建设工程施工劳务分包合同

.劳 务 分 包 合 同甲方： 乙方： 根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律法规，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就 工程劳务合作事项协商一致，订立本合同。第一条 工程概况及承包工作内容1、工程名称： 2、工程地点： 3、范围包括： 第二条作业人员1、乙方根据工程需要向甲方提供满足工程进度需要的工人，提供所有工人的身份证复印件一份及一寸照片一张，工人必须填写收款委托书一式两份，甲乙双方各执一份。现场施工人员无收款委托书则甲方视为此人不属于 施工人员，与甲方不存在任何债权债务关系。第三条 合同工期进场日期： 竣工日期： 工 期： 工期的核算最终以甲方要求的时间为准。第四条劳务承包价格1、承包内容： 2、如施工过程中发生的修改和变更，零星委托，经甲方签字认可后，在结算时另行协商（单项项目多的附报价清单）。3、本劳务分包合同单价除双方另有约定外，价格不在调整。第五条 合同价款支付1、合同价款的支付1）按照施工组织进度标准劳动投入到场的正常施工人数，必须签订收款委托书。2） 第六条 安全施工、重大伤亡及其他安全事故处理1、安全施工：甲方、乙方必须贯彻、执行国家和政府、行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律法规及各项规定，严格按安全标准组织施工。2.对本工程的安全生产标准，双方约定如下：2.1乙方必须安排指定现场管理人员和安全员，乙方安全员必须做到每天的人员安全培训。2.2在施工现场出现违规操作、违章施工的，及有安全隐患的甲方每拍一张照片对乙方罚款500元。3、重大伤亡及其他安全事故处理：3.1发生重大伤亡及其他安全事故，甲乙双方应采取紧急措施防止事态扩大并全力组织抢救伤者，保护事故现场，如因抢救伤者必须移动现场设备，须作出书面记录或拍照。3.2贯彻谁施工谁负责安全的原则，乙方人员在施工期间，造成伤亡、火警、火灾、机械等事故（包括乙方工作人员自己伤亡和由乙方责任造成他方人员、行人伤亡等），乙方负责事经济赔偿及善后处理，事故的损失和善后处理费用（包括罚款），均由乙方负责承担。第七条 工程质量、验收与保修1.工程质量应达到设计图纸要求及约定标准和质量目标。如图纸、甲方指令和国家及当地政府施工验收规范、标准之间有差异或不一致，乙方应在取得甲方书面认可后，以质量要求较高者为施工依据。2.乙方必须按照国家规定的质量检验标准、施工验收规范和施工图组织施工。在施工中发现设计有误，须立即向甲方提出，取得文字变更洽商手续后方可继续施工。因乙方原因造成窝工的，工期不顺延，发生的费用由乙方承担。3.分包工程验收以国家颁发的施工验收规范、质量检验标准及施工图为依据，自分包工程施工完毕后28日内由甲方、乙方共同办理书面验收手续，逾期未办理验收，甲方又交后序施工的或投入使用的，视为符合合同要求，工程交工。第八条 工期延误1.对于以下原因造成完工日期推迟的，经甲方施工代表确认，工期相应顺延。1.1因战争、动乱、自然灾害或非甲方乙方责任造成的爆炸、火灾等不可抗力；1.2甲方同意工期顺延的其他情况。2.乙方应在上述情况发生后7日内，就延误内容和因此产生的经济支出向甲方施工代表提出书面报告，甲方应于7日内就延长完工日期和赔偿经济损失给予书面答复。乙方逾期未提出书面报告的，视为其放弃此项权利；甲方逾期未答复也不提出修改意见，视为其承认此事实。3. 非因上述原因造成未按合同工期（包括合同约定可顺延的工期）交工的，双方约定：乙方应根据现场情况，及时积极采取增派施工作业人员等赶工措施，确保总体工期保质保量按时完成。若乙方在经甲方两次催告后未积极采取措施，或采取的措施力度达不到保质保量按时完成工程的，甲方有权单方解除合同，并要求乙方赔偿因此而造成的损失。第九条 文明施工1.甲方、乙方应严格执行河北省廊坊市人民政府颁发的“施工现场管理暂行规定”，加强科学管理，坚持文明施工。2.甲方应向乙方提供符合标准的施工条件，食宿双方约定由乙方自行解决。3.对本工程的文明施工标准，双方约定如下：达到市、区建委，建设单位，总承包单位对现场文明施工的管理要求。第十条 材料机具供应1.本工程由甲方提供的机械设备为：二级配电箱、表箱及配套的主电缆。乙方自备的工具为：三级配电箱、电缆、电焊机及一切施工用具等。双方确认防护用具由乙方承担。2.由乙方自备的工具及防护用具须其自行带入现场，由甲方提供的机械设备、防护用具由甲方采购并供应到施工现场（400米内）。3.乙方应遵守和执行甲方材料机具领用规定，对领用的材料、机具要与甲方共同清点，履行书面领、还手续，对借用的甲方的机具，要严格按操作规程使用，加强维修保养。4.对本工程材料机具的使用、维护，双方约定如下：4.1乙方方应积极做好现场主、辅料及产品的保管、管理工作，按实领用，领用材料要如实填写领料单，退场时附退料清单，否则按未退料处理，对现场无正当理由，超出标准领用的材料由乙方负责全额赔偿。4.2甲方送货人员把材料运到现场交付给乙方后，乙方要负责所领材料的保管工作，如果因乙方管理不善而导致材料丢失或被损坏，乙方要全额赔偿。如果发现乙方偷卖甲方的材料，一经查实甲方将对乙方处以每次5万元以上的罚款，并将当事人送公安机关处理，甲方视情况严重程度决定是否终止施工合同。第十一条 甲方的权利及义务1.负责提供场地、道路、水电等具备施工条件的工程施工现场，负责工程施工的组织与协调及技术、质量、安全、场容等方面的交底。2.负责于 年_月_日提供施工图纸 套，提供必要技术资料。3.负责组织施工检查、验收，监督乙方的工程进度、工程质量、安全生产及按图施工情况，材料领用情况及行政管理事务。4.负责解决施工中存在或发生的技术问题。5.负责组织图纸会审和技术交底，编制施工组织设计及总的工期控制计划，审查乙方编制的详细施工作业计划。6.负责本工程中各工种，工序间的协调与配合，乙方在安全、质量、工期、场容等方面发现有违反合同约定内容的，甲方应书面提出整改意见，督促乙方进行整政。7.负责组织工程的验收工作。第十二条 乙方的权利和义务1.乙方对与其确定劳动关系的作业工人必须认真审查，保证人员的政治素质、身体素质和技术水平，年龄不得低于18周岁，不得超过60周岁。2.乙方需将其作业人员登记造册（须写明姓名、性别、年龄、籍贯、工种、级别、工作证号码及身份证号码）上交甲方管理，作为本合同附件。3.在施工生产过程中，乙方必须保证人员相对稳定，不能随意变更备案人员，人员变动率小于10%，服从甲方的统筹安排，统一调动。4.当甲方因故不能保证连续生产时，乙方在不影响甲方生产任务的前提下，可将队伍进行临时调整，对所调整人员应向甲方出具书面通知，并办理变更手续。5.乙方必须严格遵守建筑装饰工程施工及验收规范GB50210-2001等现行国家规范，按施工图纸及说明做好承包工作内容的施工，如有合理化建议应征得甲方同意，并办理书面洽商变更手续后方可改动施工。在施工中应注意保护成品、半成品、爱护使用甲方提供的机械设备及其工具。6.乙方应对作业工人进行安全生产、食品卫生、交通安全及预防煤气中毒等方面的教育，自觉遵守甲方现场管理规定，服从甲方有关人员的指导、教育、监督和检查，并及时向甲方提供有关情况和资料。7.乙方确认（ 身份证号： ）为派驻工地的负责人，负责日常施工的管理、协调工作。乙方确认（ 身份证号： ）为派驻工地的安全员，负责现场安全施工工作。8.乙方负责现场施工过程中垂直运输及材料运输整体协调。9.乙方自费解决施工过程中所有施工人员的住宿房屋、食宿用具、生活用水用电等。10.施工过程中，乙方利用现有脚手架施工。如脚手架或现场条件不能满足安全、质量要求时，乙方应提前报甲方协调解决，在未解决以前有权停止施工，不得野蛮操作和违章施工。第十三条 违约责任1. 甲方违约责任由于甲方施工人员指挥错误造成的工程质量问题，其经济损失及有关责任由甲方承担。2. 乙方违约责任2.1因乙方原因造成甲方工期延误或工程质量严重不符合要求时，甲方有权划分出部分工作量，由其他施工队伍完成，其费用由甲方跟后续的施工队伍商定从乙方的总承包费用中直接支付给后续队伍，并要求乙方赔偿甲方因此而造成的经济损失。但甲方应在此时，与乙方就结算事宜达成书面协议，共同对划分出的工程量进行签认。2.2乙方未按甲方选定的施工队伍进场，甲方有权要求乙方进行更换、调整，乙方无法调整时，甲方有权暂不安排施工任务（窝工损失乙方自负），并书面通知乙方，直至终止合同。2.3因乙方责任造成质量事故和延误工期，其工料损失一概由乙方承担。并且甲方有权扣除工程款的 %作为违约金。”2.4乙方未按照建设单位、监理及总包单位的安全、文明施工要求安排作业，致使发生安全事故及作业区卫生状况脏乱差，乙方应承担由此导致的罚款费用及一切后果。第十四条 合同争议的解决在履行合同过程中发生争议，双方首先进行协商，协商不成可向有关部门申请调解。当事人不愿和解、调解或和解、调解不成的，可约定向甲方所在人民法院起诉。第十五条 合同的生效与终止本合同经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效。法定代表人应出示身份证明，委托代理人应出示委托证明。本合同在完成分包工作内容、结清工程决算尾款后，即自然终止。第十六条本合同正本一式肆份，具有同等法律效力，双方各执两份。第十七条本合同未尽事宜可经双方协商后列入其他事项，其他事项与正文具有同等效力。在本合同之外签订的协议等，内容与本合同相抵触者无效。 甲 方（盖章）： 乙 方（盖章）：法定代表人（盖章）： 法定代表人（盖章）： 年 月 日 年 月 日施工安全生产协议甲方：乙方： 项目名称：甲方将工程项目委托乙方施工，为了明确双方的安全生产责任，确保施工安全，双方在签订建设工程施工合同同时签订本协议，双方必须严格执行。1、乙方必须认真贯彻国家和上级劳动保护及安全生产主管部门颁发的有关安全生产、消防工作的方针、政策，严格执行有关劳动保护法规、条例、规定。2、乙方在施工期间必须严格执行和遵守甲方的安全生产、防火管理的各类规定，接受甲方的督促、检查和指导，对于查出隐患，乙方必须及时整改。3、在生产操作过程中的个人安全防护用品由乙方购买，督促施工现场人员自觉穿带好安全防护用品。4、乙方人员对施工区域、作业环境、操作设施设备、工具用具等必须认真检查，发现隐患，应立即停止施工，由有关单位落实整改后方准施工。一经施工就表示确认的施工场所、作业环境、设施设备、工具用具等符合安全要求和处于安全状态，乙方对施工过程中产生的后果自行负责。5、乙方在施工期间的各种设备以及工具等均应由乙方自备，在使用过程中发生的故障损坏遗失或造成伤亡事故均由乙方来承担责任，负责赔偿。6、乙方应在施工现场设置安全防护设施、安全标志和警告牌不得擅自拆除、更动。如确定需要拆除更动的，必须经工地施工负责人安全员的同意，并采取必要、可靠的安全措施后方能拆除。擅自拆除所造成的后果，均由该方人员及其单位负责承担。7、特种作业必须执行国家制定的特种作业人员安全技术培训考核管理办法，经省、市、地区的特种作业安全技术考核站培训考核后持证上岗，并按规定定期审证；中、小型机械的操作人员必须按规定做到“定机定人”和持证操作；起重吊装作业人员必须遵守“十不吊”规定，严禁违章、无证操作；严禁不懂电器、机械设备的人，擅自操作使用电器、机械设备。8、乙方必须严格执行各项防火防爆制度，易燃易爆场所严禁吸烟及动用明火。消防器材不准挪作他用，不准任意玩弄。动用明火必须三级动火审批手续，并制定防火监护人员，签发监护工作交底书，落实监护措施。生活区内，严禁使用电炉，严禁使用碘钨灯照明取暖，烘烤衣服。不准私自使用液化石油气。不准私自拉接电线插座，不准躺在床上吸烟。9、乙方在施工中，应注意地下管线及高低压架空线路的保护，如遇有情况，应及时向甲方和有关部门联系，采取保护措施。10、贯彻谁施工谁负责安全的原则，乙方人员在施工期间，造成伤亡、火警、火灾、机械等事故（包括由乙方责任造成他方人员、行人伤亡等），乙方负责事故经济赔偿及善后处理，事故的损失和善后处理费用，均由乙方负责承担。11、本协议经双方代表签字后即生效：协议作为合同正本的附件一式 份，甲方执 贰 份，乙方执 份。甲 方： 乙 方：负 责 人： 负 责 人：签订日期： 年 月 日 签订日期： 年 月 日 欢迎您下载我们的文档，后面内容直接删除就行资料可以编辑修改使用资料可以编辑修改使用致力于合同简历、论文写作、PPT设计、计划书、策划案、学习课件、各类模板等方方面面，打造全网一站式需求Ppt课件制作设计，word文档制作、图文设计制作、发布广告等，秉着以优质的服务对待每一位客户，做到让客户满意！感谢您下载我们文档精选资料