建设工程施工合同空白

副 本 建 设 工 程 施 工 合 同 （示范文本）中华人民共和国建设部国家工商行政管理局 二0一0年七月第一部分 协议书发包人 ( 全称 ): 仪征市新集镇人民政府 ( 简称甲方 )承包人 ( 全称 ): 扬州凯瑞建设有限公司 (简称乙方 ) 依照、及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工项协商一致,订立本合同.一、工程概况工程名称: 仪征市新集镇2010年度耕地占补平衡项目土地复垦工程 工程地点: 新集镇 工程内容: 土地平整、田间道路 附群体工程一览表工程立项批准文号: / 资金来源: 国有投资、已落实 二、工程承包范围承包范围: 土地平整、田间道路 三、合同工期:开工日期: 2010年 7 月 15 日 ( 以开工报告为准 )竣工日期: 2011 年 01月 25 日 ( 以竣工报告为准 )合同工期总日历天数 183天四、质量标准工程质量标准: 合格 五、合同价款:金额 ( 大写 ) : 叁佰捌拾陆万叁仟柒佰圆 ( 人民币 ) ￥:386.37万元人民币六、组成合同的文件组成本合同的文件包括:1、 本合同协议书2、 本合同专用条款3、 明确双方权利 、义务的纪要、协议4、 本合同通用条款5、 投标书、招标文件和中标通知书6、 施工图纸7、 标准、规范及有关技术文件、技术要求8、 工程预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分.七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分中分别赋予它们的定义相同.八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工.九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项.十、合同生效合同订立时间: 2010 年 07 月 12日合同订立地点: 仪征市 本合同双方约定 签字盖章 后生效.发 包 人: ( 公章 ) 承 包 人: ( 公章 )住 所: 住 所:法定代表人: 法定代表人:委托代表人: 委托代表人:电 话: 电 话:传 真: 传 真:开户银行: I开户银行:帐 号: 帐 号 :邮政编码: 邮政编码:工商行政管理机关鉴证意见:经办人 : 鉴证机关 (章) 年 月 日 第二部分 通用条款此部分采用 范本 ( GF-1999-0201 ) 中 第三部分 专用条款一、词语定义及合同文件2、合同文件及解释顺序合同文件组成及解释顺序: （1）本合同协议书;(2)中标通知书；（3）招标文件及其附近；（4）本合同专用条款；（5）本合同通用条款；（6）标准、规范及有关技术文件；（7）工程规划项目设计报告、施工图纸及有关变更纪要；（8）工程量清单；（9）工程报价书。 3、语言文字和适用法律、标准及规范3.1本合同除使用汉语外,还使用 / 语言文字3.2适用法律和法规需要明示的法律、行政法规: 合同法、国家投资土地开发整理项目管理暂行办法、土地开发整理项目资金管理暂行办法土地开发整理若干意见、国家投资土地开发整理项目竣工验收暂行办法、建筑工程施工现场管理规定等国家相关法律、法规。 3.3适用标准、规范适用标准、规范的名称： 按孤傲就规定及相关行业标准和该项目设计报告书。 发包人提供标准、规范的时间： / 国内没有相关标准、规范时的约定： / 4、图纸4.1 发包人向承包人提供图纸日期和套数： 开工前提供1套图纸。发包人对图纸的保密要求： 未经发包人同意不得将图纸传给第三者。使用国外图纸的要求及费用承担： / 二、 双方一般权利和义务5、工程师5.2监理单位委派的工程师姓名： 陈恩干 职务： 监理工程师 发包人委托的职权： 按监理合同和国家有关规定。 需要取得发包人批准才能使用的职权： / 5.3发包人派驻的工程师姓名： 刘俊 职务： 所长 不得随意更换.职权： 按本合同通用条款 5.6不实行监理的,工程师职权 : / .7、项目经理姓名： 阚忠正 职务： 项目经理 8、 发包人工作 81发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间： 开工前完成 （2）将施工所需的电力线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：开工前完成 （3）施工场地与公共道路开通时间和要求： 开工前完成 （4）工程地质和地下管线资料的提供时间：开工前完成 （5）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间： 开工前完成 （6）水准点与坐标控制点交验要求： 由发包人提供坐标控制点，承包人放样后经监理工程师初步校验后，申请发包人复验。 （7）图纸会审和设计交底时间： 开工前三天 （8）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑、古墓等）、古树名木的保护工作： 开工前完成 （9）双方约定发包人应做的其它工作： 承包人协调处理与各部门、当地居民发生的有关事宜。82发包人委托承包人办理的工作： / 9、承包人工作91承包人应按约定的时间和要求，完成以下工作：（1）需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间： / （2）应提供计划、报表的名称及完成时间： 本协议签订后5日内提供二份施工组织设计和施工阶段计划表，并在每月10前向承包方提供上月的进度和工程量报表各贰份。 （3）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求： 按通用条款执行。 （4）向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求： 监理办公室1间、办公桌椅2套。 （5）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续： 开工前按规定办理，费用自理。（6）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担： 负责交付使用前的已完成的保护、费用不另计。 （7）施工场地周围地下管线和邻近建筑、构筑物（含文物保护建筑、古墓等）、古树名木的保护要求及费用承担： 按规定做好上述内容的保护，做好施工现场内容管线的保护，如影响施工，承包方及时书面通知发包方合监理，工期顺延，承包方自负。 （8）施工场地清洁卫生的要求： 按通用条款 （9）双方约定承包人应做的其它工作： / 三、施工组织设计和工期10进度计划101承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：本协议签订后5日内提供二份施工组织设计合进度计划表给发包方和监理。 工程师确定的时间： 按规定 102群体工程中有关进度计划的要求： / 13工期延误131双方约定工期顺延的其他情况： 因不可抗力，工期顺延。 四、质量与验收17隐蔽工程和中间验收171双方约定中间验收部位： / 19工程试车191试车费用的承担： / 五、安全施工（执行通用条款）六、合同价款与支付23合同价款及调整232本合同价款采用（1）方式确定。（1）采用固定价格合同，合同价款中包括的风险范围： 一切风险，具体细则；凡合同内调增的合同量一概不作考虑，合同内调减的工程量按时调整，合同外增加工程量按登记及相关资料按实调整，调整造价等于调整工程量乘以综合单价，（合同中有类似变更工程的执行投标书的综合单价，合同中没有类似变更工程的承包人提供变更单价并执行江苏省水利定额，经具有相应资质单位审核）。 风险费用的计算方式： / 风险范围以外合同价款调整方法： / （2）采用可调价格，合同价款调整方法： / （3）采用成本加酬金合同，有关成本加酬金的约定： / 233双方约定合同价款的其它调整因素： 按招标文件第二章第二条第五款执行。 24. 工程预付款发包人向承包人预付工程款的时间和金额或合同价款总额的比例：按招标文件第二章第二条第四款执行 扣回工程款的时间和比例： 按招标文件执行。 25工程量的确认251承包人向工程师提交已完工程量报告的时间： 按国家相关规定执行。 26工程款（进度款）支付：双方约定的工程款支付的方式和时间： 工程按进度付款，中标价即合同价，按工程形象付款，合同签订后付款10%，竣工验收合格付款70%；余款扣除合同价款3%质保金后1年内结清。 七、材料设备供应27发包人供应274发包人供应的材料设备与一览表不符时，双方约定发包人承担责任如下：（1）材料设备单价与一览表不符： / （2）材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符： / （3）承包人可代为调剂串换的材料： / （4）到货地点、数量、时间与一览表不符： / 276发包人供应材料设备的结算方法： / 28承包人采购材料设备281承包人采购材料设备的约定： / 八、工程变更 / 九、竣工验收与结算：工程竣工并验收后，承包人应在30天（日历天）内向发包人送交竣工结算报告及结算资料，发包人在收到后应在30天（日历天）内交由资质的造价的咨询单位进行审核并形成最终结算总价。32竣工验收321承包人提供竣工资料的约定： 申请竣工验收前，提供二份完整的竣工资料（包括竣工图）。326中间交工工程的范围和竣工时间： / 十、违约、索赔和争议35违约351本合同中关于发包人违约的具体责任如下：本合同通用条款第24条约定发包人违约应承担的违约责任： 按通用条款执行 本合同通用条款第26。4条约定发包人违约应承担的违约责任：按通用条款执行 本合同通用条款第33。3条约定发包人违约应承担的违约责任：按通用条款执行 双方约定的发包人其他违约的责任： / 352本合同中关于承包人违约的具体责任如下：本合同通用条款第14。2条约定承包人违约应承担的违约责任： 按招标文件第二章第二条第九款执行。本合同通用条款第15。1条约定承包人违约应承担的违约责任： 同上 双方约定的承包人其他违约责任： / 37争议371双方约定，在履行合同过程中产生争议时：（1）请 主管部门 调解（2）采取 1 方式解决，并约定向 仪征市 仲裁委员会提请仲裁或向 人民法院提起诉讼。十一其它38工程分包381本工程发包人同意承包人分包的工程： / 分包施工单位为 / 39不可抗力391双方关于不可抗力的约定：按通用条款执行 40保险406本工程双方约定投保内容如下：（1）发包人投保内容： / 发包人委托承包人办理的保险事项： / （2）承包人投保内容： 按国家规定执行，承包人自行办理，费用自担。 41担保413本工程双方约定担保事项如下：（1）发包人向承包人提供履约担保，担保方式为： / （2）承包人向发包人提供履约担保，担保方式为： / （3）双方约定的其他担保事项： / 46合同分数461双方约定合同副本份数： 正本2份，双方各执1份，副本8份，双方各执3份，有关部门2份。47补充条款 1、如发包人工程资金未按本合同的约定及时支付，发包人应承担承包人由此造成的误工费、机械台班等费用，工期顺延；2、本工程总工期为183天，以甲方发出开工令之日起算。附件1工程质量保修书 发包人（全称）：仪征市新集镇人民政府 承包人（全称）：扬州凯瑞建设有限公司 为保证仪征市新集镇2010年度耕地占补平衡项目土地复垦工程 （工程名称）在合理使用期限内正常使用，发包人承包人协商一致签订工程质量保修书。承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。一、 工程质量保修范围和内容质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程和双方约定的其他土建工程，以及电气管线的安装工程，供热、供冷系统工程等项目。具体质量保修内容双方约定如下： 土地平整、田间道路 二、 质量保修期质量保修期从工程实际竣工之日起。分单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。双方根据建设工程质量管理条例及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：1 地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；2 屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面防渗漏为 / 年；3 装修工程为 / 年；4 电气管线、给排水管道、设备安装工程为 / 年5 供热与供冷系统为 / 个采暖期、供冷期；6. 其他约定如下： 仪征市乡镇农地整理项目保修期1年，质量保修金为工程价款的3%，保修期自工程竣工验收合格之日起计算。三、 质量保修责任1 属于保修范围、内容的项目，承包人应在接到保修通知之7天内派人修理。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。2 发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。3 在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保地基基础工程和主体结构的质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人承担损害，承包人应承包损害赔偿责任。四、 质量保修金的支付工程质量保修金一般不超过施工合同价款的3%，本工程约定的工程质量保修金为施工合同价款的 3% 本工程双方约定承包人向发包人支付工程质量保修金金额为拾壹万陆仟元整。（大写）质量保修金银行利率为 不计 五、 质量保修金的返还 发包人在质量保修期满后14天内，将剩余保修金返还承包人。六、 其他 双方约定的其他工程质量保修事项： / 本工程质量保修书作为施工合同附件，由施工合同发包人、承包人共同签署。发 包 人（公章）： 承 包 人（公章）：法定代表人（签字）： 法定代表人（签字）：委托代理人（签字）： 委托代理人（签字）： 年 月 日 年 月 日 欢迎您下载我们的文档，后面内容直接删除就行资料可以编辑修改使用资料可以编辑修改使用致力于合同简历、论文写作、PPT设计、计划书、策划案、学习课件、各类模板等方方面面，打造全网一站式需求Ppt课件制作设计，word文档制作、图文设计制作、发布广告等，秉着以优质的服务对待每一位客户，做到让客户满意！感谢您下载我们文档