建设工程劳务分包合同瓦工

.建设工程劳务分包合同发包人（全称）： 承包人（全称）： 根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、法规、遵循平等自愿、公平和诚实信用的原则、双方就建设工程劳务合作事项协商一致，订立本合同。第一条 工程概况1.1 工程名称： 1.2 结构形式： 1.3 建筑面积： 1.4 工程总工期：自20 年 月 日开工，至20 年 月 日竣工。 1.5 质量等级： 优良 第二条 承包内容2.1 分包范围： 2.2 工期要求：按项目部进度计划节点 2.3 质量标准：双方约定承包人应达到的质量标准为 优良 第三条 承包方派驻现场作业人员和管理人员：3.1 承包人向发包人提供操作技能熟练的作业人员共 名（名册附后），其中：各工种人员数如下： 瓦工 人普工 人（视现场情况而定） 3.2 承包人的人员一经确定，未经发包方许可不得擅自调动，严禁未经安全教育的闲杂人员进入现场施工作业。3.3 承包人派驻现场的主要管理人员及其授权：（1）现场代表姓名： ：授权： 现场一切事务 ；（2）施工管理人员姓名： （3）质安员姓名： 第四条 合同价款4.1 合同价款约为： 定单价按实结算 （人民币）。4.2 本合同的价款结算方式为下列之 （1）以 为依据，按发包人200 年 月 日发布的第 期劳务结算统一价格表中的相应结算价格执行。 （2）以 承包人实际完成工程量及结算价格所包含的工作内容 为依据，按下列约定价格结算： 4.3 结算价格所包含的工作内容约定：1、 4.4 结算价格组成：除营业税由发包人交纳外，结算价格中包含发包人应支付给承包人的一切费用。4.5 合同一签订，承包人不得因市场变化和工程结构难易而要求发包人调整合同价款结算依据。第五条 合同价款的支付和结算5.1 工程进度款的支付：5.1.1 工程进度款按承包人出勤人数支付生活费，每人每月按 元。5.2 合同价款的决算：5.2.1 承包人完成合同约定的所有工作内容后 日 内向发包人委托代理人提交，劳务价款决算书，同时提交：（1）工程量计算清单或发包人签发的变更签证单；（2）承包人依据本合同编制的结算书；（3）经发包人签发的承包人所完工作内容的质量验收单；（4）发包人审核部门认为需要查看的其他资料。5.2.2 发包人委托代理人及其审计部门在接到承包人决算书后 日内进行审核；5.3 合同价款的支付：合同价款凭行政主管部门认可的票据以银行支票的形式办理，未经承包人书面授权的人员无权以承包人的名义同发包人办理工程决（结）算事宜，或要求承包人支付任何款项。第六条 安全施工6.1 安全施工：承包人必须贯彻、执行国家和政府、行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律法规及各项规定，严格按安全标准组织施工。6.2 承包人在进入发包方施工现场前必须与发包人签订安全施工协议对其所辖人员进行安全教育或安全交底并承担相关责任。6.3 承包人在操作过程中必须严格执行国家、地方和发包人的文明施工规定，坚持规范施工、文明施工。6.4 承包人必须建立自身的安全管理体系，严格执行国家关于本行业安全生产的规定，履行安全施工协议规定的义务，如有违反发包人有权终止合同，给发包人造成损失的，承包人应予赔偿。6.5 承包人参与施工的人员发生安全事故，承包人应积极组织施救，并自行承担全部事故费用，如给承包人之外的人员造成损失，双方应分清责任，由责任人承担相应的事故责任。6.6 承包人应为其参与施工的全体人员参加工伤事故保险。6.7 为确保承包人的作业工人在发生重伤以上事故时得到及时救治，同时减少承包人的安全事故赔偿风险，发包人按承包人劳务结算费用的2%收取安全统筹金。发包人对承包人重伤以上事故处理费用的最高补偿金为 万元，其余部分由承包人承担。第七条 验 收7.1 承包人施工工程的质量必须达到约定的质量标准。因承包人施工质量未到达约定标准而造成的返工及发包人的其他损失由承包人承担。7.2 承包人必须按照国家规定的质量检验标准、施工验收规范和施工图组织施工。在施工中发现设计有误，须立即向发包人提出，取得文字变更洽商手续后方可继续施工。7.3 分包工程验收以国家颁发的施工验收规范、质量检验标准及施工图为依据，自分包工程施工完毕后 日内由发包人、承包人共同办理书面验收、逾期未办理验收，发包人又交后序施工的或投入使用的，视为符合合同要求，工程交工。第八条 承包人的食宿及材料机具提供8.1 由发包人提供的机具： 8.2甲方按出勤人数提供 元/人.月住宿补助，费用含于劳务价格中。若甲方提供住宿按 元/间收费，电费按表计量，水费按 元/人.月收费。8.3 除8.1约定发包人应提供的机具外的其他机具由承包人自行解决并承担费用；8.4 承包人应遵守和执行发包人的材料、机具领用规定，履行书面领、还手续。对借用的发包人的机具，要严格按操作规程使用，加强维修保养并承担保管责任，人为造成的丢失、损坏由承包人赔偿。第九条 文物保护9.1 对施工中发现的文物，承包人应立即保护好现场并及时能通知发包人，隐瞒不报或哄抢的，依法承担行政责任和法律责任。第十条 发包人的权利及义务10.1 负责提供场地、道路、水电等具备施工条件的工程施工现场，负责工程施工的组织与协调。发包人可以根据工程的具体情况向承包人作出技术、质量、安全、场容等方面的交底，承包人应按发包人的交底内容组织施工。10.2 提供必要技术资料和约定的施工条件。10.3 负责组织施工检查、验收、监督承包人的工程进度、工程质量、安全生产及按图施工情况，材料领用情况及行政管理事务。10.4 负责解决施工中存在或发生的技术问题。10.5负责本工程中各工种，工序间的协调和配合，承包人在安全、质量、工期场容等方面发现有违反合同约定内容的，发包人应书面提出整改意见，督促承包人进行整改并有权要求承包人对其所造成的损失予以赔偿。10.6 负责组织工程的验收工作。第十一条 承包人的权利和义务11.1 承包人必须对与其确定劳动关系的作业工人负责，保证人员的政治素质、身体素质和技术水平，现场作业工人的年龄不得低于22周岁（禁止使用童工），不得超过45周岁（有特殊技能可适当放宽）。11.2承包人必须将其作业人员登记造册（须写明姓名、性别、年龄、籍贯、工程、级别及身份证号码），名册作为本合同附件并报发包人有关部门备案。11.3 在施工生产过程中，承包人必须保证人员的相对稳定，服从发包人的统筹安排。未经发包人同意不得随意变更备案人员。承包人现场管理人员离开现场必须向发包人现场负责人书面请假，允许后方可离开现场。11.4 在施工中应注意保护成品、半成品，爱护使用发包人提供的机具，承担人为损坏、丢失造成的经济支出。11.5 自觉遵守发包人现场管理规定，服从发包人有关人员的正常指导，教育、监督和检查，并及时向发包人提供有关情况和资料。第十二条 信用保证金12.1 为防止承包人侵占民工工资和发生其他违约行为，影响发包人的生产和声誉，合同生效前承包人必须向发包人交纳 万元的保证金。信用保证金采取下列方式之一 交纳。 在承包人的债权中抵扣；在承包人的进度款中按 %分期抵扣；交纳现金。12.2 承包人的信用保证金的退还随劳务结算尾款一并支付。第十三条 违约责任13.1 发包人违约责任（1）由于发包人施工人员指挥错误造成的工程质量问题，其经济损失及有关责任由发包人承担。（2）发包人超过约定的支付时间不支付劳务费时，承包人可向发包人发出要求付款通知，发包人收到承包人通知后仍不能按要求付款，可与承包人协商签订延期付款协议。延期付款协议不成时，承包人有权书面告知发包人理由，撤走其人员，并依法追索拖欠款及损失赔偿费。13.2 承包人违约责任（1）因承包人原因造成发包人工期延误或工程质量严重不符合要求时，发包人有权终止合同，承包人必须在 3 日内无条件退场，但发包人应在要求承包人退出施工现场的时限内，按照本合同的规定与承包人就结算事宜达成协议，承包人应当配合。（2）承包人选派的施工队伍进场施工前应征得发包人同意，发包人对承包人选派的施工队伍不满意，有权要求承包人进行更换、调整，承包人无法调整时，发包人有权终止合同。（3）因承包人责任造成质量安全事故，延误工期及工料损失由承包人承担。（4）承包人工期延误应承担的违约责任： （5）承包人不能满足本合同规定的质量要求应承担的违约责任： （6）承包人无故中途退场应承担的违约责任： 发包人不予结算或扣除结算额的50%。 第十四条 其他权利与义务14.1 双方关于保修期、保修金的约定： 14.2 本合同条款为双方协商确定，合同中对双方权利、义务的限制双方均已充分理解，并无歧异。14.3 其他需要说明的事项： 第十五条 合同争议的解决15.1 履行合同中发生的争议，双方首先协商解决，协商不成时可向有关部门申请调解。15.2 根据上述条款仍不能解决双方争议，可向镇江仲裁委员会提请仲裁。第十六条 合同的生效与终止16.1 本合同经发包方项目管理部进行价格审查认可、双方法定代表人的委托代理人签字盖章后生效；合同约定的分包内容完成、结清决算尾款后终止。16.2 发包方价格审查部门意见及签章： 16.3 本合同正本一式 肆 份，双方各执 壹 份； 甲乙双方主管部门各执 壹 份。发包人（签章）：镇江四建建设有限公司承包人（签章） 镇江四捷劳务有限公司金山湖旅游配套设施工程项目部委托代理人签章： 委托代理人签章： 电话： 电话： 合同订立时间： 年 月 日欢迎您下载我们的文档，后面内容直接删除就行资料可以编辑修改使用资料可以编辑修改使用致力于合同简历、论文写作、PPT设计、计划书、策划案、学习课件、各类模板等方方面面，打造全网一站式需求ppt课件设计制作,word文档制作,图文设计制作、发布广告等，公司秉着以优质的服务对待每一位客户，做到让客户满意！感谢您下载我们文档- 10 -.