建设工程设计合同范文

.建设工程设计合同（一）民用建设工程设计合同 工程名称： 工程地点： 合同编号： 发包人： 设计人： 签订日期： 年 月 日 发包人： 设计人： 发包人委托设计人承接：本项目工程 装饰工程设计，经双方协商一致签订本合同：第一条：本合同依据下列文件签订：1.1 中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、建设工程勘察设计市场管理规定。1.2 国家及地方有关工程勘察设计管理法律和规章。1.3 建设工程批准文件。第二条：本合同设计项目的设计内容：名称、规模、阶段、投资及设计费等见下表：序号分项名称建设规模建设阶段及内容估算总投资费率%估算设计费层数建筑面积（）方案初步设计施工图12说明此次设计方案范围： 第三条：发包人向设计人提交的有关资料：序号资料及文件名称份数提交日期有关事宜123 第四条：设计人向发包人交付的设计文件：序号资料及文件名称份数提交日期有关事宜1234 第五条：本合同设计费为 ：￥ 大写： 元整。设计费用支付进度详见下表。付费次序占总设计费%付费额（元）付费时间第一次第二次第三次说明：1、提交各阶段设计文件的同时支付各阶段设计费。 2、在提交最后一部份施工图的同时结清全部设计费，不留尾款。 3、实际设计费按初步设计概算（施工图设计概算）核定，多退少补。实际设计费与估算设计费出现差额时，双方另行签订补充协议。 4、本合同履行后，定金抵作设计费。 第六条：双方责任 6.1发包人责任：6.1.1 发包人按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，设计人按合同第四条规定交付设计文件时间顺延；超过规定15天以上时，设计人有权重新确定提交设计文件的时间。6.1.2 发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料需作较大修改及工程更改等较大原因，以至造成设计人设计需返工时，发包人应按设计人所耗工作量向设计人支付返工费。在未签合同前发包已同意，设计人为发包人所做的各项设计工作，应按收费标准，相应支付设计费。6.1.3 发包人要求设计人比合同规定时间提前提交设计文件时，如果设计人能够做到，发包人应根据设计人提前投入的工作量，向设计人支付赶工费。6.1.4 发包人应每次向设计人到现场指导的工作人员，提供必要的工作生活及交通等方便条件。6.1.5 发包人应保护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和设计版权，未经乙方同意，发包人对设计人交付的设计文件不得复制、修改或向第三方转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，设计人有权索赔。6.2 设计人责任：6.2.1 设计人按本合同第四条规定的内容、时间向发包人交付设计图 叁 份，发包人如需要增加份数，费用另计。6.2.2 设计人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。6.2.4 设计人采用的主要设计标准是：1）、民用建筑设计通则(GBJ37-38)2)、民用建筑电气设计规范(JBJ/T16-92)3）、建筑设计可靠度设计统一标准(GB50216-94)4)、建筑采光设计标准（GB/G50033-2001）5)、民用建筑工程室内环境污染控制规范(GB50325-2001)6)、建筑给水排水设计规范（GBJ15-88）7)、智能建筑设计标准（GB/T50315-2000）8)、房屋建筑制图标准（GB/T50104-2001）9)、民用建筑设计通则（GBJ37-87）10)、建筑内部装修设计防火规范11）、建筑施工现场环境与卫生标准（JGJ146-2004）6.2.5 设计人交付设计文件后，参加有关上级审查及根据审查结论负责不超出原定计划任务书范围内的必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计文件一年内项目开始施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底，现场施工服务、处理有关设计问题和竣工验收。在一年内项目尚未开始施工，设计人仍负责上述工作，可按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费。6.2.6 设计人应保护发包人的知识产权，不得向第三方泄露、转让发包人提供的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失，发包人有权向设计人索赔。6.2.7设计合理使用年限为按设计规范执行。第七条：违约责任：7.1 在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金；已开始设计工作的，按该阶段设计费的一半支付；超过一半的。按该阶段设计费的全部支付。7.2 发包人应按本合同第五条规定的金额和时间向设计人支付设计费用，每逾期支付一天，应承担支付金额千分之一的逾期违约金，逾期超过30天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。发包人上级对设计文件不审批或本合同项目停缓建，发包人均应支付设计费。7.3 由于设计人原因，延误了按本合同第四条规定的设计文件交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之一。7.4合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还定金。第八条：其他8.1发包人要求设计人派专人到施工现场处理有关设计问题的时，发包人提供必要的工作生活及交通等方便条件及费用。8.2 设计人为本合同项目所采用的国家或地方标准图，由发包人自费向有关出版部门购买。本合同第四条规定设计人交付的设计文件份数超过工程设计收费标准规定的份数，设计人另收工本费。8.3 本工程设计资料及文件中，建筑材料、装饰材料、设备的加工定货，发包人需要设计人设计人员配合时，所需费用由发包人承担。8.4 发包人委托设计人配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关设计任务的设计人参加。出国费用，除制装费外，其他费用由发包人支付。8.5 发包人委托设计人承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用。8.6 由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。8.7 本设计合同在履行过程中发生纠纷，发包人与设计人应及时协商解决。协商不成时，双方同意在云南省仲裁委员会仲裁，双方不在本合同中约定仲裁机构，事后又没有达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉。8.8 本合同未尽事宜，双方可签订补充协议作为附件，补充协议与本合同具有同等效力。8.9 本合同正本一式贰份，双方各执壹份。8.10 本合同经双方签章并在发包人向设计人支付定金后生效。8.11 本合同双方签章后，在10日报项目所在地省级建设行政主管部门规定的审查部门审查。双方认为必要时，到项目所在地公正机构签证，双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。发包人名称： 设计人名称： （盖章） （盖章）代表人： 代表人：住 所： 住 所：电 话： 电 话：传 真： 传 真：开户银行： 开户银行：银行帐号： 银行帐号：日期： 年 月 日 日期： 年 月 日欢迎您下载我们的文档，后面内容直接删除就行资料可以编辑修改使用资料可以编辑修改使用致力于合同简历、论文写作、PPT设计、计划书、策划案、学习课件、各类模板等方方面面，打造全网一站式需求ppt课件设计制作,word文档制作,图文设计制作、发布广告等，公司秉着以优质的服务对待每一位客户，做到让客户满意！感谢您下载我们文档10.