上海市建筑信息模型技术应用咨询服务合同示范文本版

. 上海市建筑信息模型技术应用咨询服务合同示范文本（2015版）上海市建筑信息模型技术应用推广联席会议办公室 编制2015年8月8.使用说明为加快推进本市建筑信息模型（以下简称BIM）技术应用，规范BIM技术应用咨询服务活动，维护合同当事人的合法权益，依据中华人民共和国合同法，参考上海市建筑信息模型技术应用指南（2015版）（以下简称BIM应用指南）及相关合同示范文本，制定本合同示范文本。使用说明如下：一、示范文本为非强制性使用文本，共计十八条，主要包括：工程概况、服务阶段、服务内容、人员配置和职责、服务期限、服务质量标准、服务费计算和合同价、委托人权利和义务、受托人权利和义务以及合同生效条件等内容，约定了合同当事人合同的权利和义务。二、示范文本适用于建设单位（业主）全生命期（包含工程设计、施工、运营（可选）实施BIM技术应用，委托第三方提供咨询服务时使用。本示范文本以设计施工阶段咨询服务为主，当业主选择运营阶段咨询服务时，可以基于BIM运营平台建设咨询服务为主，但BIM咨询服务机构不宜同时实施软件开发；建筑运营过程中咨询服务宜单列签订合同或根据需要增加，以上增减在费用上应根据内容作相应的调整。其他BIM技术应用咨询服务也可参照使用。三、为引导设计和施工单位从目前二维图纸设计转向三维模型设计和实施，示范文本按照BIM技术应用咨询服务单位承担模型审核和应用管理服务模式编写，建模不建议列入咨询服务机构的服务内容，如果委托承担设计或施工任务的设计施工单位承担咨询服务时，建议增加BIM咨询服务和工程设计施工在组织和业务上独立运作的条款；建议设置BIM技术应用咨询服务与项目管理有机结合的条款和机制，发挥合力，提升项目管理的水平，实现BIM技术应用的价值。四、本合同示范文本以BIM应用指南为合同附件，合同示范文本内的应用规则以BIM应用指南为准。 主编单位：上海市建筑信息模型技术应用推广联席会议办公室参编单位：上海建科工程咨询有限公司上海前滩国际商务区投资（集团）有限公司 上海毕埃慕建设工程顾问有限公司上海申康卫生基建管理有限公司上海中心大厦建设发展有限公司 上海市建筑信息模型技术应用咨询服务合同示范文本（2015版）委托人：受托人：为实现建筑信息模型技术（以下简称BIM技术）在工程中有效应用，依据合同法等法律法规，参考上海市建筑信息模型技术应用指南（2015版）（沪建管2015336号，以下简称BIM应用指南）和相关标准规范，订立本合同。一、工程概况1. 工程名称： 工程 2. 工程地点： 3. 工程规模： m2,投资 元4. 工程特点：（对工程规模、高度、结构形式、技术要求等进行描述） 。二、服务阶段受托人负责提供本工程下列第 、 、 、其他： BIM技术应用的咨询服务。 1、 设计阶段2、 施工阶段3、 运营阶段（可按需选择：（1）运营准备阶段：基于BIM的运营平台建设咨询服务，（2）运营过程咨询服务，（3）其他）三、服务内容 （注：非房屋建筑工程可根据工程实际对BIM技术应用点和模型深度等进行调整。）受托人根据委托人授权提供如下：第 、 、 、 、 、 条的咨询服务。另提供 咨询服务：1、 受托人负责策划和编制项目应用方案，应用方案应当包括但不限于BIM应用指南“1.0.6”规定的内容。负责编制项目建模、应用和验收的标准，其中模型深度应当参考BIM应用指南附录各阶段深度要求进行细化，建立项目具体的模型深度要求或标准。 2、 编制与应用方案配套的BIM技术软硬件系统总体方案和组织建设开发，并协调软件开发或提供单位保证软件系统正常运行。3、 协助委托人编制设计、施工和监理等BIM技术应用相关招标和合同条款。4、 协助委托人建立项目BIM技术应用组织体系和运行管理制度。协调组织设计、施工等参与单位的建模、应用和协同管理等工作，负责模型、应用成果的审核、传递和验收，配合项目管理单位实现BIM技术有效应用于项目建设和管理过程的沟通、协同和分析模拟，提高工程性能、质量、进度和成本管理等控制水平。5、 通过可行的BIM技术方法，辅助委托人进行项目工程量计算、造价控制和竣工结算。6、 项目竣工验收时，对设计、施工模型进行处理，提供满足竣工要求的竣工模型，满足竣工模型存档。7、 辅助委托人做好竣工模型和归档验收工作。8、 *辅助委托人在施工阶段确定运营模型的深度要求，组织建立满足运营需求的运营模型。9、 *项目竣工交付使用后，负责向委托人进行有关专业培训与交底，保证与后期运营有关的咨询成果能够在运营阶段正常使用。10、*辅助委托人开发建设基于BIM运营平台。11、其他设计、施工阶段的服务内容： 12、*其他运营阶段服务内容： 注：*表示运营阶段的服务内容。四、人员配置和职责受托人应当按照BIM应用指南“1.0.7”的要求配置本项目的 名项目负责人（即BIM技术负责人）和BIM技术工程师 名（根据项目应用实际配置）。人员应当承担BIM应用指南“1.0.7”规定的BIM咨询单位有关岗位的职责，并具备相应的能力。项目负责人和BIM技术工程师应当在相应的成果文件上审核并签字。人员到岗符合项目实际的需要。具体人员名单见下表：序号岗位姓名专业联系方式项目负责人（BIM技术负责人）：BIM技术工程师：BIM技术工程师：五、服务期限服务开始日期：双方同意按下列第_项日期作为服务开始日期：1、于 年 月 日起；2、于 年 月 日合同签订之日起；3、于 年 月 日委托人首付款到账之日起。服务结束日期：双方同意按下列第_项日期作为服务结束日期：1、 年 月 日；2、 年 月 日，本项目所有服务项目均已完成，并全部咨询成果移交委托人后一周内。六、服务质量标准1、受托人派出的项目负责人和BIM技术工程师应当符合BIM应用指南有关的岗位要求，到岗和服务时间满足项目实际需要及委托人要求。2、受托人交付咨询成果的内容、深度符合BIM应用指南要求。受托人负责审核的模型、应用成果符合项目应用和验收标准要求。3、受托人负责提供建设BIM应用配套软硬件系统服务，其提供的BIM应用配套软硬件系统应用符合项目应用要求，并正常运行。4、受托人负责向委托人提供基于模型的辅助算量、计价和结算等服务，其服务成果应能达到委托人进行竣工结算等造价控制的要求，其工程量计算的精度应达到 %以内。5、受托人负责提供竣工模型服务，其竣工模型应满足BIM应用指南要求；委托人提出具体竣工模型深度等要求的，以双方约定的标准为准。6、*承担审核或建立的运营模型应满足项目模型深度要求和运营管理需要。其他设计、施工阶段的服务质量标准： *其他运营阶段服务质量标准： 注：*表示运营阶段的服务质量标准。 七、委托人的权利和义务1、委托人应当向受托人提供与BIM技术应用有关的资料，包括不限于各类设计施工模型、图纸和方案、施工进度计划、关键工艺工序节点的技术方案资料、相关设备参数资料。并将授予受托人的权利通知与建设项目有关的参与单位和负责人，为受托人提供工作配合与保障，包括提供有关现场资料和办公软硬件环境等。2、委托人应当及时就受托人提出的书面请求，及时做出决定。3、委托人应当授权一名熟悉本工程情况、能迅速做出决定的代表人，负责与受托人的工作机构联系。更换委托人代表，应提前 日通知受托人。必要时委托人将委托部分管理权限移交受托人进行管理。4、受托人未按时履行合同约定的工作并且导致委托人工期延误的，委托人保留对受托人要求经济赔偿的权利。除剩余款项不予支付外，对因工期延误造成的损失可进行索赔，其赔偿金额不超过相应收取费用。5、委托人有权要求受托人更换不称职的服务人员（符合要求的服务人员应在收到通知之日起 个工作日内到岗，并开展工作），直到合同终止。6、委托人对本合同服务范围内的BIM技术服务过程及成果有知情权和建议权，对委托人因此提出的有关要求，受托人应积极提供相应BIM技术服务过程和成果的有关资料。八、受托人的权利和义务委托人在委托的工程范围内，授予受托人以下权利： 1、与工程建设有关事项知情权和建议权；2、工程建设过程中有关技术管理事项的组织协调权，但须事先征得委托人同意；3、对本工程第三方提交的BIM模型进行与BIM相关的检查、协调，与委托人要求的提交模型发生重大偏差时，有要求第三方按要求进行修改的权利；4、要求委托人按约定的服务质量标准对BIM技术应用成果进行确认的权利。受托人履行下列义务：1、受托人更换项目负责人须提前七日书面通知委托人，经委托人书面同意后方可更换，更换其他服务人员应书面通知委托人。2、受托人应当按照法律规定及合同约定组织完成本工程的BIM咨询服务工作，确保BIM咨询服务满足本项目工程管理和BIM应用的技术要求。3、受托人提供BIM协同管理平台服务的，BIM协同管理平台应能满足本项目工程管理和BIM应用的技术要求，确保BIM协同管理平台有效协同项目管理。4、受托人完成咨询服务后，应向委托人归还与BIM技术应用有关的资料和成果，包括不限于各类设计施工模型、图纸和方案、施工进度计划、关键工艺工序节点的技术方案资料、相关设备参数资料，以及合同中预定无偿使用的有关办公软硬件。5、配合委托人完成向建设管理部门合同信息报送。九、服务费计算和合同价双方同意 咨询服务，按以下第 种的方法计算咨询服务费； 咨询服务，按以下第 种的方法计算咨询服务费：1、按服务内容计算本合同BIM咨询服务合同价为人民币（大写） 整（ 元）。该咨询服务费用为总价包干，已经包含受托人完成本合同全部工作所需的全部费用（包括但不限于：人工费、工本费用、设备费、驻场人员的费用、专利使用费、中国境内的差旅费、中国境内的税费、汇报的费用、往来文件/变更洽商文件复印费、通信费、邮递费、会议会务费、知识产权费、加班费、加急费、保险费、利润、管理费等）。2、按 平方米计算本工程 面积 平方米，本合同约定BIM咨询服务合同价为 元/平方米。该咨询服务费用单价包干。 工作量调整超过10%以内此价格不予调整，调整超过10%，价格由双方协商。3、按人月计算。本合同的BIM咨询服务合同总价为人民币（大写） 整（ 元）其中 咨询按 元/人月 。在合同服务期内配置项目负责人（项目技术负责人）1名，BIM技术工程师 名。项目负责人按照 元/月 月，BIM技术工程师，按照每人 元/月 月计算。4、双方另行约定其他计费方式。 。注：交付给委托人的用于项目BIM技术应用的软硬件费用未考虑在咨询服务费中，建议单独计费，费用可以加入咨询服务合同，也可单独签订。十、合同款支付咨询服务合同款双方，同意按 、 、 、 、 节点和比例支付：（1）签订合同一周内后，支付合同款 %；（2）初步设计模型完成，初步设计的各类分析报告完成，初步设计完成支付 %；（3）施工图设计模型完成，各类优化报告完成，完成施工图设计。支付 %；（4）施工作业模型完成，根据施工阶段工作成果，支付 %（5）竣工模型完成，竣工模型通过有关单位验收，项目竣工验收完毕，支付 %；（6）项目竣工结算完毕，支付 %（7）基于BIM运营系统正式运行（如有）， %。十一、合同价款调整 因工程量调整，或服务内容发生变化，委托人和受托人应当根据项目的实际对非总价包干的合同价款进行调整。十二、合同变更和终止当双方任何一方提出申请并经对方书面同意后，可对本合同进行变更。任意一方未书面同意前，不能影响工作继续进行。合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。委托人如果要求受托人全部或部分暂停执行服务或终止委托合同，则应提前 天通知受托人，受托人应当立即安排停止执行相关服务。十三、违约和追溯当委托人认为受托人无正当理由而又未按合同约定履行合同义务时，可向受托人发出说明其未履行义务的通知。若委托人发出通知后 天内受托人未能改正，委托人即可发出终止委托服务合同的通知，委托服务合同即行终止。如受托人提供的服务不能满足项目建设或委托人的要求，经委托人催告后在 日内受托人仍未能改进达到委托人要求，则委托人有权书面通知受托人终止合同，受托人应在接到通知之日立即停止所有工作，委托人已支付的合同价款不再返还，已完成经双方确认成果的合同价款予以支付，未完成的工作成果或未经双方确认的工作成果合同价款不再支付，双方互不承担违约责任。本合同的终止不影响双方对合同履行期间合同责任的追溯。十四、合同争议处理在履行本合同过程中发生的争议，当事人双方可以通过和解或者调解解决。当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，采用以下第 种方式解决。1. 双方同意由上海仲裁委员会根据中华人民共和国仲裁法和上海仲裁委员会仲裁规则。2. 向人民法院起诉，约定 地人民法院管辖（1） 被告住所地；（2） 合同履行地；（3） 合同签订地；（4） 原告住所地；（5） 标的物所在地。十五、知识产权除合同另有规定外，委托人提供给受托人的图纸、电子文件，委托人为实施工程自行编制或委托编制的技术文件以及反映委托人要求的或其他类似性质的文件的著作权属于委托人，受托人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经委托人书面同意，受托人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。 除合同另有约定外，受托人为实施工程所建立的建筑信息模型、各类成果、报告及电子文件，除署名权以外的著作权属于委托人，受托人可因实施工程的运行、调试、维修、改造等目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。 合同当事人保证在履行合同过程中不侵犯对方及第三方的知识产权。受托人在进行咨询时，使用有关软件、硬件、其他电子文件及报告，因侵犯他人的专利权或其他知识产权所引起的责任，由受托人承担；因委托人提供的电子文件、模型、图纸、设计成果等导致侵权的，由委托人承担责任。 除合同另有约定外，受托人在合同签订前和签订时已确定采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费已包含在签约合同价中，委托人不再另行支付费用。十六、保密条款 在本合同期内或合同终止后，未征得有关方同意，不得泄露与本工程、本合同业务活动有关的保密资料。未经对方同意，任何一方均不得将相关文件（含工程建设有关资料、模型文件、 等）用于与本项目无关的其它项目上或提供给其他企业使用。十七、关于咨询服务质保期双方约定从 年 月 日开始至 年 月 日（一年内）为本合同的质保期，质保期内，委托人负责原合同服务范围内的工作成果完善、培训服务。十八、签订时间和合同生效本合同于 年 月 日签订。签订地点本合同在 签订。本合同自 生效。十九、合同份数本合同一式 份，均具有同等法律效力，委托人执 份，受托人执 份。二十、本合同附件 本合同以上海市建筑信息模型技术应用指南（2015版）作为本合同的附件，本合同有关的技术规则遵照附件执行。委托人： (公章) 受托人： (公章)法定代表人或其委托代理人： 法定代表人或其委托代理人：（签字） （签字）组织机构代码： 组织机构代码：地 址： 地 址：邮政编码： 邮政编码：法定代表人： 法定代表人：委托代理人： 委托代理人：电 话： 电 话：传 真： 传 真：电子信箱： 电子信箱：开户银行： 开户银行：账 号： 账 号：