建设工程合同管理在线考试

.建设工程合同管理,在线考试篇一：建设工程合同管理在线测试 篇二：XX年春季学期建筑工程合同管理在线考试(适用于XX年6月份考试)满分答案 XX年春季学期建筑工程合同管理在线考试(适用于XX年6月份考试) 一、单选题（共30道试题，共30分。） 1.在施工过程中，工程师在收到承包人提出的顺延工期的书面报告后()天内予以 确认答复。正确答案：C满分：1分2.合同法律关系是指合同法律规范调整的、在民事流转过程中形成的（）关系。A.债权与债务B.代理与被代理C.法人与自然人D.权利与义务正确答案：D满分：1分3.由于业主提供的设计图纸错误导致分包人返工，为此分包人向承包商提出索 赔。承包商()。A.因不属于自己的原因拒绝索赔要求B.认为索赔成立，先行支付后再向业主索赔C.不予支付，以自己的名义向工程师提交索赔通知D.不予支付。以分包人的名义向工程师提交索赔报告正确答案：C满分：1分4.设计合同履行过程中，()属于设计人的责任。A.确定设计参数取值B.组织对设计成果鉴定C.办理文件的审批手续D.为现场的设计人员提供工作条件正确答案：A满分：1分5.为了正确区分合同风险的责任归属，FIDIC施工合同条件中定义的“基准日”是指()。A.投标截止日B.风险事件发生日C.投标截止日前第28天D.承包商接到中标通知书日正确答案：C满分：1分6.建设工程施工合同规定的设计变更范畴不包括()。A.增加合同中约定的工程量B.删减承包范围的工作内容交给其他人实施C.改变承包人原计划的工作顺序和时间D.更改工程有关部分的标高正确答案：B满分：1分7.材料采购合同在履行过程中，供货方提前1个月通过铁路运输部门将订购物资 运抵项目所在地的车站，且交付数量多于合同约定的尾差，（）。A.采购方不能拒绝提货，多交货的保管费用应由采购方承担篇三：XX年秋季学期建筑工程合同管理在线考试(适用于XX年12月份考试) 1.发包人收到工程竣工报告后（ ）天内，组织专家验收组，制定验收方案。 A. 7 B. 14 C. 28 D. 56 正确答案：满分：1分 2.如果法律和当事人双方对合同的形式、程序均没有特殊要求时，( )日合同成立。A. 要约生效 B. 承诺生效 C. 双方当事人签字或者盖章 D. 附生效期限的合同期限 正确答案：满分：1分 3.合同一方当事人通过资产重组分立为两个独立的法人，原法人签订的合同( )。A. 自然终止 B. 归于无效 C. 仍然有效 D. 可以撤销 正确答案：满分：1分 4.fidic合同条件规定，当业主与承包商发生合同争议时，提出争议方应首先将自己的要求( )。 A. 通知对方并与他协商 B. 提交监理工程师请他作出决定 C. 自己提交仲裁 D. 直截提请诉讼 正确答案：满分：1分 5.设计招标文件与施工招标文件的主要不同点之一是设计招标文件中没有( )。 A. 合同条件 B. 投标须知 C. 工程量清单 D. 项目说明书 正确答案：满分：1分 6.按施工合同示范文本规定，施工现场内由承包人采购用于工程的材料和待安装设备，应当由( )办理保险。 A. 发包人 B. 承包人 C. 发包人和承包人共同 D. 监理人 正确答案：满分：1分 7.债务人或者第三人不转移其财产的占有，将该财产作为债务履行担保的担保方式是( )。A. 定金 B. 留置 C. 抵押 D. 质押 正确答案：满分：1分 8.在FIDIC合同条件中，( )属于承包商应承担的风险。 A. 施工遇到图纸上未标明的地下构筑物 B. 社会动乱导致施工暂停 C. 专用条款内约定为固定汇率，合同履行过程中汇率的变化 D. 施工过程中当地税费的增长 正确答案：满分：1分 9.承包人因自身原因实际施工落后于进度计划，若此时工程的某部位施工与其他承包人发生干扰，工程师发布指示改变了他的施工时间和顺序导致施工成本的增加和效率降低，此时，承包人（）。 A. 有权要求赔偿 B. 只能获得增加成本的一定比例的赔偿 C. 由发包人协调不同承包人间的赔偿问题 D. 无权要求赔偿 正确答案：满分：1分 10.施工中如果出现设计变更和工程量增加的情况，按照施工合同示范文本通用条款规定，( )。 A. 发包人应在14天内直接确认顺延的工期，通知承包人 B. 工程师应在14天内直接确认顺延的工期，通知承包人 C. 承包人应在14天内直接确认顺延的工期，通知工程师 D. 承包人应在14天内将自己认为应顺延的工期报告工程师 正确答案：满分：1分 11.材料采购合同在履行过程中，供货方提前1个月通过铁路运输部门将订购物资运抵项目所在地的车站，且交付数量多于合同约定的尾差，（）。 A. 采购方不能拒绝提货，多交货的保管费用应由采购方承担 B. 采购方不能拒绝提货，多交货的保管费用应由供货方承担 C. 采购方可以拒绝提货，多交货的保管费用应由采购方承担 D. 采购方可以拒绝提货，多交货的保管费用应由供货方承担 正确答案：满分：1分 12.建设工程勘察合同法律关系的客体是指( )。 A. 物 B. 智力成果 C. 行为 D. 财 正确答案：满分：1分 13.FIDIC土木工程施工合同条件规定，工程师( )之后，退还承包商合同约定的全部保留金。A. 签发工程移交证书 B. 签发解除缺陷责任证书 C. 签发分部工程移交证书 D. 退还履约保函 正确答案：满分：1分 14.承包人的施工质量未达到合同要求，工程师发布暂时停工通知，承包人按工程师指示修复缺陷后，发出复工通知，工程师在48小时内未作答复，承包人( )。 A. 继续后续工作的施工 B. 向发包人请示复工 C. 向工程师再次请示复工 D. 向发包人发出解除合同通知 正确答案：满分：1分 15.能够引起合同法律关系产生、变更和消灭的客观现象是( )。 A. 法律关系主体 B. 法律事实 C. 法律关系客体 D. 法律关系内容 正确答案：满分：1分 16.承包人采购的材料，在使用前应（ ）。篇四：华东石油XX年春季学期建筑工程合同管理在线考试(适用于XX年6月份考试)试卷-最新华东石油XX年春季学期建筑工程合同管理在线考试(适用于XX年6月份考试)一、单选题（共 30 道试题，共 30 分。）V 1. 监理工程师进行设计阶段项目管理的依据是( )。A. 委托监理合同B. 可行性研究报告C. 工程设计合同D. 设计招标文件满分：1 分2. 建设工程勘察合同法律关系的客体是指( )。A. 物B. 智力成果C. 行为D. 财满分：1 分3. 订立合同过程中，( )是要约。A. 招标公告B. 投标书C. 寄送的价目表D. 招股说明书满分：1 分最新在线作业试卷篇五：XX年春季学期建筑工程合同管理在线考试(适用于XX年6月份考试)满分答案 XX年春季学期建筑工程合同管理在线考试(适用于XX年6月份考试) 一、单选题（共30道试题，共30分。） 1.在施工过程中，工程师在收到承包人提出的顺延工期的书面报告后()天内予以 确认答复。正确答案：C满分：1分2.合同法律关系是指合同法律规范调整的、在民事流转过程中形成的（）关系。A.债权与债务B.代理与被代理C.法人与自然人D.权利与义务正确答案：D满分：1分3.由于业主提供的设计图纸错误导致分包人返工，为此分包人向承包商提出索 赔。承包商()。A.因不属于自己的原因拒绝索赔要求B.认为索赔成立，先行支付后再向业主索赔C.不予支付，以自己的名义向工程师提交索赔通知D.不予支付。以分包人的名义向工程师提交索赔报告正确答案：C满分：1分4.设计合同履行过程中，()属于设计人的责任。A.确定设计参数取值B.组织对设计成果鉴定C.办理文件的审批手续D.为现场的设计人员提供工作条件正确答案：A满分：1分5.为了正确区分合同风险的责任归属，FIDIC施工合同条件中定义的“基准日”是指()。A.投标截止日B.风险事件发生日C.投标截止日前第28天D.承包商接到中标通知书日正确答案：C满分：1分6.建设工程施工合同规定的设计变更范畴不包括()。A.增加合同中约定的工程量B.删减承包范围的工作内容交给其他人实施C.改变承包人原计划的工作顺序和时间D.更改工程有关部分的标高正确答案：B满分：1分7.材料采购合同在履行过程中，供货方提前1个月通过铁路运输部门将订购物资 运抵项目所在地的车站，且交付数量多于合同约定的尾差，（）。A.采购方不能拒绝提货，多交货的保管费用应由采购方承担B.采购方不能拒绝提货，多交货的保管费用应由供货方承担C.采购方可以拒绝提货，多交货的保管费用应由采购方承担D.采购方可以拒绝提货，多交货的保管费用应由供货方承担正确答案：D满分：1分8.表见代理的法律后果由()承担。A.无权代理人B.被代理人C.善意相对人D.合同担保人正确答案：B满分：1分9.按施工合同示范文本规定，施工现场内由承包人采购用于工程的材料和待安装 设备，应当由()办理保险。A.发包人B.承包人 C.发包人和承包人共同 D.监理人正确答案：A满分：1分10.承包人负责采购的材料和设备，应()。A.发包人负责检验试验，费用发包人承担B.发包人负责检验试验，费用承包人承担C.承包人负责检验试验，费用承包人承担D.承包人负责检验试验，费用发包人承担正确答案：C满分：1分11.监理人可单方面提出终止合同的条件之一是()。A.委托人拒付支付通知中监理人要求的附加工作酬金B.暂停执行监理业务超过3个月C.委托人无正当理由拖欠监理酬金30日以上D.委托人未能为监理人提供必需的工程资料正确答案：C满分：1分12.设计合同订立后，尚未开始设计工作，发包人因故解除合同()。A.退还发包人已付的定金B.退还发包人已付的设计费C.不退还发包人已付的定金D.不退还发包人已付的设计费正确答案：C满分：1分13.施工合同订立后，发包人有确切证据证明承包人经营状况严重恶化，而拒绝 支付预付款，这是发包人行使()。A.同时履行抗辩权B.异时履行抗辩权C.后履行抗辩权D.不安抗辩权正确答案：D满分：1分14.监理合同在履行过程中，由于非监理方的原因导致双方在“工程建设监理合同”中写明的日期未能完成预定的全部监理业务，则监理责任期应理解为()。A.合同内写明的监理业务开始实行到完成时间B.从合同签字之日起至合同内写明的完成之日止C.从合同签字之日起至实际完成全部预定监理业务之日止D.从实际开始监理业务之日起至实际完成全部预定监理业务之日止正确答案：C满分：1分15.承包人采购的材料，在使用前应（）。A.按工程师的要求进行检验B.由发包人负责检验C.检验费由发包人承担D.不合格可使用正确答案：A满分：1分16.能够留置的财产仅限于（）。A.不动产B.动产C.专利权D.财产权正确答案：B满分：1分合同条件下，当业主与承包商发生合同争议时，首先()。A.由工程师对争议事项作出决定B.双方友好协商C.申请仲裁D.提起诉讼正确答案：A满分：1分18.施工中的费用索赔出现的原因是()A.只限定事件引起的补偿B.只限定当事人违约而提出的赔偿C.非自身的原因，且实际造成了损失，应由对方承担责任的补偿或赔偿D.不包括因第三者过错造成的损失的补偿或赔偿 正确答案：C满分：1分 19.在投标文件的报价单中，如果出现总价金额和分项单价与工程量乘积之和的 金额不一致时，应当()。A.以总价金额为准，由评标委员会直接修正即可B.以总价金额为准，由评标委员会修正后请该标书的投标授权人予以签字确认C.以分项单价与工程量乘积之和为准，由评标委员会直接修正即可D.以分项单价与工程量乘积之和为准，由评标委员会修正后请该标书的投标授权 人予以签字确认正确答案：D满分：1分20.工程建设中甲施工企业的乙项目经理在行使职权时产生的法律后果应当由() 承担。A.乙项目经理B.甲施工企业C.建设单位D.具体施工人员正确答案：B满分：1分21.在现场考察时招标单位向投标单位介绍工程情况，投标人由此得出的推论是()。A.由业主负责B.由设计单位负责C.由承包商负责D.由业主与承包商各负一半正确答案：C满分：1分22.根据合同法的规定，既具有对合同未违约方给予补偿，又具有对违约方 实行制裁双重性质的是()。A.罚金B.赔偿金C.利息D.违约金 正确答案：D满分：1分 23.下列对不可抗力发生后，合同责任的描述中错误的是（）。A.承包人的人员伤亡由发包人负责B.工程修复费用由发包人承担C.承包人的停工损失由承包人承担D.发包人的人员伤亡由发包人负责正确答案：A满分：1分24.施工合同双方对工程质量有争议，应由专用条款约定的（）鉴定。A.工程师B.工程质量监督部门C.仲裁机构D.政府行政部门正确答案：A满分：1分25.具有合同撤销权的当事人自知道撤销事由之日起()内没有行使撤销权，撤销权 消失。个月个月年年正确答案：C满分：1分土木工程施工合同条件规定，工程保险期限应为()。A.从投保之日到最终结算日B.从投保之日到工程竣工移交之日C.从现场开始工作到工程竣工移交之日D.从现场开始工作到解除缺陷责任期结束正确答案：C满分：1分27.某工程监理服务公开招标，招标投标过程中形成下列文件中的()属于要约。A. 招标公告B. 招标文件 C. 投标文件 D.补遗通知正确答案：C满分：1分28.承包商对工程师变更工程的估价不满意，将此争议提交争端裁决委员会。争 端裁决委员会作出处理决定后，承包商对结果仍不满意。按照施工合同条件的规 定，承包商()。A.必须接受裁决委员会的决定B.可以将争议提交业主做决定C.可以提交仲裁机构做决定D.可以再次提交工程师做决定正确答案：C满分：1分29.施工合同的履约保函有效期自()止。A.施工合同签订之日起，到施工合同终止时B.提交履约保函之日起，到工程验收合格之日C.履约保函约定生效日起，到约定的期满之日D.提交履约保函之日起，到工程交付使用之日 正确答案：C满分：1分30.不属于委托监理合同监理人义务的是()。A.工程建设外部协调工作B.按合同约定派驻监理人员C.不泄露委托人申明的秘密D.运用合理技能认真勤奋地工作正确答案：A满分：1分二、多选题（共20道试题，共40分。） 多选题正确答案：1-5ABCDBDABDABDABCD 6-10ADBCEABCEBCDEABD 11-15ABEABCACDEABCACD 16-20ABCEABCDBC CDEABCD1.设备制造阶段的监理任务包括()。A.使用原材料质量的确认B.制造过程重要试验结果的质量确认C.审查供货方提供的月报表D.对发运设备前包装质量的检验E.货物运抵现场后进行开箱检验满分：2分2.对无权代理行为，被代理人有（）。A.撤回权B.追认权C.催告权D.拒绝权E.代理权满分：2分 3. 要约邀请的主要形式有()A. 商品价目表 B. 招标公告C. 投标书D. 广告满分：2分 4. 属于招标文件主要内容的是() A. 设计文件B. 工程量清单C. 施工方案D. 投标书的编制要求E. 选用的主要施工机械满分：2分篇六：建筑工程项目招投标与合同管理在线考试一建筑工程项目招投标与合同管理/建筑工程项目招投标与合同管理形成性考核一 总共30题共20分 一. 判断题 （共10题,共6分）1. 狭义的建筑市场一般指有形建筑市场，它是以工程承发包交易活动为主要内容，有固定的交易场所(建设4. 建设工程招标人是指依法提出招标项目、进行招标的法人或者其他组织。它不一定是建设工程项目的投5. 授标是招标人以书面形式正式通知某投标单位承包建设工程项目。 （分） 6. 招标准备阶段是指业主决定进行建设工程招标到发布招标公告之前所作的准备工作，包括成立招标机构、 8. 招标实施阶段是整个招标过程的实质性阶段。主要包括：发布招标公告或投标邀请书，组织资格预审，10. 承包商作为建筑市场的主体，是长期和持续存在的。所以不论是国内还是按照国际惯例，对承包商一二. 单选题 （共15题,共9分）1. 招标人采用邀请招标方式的，应当向( )个以上具备承担招标项目的能力、资信良好的特定的法人或其2. 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起( )内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合3. 建设工程标底是指招标人根据国家有关规定计算出来的造价，是建设工程的( )。 （分） 4. 申请领取施工许可证，应具备的条件之一为：建设工期不足一年的，到位资金原则上不得少于工程合同 7. ()是指具有一定数量的技术工人和工程管理人员，专门在建筑劳务分包市场上承接任务的建筑业企8. 邀请招标是一种由招标人选择( )家以上符合招标条件的供应商或承包商，向其发出投标邀请，由被邀篇七：忠实于(华东)XX年秋季学期建筑工程合同管理在线考试答案(适用于XX年12月份考试)篇八：建筑工程合同管理考试答案单项选择题(只有一个选项正确，共12道小题)1. 某建设单位与施工单位在工程保修书中约定以下各项，不符合规定的是（）。(A) 屋面防水工程10年(B) 外墙装修工程8年30年(C) 基础及主体结构(D) 供热工程4个采暖期你选择的答案： 未选择 错误正确答案：C解答参考：2. 施工合同履行中，某隐蔽工程经工程师检验后进行了隐蔽。之后工程师又要求对已隐蔽的工程重新进行检验。检验结果表明该隐蔽工程的施工质量合格，则（ ）。(A) 发包人承担全部费用，工期相应顺延(B) 发包人承担全部费用，工期不予顺延(C) 承包人承担全部费用，工期不予顺延(D) 承包人承担全部费用，工期相应顺延你选择的答案： 未选择 错误正确答案：A解答参考：3. 在下列情况中，发包人不能请求解除合同的是（ ）。(A) 承包人明确表示不再履行合同义务的(B) 已完成的建设工程质量不合格，但同意修复的(C) 将承包的建设工程违法分包的(D) 因不可抗拒力致使合同目的不能实现的你选择的答案： 未选择 错误正确答案：B解答参考：4. 对于隐蔽工程或中间工程的检验，承包商应（ ）。(A) 提前(B) 提前(C) 提前(D) 提前24h书面通知工程师来参加验收 24h电话通知工程师来参加验收 48h书面通知工程师来参加验收 48h电话通知工程师来参加验收正确答案：C解答参考：5. 购买、翻译和制定标准、规范或制定施工工艺的费用应由（）承担。(A) 发包人(B) 承包人(C) 监理人(D) 设计人你选择的答案： 未选择 错误正确答案：A解答参考：6. 工程师进行工程计量应提前24小时通知承包人，承包人应为计量提供便利条件并派人参加。承包人收到通知后不参加计量，则计量结果（ ）。(A) 由双方协商处理(B) 无效(C) 按合同约定处理(D) 有效你选择的答案： 未选择 错误正确答案：D解答参考：7. 施工中发现影响施工的障碍物，承包人应（ ）。(A) 在(B) 在(C) 在(D) 在4h内以书面形式通知工程师 8h内以书面形式通知工程师 12h内以书面形式通知工程师 24h内以书面形式通知工程师正确答案：B解答参考：8. 具备联机无负荷试车条件的设备安装工程，组织试车的应该是（ ）。(A) 发包人(B) 承包人(C) 工程师(D) 设备供应商正确答案：A解答参考：9. 建设工程施工合同（示范文本）规定，承包人在收到竣工结算价款后，应将竣工工程交付给发包人的时间期限是（ ）。(A) 7天内天内天内天内(B) 14 (C) 28 (D) 42正确答案：B解答参考：10. 关于分包工程，下列说法中正确的是（）。(A) 总承包人可自行决定将劳务作业分包给劳务公司(B) 经发包人同意，分包人可将分包工程再分包给另一公司施工(C) 分包工程款应由发包人与分包人直接结算(D) 未经发包人同意，总承包人土方工程分包给私人施工你选择的答案： 未选择 错误正确答案：A解答参考：11. 下列合同类型中不属于承揽合同的是（ ）。(A) 加工合同(B) 测试合同(C) 修理合同(D) 技术合同你选择的答案： 未选择 错误正确答案：D解答参考：12. 材料采购合同的订立方式不包括（ ）。(A) 邀请招标(B) 公开招标(C) 直接定购(D) 询价、报价、签订合同正确答案：A解答参考： 二、不定项选择题(有不定个选项正确，共5道小题) 13. 合同法律关系的主体为（ ）。 不选全或者选错，不算完成(A) 自然人(B) 法人(C) 其他组织(D) 任何人(E) 其他人正确答案：A B C解答参考：14. 代理的种类包括（ ）。 不选全或者选错，不算完成(A) 委托代理(B) 法定代理(C) 有效代理(D) 无权代理(E) 指定代理你选择的答案： 未选择 错误正确答案：A B E解答参考：15. 建设法规中关于工程承发包，下列表述正确有（ ）。 不选全或者选错，不算完成(A) 提倡对建筑工程实行总承包，条件许可时可将工程肢解发包(B) 禁止施工企业超越本企业资质等级许可的业务范围承承揽工程(C) 不同资质等级的单位联合承揽工程时应按资质等级高的承揽工程(D) 建筑工程主体结构工程不允许分包(E) 禁止分包单位将其承包的工程再分包你选择的答案： 未选择 错误正确答案：B D E解答参考：16. 下列建设工程必须进行监理的是（ ）。 不选全或者选错，不算完成(A) 国家重点建设工程、大中型公用事业工程(B) 成片开发建设的住宅小区(C) 利用外国政府或者国际组织贷款、援助资金的工程(D) 国家规定必须实行监理的其他工程(E) 利用政府国债资金的项目你选择的答案： 未选择 错误正确答案：A B C D E解答参考：17. 担保法规定担保方式主要有（ ）。 不选全或者选错，不算完成(A) 保证(B) 抵押(C) 留置(D) 定金(E) 违约金你选择的答案： 未选择 错误正确答案：A B C D解答参考： （注意：若有主观题目，请按照题目，离线完成，完成后纸质上交学习中心，记录成绩。在线只需提交客观题答案。)三、主观题(共12道小题)18. 共同延误参考答案：答案：在实际施工过程中，单一的原因造成的索赔是很少见的，经常是几种原因 同时发生，交错影响，形成所谓的共同延误。19. 索赔预防参考答案：答案：是采取各种可行的措施来预防索赔事件的发生，尤其是尽量避免由于己方 失误所造成的对方索赔。20. 索赔谈判参考答案：答案：通常是业主和承包商或受业主委托的监理工程师和承包商的工地代理人 项目经理之间谈判的主要事项。21. 索赔成立必须具备的条件是什么参考答案：答案：1、与合同相比较，已经造成了实际的额外费用支出或工期损失。2、造成费用增加或工期损失的原因不是由于承包商的过失。3、按合同规定造成的费用 增加或工期损失不少应由承包商承担的风险。4、承包商在事件发生后的规定事件内提出了索赔的书面意向通知。22. 索赔起因主要有哪些篇九：中石油华东XX年春季学期建筑工程合同管理在线考试(适用于XX年6月份考试) 答案 XX年春季学期建筑工程合同管理在线考试(适用于XX年6月份考试) 答案 一、单选题（共 30 道试题，共 30 分。） 1. 在施工过程中，工程师在收到承包人提出的顺延工期的书面报告后( )天内 予以确认答复。 A. 3B. 7C. 14D. 28正确答案：C 满分：1 分2. 合同法律关系是指合同法律规范调整的、在民事流转过程中形成的（ ）关 系。A. 债权与债务B. 代理与被代理C. 法人与自然人D. 权利与义务正确答案：D 满分：1 分3. 由于业主提供的设计图纸错误导致分包人返工，为此分包人向承包商提出索 赔。承包商( )。A. 因不属于自己的原因拒绝索赔要求B. 认为索赔成立，先行支付后再向业主索赔C. 不予支付，以自己的名义向工程师提交索赔通知D. 不予支付。以分包人的名义向工程师提交索赔报告正确答案：C 满分：1 分4. 设计合同履行过程中，( )属于设计人的责任。A. 确定设计参数取值B. 组织对设计成果鉴定C. 办理文件的审批手续D. 为现场的设计人员提供工作条件正确答案： A满分：1 分5. 为了正确区分合同风险的责任归属，FIDIC施工合同条件中定义的“基准日” 是指( )。A. 投标截止日B. 风险事件发生日C. 投标截止日前第28天D. 承包商接到中标通知书日正确答案：C 满分：1 分6. 建设工程施工合同规定的设计变更范畴不包括( )。A. 增加合同中约定的工程量B. 删减承包范围的工作内容交给其他人实施C. 改变承包人原计划的工作顺序和时间D. 更改工程有关部分的标高正确答案： B满分：1 分 7. 材料采购合同在履行过程中，供货方提前1个月通过铁路运输部门将订购物 资运抵项目所在地的车站，且交付数量多于合同约定的尾差，（）。 篇十：中石油华东XX年春季学期建筑工程合同管理在线考试(适用于XX年6月份考试)满分答案 中石油华东XX年春季学期建筑工程合同管理在线考试(适用于XX年6月份考试) 一、单选题（共 30 道试题，共 30 分。） 1. 在施工过程中，工程师在收到承包人提出的顺延工期的书面报告后( )天内 予以确认答复。A. 3B. 7C. 14D. 28正确答案：C 满分：1 分2. 合同法律关系是指合同法律规范调整的、在民事流转过程中形成的（ ）关系。A. 债权与债务B. 代理与被代理C. 法人与自然人D. 权利与义务正确答案：D 满分：1 分3. 由于业主提供的设计图纸错误导致分包人返工，为此分包人向承包商提出索赔。承包商( )。A. 因不属于自己的原因拒绝索赔要求B. 认为索赔成立，先行支付后再向业主索赔C. 不予支付，以自己的名义向工程师提交索赔通知D. 不予支付。以分包人的名义向工程师提交索赔报告正确答案：C 满分：1 分4. 设计合同履行过程中，( )属于设计人的责任。A. 确定设计参数取值B. 组织对设计成果鉴定C. 办理文件的审批手续D. 为现场的设计人员提供工作条件正确答案： A满分：1 分5. 为了正确区分合同风险的责任归属，FIDIC施工合同条件中定义的“基准日”是指( )。A. 投标截止日B. 风险事件发生日C. 投标截止日前第28天D. 承包商接到中标通知书日正确答案：C 满分：1 分6. 建设工程施工合同规定的设计变更范畴不包括( )。A. 增加合同中约定的工程量B. 删减承包范围的工作内容交给其他人实施C. 改变承包人原计划的工作顺序和时间D. 更改工程有关部分的标高正确答案： B满分：1 分 7. 材料采购合同在履行过程中，供货方提前1个月通过铁路运输部门将订购物 资运抵项目所在地的车站，且交付数量多于合同约定的尾差，（）。A. 采购方不能拒绝提货，多交货的保管费用应由采购方承担B. 采购方不能拒绝提货，多交货的保管费用应由供货方承担C. 采购方可以拒绝提货，多交货的保管费用应由采购方承担D. 采购方可以拒绝提货，多交货的保管费用应由供货方承担正确答案：D 满分：1 分8. 表见代理的法律后果由( )承担。A. 无权代理人B. 被代理人C. 善意相对人D. 合同担保人正确答案： B满分：1 分9. 按施工合同示范文本规定，施工现场内由承包人采购用于工程的材料和待安装设备，应当由( )办理保险。A. 发包人B. 承包人C. 发包人和承包人共同D. 监理人正确答案： A 满分：1 分10. 承包人负责采购的材料和设备，应( )。A. 发包人负责检验试验，费用发包人承担B. 发包人负责检验试验，费用承包人承担C. 承包人负责检验试验，费用承包人承担D. 承包人负责检验试验，费用发包人承担正确答案：C满分：1 分11. 监理人可单方面提出终止合同的条件之一是( )。A. 委托人拒付支付通知中监理人要求的附加工作酬金B. 暂停执行监理业务超过3个月C. 委托人无正当理由拖欠监理酬金30日以上D. 委托人未能为监理人提供必需的工程资料正确答案： C 满分：1 分12. 设计合同订立后，尚未开始设计工作，发包人因故解除合同( )。A. 退还发包人已付的定金B. 退还发包人已付的设计费C. 不退还发包人已付的定金D. 不退还发包人已付的设计费正确答案：C 满分：1 分13. 施工合同订立后，发包人有确切证据证明承包人经营状况严重恶化，而拒绝支付预付款，这是发包人行使( )。A. 同时履行抗辩权B. 异时履行抗辩权C. 后履行抗辩权D. 不安抗辩权 正确答案：D 满分：1 分 14. 监理合同在履行过程中，由于非监理方的原因导致双方在“工程建设监理合同”中写明的日期未能完成预定的全部监理业务，则监理责任期应理解为( )。A. 合同内写明的监理业务开始实行到完成时间B. 从合同签字之日起至合同内写明的完成之日止C. 从合同签字之日起至实际完成全部预定监理业务之日止D. 从实际开始监理业务之日起至实际完成全部预定监理业务之日止正确答案：C满分：1 分15. 承包人采购的材料，在使用前应（ ）。A. 按工程师的要求进行检验B. 由发包人负责检验C. 检验费由发包人承担D. 不合格可使用正确答案：A满分：1 分16. 能够留置的财产仅限于（ ）。A. 不动产B. 动产C. 专利权D. 财产权正确答案：B满分：1 分17. FIDIC合同条件下，当业主与承包商发生合同争议时，首先( )。A. 由工程师对争议事项作出决定B. 双方友好协商C. 申请仲裁D. 提起诉讼正确答案： A 满分：1 分18. 施工中的费用索赔出现的原因是( )A. 只限定事件引起的补偿B. 只限定当事人违约而提出的赔偿C. 非自身的原因，且实际造成了损失，应由对方承担责任的补偿或赔偿D. 不包括因第三者过错造成的损失的补偿或赔偿正确答案：C满分：1 分19. 在投标文件的报价单中，如果出现总价金额和分项单价与工程量乘积之和的金额不一致时，应当( )。A. 以总价金额为准，由评标委员会直接修正即可B. 以总价金额为准，由评标委员会修正后请该标书的投标授权人予以签字确认C. 以分项单价与工程量乘积之和为准，由评标委员会直接修正即可D. 以分项单价与工程量乘积之和为准， 由评标委员会修正后请该标书的投标授权人予以签字确认正确答案：D满分：1 分20. 工程建设中甲施工企业的乙项目经理在行使职权时产生的法律后果应当由( )承担。A. 乙项目经理B. 甲施工企业 C. 建设单位 D. 具体施工人员正确答案：B满分：1 分21. 在现场考察时招标单位向投标单位介绍工程情况，投标人由此得出的推论是( )。A. 由业主负责B. 由设计单位负责C. 由承包商负责D. 由业主与承包商各负一半正确答案：C满分：1 分22. 根据合同法的规定，既具有对合同未违约方给予补偿，又具有对违约方实行制裁双重性质的是( )。A. 罚金B. 赔偿金C. 利息D. 违约金正确答案：D满分：1 分23. 下列对不可抗力发生后，合同责任的描述中错误的是（ ）。A. 承包人的人员伤亡由发包人负责B. 工程修复费用由发包人承担C. 承包人的停工损失由承包人承担D. 发包人的人员伤亡由发包人负责正确答案：A满分：1 分24. 施工合同双方对工程质量有争议，应由专用条款约定的（ ）鉴定。A. 工程师B. 工程质量监督部门C. 仲裁机构D. 政府行政部门正确答案：A 满分：1 分25. 具有合同撤销权的当事人自知道撤销事由之日起( )内没有行使撤销权，撤销权消失。A. 3个月B. 6个月C. 1年D. 2年正确答案：C 满分：1 分26. FIDIC土木工程施工合同条件规定，工程保险期限应为( )。A. 从投保之日到最终结算日B. 从投保之日到工程竣工移交之日C. 从现场开始工作到工程竣工移交之日D. 从现场开始工作到解除缺陷责任期结束正确答案：C 满分：1 分27. 某工程监理服务公开招标，招标投标过程中形成下列文件中的( )属于要约。 A. 招标公告 B. 招标文件C. 投标文件D. 补遗通知正确答案：C满分：1 分28. 承包商对工程师变更工程的估价不满意，将此争议提交争端裁决委员会。争端裁决委员会作出处理决定后，承包商对结果仍不满意。按照施工合同条件的规定，承包商( )。A. 必须接受裁决委员会的决定B. 可以将争议提交业主做决定C. 可以提交仲裁机构做决定D. 可以再次提交工程师做决定正确答案：C满分：1 分29. 施工合同的履约保函有效期自( )止。A. 施工合同签订之日起，到施工合同终止时B. 提交履约保函之日起，到工程验收合格之日C. 履约保函约定生效日起，到约定的期满之日D. 提交履约保函之日起，到工程交付使用之日正确答案：C 满分：1 分30. 不属于委托监理合同监理人义务的是( )。A. 工程建设外部协调工作B. 按合同约定派驻监理人员C. 不泄露委托人申明的秘密D. 运用合理技能认真勤奋地工作正确答案：A满分：1 分 二、多选题（共 20 道试题，共 40 分。） ABCD BD ABD ABD ABCD AD BCE ABCE BCDE ABD ABE ABC ACDE ABC ACD ABCE ABCDBC CDE ABCDV 1. 设备制造阶段的监理任务包括( )。A. 使用原材料质量的确认B. 制造过程重要试验结果的质量确认C. 审查供货方提供的月报表D. 对发运设备前包装质量的检验E. 货物运抵现场后进行开箱检验满分：2 分2. 对无权代理行为，被代理人有（ ）。A. 撤回权B. 追认权C. 催告权D. 拒绝权E. 代理权满分：2 分 3. 要约邀请的主要形式有( ) A. 商品价目表B. 招标公告C. 投标书D. 广告满分：2 分4. 属于招标文件主要内容的是( )A. 设计文件B. 工程量清单C. 施工方案 45.