钢结构工程合同范本62557.doc

_合同编号：ZK-SG-2015-7-01原阳县文化艺术中心E馆及连廊钢结构工程分包合同2015年7月29日原阳县文化艺术中心E馆及连廊钢结构工程分 包 合 同总承包单位：上海叠加建设发展有限公司（以下简称甲方）分 包 单位：郑州中开建筑设计有限公司（以下简称乙方）按照中华人民共和国合同法和中华人民共和国建筑法以及相关法律法规的规定，甲、乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就原阳县文化艺术中心E馆和连廊钢结构工程施工事项协商一致，订立本合同。 第一条 工程概况 1.1 工程名称：原阳文化艺术中心E馆及连廊钢结构工程 1.2 工程地点：原阳县民主路与人和路交叉口西南角1.3 工程面积：钢结构部分24503.95平方米 1.4 工程内容：图纸中的E馆主体钢结构和维护钢结构、连廊钢结构制作、安装。1.5 承包范围：所有钢结构主体和维护结构工程等内容 1.6承包方式：包工、包料、包质量、包安全等。1.7设计单位：河南省建筑科学研究院有限公司第二条 合同工期工期总日历天数：150日历天，实际开工日期以甲方书面通知为准。第三条 工程质量工程质量符合国家现行规范和标准，质量达到合格工程标准。第四条合同价格及合同形式4.1暂定合同价款人民币大写： 万元小写：￥。结算时，根据甲方与建设单位签订的总承包合同约定进行，按照图纸、设计变更及现场签证的实际完成工程量结算。 第五条 合同文件使用的标准适用法律5.1适用法律情况：国家及河南省有关建设工程的法规均适用于本合同文件， 国家（包括部、委）与河南省对同一问题均有规定时，以河南省的规定为准；河南省无规定的，以国家的规定为准。 5.2适用标准、规范：钢结构工程施工及验收规范及其它政府规定。建设工程工程量清单计价规范GB50500-2013和其适用的修订版本。河南省建设工程工程量清单综合单价（2008）、2008定额综合解释和综合解释续及省市有关计价文件。新乡市建设工程造价信息。郑州市建设工程主要材料基准价格信息。第六条 图纸甲方在满足工程总进度计划前提下，提供建安配套施工图纸。乙方对施工图纸进行优化设计后提交甲方，甲方负责组织建设方和监理单位对优化后的图纸进行会审确认。第七条 甲方驻工地代表甲方委派 吕甫学 同志为驻工地代表，行使甲方的全部权力和职责；督促指导监理工程师行使职权，协调施工现场各方面的关系，协调工程质量、进度和安全文明施工中存在的问题，解决有关设计和技术签证，办理、签认现场经济技术签证，审核工程进度报表，施工过程中在其职责范围内所发出的书面资料均应视为甲方意见的有效表达。第八条 乙方驻工地代表乙方委派 张瑞源 同志为驻工地代表，负责现场施工代表乙方行使乙方的全部权力和职责；在工程施工中，在其职责范围内所发出的书面资料均应视为乙方意见的有效表达。第九条 甲方工作甲方负责协调乙方与业主及监理的关系；甲方负责配合乙方做好现场签证工作；甲方负责进行塔吊、脚手架的配合工作；甲方负责按施工总包合同工程进度节点向建设方索要工程款后7日内同比例支付乙方。第十条 乙方工作乙方应在施工前5天向甲方提供施工进度计划，配合总包合同工程进度节点要求施工，每月25日向甲方提供当月完成实物量的施工月报和下一步的施工进度计划，竣工前5天向甲方提供竣工通知书。乙方应做好对工地内的材料、设备、设施等的防火、防盗工作，并明确地下管线的保护工作。 乙方在工程交付甲方之前，对房屋、各种构筑物，各类设施均应做好成品保护工作，如有损坏，应予修复后方可交付甲方。乙方应文明施工，按施工组织设计安排现场的机械、材料、设施，使施工现场达到文明施工的要求。对施工垃圾的处理应符合市容管理的要求，工程交工前应清理好建筑物和施工现场。第十一条 进度计划乙方应在图纸出齐7天后，向甲方提供施工组织设计，甲方代表应在乙方提供施工组织设计后2天，以书面形式批准上述文件或提出修改意见，逾期视为确认。第十二条 检查和返工在工程竣工前10天，乙方应通知甲方对乙方施工的项目进行检查，如发生有遗漏项目施工质量等问题，甲方应立即通知乙方进行返工。乙方在接到甲方的整改或返工通知后，应及时予以实施，待全部完成后，方可作为正式竣工。第十三条隐蔽工作验收 隐蔽工程验收按有关规定执行，需验收的部位按验收规范确定。第十四条 合同价格、计量与支付14.1本合同价格形式为综合单价合同，工程量据实结算。14.1.1工程量计算规则：执行国家标准建设工程工程量清单计价规范（GB 50500-2013）或其适用的修订版本。除合同另有约定外，承包人实际完成的工程量按约定的工程量计算规则和有合同约束力的图纸进行计量。14.1.2定额套用河南省建设工程工程量清单综合单价（2008）及其综合解释和综合解释续，材料价格采用施工当期的新乡市建设工程造价信息，若新乡市建设工程造价信息中无相关材料价格的，采用施工当期郑州市建设工程主要材料基准价格信息，若两者都没有的，依据施工所采用的牌品和型号进行市场询价确定结算价格，该部分仅计价差和税金，材料损耗按定额。14.1.3企业管理费、人工费、规费、计日工、措施项目费等执行豫建设标201428号，29号文。14.1.4社会保障费执行豫建设标201429号文件，为不可竞争费。14.1.5安全文明施工措施费执行豫建设标201457号文，为不可竞争费。14.1.6住房公积金、工伤保险为不可竞争费，按规定计取。14.1.7人工费执行豫建标定201519号文件，单价74元/日。14.1.8甲方负责组织乙方与建设方进行结算，按本工程税前造价的11%收取管理服务费，最低不低于人民币壹佰万元。14.2工程预付款、工程款支付及结算工程款根据工程进度，按以下四阶段支付：14.2.1分包合同签订后，工程开工前，甲方支付备料款人民币壹佰万元；14.2.2工程量完成至E馆钢结构主体安装完成后5天内支付到总价的60%； 14.2.3工程量完成至E馆维护结构和连廊钢结构主体安装完成后5天内支付到总价的80%；14.2.4竣工后 30 天内支付到总价的95%，其余作为预留保修金。14.2.5预留保修金在保修期后无息返还。 第十五条 材料供应本工程大材料由乙方以包工包料方式供应（除甲方供应设备外），乙方采购的主要成品及半成品须先征得甲方认可，方可定货采购。甲方供给的设备材料参见补充合同。第十六条 竣工验收工程竣工时，乙方应向甲方提交该合同涉及到的工程内容竣工资料一套，乙方应提前15天通知甲方进行竣工验收，甲方应召集各有关方面人员参加验收。工程竣工后，乙方应向甲方提交二套竣工图。竣工图编制的要求按河南省相关规定执行。第十七条 保修保修内容、范围：乙方承包范围内的全部工程内容，和其它确属乙方施工质量问题的均属乙方保修范围。保修期限：自竣工验收通过之日起一年。在保修期限内，乙方对施工质量问题免费维修， 在保修期限之外或非因乙方责任造成的修理由甲方支付费用。 有关保修细则，双方另定协议。第十八条 争议双方应严格执行合同条款，并本着友好合作的精神，处理合同期间的各类问题，尽量避免争议或纠纷。如果发生争议，按下列原则处理：双方发生争议，双方应保证合同的继续执行，提请本工程所在地工商行政管理机关进行仲裁。 如任何一方不接受仲裁，可向新乡市中级法院提起诉讼，要求法院判决。第十九条 违约如有违约，应按经济合同法的原则，由违约一方承担违约责任并向对方支付违约金。第二十条 安全施工和文明施工 乙方应严格执行上级有关部门的安全生产规定，因施工造成工伤事故由乙方负责。 乙方应根据本工程的员工作好安全、文明施工教育。乙方应严格执行上级有关部门的文明施工规定，否则发生的一切费用及造成的损失由乙方负责。第二十一条 不可抗力因不可抗力，工程造成工期延误和工程破坏，双方另行协商处理。第二十二条 合同的生效和终止本合同自双方盖章之日起生效，至保修期满后终止。第二十四条 合同份数本合同一式四份，双方各执两份。 甲方（盖章） 乙方（盖章） 地址： 地址：法定代表人： 法定代表人：委托人： 委托人：日期： 日期：THANKS !致力为企业和个人提供合同协议，策划案计划书，学习课件等等打造全网一站式需求欢迎您的下载，资料仅供参考-可编辑修改-