铝合金门窗加工、安装合同三合

.铝合金门窗制作、安装合同书甲方：（总包人全称）： 乙方：（分包人全称）： 安裕强装饰公司 丙方：（发包人全称）：泰安军豪置业有限公司 依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程铝合金门窗制作、安装事项协商一致，订立本合同。一、工程概况工程名称：三合御都回迁楼一期工程 B 区17、18 号楼 工程地点：泰安市泰山区泰前街道三合社区工程内容：铝合金制作、安装工程合同应附发包人确定的铝合金门窗综合单价表（附件1）。二、工程承包范围承包范围：B 区17 、18 号楼三、合同工期开工日期：以总包单位和监理单位确定的开工时间为准（签订合同40日起开始安装）。 年 月 日竣工日期：合同工期总日历天数 天。四、质量标准工程质量标准： 五、合同价款金额（大写）捌拾万柒仟玖佰壹拾贰元整（人民币）807912.00 元六、组成合同的文件1、本合同协议书2、中标通知书3、投标书及其附件4、本合同专用条款5、本合同通用条款6、标准、规范及有关技术文件7、铝合金门窗报价表8、军豪公司铝合金门窗结算价格通知。9、双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分通用条款中分别赋予它们的定义相同。八、中标保证金每栋楼2万元，窗扇安装完毕退还。分包单位在6月21日前将此款项缴发包人财务部后方可签订合同。逾期按自动弃权处理。九、分包人向总包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。十、发包人向分包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。十一、本合同由发包人（丙方）监督执行。十二、合同生效合同订立时间： 年 月 日合同订立地点： 本合同三方约定合同订立当天生效。甲方（总包人公章） 乙方：（分包人公章） 丙方：（发包人公章）法定代表人：（签字） 法定代表人：（签字） 法定代表人：（签字） 委托代理人：（签字） 委托代理人：（签字） 委托代理人：（签字）电话： 电话： 电话：传真： 传真： 传真：十一、合同通用条款执行中华人民共和国建设部和国家工商行政管理总局共同制定的建设工程施工合同（GF-1999-0201）中的“通用条款”内容。十二、合同专用条款合同专用条款是对合同通用条款有关条款的补充、删改或具体化，应对照合同通用条款中同一编号的条款一起阅读和理解。如果本合同专用条款与合同通用条款之间有不同之处，以本合同专用条款为准。、词语定义及合同文件1、词语定义：执行通用条款第1条。 2、合同文件及解释顺序：执行通用条款第2条。3、语言文字和适用法律、标准及规范3.1 本合同使用的语言为：汉语。3.2 适用的法律、法规应为：中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、中华人民共和国招标投标法、建设工程质量管理条例等国家、省、市的现行法律、法规。3.3 适用标准、规范的名称：建筑工程施工规范、建筑工程质量验收评定标准等国家现行规范、行业标准，具体内容以招标文件及签发的施工图纸为准。总包人提供标准、规范的时间：总包人不提供标准和规范，由分包人自行解决。4、图纸4.1 总包人向分包人提供图纸日期：使用铝合金工程招标图纸或分包人自行复印。4.2 发包人对图纸的保密要求：不得泄露与本工程有关的、专利权情况和资料、工艺、设计等。使用国外图纸的要求及费用承担：/ 二、双方一般权利和义务5、工程师5.1 监理单位委派的工程师姓名： 职务： 发包人委托的职权 详见建设工程监理委托合同及监理授权委托书需要取得发包人批准才能行使的职权：详见建设工程监理委托合同及监理授权委托书 6、项目经理姓名： 职务： 执行通用条款第7条内容，项目经理及技术人员必须与投标文件中提供的一致，在合同发行中，不得擅自更改，否则视为违约，总包人可以与分包人协商，建议更换其不称职的项目经理，如分包人未按总包人的要求予以改进的，总包人有权利报发包人同意后最终与其解除全部合同，并要求分包人承担全部经济损失。7、总包人工作7.1 总包人应按约定的时间和要求完成以下工作：（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间： 。（2）将施工所需的水、电、接至施工场地的时间、地点和供应要求： 由分包人自行解决。（3）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求： / （4）工程地质和地下管线资料的提供时间： / 。（5）由总包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：由总包人办理施工中所需的有关证件、批文。（6）图纸会审和设计交底时间： 开工4 日内 。（7）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：/（8）双方约定总包人应做的其他工作： /。7.2 总包人委托分包人办理的工作：执行通用条款 8.2条8、分包人工作8.1 分包人应按约定时间和要求，完成以下工作：（1）需由设计资质等级和业务范围允许的分包人完成的设计文件提交时间：由工程师现场掌握。（2）应提供计划、报表的名称及完成时间：每月25日提供当月进度计划及下月进度计划和工作计划，一式二份。（3）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：执行安全文明生产责任书中有关条款。（4）向总包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：执行投标文件中的有关承诺，双方协商约定。（5）需分包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：执行通用条款9.1条款第5款。（6）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：有分包人承担。（7）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：执行通用条款8.1条款第8条。（8）施工场地清洁卫生的要求：执行安全文明生产责任书。（9）双方约定分包人应做的其他工作：执行通用条款8.2条款，接受总包人委托办理的其它工作。三、施工组织设计和工期9、进度计划9.1 分包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间： 。工程师确认的时间：工程师应在收到后7日内做出批复10、工期延误10.1双方约定工期顺延的其他情况：执行通用条款13.1条款四、质量与验收11、隐蔽工程和中间验收11.1双方约定中间验收部位：按现行的施工及验收规范确定。五、安全施工执行通用条款第20.21.21条款及安全文明施工责任书六、合同价款与支付12、合同价款及调整12.1 本合同价款采用方式: 结算价=合同综合单价实际完成工程量。飘窗按展开面积计算。执行同类窗型单价。12.2 双方约定合同价款的其他调整因素： 无13、工程预付款： 无14、工程量确认14.1 分包人向工程师提交已完工程量报告的时间：分包人提供已完成的工程报告一式五份，监理工程师5个工作日内审核完毕。15、工程款（进度款）支付：发包人（丙方）根据总包单位出具的工程量验收支付证明，将工程款直接支付给分包人。门窗框安装完毕付合同总值的40，完成窗扇安装达到初验条件付至合同值的80，工程竣工验收合格付至合同值的90，工程审计定案后，付至审计定案值的95.余款质保期满一个月内付清，质保期为2年。审计定案后，分包单位出具泰山区地税局发票交发包方作为结算凭据。七、材料设备供应八、工程变更18、执行通用条款第29、30、31条九、竣工验收与结算19、竣工验收19.1 中间交工的范围和竣工时间： /十、违约、索赔和争议20、违约20.1 本合同中关于总包人、发包人违约的具体责任如下：本合同通用条款第24条约定总包人、发包人违约应承担的违约责任：按银行同期贷款利率交付承包人利息及承担承包人相应损失、工期相应顺延。本合同通用条款第26.4款约定总包人、发包人违约应承担的违约责任：总包人、发包人承担延期支付工程款的同期银行贷款利息及承担承包人停工损失、工期相应顺延。本合同通用条款第33.3款约定总包人、发包人违约应承担的违约责任：执行通用条款第33.3条双方约定的总包人、发包人其他违约责任：三方协商。20.2 本合同中关于分包人违约的具体责任如下：本合同通用条款第14.2款约定分包人违约应承担的违约责任：因分包人自身原因造成每延误1日，总包人按工程造价的万分之二进行罚款，罚款总额不超过合同总价的10%本合同通用条款第15.1款约定分包人违约应承担的违约责任：因分包人原因或责任，工程质量未达到合同约定的质量标准，总包人扣罚分包人合同总价款1%的罚款双方约定的分包人其他违约责任：1、在分包人无任何理由取得延长工期的情况下，如果总包人认为本合同工程或其任何部分的进度过慢或工程质量无任何保证，因而不能按预定的工期竣工、达到预定的质量标准时，总包人可将此情况通知分包人并提出警告，分包人应据此采取总包人同意的措施，以便加快工程进度和保证工程质量。分包人无权为了采取任何措施而要求增加任何附加费用，如分包人对总包人的上述警告没有积极改正，则总包人将在书面警告发出后14天内报发包人同意后进驻现场接管工程，终止分包人在本合同项下的承包权利，但不因此解除合同规定的分包人的任何义务和责任，或影响合同赋予总包人或工程师的各种权利和权限，总包人可自行完成该工程或邀请其他分包人完成该工程。2、分包人在施工期间应服从总包人、发包人派出的工程管理人员和监理人员的指导监督。服从总包人的管理，互相配合，文明施工。工程竣工后负责清运各自的建筑垃圾，施工期间的安全事项一切由分包人自行负责。3、铝合金工程主要施工管理人员必须保证按考察表所列人员到位。门窗加工制作保证在本公司车间内完成。如不遵守承诺总包单位和业主有权终止合同更换施工队伍并追究违约责任，扣罚全部投标保证金。21、争议21.1 本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成时，按下列第（2）种方式解决。：（1）提交泰安仲裁委员会进行仲裁；（2）依法向泰安人民法院提起诉讼。十一、其他22、工程分包22.1 本工程总包人同意分包人分包的工程：本工程不允许分包。23、不可抗力23.1 双方关于不可抗力的约定：执行合同法有关规定24、保险25、担保26、合同份数26.1 三方约定合同副本份数：正本三份，副本四份，总包人、分包人各二份，发包人三份。正副本均具有同等法律效力。 铝合金门窗综合单价表 （ 四 标段）序号窗型类别面积（）单价（元/）总价（元）备注1推拉门741.12245.00151900.0070系列喷白色型材5厚白色浮法玻璃 2单玻窗117.8235.0032900.0070系列墨绿色型材，5厚白色浮法玻璃3断桥中空窗1447.5390.00546000.00外墨绿色内白色5+9+5中空玻璃4空调格栅220.59210.0067200.00棕红色25*38铝方管，壁厚15普通中空窗7.8240.003744.0070墨绿型材，中空白色浮法玻璃 6普通中空门14.14300.006168.0070墨绿型材，中空白色浮法玻璃7总计807912.00门窗框、扇料壁厚不得小于1.2备注1、铝合金型材采用南山型材。所有外窗外侧颜色均为静电粉末喷涂墨绿色80系列型材，主材壁厚不小于1.2。隔热断桥型材内侧和所有内门窗颜色均为静电粉末喷涂白色，主材壁厚不小于1.2。铝合金纱扇采用白色尼龙纱，框料颜色为白色。品牌龙口南山。2、所有铝合金型材必须是合格产品，必须具有产品合格证、性能检测报告，铝合金材料断面尺寸、壁厚应符合国家标准和招标文件相关的技术要求。3、连接板、月牙锁件、滚轮均采用南山牌铝合金型材专用配件，中空窗采用双轮滚轮。胶条采用黑色三元乙丙胶条。分包人在采购时必须提供南山厂家发货单和出厂合格证。填缝材料、密封材料、先报样品待业主审定后方可使用。4、制成的铝合金门窗抗风化、气密性和水密性三项指标必须达到国家验收标准，试验费用由分包人承担。5、铝合金门窗制作安装应符合国家最新颁布的建筑装饰装修工程质量验收规范。确保通过泰安市质监部门的检验并出具检验合格报告书。6、投标单位应提供节点大样图和窗型设计图。7、总包单位的施工配合费1.5由分包人在工程总价款内支付 工程质量保修书甲方：（总包人全称）： 乙方：（分包人全称）： 泰安裕强装饰公司 丙方：（发包人全称）：泰安军豪置业有限公司 总包人、分包人、发包人根据中华人民共和国建筑法、建设工程质量管理条例，经协商一致，对（工程名称） 签订工程质量保修书。1、工程质量保修范围和内容分包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。2、质量保修期双方根据建设工程质量管理条例及有关规定，约定本工程的质量保修期为 2 年质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。3、质量保修责任3.1 属于保修范围、内容的项目，分包人应当在接到保修通知之日起3天内派人保修。分包人不在约定期限内派人保修的，总包人可以委托他人修理，费用从质保金内扣除。3.2 发生紧急抢修事故的，分包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。3.3 对于涉及结构安全的质量问题，应当按照房屋建筑工程质量保修办法的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。3.4 质量保修完成后，由总包人、发包人和监理单位共同组织验收。4. 保修费用4.1 保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。5.质量保修金的返还总包人在质量保修期满后30天内，将剩余的保修金和返还给分包人。 6、其他6.1 双方约定的其他工程质量保修事项：6.2 本工程质量保修书，由施工合同总包人、承包人发包人三方在合同签订时共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。甲方（总包人公章） 乙方：（分包人公章） 丙方：（发包人公章）法定代表人：（签字） 法定代表人：（签字） 法定代表人：（签字） 委托代理人：（签字） 委托代理人：（签字） 委托代理人：（签字）电话： 电话： 电话：传真： 传真： 传真： 质量保修书签订时间：二一一年六月 日欢迎您下载我们的文档，后面内容直接删除就行资料可以编辑修改使用资料可以编辑修改使用致力于合同简历、论文写作、PPT设计、计划书、策划案、学习课件、各类模板等方方面面，打造全网一站式需求Ppt课件制作设计，word文档制作、图文设计制作、发布广告等，秉着以优质的服务对待每一位客户，做到让客户满意！感谢您下载我们文档精选资料