资源描述
法律法规及相关知识,2,考试情况介绍,1、法律法规：150分60个单项选择题，每题1.5分，90分。30个多项选择题，每题2分，60分2、专业知识：120分60个单项选择题，每题1.5分，90分。30个多项选择题，每题1.5分，30分3、专业实务：150分30个单项选择题，每题1.5分，45分。20个多项选择题，每题1.5分，30分，小计75分。案例分析题3个，每个25分，小计75分。总计：420分,考试时间2013年度考试定在11月23日，上午8:3011:30考专业基础知识和法律法规及相关知识（两个科目连在一起考试，中间不安排休息时间），下午2:305:00考专业知识及专业实务。各专业考试大纲可在湖南建设人力资源网查阅（）。,报名地址：长沙市五一大道湖南省商务厅3号业务楼214电话：一五二零零八五一零六零，扣扣一八八七二七二一九联系人：小张,2012年合格分数线,第一章法律基础知识,法律可分为广义法律与狭义法律。,8,法规,行政法规,地方法规,是指由国家最高行政机关即国务院所制定的规范性文件,是指省、自治区、直辖市以及省级人民政府所在地的市和经国务院批准的较大的市的人民代表大会及其常务委员会根据本行政区域的具体情况和实际需要依法制定的在本行政区域内具有法律效力的规范性文件,法律体系和法的形式1法律体系,法律体系1、宪法：整个法律体系的基础2、民法：调整平等主体公民间，法人间，公民与法人间财产和人身关系的法律3、商法4、经济法5、行政法6、劳动法与社会保障法7、刑法8、诉讼法9、自然资源与环境保护法,法的形式,宪法法律行政法规地方性法规行政规章司法解释规范性文件国际条约,可以由国务院制定的有（）A建设工程安全生产许可条例B湖南省招投标管理条例C消防法D安全生产法CD,民法一、民事法律关系包括人身关系、财产关系二、民事法律关系的构成主体、客体和内容主体：自然人、法人、其它组织客体：财、物、行为、非物质财富内容：权利、义务,民事法律关系主体1、自然人,自然人-依自然规律出生而取得民事主体资格的人.下列属于自然人的有（）A外国人B无国籍人C公民D红十字会ABC,自然人的民事行为能力,主要有3种：完全民事行为能力、限制民事行为能力、无民事行为能力一、完全民事行为能力：18周岁以上的公民是成年人，具有完全民事行为能力，可以独立进行民事活动，是完全民事行为能力人。16周岁以上不满18周岁的公民，以自己的劳动收入为主要生活来源的，视为完全民事行为能力人。,下列具有完全民事行为能力的有（）A年满18岁的外国人B年满17岁的临时工C年满11岁的中学生D年满18岁的间歇性精神病患者AB,二、限制民事行为能力10周岁以上的未成年人是限制民事行为能力人不能完全辨认自己行为的精神病人,三、无民事行为能力不满十周岁的未成年人是无民事行为能力人，由他的法定代理人代理民事活动。不能辨认自己行为的精神病人是无民事行为能力人，由他的法定代理人代理民事活动。注：无民事行为能力人、限制民事行为能力人的监护人是他的法定代理人。,民事法律关系主体2、法人,法人相对于自然人而言。自然人是以生命为存在特征的个人。我们每个人都是自然人。法人是具有民事权利能力和民事行为能力并独立享有民事权利、承担民事义务的社会组织。,法人应具备的条件有哪些(),A、依法成立B、有必要的财产和经费C、有自己的名称、组织机构和场所D、独立承担民事责任。,下列属于法人的是（）,A某学校校长B某建筑公司C长沙市交通运输局D某国外建筑设计公司BD,特别提示,一、法人不是人，是一种社会组织，是一种集合体，是由法律赋予法律人格的组织集合体。这是法人与自然人的根本区别。它可以是个人的集合体，也可以是财产的集合体。不以组织集合体名义出现在民事主体，不能为法人。,民事法律关系主体3、其他组织,主要是非法人组织,民事法律关系客体,是指法律关系间权利和义务所指向的对象，包括财物行为智力成果,民事法律关系内容,指法律关系主体间的权利与义务1、法定权利与义务2、约定权利与义务,26,民事法律关系图,民事法律关系的构成要素,民事法律关系主体,民事法律关系客体,民事法律关系内容,法人,自然人,财的客体,物的客体,行为的客体,智力成果,权利,义务,企业法人,法定约定,注4：法律关系的构成要素的内涵不同，则组成不同的法律关系，诸如民事法律关系、行政法律关系、劳动法律关系、经济法律关系等等,注1：民事法律关系主体，主要是指参加民事活动，受民事法律规范调整，在法律上享有权利、承担义务的自然人、法人或其他组织,注2：民事法律关系客体，是指参加民事法律关系的主体享有的权利和承担的义务所共同指向的对象,其他组织,非企业法人,法定约定,27,一、单项选择题1、下列选项中，不属于法律关系要素的是()。A主体B标的C客体D内容(答案)2、法律关系是由()三要素构成的。(答案)A.主体、客体、内容B、当事人、经济行为、经济利益C、法人、经济合同、经济权益D、经济管理、经济协作、法律责任3、法人是指具有民事权利能力和民事行为能力的()。A、自然人B、个体工商户C、单位最高行政负责人D、依法成立的社会组织,本条目的练习题,28,二、多选题1、从法学理论上讲，法律关系客体可以分为()。(答案)A精神B财C物D非物质财富E行为2、法律关系的内容是指()。(答案)A法律权利B客体C标的D价款E法律义务3、法律关系主体的范围包括()。(答案)A、自然人B、法人C、其他组织D、国家机关E、某企业的车间,29,民事法律关系,民事法律关系的产生民事法律关系的产生是指民事法律关系的主体之间形成了一定的权利和义务关系。如某单位与其他单位签订了合同，主体双方就产生了相应的权利和义务。此时，受民事法律规范调整的民事法律关系即告产生。,30,民事法律关系,民事法律关系的产生民事法律关系的产生是指民事法律关系的主体之间形成了一定的权利和义务关系。如某单位与其他单位签订了合同，主体双方就产生了相应的权利和义务。此时，受民事法律规范调整的民事法律关系即告产生。,31,民事法律关系的变更,主体变更,客体变更,内容变更,法律关系主体数目增多或减少，也可以是主体改变。在合同中，客体不变，相应权利义务也不变，此时主体改变也称为合同转让。,法律关系中权利义务所指向的事物发生变化。客体变更可以是其范围变更，也可以是其性质变更。,法律关系中具体权利义务的增加或减少。,32,民事法律关系的终止,自然终止,协议终止,违约终止,民事法律关系的终止，是指民事法律关系主体之间的权利义务不复存在，彼此丧失了约束力。,某类民事法律关系所规范的权利义务顺利得到履行，取得了各自的利益，从而使该法律关系达到完结。,民事法律关系主体之间协商解除某类工程建设法律关系规范的权利义务，致使该法律关系归于终止。,民事法律关系主体一方违约，或发生不可抗力，致使某类法律关系规范的权利不能实现。,33,法律事实,事件,行为,法律关系只有在一定的情况下才能产生，同样这种法律关系的变更和消灭也由一定情况决定的。这种引起法律关系产生、变更和消灭的情况，即是人们通常称之为的法律事实。,法律事实按是否包含当事人的意志为依据分为两类。,不以当事人意志为转移的法律事实,人的有意识的活动。,自然事件,社会事件,意外事件,积极的作为,消极的不作为,34,一、单项选择题1.法律关系的终止，是指法律关系主体之间的权利义务不复存在，彼此丧失了约束力。下列法律关系终止原因中，可以归属自然终止的是()。A、合同债务人通过履行合同的目的实现B、施工工人工作受伤，就赔偿问题与所属企业达成协议C、建设单位依法解除其与施工企业之间的承包合同D、施工单位虽然已完成施工任务，但是其所建设之项目有质量瑕疵2、下列社会现象中，不属于法律关系变更的是()。(答案)A、买卖关系中，卖方收款后将标的物交付与买方(属于正常情况，法律关系没有发生变化)B、买卖关系中，买卖双方改换了标的物(属于法律客体的变更)C、买卖关系中，买方发生变更(属于法律主体的变更)D、买卖关系中，买方根据卖方的请求延缓了其交货的期限(属于内容的变更),(答案),35,二、多选题1、法律关系的变更包括()。A主体的变更B.合同形式的变更C纠纷解决方式的变更D客体的变更E.内容的变更2、法律关系终止的原因与方式包括()。A.自然终止B.人为终止C.法定终止D.协议终止E.违约终止3、引起法律关系发生、变更、终止的情况称为法律事实，按照是否包含当事人的意志，法律事实可以分为()。A事件B.不可抗力事件C.无意识行为D.意外事件E.行为4、作为法律事实的行为包括()。A主动行为B被动行为C作为D不作为E无意识行为,(回顾),(回顾),(回顾),(回顾),36,法律行为的成立要件,法律行为的成立要件,法律行为主体具有相应的民事权利能力和行为能力,行为人意思表示真实,行为内容合法,行为形式合法,民事权利能力是指能够参加民事活动，享有民事权利和负担民事义务的法律资格,民事行为能力是指通过自己行为取得民事权利和负担民事义务的资格。法律行为主体只有取得了相应的民事权利能力和行为能力以后作出的民事行为法律才能认可,行为人表现于外部的表示与其内在的真实意志相一致,表现为不违反法律和社会公共利益、社会公德,民事法律行为的形式也就是行为人进行意思表示的形式,要式民事法律行为,不要式民事法律行为,必须采用法律规定的特定形式才为合法,当事人在法律允许范围选择口头形式、书面形式或其他形式作为民事法律行为的形式皆为合法,37,一、单项选择题1、民事权利能力是指()。A、获取民事权利的资格B、享受民事权利和承担民事义务的资格C、承担民事责任的资格D、处分自己权利的能力2、民事行为能力是指()。A、处分自己财产的能力B、缔结合同的能力C、通过自己的行为取得民事权利和承担民事义务的资格D、参与民事活动的资格3、必须采用法律所规定的特定行为形式才能发生法律效力的民事法律行为，被称为()。A、规定行为B、不要式行为C、要式行为D、特定行为,(回顾),(回顾),(回顾),本条目的练习题,38,二、多选题1、法律行为主体只有取得了()以后做出的民事行为才会被法律所认可。A民事权利能力B民事权利C职权D民事行为能力E法律规定的行为资格2、法律行为的成立要件包括()。A行为主体具有相应的民事权利能力和行为能力B行为人的意思表示真实C行为内容合法D经过行政机关批准E行为形式合法,(回顾),委托代理,40,代理制度的基本内容,代理,代理关系,代理种类,代理，是指代理人在代理权限内，以被代理人的名义实施民事法律行为。被代理人对代理人的代理行为承担民事责任,被代理人,代理人,第三人,委托代理,法定代理,指定代理,根据被代理人的委托而产生的代理,基于法律的直接规定而产生的代理,根据主管机关或人民法院的指定而产生的代理,41,委托代理,形式,应注意的问题,口头形式,书面形式,被代理人应慎重选择代理人,委托授权的范围要明确,委托代理的事项必须合法,注意：如果法律明确规定必须采用书面形式委托的，则必须采用书面形式，如代签工程建设合同就必须采用书面形式,42,代理人在代理活动中应注意的几个问题,代理人应在代理权限范围内进行代理活动,代理人应亲自进行代理活动,代理人应认真履行职责,不得滥用代理权,以被代理人的名义同自己实施法律行为,代理双方当事人实施同一个法律行为,代理人与第三人恶意串通损害被代理人的利益,43,代理权的终止,委托代理终止的原因,法定代理或指定代理终止的原因,代理期限届满或代理事务完成,被代理人取消委托或代理人辞去委托,代理人死亡或丧失民事行为能力,作为被代理人或代理人的法人组织终止,被代理人或代理人死亡,代理人丧失民事行为能力,被代理人取得或恢复民事行为能力,指定代理的人民法院或指定单位取消指定,由于其他原因引起的被代理人和代理人之间的监护关系消灭,44,一、单项选择题1、某代理人超越了授权范围进行了代理行为，事后才获得被代理人的同意，则此代理行为应定为()。A.不具有法律效力B.有效代理行为C.无权代理行为D.无效代理行为2、对于无权代理，如果未经被代理人追认，则应由()承担法律责任。A.被代理人B.代理人C.第三人D.行为人,本条目的练习题,45,二、多选题1、在代理法律关系中，通常会涉及三方当事人，即()。A被代理人B委托人C受托人D代理人E第三人2、下列代理行为中，属于指定代理的是()。A法院指定一名律师担任被告的诉讼代理人B某公司指派董事张某代理董事长签订一份供销合同C未成年人父母所在单位为未成年人指定监护人D法院指派小李担任某案的书记员E律师事务所指派刘律师担任原告的代理人3、一般认为，无权代理包括以下三种情形()。A代理人没有代理权B对代理人的授权不明C被代理人一般授权D代理人超越代理权限E代理权终止以后的“代理”活动,回顾,这里主要考指定代理的概念,46,4、法定代理和指定代理会因下列()情形的出现而终止。A被代理人恢复民事行为能力B代理人丧失民事行为能力C指定人取消指定D代理人与被代理人之间的监护关系消灭E被代理人自己委托他人充当其代理人,回顾,47,诉讼时效的有关规定,时效,取得时效,消灭时效,时效，是指一定事实状态在法律规定期间内的持续存在，从而产生与该事实状态相适应的法律效力。,诉讼时效,诉讼时效，是指权利人在法定期间内，未向人民法院提起诉讼请求保护其权利时，法律规定消灭其胜诉权的制度。,普通诉讼时效期间通常为2年,短期诉讼时效为1年,特殊诉讼时效，法律是另有规定的,权利的最长保护期限为20年,身体受到伤害要求赔偿的,延付或拒付租金的,出售质量不合格的商品未声明的,寄存财物被丢失或损毁的,国际货物买卖合同和技术进出口合同争议提起诉讼或仲裁的期限为4年,法律对诉讼时效另有规定的，依照法律规定。,(从权利受到侵害之日起超过20年的，人民法院不予保护。),在我国只承认消灭时效制度，不承认取得时效制度。消灭时效就是我们所说的诉讼时效。,48,诉讼时效的起算,诉讼时效期间的开始，它是从权利人知道或应当知道其权利受到侵害之日起开始计算，即从权利人能行使请求权之日开始算起,诉讼时效的效力,胜诉权消灭,实体权利不消灭,法律规定中，将诉讼时效期间届满所消灭的权利限定为是“向人民法院请求保护”的民事权利，即诉讼时效期间届满时，权利人丧失的是胜诉权，而非实体权利,超过诉讼时效期间，当事人自愿履行的，不受诉讼时效限制。债务人自愿履行义务后，不得请求返还。,49,诉讼时效的中止,在时效进行中，因一定法定事由的出现，阻碍权利人提起诉讼，法律规定暂时中止诉讼时效期间的计算，待阻碍诉讼时效的法定事由消失后，诉讼时效继续进行，累计计算,99.1.1,00.1.1,假定为普通诉讼时效，为2年。,00.12.31,最后六个月,中止事由发生,感染“非典”住院50天(因不可抗力或者其他障碍不能行使请求权),50天,届滿时间延长50天,正常情况的普通诉讼时效,特殊情况的(累计)诉讼时效,.,.,.,.,.,.,.,注：民法通则第139条规定，在诉讼时效期间的最后六个月，因不可抗力或者其他障碍不能行使请求权的，诉讼时效中止。从中止诉讼时效的原因消除之日起，诉讼时效期间继续计算。,诉讼时效的起算日,正常的情况下00.12.31为届滿日,50,诉讼时效的中断,在时效进行中，因一定法定事由的发生，阻碍时效的进行，致使以前经过的诉讼时效期间统归无效，待中断事由消除后，其诉讼时效期间重新计算,注：民法通则第140条规定，诉讼时效因提起诉讼、当事人一方提出要求或者同意履行义务而中断。从中断时起，诉讼时效期间重新计算。,现继续以前面的例子为例：,原诉讼时效的起算日,99.1.1,00.12.31,原届滿日,某时点，当事人一方提出要求或者同意履行义务(造成原诉讼时效中断),新的诉讼时效的起算日(主张权利日),重新计算诉讼时效,最长不能超过20年,51,一、单项选择题1、除法律另有规定外，诉讼时效期间一般为()。回顾A.6个月B.1年C.2年D.3年2、根据法律规定，如果权利人的权利从被侵害之日起超过()的，人民法院不予保护。A.30年B.20年C.15年D.10年3、在诉讼时效的最后6个月内，因不可抗力或其他障碍不能行使请求权的，诉讼时效从该原因消除之日起计算。此种制度称为()。A.诉讼时效的中止B.诉讼时效的中断C.诉讼时效的延长D.最长诉讼时效,本条目的练习题,回顾,回顾,52,二、多选题1、根据我国民法通则的规定，适用短期诉讼时效的情形是()。A技术合同争议的诉讼B身体受到伤害要求赔偿的C延付或拒付租金的D出售质量不合格的商品未声明的E寄存财务被丢失或毁损的2、根据我国民法通则的规定，诉讼时效的种类包括()。A普通诉讼时效B长期诉讼时效C短期诉讼时效D特殊诉讼时效E权利的最长保护期限,回顾,回顾,53,3、根据民法通则的规定，诉讼时效可因()而中断，从中断时起，诉讼时效期间重新计算。A提起诉讼B债务履行C债务人丧失行为能力D当事人一方提出要求E当事人一方同意履行义务,回顾,甲公司与乙公司于2002年10月20日签订了一份设备租赁合同，合同约定乙公司应于2002年12月28日付租金。后甲公司履约，而乙公司未按期交付租金。则该笔租金的诉讼时效至()期满。A、2003年10月19日B、2004年10月19日C、2003年12月27日D、2004年12月27日,答案：C,某工程建设施工合同约定，建设单位应于2001年5月10日支付工程款，但建设单位一直未按约定支付。2002年9月10日发生了持续1个月阻碍施工企业提起诉讼的不可抗力事件，则该欠款纠纷的诉讼有效期限至（）。A.2002年5月9日B.2003年5月9日C.2003年6月9日D.2004年9月9日,答案：B,某工程发包人于2002年11月1日收到承包商提交的竣工决算资料，并于2002年12月1日认可，但迟迟不给付工程尾款。承包商正准备向法院起诉，发包人于2003年5月21日书面通知对方可在2003年6月1日付款，但约定时间过后仍不付款。本例中，诉讼时效的截止日期应该是（）。A.2004年10月31日B.2004年11月30日C.2005年5月20日D.2005年5月31日,答案：D,70劳动法71掌握劳动保护的规定劳动安全卫生规定女职工、未成年工特殊保护女职工：矿山井下、第四级特殊时期：第三级及延长工作时间、夜班等未成年工：矿山井下、第四级、有毒有害43熟悉劳动争议的处理协商解决调解调解组织、调解协议（可申请支付令的规定）仲裁劳动争议仲裁的特点、管辖、时效、执行诉讼,80劳动合同法81掌握劳动合同的订立劳动关系建立用工之日劳动合同订立必须订立合同双方：劳动者和用人单位订立时间：已建立劳动关系，限制在用工之日起一个月内未能如期订立的不利后果劳动合同的类型以完成一项工作任务为期限固定期限：有约定的终止时间无固定期限：用人单位应与劳动者订立固定期限合同的规定,试用期试用期最低工资规定本单位相同岗位最低档工资或合同约定工资的80%用人单位所在地最低工资标准服务期必须订立保密协议与竞业限制条款82掌握劳动合同的履行和变更合同履行中双方的权利与义务劳动合同变更协商变更、书面,劳动合同期限,3个月以上不满1年,不超过1个月,试用期,1年以上不满3年,不超过2个月,3年以上无固定期限合同,不超过6个月,用人单位可与劳动者约定由劳动者承担违约金的情形,83掌握劳动合同的解除和终止劳动合同解除基本规定：应当事先通知工会,协商解除,劳动者单方解除,用人单位以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动的,用人单位违章指挥、强令冒险作业危及劳动者安全,立即解除,提前30日书面预告解除,用人单位在劳动合同中免除自己的法定责任、排除劳动者的合法权益,用人单位单方解除,试用期内提前3日通知,用人单位违反法律、行政法规强制性规定,用人单位单方解除,在试用期间被证明不符合录用条件的；,严重违反劳动纪律或者用人单位规章制度的,严重失职，营私舞弊，对用人单位利益造成重大损害的,被依法追究刑事责任的,随时解除,经济性裁员,提前30日书面通知或额外支付一个月工资,劳动者患病或者非因工负伤，医疗期满后，不能从事原工作也不能从事由用人单位另行安排工作的,劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的,劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使原劳动合同无法履行，经当事人协商不能就变更劳动合同达成协议的,劳动者同时与其他用人单位建立劳动关系，对完成本单位工作任务造成严重影响，或经用人单位提出拒不改正的,依据劳动合同法规定合同无效的,劳动合同终止用人单位与劳动者不得在劳动合同法规定的劳动合同终止情形之外约定其他的劳动合同终止条件终止合同的经济补偿及补偿标准补偿标准年限、月工资违法解除或终止合同，按补偿标准2倍进行补偿,用人单位不得解除,在本单位患职业病或者因工负伤并被确认丧失或者部分丧失劳动能力的,患病或者非因公负伤，在规定的医疗期内的,女职工在孕期、产假、哺乳期内的,从事接触执业危害作业的劳动者未进行离岗前职业健康检查，或疑似执业病人在诊断或者医学观察期间,在本单位连续工作满15年，且距法定退休年龄不足5年,84熟悉集体合同、劳务派遣、非全日制用工集体合同由工会代表全体职工与用人单位订立劳务派遣合同派遣单位与劳动者派遣单位与用人单位订立协议非全日制用工每日4小时，每周24小时90档案法51掌握建设工程档案的种类工程准备阶段文件监理文件施工文件竣工图和竣工验收文件,52掌握建设工程档案的移交程序各主要参加建单位向建设单位移交工程文件建设单位向政府主管机构移交建设项目档案税法61熟悉纳税人的权利和义务62了解税务管理的制度三项制度：税务登记制度、帐薄凭证管理制度、纳税申报管理制度,按照劳动保护的相关规定，用人单位不得安排女工和未成年工从事（）。A加班劳动B特种作业劳动C矿山井下劳动D国家规定的第四级体力劳动E国家规定的第三级体力劳动,答案：CD,习题,按照劳动保护的相关规定，用人单位应当对（）定期进行健康检查A从事危险作业的劳动者B女工C未成年工D从事特种作业的劳动者E从事有职业危害作业的劳动者,答案：CE,劳动合同期限一年以上不满三年的，试用期不得超过（）。A.一个月B.二个月C.半个月D.一个半月,答案：B,竞业限制的人员限于用人单位的（）、高级技术人员和其他负有保密义务的人员。A.管理人员B.中层管理人员C.高级管理人员D.一般管理人员,答案：C,建设单位应当在工程竣工验收后（），向城建档案馆报送一套符合规定的建设工程档案。A.1个月内B.2个月内C.3个月内D.6个月内,答案：C,某企业未按规定期限缴纳税款，共计10万元，税务部门责令其缴纳，由于滞纳缴税十天，除应交税款外，税务部门可以收取()的滞纳金。A50元B500元C1000元D5000元,答案：B,10建设工程法律责任21171掌握民事责任的种类和承担方式违约责任双方有合同约定，当事人不履行或不完全履行合同的责任侵权责任违法行为侵犯绝对权（财产和非财产）承担方式十种修理、重作、更换支付违约金72掌握工程建设领域常见的行政责任种类和行政处罚程序,仅适用于违约责任,行政处罚对违反行政法但不构成犯罪的公民、法人及其他组织，六种处罚行政处分国家公务员程序简易程序、一般程序和听证程序73掌握犯罪的构成与刑罚种类犯罪构成四要件刑罚种类主刑和附加刑74熟悉工程建设领域的犯罪构成重大责任事故罪重大劳动安全事故罪工程重大安全事故罪,习题,下列法律责任的承担方式中，不属于民事责任承担方式的是()。A吊销营业执照B返还财产C赔礼道歉D消除危险,答案：A,下列选项中构成侵权，应承担侵权责任是()。A某材料供应商未能按合同约定提供建材，导致工期延误B某施工企业违反规定夜间施工，噪声扰民C某单位办公楼建成后，挡住了北面居民住宅楼的阳光D某施工企业施工中掉下的砖头砸伤了行人E某建设单位未取得施工许可证擅自施工,答案：BCD,（）属于刑罚中的附加刑。A.没收违法所得B.管制C.没收财产D.罚款,答案：C,20合同法原则及合同分类20掌握合同法原则及调整范围平等、自愿、公平、诚实信用不损害社会公共利益20熟悉合同的分类20合同的订立21掌握要约要约概念、生效、撤回（生效前取消要约）、撤销（生效后取消要约，有条件）、消灭,合同法,要约,要约,要约到达生效,撤回的通知先于或与要约同时到达受要约人,要约失效,不可撤销的规定要约人确定了承诺期限或者明示要约不可撤销；受要约人有理由认为要约是不可撤销的，并已经为履行合同作了准备工作。,口头形式书面形式数据电子文件形式,受要约人拒绝要约,承诺期限届满而受要约人未承诺,受要约人实质性变更要约,要约人向特定相对人发出，内容具体而确定，要约应表明一旦经受要约人承诺，要约人受该意思表示约束,在受要约人发出承诺通知前,承诺,承诺,承诺到达生效,承诺撤回,撤回的通知先于或与承诺同时到达要约人,由受要约人在有效期内向要约人作出，内容必须与要约一致,合同关系成立,要约：信件或者电报自信件载明的日期（通常是落款时间）或者电报交发之日开始计算信件未载明日期的，自投寄该信件的邮戳日期开始计算。要约:电话、传真等自要约到达受要约人时开始计算。,承诺期限,承诺,延误,超期,承诺无效，为新要约,承诺有效,承诺有效,要约人接受,承诺无效，为新要约,要约人拒绝,22掌握承诺承诺概念、要件、期限、生效、撤回承诺超期、承诺延误23掌握合同的一般条款合同的一般条款8项23掌握合同的形式口头形式书面形式（法律法规规定应是书面的，应采用书面形式）其他形式（行为推定方式，不普遍适用）24掌握缔约过失责任构成要件3条同时具备：（发生在订立合同过程中；当事人违反了诚实信用原则；受害方信赖利益受损）,某市政工程项目公开招标，甲公司递交了投标书后由于公司自身原因，决定退出该项目，因此要求撤回投标书，撤回投标书的书面通知应在（）送达。A.开标之前B.评标工作结束前C.招标人确定中标人前D.工程承包合同签订前,答案：A,习题,甲公司7月1日通过报纸发布广告，称其有某种型号的电脑出售，每台售价8000元，随到随购，数量不限，广告有效期至7月30日。乙公司委托王某携带金额16万元的支票于7月28日到甲公司购买电脑，但甲公司称广告所述电脑已全部售完。乙公司为此受到一定的经济损失。根据合同法的规定，下列表述正确的是（）。,A、甲公司的广告构成要约，乙公司的行为构成承诺，甲公司不承担违约责任；B、甲公司的广告构成要约，乙公司的行为构成承诺，甲公司应当承担违约责任；C、甲公司的广告不构成要约，乙公司的行为不构成承诺，甲公司不承担民事责任；D、甲公司的广告构成要约，乙公司的行为不构成承诺，甲公司不承担违约责任,答案：B,（）应承担缔约过失责任。A.甲公司拒绝了受要约人迟到的承诺B.采购方要求乙公司以低于市场价10的价格供货，乙公司予以拒绝，与他人订立了买卖合同C.丙公司收到中标通知书后不与招标人签订合同D.丁公司未按合同约定提交履约保证金,答案：C,30合同的效力31掌握合同的生效合同成立合同生效合同生效条件（4条）32掌握无效合同无效合同已经订立但自始无效部分无效和全部无效合同无效的规定（6种情况）免责条款无效2种情况无效合同的处理不得履行，即使履行了也不能取得履行结果返还财产、折价赔偿、赔偿损失、收归国库,33掌握可变更、可撤销合同可撤销合同当事人意思表示不真实的合同，经撤消而失效，也可变更、维持有撤销权的人可以向人民法院或仲裁机构申请变更或撤销合同34掌握效力待定合同效力待定合同合同成立缺乏生效条件，是否有效还未确定四种35了解附条件和附期限合同条件或期限合同中约定，影响合同生效或终止,无效合同,一方以欺诈、胁迫手段订立合同，损害国家利益,恶意串通，损害国家、集体或第三人利益的合同,以合法形式掩盖非法目的,违反法律、行政法规的强制性规定,合同中的下列免责条款无效：造成对方人身伤害的；因故意或者重大过失造成对方财产损失的,损害社会公共利益,可撤销合同,订立时显失公平的合同,因欺诈、胁迫而订立的合同,乘人之危而订立的合同,因重大误解订立的合同,撤销权人：重大误解的误解人、显失公平的受害人、被欺诈方、被胁迫方、乘人之危的受害方,也可变更或维持原合同,无效的合同或被撤销合同自始没有合同效力合同部分无效不影响其他部分效力合同无效、被撤销或终止，不影响独立的解决争议条款没有履行的，不得履行；合同即使已经履行也不能取得履行结果返还财产/折价补偿有过错的当事人依法可能承担行政、刑事责任,无效合同被撤销合同,效力待定合同,限制民事行为能力人依法不能独立签订的合同,法定代理人追认后有效,相对人可催告法定代理人在一个月内予以追认法定代理人未作表示的，视为拒绝追认，合同无效合同被追认之前，善意相对人有撤销的权利,无权代理行为人代订的合同,无权代理的行为人所签订的合同，未经被代理人追认，对被代理人无效，行为人承担责任,若相对人有理由相信行为人有代理权的，该代理行为有效表见代理,法定代表人/负责人越权订立的合同,代表行为有效相对人知道或者应当知道其超越权限的，无效,无处分权人所订立合同,合同无效无权处分行为经真正权利人的追认或者无权处分行为人事后取得处分权,下列属于无效合同的是（）。A.无处分权的人处分他人财产的合同B.一方以欺诈、胁迫的手段，使对方在违背真实意思的情况下签订的合同C.显失公平的合同D.以合法形式掩盖非法目的的合同,答案：D,习题,合同中关于（）的免责条款无效。A造成对方财产损失的B造成对方人身伤害的C因第三人不履行债务造成对方财产损失的D因过失造成对方财产损失的,答案：B,下列合同中属于无效合同的是（）A.甲明知乙没有获得丙的授权，但是仍与乙签订了合同，供应丙钢材20吨B.甲乙二人签订的买卖军用枪支的合同C.一民营企业以欺诈手段与一家国有企业签订立的买卖合同D.甲乙双方为了逃避税收，将汽车整车的进口签订为一份进口汽车配件的合同E.甲公司与乙、丙公司串通投标，甲中标后与招标人签订的施工合同,答案：BDE,甲公司与乙公司以合同书形式订立合同。甲公司的经理邓某持甲公司的授权委托书在合同上签名并盖上了甲公司的合同专用章。乙公司董事长杨某由于疏忽，未带公章，只在合同书上签上了自己的名字，表示几天后再加盖公章。后来，杨某见市场行情有变，此合同有可能对自己不利，于是迟迟不在合同上加盖公章。当合同约定的履行期限到来时，甲公司要求乙公司履行合同，乙公司以未盖公章、合同未成立为由拒绝，甲公司因此而蒙受损失。以下说法中，正确的有（）A乙公司应承担违约责任B乙公司不应承担任何责任C乙公司应承担缔约过失责任D乙公司应承担侵权责任,答案：A,应合同当事人请求，人民法院予以撤销的合同，其法律效力为（）。A.自人民法院决定撤销之日起无效B.自人民法院受理请求时起无效C.自合同成立时起无效D.自撤销合同的判决书送达当事人时起无效,答案：C,某施工单位由于缺乏经验，与发包单位之间造成重大误解，而订立了损害己方利益的合同，则施工单位可以（）。A请求人民法院变更该合同B宣布合同无效，拒绝履行合同C请求建设行政主管部门撤销该合同D修改合同内容，使之趋于公平,答案：A,农民甲去外地经商，将自家的打谷机留给自己的兄弟乙使用。乙后来也决定到外地打工，觉得打谷机没有什么用处，如果长期闲置，容易贬值，遂将打谷机以公道价格卖给丙。关于此买卖合同，下列说法正确的是（）A.乙没有处分权，买卖合同无效B.如合同签订后，甲将机器赠与乙，则合同确定有效C.如订立合同时丙不知道乙没有处分权，则合同有效D.如果机器已经交付给丙，则合同有效,答案：B,某甲是乙公司的销售人员，为便于随时签订合同，某甲随身携带盖有乙公司公章的空白合同书及介绍信。后乙公司因故将其辞退，但空白合同书及介绍信没有全部收回。某甲以该空白合同书与丙公司签订一份合同。根据合同法的规定，该合同（）。A.不成立B.效力待定C.有效D.无效,答案：C,40合同的履行41掌握合同履行的规定原则：4条合同履行中的第三人合同中的债务人向债权人承担责任条款空缺补充协议无补充协议的按有关合同条款或交易习惯按仍无法确定的：按合同法第62条,质量：按照国家标准、行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行价款：市场价格订立合同时履行地市场价格；政府定价、指导价不得自行定价，在合同约定的交付期限内政府价格调整时，按照交付时的价格计价，谁逾期对谁不利地点：货币收的一方不动产不动产所在地其他义务方,建设工程合同履行纠纷的处理解除施工合同约定、法定发包人请求解除合同的规定承包人请求解除合同的规定质量不符合约定的责任过错方承担责任竣工日期,建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期；承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期；建设工程竣工前，当事人对工程质量发生争议，工程质量经鉴定合格的，鉴定期间为顺延工期期间以提交竣工验收报告日为竣工日期；建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期,计价结算变更、质量、利息、计价方式工程量计算以工程师确认(签证）为依据建设工程款优先受偿42掌握抗辩权（合同中止）同时履行抗辩权：合同中没有规定履行顺序先履行抗辩权：后履行一方对先履行一方行使不安抗辩权：先履行一方对后履行一方行使44熟悉代位权以自己的名义代位行使债务人的债权（条件）45了解撤销权请求撤销债务人危害自己债权实现的不当行为,甲、乙公司于2005年3月10日在广东某交易会上签订了合同，双方约定在6月20日在北京验货和收款，但合同中对价款没有做出明确规定。合同生效后，双方通过协商也未达成一致，则应按照()的市场价格履行。A2005年3月10日广东B2005年6月20日广东C2005年3月10日北京D2005年6月20日北京,答案：C,习题,某买卖合同按照市场行情约定价格，2003年2月1日订立合同时约定价格为每千克200元，合同规定2003年6月1日交货，但卖方迟至2003年7月1日才交货，2003年6月1日时的市场价格为每千克210元，2003年7月1日市场价格为每千克220元，逾期交货1个月的违约金为每千克10元，买方应按照每千克()元向卖方付款。A220B210C200D190,答案：D,乙施工企业承包的由甲投资建设的某工程项目，合同约定，竣工验收合格后15日内甲支付工程尾款，2006年3月1日，工程竣工验收合格，3月3日，乙向甲提交工程结算文件，3月20日，乙向甲交付工程，后甲迟迟未能结算工程款，乙于6月10日向法院起诉，关于延期结算利息的计付日的确定，（）是正确的。A2006年3月3日B2006年3月16日C2006年3月20日D2006年6月10日,答案：B,甲公司与乙厂签订一份服装订购合同。约定由甲公司在5月份先支付乙厂预付款100万元，再由乙厂在8月份交付西服2000套。合同订立以后，甲公司以资金周转困难为由，没有按期交付预付款。到了8月份，甲公司要求乙厂提供西服时，乙厂可以行使（）。A、不安抗辩权B、同时履行抗辩权C、先履行抗辩权D、撤销权,答案：C,甲公司与乙公司签订买卖合同。合同约定甲公司交货后3天内乙公司付款。交货前夕，甲公司听说乙公司负债累累，怀疑乙不能按时支付货款。甲公司遂暂时不向乙公司交货。（）是正确的。A.甲公司不交货属于违约行为B.甲公司可以行使不安抗辩权，暂不交货C.甲公司有权解除合同D.甲公司应按约定交货，除非有确切材料证明乙公司无付款能力E.甲公司有权要求乙公司先支付货款,答案：AD,50合同的变更和转让51掌握合同的变更约定变更和法定变更合同变更成立的条件（4条）变更的效力52掌握合同的转让主体变化权利转让义务转移必须债权人同意概括转移转让人与承受人达成转让协议公司合并或分立涉及的权利义务概况转移不需要相对人同意,已发生变更的以变更后的为准已经履行部分不因变更而失去法律依据未变更部分继续原合同效力,53掌握合同的权利义务终止合同终止合同关系不复存在，不影响合同中结算清理条款和独立存在的解决争议方法的条款合同解除协议解除、单方解除（约定或法定）单方解除的条件、程序合同解除法律后果60违约责任61掌握违约责任的承担方式概念构成要件：不以过错为前提（主观)有违约事实；且无免责事由(客观）,尚未履行的，终止履行；已经履行的，溯及既往，可以要求回复原状、采取补救措施并有权要求赔偿损失,承担方式：继续实际履行、采取补救措施、赔偿损失定金与违约金违约金约定或法定定金条款给付定金的一方不履行合同义务，则无权要求对方返还定金；接受定金一方违约，则应当双倍返还定金承担违约责任的特殊情形先期违约可在履行期限届满前要求违约方承担责任双方违约各自承担违约责任因第三人违约合同债务人向债权人承担责任,当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金或者定金条款,62掌握不可抗力及违约责任的免除不可抗力：自然事件、社会事件违约责任免除：约定、法定70合同的担保71掌握保证保证合同、保证人、保证方式72掌握定金定金法则、定金与违约金和预付款的差别73了解其他担保方式及特点抵押抵押物、抵押合同的生效质押动产质押和权利质押、质押合同留置基于合同约定而占有、留置期限,甲公司与某合作商订立的合同尚未履行完成时，甲公司被乙公司吸收合并，则（）。A.由乙公司承担原合同中甲公司的债务B.由乙公司享有原合同中甲公司的权利C.由乙公司承担原合同中甲公司的债务，并享有原合同中甲公司的权利D.原合同被自动解除。,答案：C,习题,合同法规定债务人若将合同的义务全部或部分转让给第三人的，应（），否则该转让不发生效力。A.取得债权人的同意B.通知债权人C.通知受让人D.债务人与受让人订立协议,答案：A,合同解除，当事人请求赔偿损失的权利（）。A.丧失B.不受影响C.受到一定程度的限制D.附条件消灭,答案：B,根据合同法的规定，()会导致合同终止。A合同内容变更B合同解除C债务发生转移D债务人依法将标的物提存E债权人免除债务,答案：BDE,甲乙双方合同中约定违约金为5万元，在合同履行中，因甲方违约，给乙方造成了一些损失，甲方认为约定的违约金数额过高，则（）。A.甲方必须按约定的数额支付5万违约金B.甲方可单方面将违约金金额下调C.甲方可以请求人民法院或仲裁机构予以适当降低D.违约金约定不公平，该条款无效,答案：C,北京某医院与森达公司订立了设备购销合同，森达公司委托了某医药进出口公司，要求医药进出口公司在2006年5月前将货物发到医院。医药进出口公司未能如期送交设备，为此应由（）对医院的损失承担责任。A.医药进出口公司B.森达公司C.森达公司和医药进出口公司D.森达公司或医药进出口公司,答案：B,按照合同法对不可抗力事件免责的规定，施工合同履行中发生（）等情况，承包人可以不承担违约责任。A.洪水灾害导致工程受损B.地震灾害导致工程受损C.社会动乱导致停工损失D.承包人安全管理制度不落实导致火灾损失E.承包人拖欠工人工资导致罢工的停工损失,答案：ABC,甲公司和乙公司订立了合同A，甲公司要求乙公司提供担保，丙公司愿意为乙公司提供保证，则保证合同B的当事人是（）A.甲、丙B.乙、丙C.甲、乙D.甲、乙、丙,答案：A,永兴公司在签订一个商务合同时，对方要求永兴公司提供担保，按照法律规定，()不能成为永兴公司的保证人。A张某某B某建筑公司C建设行政主管部门D某贸易公司,答案：C,答案：B,某施工单位与采石场签定了石料供应合同，在合同中约定了违约责任。为确保合同履行，施工单位交付了3万元定金。由于采石场未能按时交货，根据合同约定应支付违约金4万元。则本案中采石场最多应支付给施工单位（）A、10万元B、7万元C、6万元D、4万元,203010民事纠纷的处理方式203011掌握民事诉讼的特点（司法手段）公权性、强制性、程序性203012掌握仲裁的特点限于民商事仲裁自愿性、专业性、灵活性、保密性、快捷性、经济性、独立性203013熟悉和解与调解和解：自行协商解决，无第三方介入调解：第三方介入,203000建设工程纠纷的处理,注意：和解协议与调解协议的法律效力,和解无第三方无法律强制力调解有第三方仲裁诉讼外的调解无法律强制力意思自治有仲裁协议仲裁一裁终局一般不公开审理有仲裁请求、事实和理由或有法律强制力属于受理范围裁或审无意思自治原告与本案有直接利害关系诉讼二审终审一般公开审理有明确被告有法律强制力有诉讼请求、事实和理由属于受理范围+管辖范围,203020证据203021掌握证据的种类书证、物证、视听资料证人证言（不能作为证人的）、当事人陈述鉴定实录、勘验报考203022熟悉证据的保全和应用证据保全举证责任（特殊情况倒置）证据的收集和应用,习题,甲乙两公司因合同纠纷向某仲裁委员会申请仲裁，裁决做出后，甲方不服，则下列表述正确的是（）A甲公司可以就同一纠纷再申请仲裁B甲公司可以就该纠纷向人民法院起诉C甲公司可以要求人民法院通过审判监督程序对仲裁裁决进行审查D仲裁裁决生效，甲方必须执行,答案：D,关于处理民事纠纷的方式，（）是正确的。A.解决民事纠纷最经济、最及时的方法是和解B.仲裁和诉讼都属于通过司法手段处理民事纠纷C.调解书不具有法律约束力D.提起诉讼后，当事人不得和解,答案：A,下列纠纷中的（），不属于仲裁法调整的仲裁范围。A.商品房销售的纠纷B.关于财产继承的纠纷C.某甲和其工作单位的劳动合同纠纷D.关于商品质量不合格的纠纷E.关于货款支付的纠纷,答案：BC,甲公司因与乙公司的工程纠纷提起诉讼，(）属于证据A工程合同B监理工程师证言C法庭记录D工程部分梁裂缝的照片E建设工程质量管理条例等法律法规及验收规范,答案：ABD,需要保全证据的情况有两种：一是证据可能灭失，二是()。A证据为案外人所掌握B证据在以后难以取得C证据涉及国家秘密和个人隐私D证据因客观原因不能自行收集,答案：B,在施工单位与建设单位工程承包合同纠纷的诉讼过程中，(）属于书证。A施工单位的起诉状B建设工程合同的复印件C施工单位与建设单位签署的合同变更协议D工程设计图纸E由施工单位自行委托的某具有合法资格的鉴定机构出具的书面鉴定结论,答案：BCD,203030民事诉讼法203031掌握诉讼管辖与回避制度级别管辖：4级地域管辖：一般、特殊、专属管辖移送管辖和指定管辖：203032掌握诉讼参加人的规定当事人、诉讼代理人203033掌握财产保全及先予执行的规定财产保全诉讼财产保全、诉前财产保全先予执行,203034掌握审判程序一审程序、二审程序审判监督程序203035熟悉执行程序执行的根据、申请执行期限203040仲裁法203041掌握仲裁协议203042掌握仲裁程序仲裁庭合议、独任可以和解或接受调解203043了解仲裁裁决的撤销203044了解仲裁裁决的执行,203050行政复议法与行政诉讼法可选择行政复议或诉讼，复议前置203051熟悉行政复议范围203052熟悉行政复议程序203053熟悉行政诉讼受理范围203054了解行政诉讼程序,习题,施工企业甲公司和建设单位乙公司就施工合同纠纷发生后，甲准备起诉乙，甲可以向（）法院起诉。A.甲机构所在地B.甲主要营业地C.施工合同订立地D.工程所在地E.乙机构所在地,答案：DE,甲公司于2006年3月10日收到了一审法院关于某工程承包合同纠纷的判决书，甲公司不服，应在（）前提起上诉。A2006年3月15日B2006年3月25日C2006年4月10日D2006年9月10日,答案：B,关于民事诉讼，下列表述正确的是（）。A原告是与诉讼案件有直接或间接利害关系的公民、法人或其他组织B被告不提出答辩将败诉C被告不到庭案件将无法审理D人民法院在判决前可以进行调解,答案：D,某施工合同当事人签订有书面仲裁协议，纠纷发生后，一方当事人申请仲裁，另一方当事人向法院起诉，则，该合同纠纷应当由（）受理。A.法院B.仲裁机构C.双方当事人再次协商选定D.谁先收到申请书或起诉状即由谁受理,答案：B,某设备生产企业按合同如期将设备交付后，对方迟迟不予付款，厂方向法院起诉，法院受理了此案，为防止设备被对方转移或毁损，厂方可以向人民法院申请（）。A简化审判程序B先予执行C诉讼财产保全D诉前财产保全,答案：C,关于仲裁协议，下列（）是错误的。A.仲裁协议必须是书面形式B.当事人在纠纷发生后达成的仲裁协议无效C.仲裁协议达成后，当事人一方向人民法院提起诉讼，有管辖权的人民法院可以受理D.合同被解除后，合同中关于解决纠纷的仲裁协议部分随之无效E.仲裁没有法定管辖的规定，当事人可以协议选择仲裁委员会,答案：BCD,关于行政复议和行政诉讼的表述，正确的是（）。A.当事人对行政诉讼的判决不服，可以申请行政复议B.当事人只能选择行政复议或行政诉讼C.行政复议决定书一经送达，即发生法律效力D.行政诉讼一审终结,答案：C,当事人对（）不能申请行政复议。A.行政处分B.行政机关摊派费用C.行政许可D.行政处罚,答案：A,某建筑设计院因设计中未按照工程建设强制性标准进行设计，造成了质量事故，被XX市建设行政主管部门罚款并降低资质等级，设计院对此不服，设计院可以在知道该处罚决定之日起（）。A.60日内向XX市建设行政主管部门申请行政复议B.60日内向XX市人民政府申请行政复议C.60日内向仲裁机构申请仲裁D.3个月内向有管辖权的人民法院提起行政诉讼E.6个月内向有管辖权的人民法院提起行政诉讼,答案：BD,预祝大家顺利通过考试,
展开阅读全文