建设工程合同管理第六讲年版

.1、2012监理工程师执业资格考试建设工程合同管理模拟试题（三）一、单项选择题（共50题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）在建设工程施工合同法律关系中，法律关系的客体是( )。A:建筑物B:施工工程技术C:施工工程款D:工程施工行为答案:A解析:P5，本题考查合同法律关系的客体2、合同法律关系包括( )三要素所构成。A:主体、客体、内容B:当事人、经济行为、经济利益C:法人、经济合同、经济权利D:经济管理、经济协作、法律责任答案:A解析:P4，本题考查合同法律关系的的三要素。3、无权代理行为属于( )。A:无效行为B:可撤销的行为C:效力待定的行为D:可变更的行为答案:C解析:对于无权代理行为，被代理行为可以行使“追认权”或“拒绝权”，行使追认权后，可以转化为合法的代理行为，所以无权代理行为属于效力待定的行为。4、担保与所担保合同的关系属于( )。A:平等关系B:从属关系C:相对独立关系D:无关系答案:B解析:P8，担保合同是被担保合同的从合同。5、甲与乙订立一买卖合同，甲又与丙订立一保证合同，约定丙对乙履行债务承担连带保证责任，则下列说法正确的是( )。A:在买卖合同纠纷未经审判或者仲裁，并就乙的财产依法强制执行仍不能履行债务对，丙对甲可拒绝承担保证责任B:买卖合同履行期限届满，乙不履行债务，则甲即可请求丙承担保证责任C:此保证合同属于共同保证D:此保证属于对将来债务的保证答案:B解析:P9，连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行届满没有履行债务的，债权人可以要求债务人履行债务，也可以要求保证人在其吧保证范围内承担保证责任。6、经过公证后，具有强制执行效力的文书是( )。A:遗嘱文书B:施工合同文书C:保险合同文书D:追偿债款的债权文书答案:D解析:P19，对于追偿债款、物品的债权文书，经过公证后，该文书具有强制执行效力。7、订立合同时，当事人对价款约定不明确，合同生效后，双方通过协商也未达成一致，则应按照( )的市场价格履行。A:订立合同时履行地B:订立合同时订立地C:履行合同时订立地D:履行合同时履行地答案:A解析:价款或者报酬不明的，按订立合同时履行地的市场价格履行。8、由于合同一方当事人的法人因资产重组而变更，则原法定代表人签订的合同将( )。A:自行终止B:仍然有效C:归于消灭D:双方重新协商另签合同答案:D解析:P36，当事人名称或者法定代表人变更不对合同效力产生影响。9、在下列几种情形中，( )合同是可变更的合同。A:损害公共利益的B:以合法活动掩盖非法目的的C:恶意串通，损害国家、集体或第三人利益的D:以欺诈、胁迫等手段，使对方在违背真实意思的情况下订立的答案:D解析:P35-36，可变更或可撤销合同的种类。10、工程建设合同纠纷的仲裁由( )的仲裁委员会仲裁。A:工程所在地B:建设单位所在地C:施工单位所在地D:双方选定答案:D解析:P48，仲裁协议的内容，仲裁没有法定管辖，需要在仲裁协议中选定的仲裁委员会。11、依据合同法，下列有关承担违约责任的说法中，错误的是( )。A:赔偿损失是承担违约责任的主要形式B:违约金和定金不能同时选用C:违约金是承担违约责任的必备形式D:违约金和赔偿损失不能同时使用答案:C解析:P45-46，承担违约责任的方式。12、依法必须进行招标的项目，评标委员会成员人数为( )人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。A:3B:5C:7D:9答案:B解析:P58-59，评标委员会。13、工程项目招标时，经评标小组评议后，确定中标人的单位是( )。 A:招投代理机构B:评标委员会C:招标人D:监督管理部门答案:C解析:P60，招标人应该根据评标委员会提出的评标报告和推荐的中标候选人确定中标人。14、某项目的招标人具有编制招标文件和组织评标的能力，则招标人( )。A:可以采用直接委托方式发包B:可以自行招标，但应当备案C:可以自行招标，无需备案D:必须委托中介机构代理招标答案:B解析:P54，招标人具有编制招标文件和组织评标能力的，可以自行办理招标事宜，向有关行政监督部门进行备案即可。15、邀请招标中，邀请对象的数目不应少于（ ）家。A:2B:3C:5D:7答案:B解析:P55，邀请招标邀请对象的数目以57家为宜，但不应少于3家。16、设计招标中，下列因素不属于评标评审比较要素的是( )。A:投标单位的企业规模大小B:投标方案的投入、产出比高低C:完成初步设计时间的早晚D:投标单位的质量管理体系是否科学答案:A解析:P68，涉及投标书的评审。17、工程建设监理招标的宗旨是对监理单位（ ）的选择。A:报价B:能力C:资历和信誉D:规模和经济产力答案:B解析:P68-69，监理招标的特点。18、监理合同自( )开始生效。A:合同签字之日B:开工或材料运抵施工场地之日起C:监理单位实际开始监理工作之日D:承包合同开始执行之日答案:A解析:P89，合同的生效、变更与终止。19、监理合同示范文本规定，( )属于监理服务的额外工作。A:由于委托人或第三方原因使正常的服务受到阻碍导致增加了工作持续时间B:合同内约定由委托人承担的义务，经过协商改由监理单位承担C:应委托人的要求提出更改服务内容建议而增加的工作D:出现不应由监理单位负责的特殊情况，导致终止执行监理任务的善后工作答案:D解析:P85，额外工作的定义。20、业主如果不同意项目总监理工程师下达的工程指令，则( )。A:监理有对工程的监督控制权，承包商不需等待更改指令B:业主应通知承包商施工暂停，通知监理单位负责人更改指令C:业主可直接向承包单位下达更改指令D:业主应在与总监理工程师协商后，由总监理工程师重新下达指令答案:D21、某建设工程委托监理合同履行中，委托人提供了一辆汽车供监理人在施工现场使用。监理工作完成后，该汽车( )。A:不用归还委托人B:归还委托人即可C:归还委托人，并应支付折旧费D:归还委托人，并应支付租赁费E: 答案:B解析:P86，委托人义务。22、某工程项目，建设单位未按合同约定的时间支付监理酬金。监理单位在应当获得监理酬金之日起30日内未收到支付单据，且建设单位又未提出任何书面解释，监理单位按合同规定保护自己合法权益可以采取的措施是( )。A:发出终止合同的通知，通知送达建设单位后，合同即行终止B:发出终止合同的通知，通知发出后14日内仍未获得支付酬金，合同即行终止C:发出终止合同的通知，通知发出后14日内未得到答复，可进一步发出终止合同的通知，第二份通知到达建设单位后，合同即行终止D:发出终止合同的通知，通知发出后14日内未得到答复，可进一步发出通知，第二份通知发出后42日内仍未得到答复，合同即行终止答案:D解析:P90，合同的暂停或终止。23、建设工程委托监理合同(示范文本)规定的合同有效期指( )。A:监理合同注明的开始至完成的时间B:监理合同约定的监理工作的日历天数C:监理人完成了包括附加和额外工作在内的全部监理义务的时间D:监理人自开始监理工作至保修期届满的时间答案:C解析:P86，合同的有效期。24、建设工程设计合同履行时，属于承包人责任的是( )。A:负责向有关部门办理设计阶段设计文件的审批工作B:确定设计的范围和深度C:设计文件经上级主管部门审批后，在原定任务书范围内的必要修改D:按时提供勘察资料答案:C解析:P99，设计人的责任-保证设计质量25、设计合同采用定金担保，合同总价的( )为定金A:20%B:30%C:40%D:10%答案:A解析:P9726、建设工程施工合同示范文本中规定，未经发包人同意，承包人不能将承包工程的( )。A:主体部分分包B:关键部分分包C:非主体非关键部分分包D:任何部分分包答案:D解析:P114，工程的分包。27、按照施工合同示范文本的规定，发包人的主要工作有( )。A:保证施工噪声符合环保规定B:提供进度统计报表C:开通专用条款约定的施工场地内的交通干道D:做好施工现场地下管线的保护答案:C解析:P111，发包人的义务。28、工程师接到承包人提交的进度计划后，如果工程师逾期不确认也不提出书面意见，则( )。A:视为已经同意B:视为不同意C:承包人需进一步向发包人提交D:承包人应催告工程师答案:A解析:P113，施工进度计划。29、建设工程施工合同(示范文本)规定，承包人在( )，将竣工工程移交发包人。A:竣工验收合格后14天内B:竣工验收报告经发包人认可后28天内C:自发包人收到竣工结算报告后28天内D:收到竣工结算款14天内答案:D解析:P128，移交工程。30、建设工程经过工程师检查检验合格后，又发现因承包人原因出现的质量问题，( )。A:仍由承包人承担责任，赔偿发包人的直接损失，工期不应顺延B:应由工程师承担责任C:应由发包人承担责任D:仍由承包人承担责任，赔偿发包人的直接损失，但工期可以顺延答案:A解析:P117，施工过程中的检查和返工。31、在施工合同履行过程中，( )是错误的。A:工程师可发出口头指令，并在48h内予以书面确认B:如工程师不能及时书面确认口头指令，承包人在提出书面确认请求且工程师收到请求后48h不答复，应视为承包人要求被确认C:承包人认为工程师指令不合理，不允许提出疑议D:承包人对工程师的错误指令不承担责任答案:C解析:此题采用排除法，C选项明显不对。32、按照施工合同示范文本的规定，工程师接到承包人提交的进度计划后，应在合同约定的时间内予以确认或提出修改意见。如果工程师没有在约定时间内予以确认或提出修改意见，则视为( )。 A:工程师已经确认，承包人不再承担计划的缺陷责任B:工程师已经确认，承包人仍应承担计划的缺陷责任C:工程师未确认，承包人应修改进度计划D:工程师未确认，承包人应等待工程师的进一步指示答案:B解析:P118-119，承包人修改进度计划。33、某施工合同约定由发包人负责采购的水泥，使用前进行约定的性能检验，应由( )。A:工程师负责检验，发包人承担检验费用B:工程师负责检验，承包人承担检验费用C:承包人负责检验，发包人承担检验费用D:承包人负责检验，承包人承担检验费用答案:C解析:P116，发包人供应材料责任。34、某施工合同约定设备由承包人负责采购，因设备制造原因试车达不到验收要求，则应由( )。A:承包人承担相关费用，工期不予顺延B:承包人承担相关费用，工期相应顺延C:设备制造商承担相应费用，工期不予顺延D:设备制造商承担相应费用，工期相应顺延答案:A解析:P125，试车中双方的责任。35、某施工项目由于拆迁工作延误不能按约定日期开工，监理工程师以书面形式通知承包人推迟开工时间，则发包人( )。A:无须赔偿承包人损失，工期也不顺延B:无须赔偿承包人损失，工期应予顺延C:应当赔偿承包人损失，工期应予顺延D:应当赔偿承包人损失，工期不予顺延 答案:C解析:P114，发包人原因的延期开工。36、某施工合同约定承包工程应于10月20日竣工。9月中旬发现，因承包人的施工管理不严格，导致实际进度滞后于计划进度。承包人按工程师要求修改了进度计划，竣工日期推迟到10月30日。该进度计划得到工程师的确认，则( )。A:如果通过赶工在10月20日竣工，可获提前竣工奖励B:如果通过赶工在10月20日竣工，不能获提前竣工奖励C:如果在10月25日竣工，既不获得奖励，也不承担拖期赔偿责任D:如果在10月30日竣工，不需承担拖期赔偿责任答案:B解析:P118-119，承包人修改进度计划。修改后的进度计划不能按期完工，承包人扔应承担相应的违约责任。37、某工程项目保修期内发现存在质量缺陷，监理单位出具了鉴定结论。发包人认为承包人不具有维修能力，直接联系维修公司进行了维修，则维修费用应由( )承担。A:发包人B:监理单位C:承包人D:维修公司答案:C解析:P128，保修费用，由造成质量缺陷的责任方承担。保修期内的质量缺陷，责任在承包人。38、施工合同履行中，发包人拖欠工程结算款，在收到竣工结算报告及结算资料56天内仍不支付，则承包人( )。A:无权对该工程主张任何权利B:无权申请人民法院拍卖该工程，但可主张该工程所有权C:可以申请人民法院拍卖该工程，承包人优先受偿D:可以留置该工程答案:C解析:P128-129，发包人的违约责任第（2）条。39、施工中订购了10000m电缆线的合同，在合同约定的时间交付了9000m，供货方组织货源再次发货前向采购方发出了继续发货通知，但在合同约定期限内采购方对此发货通知未做答复，则对这1000m电缆而言，( )。A:供货方不应再继续发运B:供货方发运后，采购方有权拒收C:供货方发运后，采购方应接收并及时支付合同约定的货款D:供货方发运后，采购方应接收并及时支付扣除违约金后的货款答案:D解析:P135，未能按合同约定交付货物。40、材料采购合同履行中，卖方提前将订购的材料发运到工程所在地，且交付数量远多于合同约定，采购方应该()。A:提取全部材料，按实际交付数量付款B:按合同订购的数量提货，也按合同订购数量付款C:拒绝提前提货，拒付货款D:提取全部材料，按订购数量付款答案:D解析:P135，未能按合同约定交付货物。四个选项中D最合理。41、在设备采购合同中应约定具体的设备保证期限，保证期应从( )起开始计算。A:签署开箱检验记录之日B:设备安装完毕之日C:启动试车合格之日D:签发初步验收证书之日答案:D解析:P141，合同内应约定具体的设备保证期限。保证期应从签发初步验收证书之日起开始计算。42、FIDIC施工合同条件规定，在( )后发生的作为一个有经验承包商在投标阶段不能合理预见的风险事件，业主按承包商受到的实际影响给予补偿。A:基准日B:投标截止日C:合同生效日D:开标日答案:A解析:P152，风险责任的划分。43、FIDIC施工合同条件范本通用条件内以( )为“基准日”作为业主与承包商划分合同风险的时间点。A:投标截止日期前28天B:投标截止日C:合同签订日D:合同履行日答案:A解析:P152，风险责任的划分。44、监理工程师依据变更程序，可以指示承包商变更规定的检验位置或细节，进行附加检验或试验，此时检查费用( )。A:视检查结果决定承担者B:由监理工程师承担C:由业主承担D:由承包商承担答案:A解析:P156，质量的检查和检验。45、依据FIDIC施工合同条件，有关指定分包商的特点表述正确的是( )。A:合同关系主体为业主和指定分包商B:指定分包商工作内容为承包商必须完成范围外的特定部分C:承包商对指定分包商违约的行为承担责任D:由工程师负责协调管理答案:B解析:P149，指定分包工作属于承包商无力完成，不属于合同约定应由承包商必须完成范围之内的工作。46、某施工合同采用FIDIC施工合同条件，专用条件中约定完成工程的时间为500天，缺陷通知期为365天。施工过程中，经工程师批准顺延工期38天，则判定承包人提前或延误竣工的时间应为( )天。A:500B:538C:865D:903答案:B解析:P146，合同工期的概念：合同内注明的完成全部工程的时间+经工程师批准顺延工期之和。47、某工程使用FIDIC施工合同条件订立合同，约定竣工日为10月20日。业主在10月10日提前占用工程，工程师于10月13日颁发了接收证书，承包商于10月30日完成了竣工检验，则该工程的竣工日为( )。A:10月10日B:10月13日C:10月20日D:10月30日答案:A解析:P164，业主提前占用工程。工程师应及时颁发工程接收证书，并确认业主占用日为竣工日。48、在FIDIC施工合同条件中，业主应承担的风险包括( )。A:业主提供的设计不当造成的损失B:承包商提供的设计不当造成的损失C:不属于承包商原因造成的放射性污染D:属于承包商原因造成的放射性污染E:政策法规的变化对工程成本的影响答案:A,C,E解析:P152，业主应承担的风险业务：1、合同条件规定的业主风险2、不可预见的物质条件3、其他不能合理预见的风险49、如果索赔事件的影响持续存在，承包商应在该项索赔事件（ ），提出最终详细报告，提出索赔论证资料和累计赔偿额。 A:发生后的28天内B:全部消除后C:影响结束后的14天内D:影响结束后的28天内答案:D解析:P180，递交索赔报告。50、施工中遇到异常恶劣的气候条件造成的停工是属于（ ）。A:不可原谅的延期B:可原谅并给予补偿费用的延期C:承包人应承担的风险责任D:可原谅但不给予补偿费用的延期答案:D解析:P187，异常恶劣的气候条件造成的停工不应由承包人承担责任，而且没有造成施工成本的增加。 51、法人应当具备的条件包括( )等。A:依法成立B:经核准登记C:有必要的财产或者经费D:有自己的组织机构E:能够独立承担民事责任答案:A,B,C,D解析:P4，法人应当具备的4个条件。52、可以是第三人作出担保的方式有( )。A:保证B:抵押C:质押D:留置E:定金答案:A,B,C解析:P9-12，保证、抵押、质押、留置、定金的概念，其中留置和定金只涉及到当事人双方。53、建设工程一切险的被保险人可以包括( )。A:业主B:总承包商C:分包商D:业主聘用的监理工程师E:设备供应商答案:A,B,C,D解析:P14-15，被保险人具体包括：（1）业主 或工程所有人（2）承包人或分包人（3）技术顾问，包括业主聘用的建筑师、工程师或其他专业技术顾问。54、要约与要约邀请的主要区别在于( )。A:是否采用书面形式B:在法律上是否需承担责任C:内容是否确定D:是否明示希望与他人订立合同E:是否有他人承诺答案:B,C,D解析:P27，要约和要约邀请的定义以及要约应当具备的条件。55、对格式条款的理解发生争议时，( )。A:有两种以上的解释的，应当按照公平公正的原则进行解释B:有两种以上的解释的，应当作出不利于提供格式条款的一方的解释C:在格式条款与非格式条款不一致时，应当采用格式条款D:在格式条款与非格式条款不一致时，应当采用非格式条款E:应当按照通常的理解予以解释答案:B,D,E解析:P30，对格式条款的理解发生争议时的处理。56、违约责任，是指当事人任何一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定丽应当承担的法律责任。下列属于承担违约责任的形式的有( )。A:暂停履行B:采取补救措施C:赔偿损失D:支付违约金E:继续履行答案:B,C,D,E解析:P45-46，承担违约责任的五种方式。57、合同法规定，有( )情形之一的，合同终止。A:债权人免除债务B:债务相互抵消C:债务依法提存D:债权合法转让E:债务已按约定履行答案:A,B,C,E解析:P42，合同终止概述。58、有资格代理招标的机构应具备的条件包括( )。A:必须是法人组织B:不得与行政机关有隶属关系C:有从事招标代理业务的场所D:有编制招标文件的能力E:有自己的评标专家库答案:B,C,D,E解析:P54，招标代理机构的资质条件。59、对投标人资格审查时，投标必要的合格条件有( )。A:资质等级B:是否部门内企业C:财务状况D:分包计划E:企业信誉答案:A,C,D,E解析:P57，投标人必须满足的基本资格条件。60、在项目施工招标中，资格预审须知中的附加合格条件可以包括( )。 A:同类工程施工经历B:财务状况C:企业信誉D:项目经理资质要求E:环境管理体系答案:A,D,E解析:P57，投标人必须满足的基本资格条件。61、施工招标划分合同工作范围时，应考虑的影响因素包括( )。A:有利于本地区的承包商B:有利于本系统的承包商C:施工内容的专业性较强D:避免施工现场的交叉干扰E:对项目建设总投资的影响答案:C,D,E解析:P71，合同数量的划分。62、监理委托合同中，属于监理单位的义务包括( )。A:选择承担工程项目建设的实施单位B:与承包商签订施工合同C:公正地维护有关各方的合法权益D:不得泄露与本工程有关的保密资料E:不得参与可能与业主利益相冲突的承包商组织的活动答案:C,D,E解析:P87，监理人义务。63、监理工程师对施工合同履行管理的主要任务是( )。A:施工单位的选定权B:施工工期管理C:施工费用管理D:施工质量管理E:施工过程的档案管理答案:B,C,D,E解析:P82，委托的监理业务。64、建筑法规定，工程监理单位( )，给建设单位造成损失的，应当承担相应的赔偿责任。A:不按照委托监理合同的约定履行监理义务B:不按照监理细则实施监理C:对应当监督检查的项目不检查D:对应当监督检查的项目不按照规定检查E:检查过的项目又出现质量问题答案:A,C,D65、监理人依据建设工程委托监理合同(示范文本)规定，在施工监理过程中可以行使的权力包括( )。A:发布改变承包人施工作业时间和顺序的指令B:对工程的质量、工期、费用实施监督控制C:工程设计的建议权D:在委托监理的范围内有权批准承包人提出的分包要求E:批准承包人的索赔要求答案:B,C解析:P84，监理人执行监理任务可以行使的权利。66、依据设计合同示范文本，下列有关设计变更中提法不正确的是( )。A:设计人负责对不超出原定范围的内容做出必要的调整补充B:如果发包人确需修改设计时，应首先报原审批机关批准，然后请原设计单位修改后使用C:发包人原因的重大设计变更造成设计人需返工时，双方需另行协商签订补充协议D:发包人需要委托其他设计单位完成设计变更工作，需经原设计人书面同意E:有经验的监理人员对不合现场条件的基础设计修改后，须经设计人员签字认可答案:B,E解析:P101，设计工作内容的变更67、在施工合同中，( )等工作应由发包人完成。A:土地使用和拆迁B:临时用地、占道申报批准手续C:提供工程地质报告D:保护施工现场地下管道和邻近建筑物及构筑物E:提供相应的工程进度计划及进度统计答案:A,B,C解析:P111， 发包人的义务。68、对承包人采购的材料设备，叙述错误的有( )。A:通知工程师共同进行到货清点B:通知发包人共同进行到货清点C:通知设计人共同进行到货清点D:不符合要求时，重新采购工期不予顺延E:不符合要求时，重新采购工期顺延答案:B,C,E解析:P116，承包人采购的材料设备。69、因( )原因导致的工程变更，承包人无权要求追加合同款。A:由于承包人原因实际施工进度滞后与计划进度B:某工程部位的施工与其他承包人的施工发生干扰C:增减合同中约定的工作量D:更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸E:改变有关工程的施工时间和顺序答案:A,B解析:P121，因承包人自身的原因导致的工程变更，承包人无权要求追加合同款。70、在项目施工中，若承包人提出的合理化建议涉及对设计图纸的变更，此变更( )。A:须经工程师同意B:不需经工程师同意C:发生的费用由发包人承担D:发生的费用由承包人承担E:发生的费用由双方约定承担答案:A,E解析:P121，承包人要求的设计变更。71、按照建设工程施工合同通用条款的规定，下列在合同履行过程中发生的款项，属于“费用”的包括( )。A:设计变更给承包人增加的款额B:工程师批准承包商索赔的款项C:承包人聘请专家解决施工中技术问题的顾问费D:承包商对不合格工程拆除后重新施工发生的经济支出E:承包商收取的分包管理费答案:C,D解析:P108，追加合同价款，费用指不包含在合同价款之内的应当由发包人或承包人承担的经济支出。72、在FIDIC施工合同条件中，业主应承担的风险包括( )。A:业主提供的设计不当造成的损失B:承包商提供的设计不当造成的损失C:不属于承包商原因造成的放射性污染D:属于承包商原因造成的放射性污染E:政策法规的变化对工程成本的影响答案:A,C,E解析:P152，业主应承担的风险业务：1、合同条件规定的业主风险2、不可预见的物质条件3、其他不能合理预见的风险73、按照施工合同的规定，从开工之日起至( )止的日历天数为承包人施工期，据此与合同工期比较判定承包人是提前竣工还是延误竣工。A:承包人提请竣工验收前自检合格日B:承包人提供竣工资料和竣工验收报告日C:开始竣工检验日D:竣工验收合格工程师在检验记录签字日答案:B解析:P127，竣工时间的确定。74、在施工合同履行中，由于承包人的原因造成工程竣工结算价款不能及时支付，则( )。A:发包人无权要求交付工程B:发包人有权要求交付工程C:发包人未要求交付工程的，承包人仍应承担工程照管责任D:发包人未要求交付工程的，承包人不再承担工程照管责任E:承包人可以留置该工程答案:B,C解析:P129，承包人的违约责任。75、材料采购合同中对材料质量检验方法有()。A:经验鉴别法B:衡量法C:理论换算法D:物理试验E:化学试验答案:A,D,E解析:P133，验收方法。76、在FIDIC施工合同条件中，( )属雇主(业主)的风险。A:战争、动乱等B:工伤事故C:正常的恶劣天气D:雇主(业主)提前使用永久工程一部分造成的破坏和损失E:有经验承包商无法预测和防范的自然力的作用答案:A,D,E解析:P152，合同规定的业主风险。77、最终结算的合同价可能与中标函中注明的接受的合同款额不一定相等，究其原因，涉及以下几方面因素的影响( )。A:合同类型特点B:发生应由业主承担责任的事件C:承包商的质量责任D:由于传染病导致延误工期E:包含在合同价格之内的暂列金额答案:A,B,C,E解析:147-148，合同价格。78、不可预见物质条件的范围是( )。A:气候条件B:承包商施工过程中遇到不利于施工的外界自然条件C:招标文件和图纸均未说明的外界障碍物D:招标文件未提供或与提供资料不一致的地表以下的地质和水文条件E:招标文件和图纸均未说明的污染物答案:B,C,D,E解析:P152，可预见物质条件的范围。79、工程师依据现场的实际情况，有权发布变更指令的情况包括( )。A:合同中任何工作工程量的改变B:将承包商原定工作范围内的部分施工任务删减后交与其他承包商完成C:工程任何部分标高、位置和尺寸的改变D:改变原定的施工顺序或时问安排E:任何工作质量或其他特性的变更答案:A,C,D,E解析:P157，工程变更的范围。80、根据FIDIC施工合同条件，承包人可以提出费用补偿的有（）。A:延误发放图样B:不可预见的外界条件C:其他承包商的干扰D:公共当局引起的延误E:异常不利的气候条件答案:A,B解析:P188表9-3。81、工程师对工程索赔的影响主要是（ ）。A:工程师可能会引起承包人的索赔B:工程师无权单方面作出索赔处理决定C:工程师有权将合理的索赔要求纳入工程进度款中签发付款证书D:工程师在争议的仲裁中作为仲裁人E:工程师在争议的诉讼过程中作为见证人答案:A,C,E解析:P184，工程师对索赔的影响。31.