责。1.23乙方在施工中，应注意地下管线、热力管道及高压架空线路的保护。乙方应向建设单位了解地下管线和障碍物的详细情况。乙方在施工前应进行详细交底，如遇有情况，应及时向有关部门联系，采取保护措施。2.安全责任如造成任何安全事故，均由乙方承担全部责任。3.本合同一式两份，合同双方各执一份，由双方签字、盖章后生效。年 月 日 3、工 程 质 量 管 理 及 保 修 协 议 书 甲方： 乙方（承包人）： 甲乙双方根据中华人民共和国建筑法、建设工程质量管理条例、房屋建筑工程质量保修办法、甲方与建设单位方签订的建设工程施工合同和甲、乙双方签订的内部承包协议书及其它相关法律、法规、规章和规定，经协商一致，达成本协议，以明确乙方的责任。一、乙方对本工程质量保修承诺如下：1.1乙方是对工程施工过程全面负责的项目管理者，是施工项目质量管理的第一责任人。 1.2乙方必须全面贯彻和执行各种建筑法律、法规及有关质量的政策、施工标准规范，落实各项安全防护措施和质量保障措施，并对施工过程及工程保修期内出现的质量事故负直接的领导责任和管理责任，对由此引起的法律纠纷负无限连带责任。 1.3工程质量合格率必须达到国家的验收标准，并符合合同规定的质量验收要求。 1.4乙方必须达到合同上约定所要求的质量等级，达不到要求的，乙方应按合同约定承担一切维修、返工、违约责任、建筑物质量、安全事故责任，且必须达到交工条件，甲方有权视情况对乙方作出相应处罚。二、工程质量保修范围：质量保修范围包括甲方与建设单位签订的建设工程施工合同所约定的承建范围的全部内容，亦包括所有涉及该承建项目的指定分包项目、设计变更项目、签证项目、增加项目及零星项目等。三、质量保修期：双方根据建设工程质量管理条例及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：3.1地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限。3.2屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为 年。3.3装修工程为 年。3.4电气管线、给排水管道、设备安装工程为 年。3.5供热与供冷系统为 个采暖期、供冷期。3.6住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为 年。3.7其他项目保修期限约定如下： 同建设工程施工合同 质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。四、质量保修责任4.1属于保修范围、内容的项目，乙方应当在接到维修通知之日起3天内派人维修。乙方不在约定期限内派人维修的，甲方可以委托他人修理。由此发生的所有相关费用由乙方承担，乙方不得以任何借口予以拒绝。4.2发生紧急抢修事故的，乙方在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。4.3对于涉及结构安全的质量问题，应当按照房屋建筑工程质量保修办法的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，会同原建设单位、监理单位、设计单位、勘察单位等部门采取安全防范措施，乙方应按维修方案实施维修至达到合格要求（以验收合格文件为准）。五、保修费用保修费用由乙方完全承担。六、其它6.1在保修期限内，因工程质量缺陷造成所有人、使用人或者第三方人身、财产损害的，乙方应承担赔偿责任。6.2本工程质量保修书，由甲乙双方在签订本内部承包协议书时同时签署，作为协议附件。6.3乙方自愿接受以上条款并承诺项目部所有工程如出现质量问题全部由本人自愿承担，如给甲方造成重大影响或经济损失，乙方自愿用所属于自己的一切财产作为赔偿，并承担全部责任。年 月 日4、劳务（专业）分包管理责任书 甲方： 乙方： 为规范我公司项目部劳务（专业）分包行为，提高项目部和劳务（专业）分包队伍的整体素质，确保工程质量和安全生产、工期进度、农民工工资等，根据建设部关于建立和完善劳务分包制度，发展建筑劳务企业的意见（建市（2005）131号）和河南省建设厅关于进一步加强劳务分包市场管理工作的通知（豫建建（2007）68号）的文件要求，结合我公司实际情况，双方特签订劳务（专业）分包管理责任书如下：1、乙方在项目管理施工过程中，必须将劳务作业（专业施工）全部分包给有相应资质的建筑劳务企业或专业承包企业，严禁将建筑劳务作业（专业施工）分包给无资质的企业、劳务召集人、带头人，或者“包工头”或私招滥雇劳务人员。2、乙方必须与有劳务资质和专业工程资质的企业签订工程施工劳务分包合同。3、乙方在与有劳务资质和专业承包资质的企业签订工程施工劳务分包合同和专业施工分包合同时，应在合同中注明：劳务或专业工程发包人必须将合同价款支付给劳务或专业承包人在合同中指定的合同价款收取负责人，并索要收款凭证（发票）。由于劳务专项发包人将合同价款支付给合同价款收取负责人以外的人员、现金支付合同价款，或存在其他违规支付行为的，造成后果由劳务或专项发包人负责。劳务或专项承包人合同价款收取负责人收到合同价款后产生的分配问题，由劳务或专业承包人自行负责，与发包人无关。4、乙方要确保将分包款进行支票转账结算，原则上不允许现金结算，并及时索要收款凭证。5、乙方必须对劳务（专业）分包队伍加强质量、安全、农民工工资及培训持证上岗等的监管，达不到要求，不允许进场或强制劳务或专业承包人停工，接受检查。6、乙方必须在分包合同中与承包方约定，明确承包人质量、安全、工人劳动合同签订、农民工工资拖欠等的责任。7、乙方必须在分包合同中与承包人约定争议在甲方企业住所地法院解决。8、乙方必须禁止承包人把项目转包给他人。9、乙方要认真考核分包队伍，为了规避风险，严禁承包人合伙承包。10、乙方必须对分包方承包人的一切行为负全责，如果分包方承包人出现任何对甲方的不利情况（含产生经济纠纷或经济损失等），由乙方负全部责任。乙方本人愿意用个人的全部资产，为分包方承包人进行担保，并承担无限连带责任。年 月 日5、农 民 工 工 资 支 付 承 诺 书 为维护公司信誉和农民工合法权益，提高社会诚信度，我作为 项目负责人，现郑重承诺： 一、严格按照建筑法、劳动合同法等法律、法规开展工程建设活动，做到：（一）不将工程劳务违法分包、转包给无资质的“包工头”等不具备用工主体资格的组织或个人；按规定与录用的每位农民工签订建筑企业劳动用工合同，明确工资支付方式、标准和结算时间等；（二）严格实行农民工实名制管理，建立进场农民工花名册，其中包括个人信息、进场时间、工种、所在班组、考勤等，并签字、按手印确认，进场农民工如有增减变化应及时更新相关资料。安排专人负责农民工管理，将农民工工资按时、足额直接支付给农民工本人，并由其签字、按手印确认，不发放到“包工头”等不具备用工主体资格的组织或个人。二、认真履行在清理拖欠农民工工资工作中的责任和义务，做到：（一）对施工过程发生的农民工工资承担全部的支付责任；（二）坚持诚信原则，不为任何单位组织或个人开具虚假拖欠证明，否则承担全部责任。三、建立健全清理拖欠农民工工资应急预案，接受建设行政主管部门监督，积极贯彻落实清欠工作。凡我负责施工的工程项目发生因拖欠农民工工资引发集体上访或群体性事件的，我个人承担全部责任，启动清欠应急预案，无条件同意公司动用由我负责的所有项目工程款先进垫付拖欠的农民工工资，并接受相应处罚。本承诺书一式两份，双方各执一份。 年 月 日 6、纳税承诺书我 身份证号 是 项目的 内部承包人/财务负责人 ，现对日常税收行为和使用增值税专用发票承诺如下：1、严格遵守中华人民共和国税收征收管理办法、中华人民共和国增值税暂行条例、国家税务总局关于印发增值税专用发票使用规定的通知等相关法律、法规的规定；2、服从税务机关的管理、监督和检查；3、对合同项下的属于增值税应税范围的业务, 在向公司申请拨付款项时, 应根据确认的付款金额提交符合法律、法规、规章和国家标准的增值税专用发票或能够抵扣税款的其他相关凭证；4、提交的增值税专用发票等扣税凭证的形式与内容均应合法、有效、准确、完整, 不提交或提交的扣税凭证不合格的, 公司有权拒绝付款或迟延付款, 由此引发的一切不利后果由我本人承担, 给公司造成损失的, 我自愿承担全额赔偿责任及相应违约责任；5、严格按照国家有关规定提交增值税专用发票等扣税凭证, 绝不虚开、代开；6、若我本人有违反税收法律、法规及规章的行为，愿承担一切法律责任。 年 月 日 作为内部承包责任人，以前通用部分内容的工程廉洁协议书、工程安全管理协议书、工程质量管理及保修协议书、劳务（专业）分包管理责任书、农民工工资支付承诺书、纳税人承诺书、我已阅读并同意所有内容（承包责任人在协议书骑缝处印手印确认），承担完全的法律责任和义务。甲方 承包责任人： 日期： 年 月 日三、专用部分1、担保合同甲方（担保权人）： 乙方（被担保人）： 丙方（担 保 人1）： 丙方（担 保 人2）： 鉴于甲方与乙方之间签订的 工程内部协议书、工程廉洁协议书、工程安全管理协议书、工程质量管理及保修协议书等其他与合同具有同等效力或其他视为合同条款或内容的协议、函件和承诺等文件，甲方要求乙方提供担保，丙方应乙方请求向甲方提供担保。为明确各方的权利义务，依据合同法、担保法之规定秉承平等、自愿、诚实、信用原则，经三方协商达成本合同，以资共同遵守。 一、担保范围及效力（一）担保范围：1、乙方以甲方名义对外所发生的经营行为产生的民事责任；2、乙方违反甲方与 签订的 工程建设工程施工合同、投标函、投标文件等及其他与合同具有同等效力或其他视为合同条款或内容的其他协议、函件和承诺等文件约定所造成的一切损失；3、乙方所给甲方造成的其它民事、行政、刑事责任；4、乙方根据与甲方签订的一切合同、承诺等应承担的责任；5、甲方为行使追偿权所产生的费用（包含但不限于诉讼费、律师费、差旅费等） （二）上述担保范围超过法定担保责任的，对本担保合同的效力没有影响。 二、担保方式及期限 （一）本合同担保方式为连带担保责任； （二）担保期限为：甲方遭受损失或代为承担责任之日起二年； （三）乙方没有按以上主合同履行义务或没有全部履行义务的，甲方有权直接要求丙方承担担保责任； （四）本主合同有两个以上担保人的，各担保人互负连带共同担保责任，甲方可以任选一个或多个担保人主张担保责任。 三、担保人的权利义务 （一）担保人的基本情况 姓名/名称： 住所/居住地： 联系方式： 通知/送达地址： 邮箱： ；传真： 姓名/名称： 住所/居住地： 联系方式： 通知/送达地址： 邮箱： ；传真： 1、丙方发生注销、撤销或其它影响其担保能力的变故，应提前3天通知甲方，乙方应当另行提供担保人，本合同项下的全部义务由乙方另行提供的担保人承担，并接受上述联系方式的约束；2、丙方分立、合并、吸收时，本合同项下的全部义务由变更后的机构承担，并接受上述联系方式的约束；3、丙方为自然人的，丙方死亡或被宣告死亡时，由其遗产继承人在继承范围内继续承担担保责任；4、丙方变更上述送达方式，应自变更之日起 三个工作日 内，以书面形式通知甲方，否则，由此引起的法律后果，由其承担； 5、丙方应在接到甲方要求其承担担保义务的通知后 三个工作日内无条件承担担保责任；6、丙方在承担了担保责任后有权向乙方追偿。 四、争议处理1、本合同当中的约定在不违反法律强制性规定的情况下，优先适用约定；2、本合同履行中若发生争议，由双方应协商解决，协商不成的，由甲方住所地即林州市人民法院管辖。3、本合同未尽事宜，依照有关法律、法规执行或由双方达成书面补充合同。本合同附件及补充合同与本合同具有同等法律效力。 五、担保合同效力（1） 本合同独立于甲方与 之间及甲方与乙方之间的主合同，主合同无效并不影响本合同的效力；（2） 因主合同无效给甲方造成的损失，丙方自愿承担；（3） 本合同自三方签字、盖章之日起生效；（4） 本合同一式 肆 份，甲方两份，乙方、丙方各一份。 六、丙方再次确认并保证：1、 丙方所提供资料及信息全部真实、有效并确认无误；2、 丙方的财产状况足以保证其有能力履行此项担保；3、 丙方自愿以拥有的全部财产承担保证责任；4、 丙方自愿为第一顺序、第一责任保证人。违约责任：1、如因本项目致使甲方遭受损失或代为偿还相应债务，乙方未能在合理期限内及时、足额偿还甲方，甲方有权向乙方行使追偿权并追究乙方的违约责任。甲方向乙方行使追偿权不受本项目是否已竣工验收或是否结算的影响。欠缴税费及应缴利润的计算方式为：若工程尚未决算，以合同价为依据；若工程已决算，则以决算价为依据。乙方未将纳税发票及相关凭证及时交给甲方，视为乙方尚未纳税。其他约定：送达方式：送达地址：如有变动：（邮寄、短信、QQ、电话、邮件等任一方式均可视为已送达）本协议约定不明或没有约定的，按甲方相应管理制度执行。二、风险须知： 2.1在本协议签订前，乙方已对建设单位资信情况、工地现场情况、甲方与建设单位间的合同约定以及履约风险进行了全面分析和了解，乙方接受并积极兑现甲方与建设单位的各项约定和承诺，并承担甲方与建设单位履约过程中的一切风险，特别是合同性质、承包范围、工作内容、付款方式、工期、违约责任与索赔、保修期等。2.2乙方按照甲方与建设单位签订的建设工程合同及补充协议等约定履行全部合同义务。为了保证合同全面履行，乙方自愿向甲方交纳项目承包风险保证金并以个人及家庭全部财产作为承包项目的保证。2.3乙方已知晓并充分理解建设单位对履约保函的要求，本工程所需履约保函由乙方向甲方提供，履约保函的额度等同于甲方与建设单位签订的合同要求的额度。 七、补充条款 甲方（签章)： 乙方（签章、手印）： 丙方（签章、手印）： 签订地点： 签订时间： 年 月 日 注：乙方、丙方经与原件核对无误的合法有效的身份证或营业执照等证件的复印件，并签名或盖章确认。担保人身份证/公司证件复印件粘贴处：2、 项目部应付款项确认表 共 页第 页欠款性质债权人欠款金额备注 我本人（项目部负责人）保证：上述内容完全真实有效，没有虚报、瞒报。以上债务为本项目部对外所负的全部债务，由我本人负责偿还。除此之外，我们保证没有其他债务，如果出现其它债务，均与该项目无关，本人自愿承担一切法律责任并予以清偿。 确认（签字）： 身份证号码： 联系方式： 年 月 日323232。3、劳动合同书甲方名称 性质 地址 乙方 性别 身份证号 现住址 为确立双方的劳动关系，明确双方的权利和义务，根据劳动法、劳动合同法及其它有关劳动法律、法规、规章以及甲方依法制定的规章制度的规定，在平等自愿、协商一致的基础上，订立本合同，共同遵守本合同所列条款。第一条 劳动合同期限本合同为 固定期限 劳动合同，自 年 月 日起，至 年 月 日止，其中试用期为 / 个月。 第二条 工作内容和要求（一）甲方根据生产（工作）需要，安排乙方在 项目部 生产（工作）岗位。（二）乙方应服从甲方所安排的工种、岗位，按照甲方关于本岗位生产（工作）任务和责任制要求完成规定的数量、质量指标和生产（工作）任务。（三）乙方的生产（工作）任务为 施工生产 。（四）甲方根据生产（工作）需要，可以调换乙方的工种或岗位。第三条 劳动保护和劳动条件（一）甲方必须建立健全劳动安全卫生制度和操作规程、工作规范，对乙方进行劳动安全卫生教育。（二）甲方必须为乙方提供必要的劳动防护用品。（三）乙方在生产（工作）过程中，必须严格遵守安全操作规程，对甲方管理人员违章指挥、强令冒险作业时有权拒绝执行。（四）甲方安排乙方从事特种作业的，必须按国家规定对乙方进行专门培训并取得特种作业资格。第四条 工作时间和休息、休假（一）甲方安排乙方执行 不定时 工作制。（二）甲方应按照国家规定保证乙方的休息权利。（三）甲方执行国家规定的各类节假日制度。第五条 劳动报酬乙方所在项目部是自负盈亏，可自主决定分配模式和标准，但必须报甲方批准后方可执行。第六条 保险福利乙方所在项目部自主经营，自负盈亏，所需社会保险、医疗保险费用等由其交纳到甲方后由甲方代缴。第七条 劳动纪律（一）甲方所制定的内部规章制度和劳动纪律不得违背国家有关法律、法规、规章。（二）乙方应严格遵守甲方的各项规章制度，服从甲方的管理。（三）乙方违反规章制度和劳动纪律的，甲方有权依法给予行政处分和经济处罚。第八条 劳动合同的终止本合同期限至工程竣工无纠纷后应终止执行，如合同到期后，该工程尚有遗留问题，本合同可无条件顺延。 第九条 劳动合同的变更具有下列情形之一的，双方可以协商变更合同的有关内容：1、甲方转产、调整生产（工作）任务的；2、本合同所依据的法律、法规、规章、政策已经修改的；3、由于不可抗力致使本合同无法履行的；第十条 劳动合同的解除（一）经甲乙双方协商一致本合同可以解除。（二）乙方具有下列情形之一的，甲方可以随时解除本合同；1、在试用期间被证明不符合录用条件的；2、有打架斗殴、偷窃、赌博等违法、违纪行为的；3、严重违反劳动纪律或甲方规章制度的；4、严重失职、营私舞弊，给甲方利益造成重大损害的；5、严重违反甲方施工现场安全管理规定和甲方劳动纪律的；6、被依法追究刑事责任的。（三）具有下列情形之一的，甲方可以解除本合同，但应当提前三十日以书面形式通知乙方：1、乙方患病或者非因工负伤，医疗期满后，不能从事原工作也不能从事由甲方另行安排工作的；2、乙方不能胜任工作，经过甲方培训或者调整工作岗位后，仍不能胜任工作的；3、双方不能依据本合同第九条规定就变更合同达成协议的。（四）甲方濒临破产进行法定整顿期间或者生产经营状况发生严重困难，经提前三十日向全体职工说明情况，可以解除本合同。（五）乙方具有下列情形之一的，甲方不得依据本合同第十条第三款、第四款的规定解除本合同。1、患病或负伤，在规定的医疗期内的；2、女职工在孕期、产期、哺乳期内的；3、乙方患职业病或因工负伤，医疗终结；经县级以上劳动鉴定委员会确认完全或部分丧失劳动能力的按国家有关规定办理；4、法律、法规规定的其他情形；（六）因甲方以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动的，乙方可以随时解除本合同。第十一条 双方约定的其他事项（不得违反有关法律、法规） 第十二条 经济补偿和违约责任（一）甲方依据本合同第十条第一款、第三款、第四款约定解除本合同时应按照劳动部违反和解除劳动合同的经济补偿办法的规定给予乙方经济补偿。（二）甲方违反法律、法规规定的条件解除劳动合同，对乙方造成损害的，应当按照劳动部违反和解除劳动合同的经济补偿办法和违反规定订立和解除劳动合同的赔偿办法的规定，给予乙方经济补偿和赔偿：（三）乙方违反法律、法规规定的条件解除本合同或者违反本合同中约定的保密事项，及违反本人签署的目标管理责任书等，对甲方造成经济损失的，应当依法承担赔偿责任。第十三条 劳动争议处理双方因履行本合同发生争议，任何一方可以向本单位劳动争议调解委员会申请调解；调解不成的，可以自劳动争议发生之日起六十日内向林州市劳动争议仲裁委员会书面申请仲裁。对裁决不服的，可以向林州市人民法院提起诉讼。第十四条 本合同未尽事宜，按国家有关法津、法规规定执行。第十五条 本合同双方各执一份，涂改或未经授权代签无效。甲方（盖章）： 乙方（签字）：法定代表人（或委托代理人）（签字）： 年 月 日欢迎您的下载，资料仅供参考！致力为企业和个人提供合同协议，策划案计划书，学习课件等等打造全网一站式需求