建筑工程合同含条款复习资料

.04231建筑工程合同（含FIDIC）条款复习资料（共16页，暂无填空题资料）一选择题：1下列哪项不属于建设工程合同管理的特点（ ）DA、建设项目周期长B、工程价格高C、合同变更频繁 D、合同实施风险小4建设工程的（ ）是项目管理的核心。CA、经济效益B、投资、进度、质量控制C、合同管理D、质量、安全5法律关系是指人与人之间的社会关系为法律规范调整时，所形成的（ ）。BA、利益关系B、权利和义务关系C、社会关系D、权利能力和行为能力关系8属于合同法律关系主体的是（ ）。AA、自然人B、行为C、权利和义务D、智力成果10代理，是指代理人在代理权限内，以被代理人的名义实施民事法律行为，（ ）承担民事责任。BA、代理人对自己的行为B、被代理人对代理人的代理行为C、代理人对第三人的行为D、被代理人对第三人的行为11在委托代理中，当（ ）时，代理权终止。DA、被代理人死亡B、被代理人丧失民事行为能力C、代理人超越代理权D、代理人的法人终止13根据我国法律规定，最长诉讼时效期间为（ ）。CA、5年B、10年C、20年D、30年15建筑工程开工前，（ ）应当向工程所在地建设行政主管部门申请领取施工许可证。AA、建设单位B、施工单位C、监理单位D、设计单位18建筑工程监理是指监理单位受（ ）的委托对建筑工程进行监督和管理的活动。AA、建设单位B、建设行政主管部门C、咨询单位D、设计单位20保证合同是（ ）签订的合同。BA、债权人与债务人B、债权人与保证人C、债务人与保证人D、保证人与被保证人21在下列财产中，不能作为抵押物的是（ ）。DA、国有土地使用权B、国有交通运输工具C、房屋D、债券24定金数额最高不得超过主合同标的额的（ ）。AA、20%B、25%C、30%D、35%25抵押与质押的区别主要在于（）。CA、担保财产是否为第三人的财产B、担保财产变卖后的剩余部分是否归债务人C、担保财产是否转移占有D、债权人是否有优先受偿权26保留金一般为每次工程进度款的（ ），但总额一般应限制在合同总价款的（ ）。DA、10%，10%B、5%，5%C、5%，10%D、10%，5%29建筑工程一切险范围内承保的安装工程，一般是附带部分，当其保险金额超过整个工程项目保险金额的（ ），则应按安装工程险另行投保。DA、20%B、30%C、40%D、50%30关于安装工程一切险，以下说法错误的是（ ）。DA、安装工程一切险风险集中B、安装工程一切险受自然灾害损失的可能性较小C、安装工程一切险属于技术险种D、安装工程一切险的保险费率要低于建筑工程一切险32某水泥厂因技术问题使水泥质量达不到国家标准，该厂用其他厂家生产的水泥换上自己包装后，作为样品与采购方签订合同，则该合同属于（ ）。AA、采取欺诈手段B、超越经营范围C、采取胁迫手段D、无效代理33合同一方当事人提出变更合同要求，在双方就变更内容协商期间，合同应（ ）。BA、立即停止执行B、继续有效C、对要求变更的条款部分无效D、宣告无效34违反经济合同的当事人支付了违约金和赔偿金后，对方仍要要求继续履行合同时，违约方（ ）。CA、在继续履行过程中可更换标的B、可拒绝继续履行合同C、必须按合同条款继续履行合同D、在对方同意变更违约责任条款后再继续履行合同35在仲裁协议中，（ ）是必须约定的内容。AA、选定的仲裁委员会B、仲裁时间C、仲裁地点D、仲裁原则38以下属于无效合同的是（ ）。AA、以合法活动掩盖非法目的合同B、一方以欺诈、胁迫手段订立的合同C、因重大误解而订立的合同D、在订立时显失公平的合同39以下属于可变更、可撤销合同的是（ ）。AA、因重大误解而订立的合同B、一方以欺诈、胁迫手段订立的合同，损害国家利益C、恶意串通损害第三人利益 D、损害社会公共利益40如果当事人在施工合同中约定有仲裁条款，当合同其他条款无效时，应当认为（ ）。BA、仲裁条款有效，由人民法院解决争议B、仲裁条款有效，由仲裁委员会解决争议C、仲裁条款无效，由人民法院解决争议D、仲裁条款无效，由双方另行选择争议解决方式41按合同法的规定，合同生效后，当事人就价款或者报酬没有约定的，确定价款或报酬时应按（ ）的顺序履行。CA、订立合同时履行地的市场价格、合同有关条款、补充协议B、合同有关条款、补充协议、订立合同时履行地的市场价格C、补充协议、合同有关条款、订立合同时履行地的市场价格 D、补充协议、订立合同时履行地的市场价格、合同有关条款44先履行的一方履行债务不符合规定的，后履行的一方有权拒绝其相应的履行要求，属于（ ）。BA、同时履行抗辩权 B、先履行抗辩权C、后履行抗辩权 D、不安履行抗辩权47某物资采购合同履行过程中，双方约定先发货、后付款，由于供应方交付的货物存在严重质量缺陷，采购方拒付货款，其行为依据的是合同法中规定的（ ）。CA、双方享有的同时履行抗辩权B、先履行方享有的不安抗辩权C、后履行方享有的抗辩权D、后履行方享有的不安抗辩权51仲裁机构作出仲裁裁决后，当事人（ ）。AA、应当履行B、可向上一级仲裁机构申诉C、可向人民法院提起诉讼D、可拒绝履行，要求现次仲裁52我国建设工程的法律基础是一个完整的法律体系，这个法律体系中，效力由高到正确的是（ ）。BA、宪法、行政法规、法律B、法律、行政法规、地方性法规C、法律、地方性法规、行政法规D、行政法规、地方性法规、法律53“三同时”制度是指建设项目的防治污染和公害的设施与主体工程（ ）的法律制度。BA、同时规划、同时设计、同时施工 B、同时设计、同时施工、同时投产使用C、同时投资、同时规划、同时建造 D、同时设计、同时招标、同时施工54FIDIC的施工期指从开工令约定的工程开工日开始计算，至（ ）止所经过的日历天数。BA、合同约定的竣工日B、接受证书注明的竣工日C、办理竣工结算之日D、工程完工之日55FIDIC“新红皮书” 中，业主在“中标函”中对实施、完成和修复工程缺陷所接受的金额，来源于承包商的投标报价并对其确认称为（ ）。CA、合同价格B、投标价格C、接受的合同款项D、双方认可的合同价格56FIDIC合同条件规定的“指定分包商”是指（ ）的承包商。AA、由业主选定，与总承包商签订合同 B、由监理工程师选定，与业主签订合同C、由总包商选定，与业主签订合同 D、由业主选定，与监理工程师签订合同58FIDIC通用条件中，以（ ）定义为“基准日”，作为业主与承包商划分合同风险的时间点。CA、投标截止日期B、颁发中标通知书日期C、投标截止日期前第28天D、承包合同签订前28天62在建设工程委托监理合同(示范文本)中，纲领性的文件是（ ）。AA、建设工程委托监理合同B、建设工程委托监理合同标准条件C、建设工程委托监理合同专用条件 D、双方共同签署的修正文件63在监理合同履行过程中，发生不可抗力导致施工被迫中断，不可抗力影响消失后恢复施工前必要的监理准备工作属于（ ）。DA、工程监理的正常工作 B、工程监理的附加工作C、委托人工作D、工程监理的额外工作67以下属于监理人权利的是（ ）。DA、选定工程总承包人 B、对工程规模的认定权C、决定监理人权限的权利 D、对实施项目费用的监督控制权68按监理合同（示范文本），属于委托人权利的是（ ）。AA、选定工程总承包人 B、对工程设计标准的建议权C、对实施项目质量的监督控制权 D、工程建设有关协作单位组织协调的主持权69某项目设计费用为100万元，合同中约定定金为20%，发包方已支付定金，但是承包方不履行合同，此时，承包方应该返还给发包方（ ）费用。CA、100万元 B、20万元C、40万元 D、依据发包方损失定70关于建设工程设计合同，错误的是（ ）。DA、设计合同的承包人必须具有法人资格B、设计合同的承包人必须经有关主管机关批准，并发给设计许可证C、设计合同必须采用书面形式订立D、个人也可以作为设计合同的当事人73勘察合同约定采用定金作为合同担保方式。当事人双方已在合同上签字盖章但发包人尚未支付定金时，该合同处于（ ）状态。AA、成立但不生效B、既不成立也不生效C、承诺生效但合同不成立D、生效但不成立74根据招标投标法规定，建设单位和中标单位应自中标通知书发出（ ）签订承包合同。BA、15天内B、30天内C、45天内D、60天内75业主可将拟建工程项目采用分散平行发包，这种方式的特点是（ ）。DA、业主事务性管理工作较少B、能将整个工程项目管理形成一个统一的系统C、方便协调和控制D、业主对项目的管理控制比较细76业主可将拟建工程项目进行整体发包，这种方式的特点是（ ）。BA、业主对项目的管理控制比较细B、能将整个工程项目管理形成一个统一的系统C、业主负责各承包商间的协调D、业主需进行大量的管理工作79承包商在合同策划时，必须对工程的合同风险进行评价，如果工程存在（ ）情况，则工程风险很大。BA、工程规模较大、工期较长 B、投标期压缩得很短、承包商没有时间详细分析招标文件C、业主要求采用固定总价合同 D、业主要求采用单价合同80联营合同的特点是（ ）。DA、联营各方没有责任互相帮助B、联营合同在性质上与承包合同一致C、联营成员各担风险、各享利益D、合同各方应有互相忠诚、互相信任的责任81根据施工合同文本（示范文本）规定，考虑建设工程现场环境和条件各不相同，承包人和发包人可通过（ ）进行必要的修改和补充，约定承发包双方的权利和义务。BA、通用条款B、专用条款C、协议书D、监理合同82根据建设工程施工合同文本（示范文本）规定，下列合同解释顺序正确的是（ ）。BA、合同协议书通用条款专用条款工程量清单B、投标书及附件 专用条款通用条款图纸C、合同协议书投标书工程量清单图纸D、合同协议书投标书预算书技术文件图纸86监理工程师在施工阶段进行进度控制的依据是（ ）施工进度计划。DA、承包商编制的B、监理单位制定并由承包商认可的C、业主编制的D、承包商提交并经监理工程师批准的88根据建设工程施工合同文本（示范文本）规定，因承包人的原因不能按期开工，（ ）后推迟开工日期。BA、需承包人书面通知工程师B、应经工程师批准C、应经建设行政主管部门批准D、需承包人书面通知发包人90由承包人负责采购的材料设备，到货检验时发现与标准要求不符，承包人按工程师要求进行了重新采购，最后达到了标准要求。处理由此发生的费用和延误的工期的正确方法是（ ）。BA、费用发包人承担，工期顺延B、费用由承包人承担，工期不予顺延C、费用承包人承担，工期顺延D、费用由发包人承担，工期不予顺延93根据施工合同文本（示范文本）规定，已经工程师验收合格并隐蔽的工程，应工程师要求剥露、重新检验，并在检验后重新覆盖，若重新检验不合格，则由此发生的费用和延误的工期处理是（ ）。BA、费用发包人承担，工期顺延B、费用由承包人承担，工期不予顺延C、费用承包人承担，工期顺延D、费用由发包人承担，工期不予顺延96根据建筑工程质量管理条例规定，防水工程的保修期限应不低于（ ）。CA、2年B、10年C、5年D、工程设计年限97按施工合同文本（示范文本），承包人在设计变更确定后（ ）提出变更工程价款报告。AA、14天内B、21天内C、28天内D、56天内98按施工合同文本（示范文本），当施工过程中发生不可抗力，致使承包人负责采购的设备运到现场准备安装前造成损失，该损失应由（ ）负责。CA、承包人B、发包人和承包人共同C、发包人D、设备供应商99工程承发包中，按相关法律法规规定，合法的是（ ）。CA、分包单位将承包的工程再次分包给其它施工单位B、承包人将工程中主体结构部分包给其它施工单位C、经发包人认可，承包人将承包工程中部分分包给其它施工单位D、承包人将承包的工程全部包给其它施工单位101分包工程施工过程中，分包商因执行了工程师的错误指令而返工并造成损失。对此损失（ ）。AA、分包商直接向业主索赔B、分包商直接向工程师递交索赔报告C、在承包商接到分包商的索赔报告后，向工程师转交分包商的索赔报告D、在承包商接到分包商的索赔报告后，以自己的名义向工程师递交索赔报告103材料采购合同履行过程中，发生逾期交货情况后，（ ）。CA、要按货款总价计算违约金B、采购人按期派车到指定地点接收货物的损失由自己承担C、采购人有权解除合同D、采购人仍必须接收货物104材料采购合同履行过程中，由于（ ）造成的货物交接错误责任不应由采购人承担。CA、采购人在合同内错填到货地点B、采购人在合同内错填接货人C、供货人变更约定的运输线路D、采购人未在合同约定期限内将变更到货地点通知对方106承揽合同履行过程中，承揽人对完成的工作享有（ ）。DA、保证权B、抵押权C、质押权D、留置权108按索赔目的划分，索赔种类有（ ）。AA、经济索赔B、单项索赔C、条款明示的索赔D、业主与承包商之间的索赔110按索赔的依据来分类，索赔种类有（ ）。CA、承包商索赔B、单项索赔C、条款明示的索赔D、总包商与分包商之间的索赔111承包商索赔要求必须具备一些条件，以下不属于其条件的是（ ）。DA、造成费用增加的原因不是由于承包商的过失B、与合同相比较，已经造成实际的额外损失C、承包商在事件发生后的规定时间内提出了索赔的书面意向通知D、造成费用增加的原因不是由于业主的过失114按FIDIC“新红皮书”规定，在索赔事件发生后（ ），向工程师发出索赔意向通知。AA、28天内 B、14天内C、56天内 D、21天内117按FIDIC“新红皮书”规定，工程师应在收到索赔报告或对过去索赔的任何进一步证明资料后（ ）作出回应。CA、28天内 B、14天内C、42天内 D、21天内118按FIDIC“新红皮书”规定，对业主的某项索赔，如果业主或承包商对工程师的处理结论不满意，可以提交DAB或仲裁，但在裁决结论对索赔处理结论进行修改之前，（ ）。DA、暂停执行工程师的处理结论B、业主和承包商协商是否执行工程师的处理结论C、取消工程师的处理结论D、承包商和业主必须执行工程师的处理结论119按FIDIC“新红皮书”规定，当实际工期超过计划工期时，业主可要求承包商支付误期损害赔偿费的情形是（ ）。BA、不可预见的自然条件造成延误B、经工程师批准的进度计划不合理C、现场发现文物D、由于业主付款拖延承包商暂停施工121按我国建筑安装工程造价构成，模板及支架费用属于（ ）。BA、直接工程费B、措施费C、间接费D、企业管理费128依据施工合同示范文本规定，索赔事件发生后的28天内，承包人应向工程师递交（ ）。DA、索赔报告B、索赔证据C、现场同期记录D、索赔意向通知131某分项工程量计划为500m3，合同单价100元/ m3，合同规定，实际工程量比计划工程量增加20%后，单价调整为120元/ m3，如果实际工程量为700 m3，则该工程结算价为（ ）。AA、72000元B、74000元C、84000元D、82000元133对于工程范围变化，引起新增“附加工程”，（ ）。BA、承包商有权拒绝执行B、承包商无权拒绝C、业主另选承包商执行D、由业主和承包商协商，承包商能否完成141按施工合同（示范文本），如果承包人不在双方确定变更后14天内向工程师提出变更工程价款报告时，则认为（ ）。BA、承包商不同意该项变更B、该项变更不涉及合同价款变更C、该项变更价款计算需双方协商D、该项变更价款不能与工程款同期支付，需到结算时考虑146某工程合同价款800万元，采用工程造价指数调整法对合同价进行调整，签订合同时的造价指数为100，竣工时的造价指数为105，则价差调整额为（ ）。BA、840万元B、40万元C、40万元D、760万元147某工程项目于2009年2月投标，2011年9月完工，合同规定结算款为1000万元，根据下表所列的费用构成及造价指数，计算工程实际结算款为（ ）。A项目人工费钢材水泥集料红砖砂木材不调值费用比例40%15%10%4%4%4%3%20%2009年2月指数1009910099981021012011年9月指数1081101129998102101A、1064万元B、1000万元C、1083万元D、1045万元150某工作由于承包商机械设备损坏延误5天，该工作为非关键工作，总时差为3天，则承包商可索赔的工期为（ ）。DA、5天B、8天C、2天D、0天二名词解释：2合同法律关系主体是指参加合同法律关系依法享有权利、承担义务的当事人。4合同法律关系客体是指法律关系主体的权利和义务所指向的对象。7委托代理是指按照被代理人的委托授权而产生代理权的一种代理。8诉讼时效是指权利人在法定期间内不行使权利就丧失请求人民法院保护其民事权利的法律制度。10投标保证金是指投标人向招标人出具的，以一定金额表示的投标责任担保。15工程建设保险是指业主或承包商为了工程建设项目顺利完成而对工程建设中可能产生的人身伤害或财产损失，而向保险公司投保以化解风险的行为。18要约是希望和对方订立合同的意思表示。19承诺是受要约人作出的同意要约的意思表示。22可变更、可撤销合同是指欠缺生效条件，但一方当事人可依据自己的意思使合同的内容变更或者使合同的效力归于消灭的合同。24代位权是指因债务人怠于行使其到期债权，对债权人造成损害，债权人可以向人民法院请求以自己的名义代位行使债务人的债权。29标的物提存是指由于债权人的原因致使债务人无法向其交付标的物，债务人可以将标的物交给有关机关保存，以此消灭合同关系的行为。31仲裁是指当事人双方在在争议发生前或争议发生后达成协议，自愿将争议交给第三者作出裁决，并负有自动履行义务的一种解决争议的方式。34FIDIC“新红皮书”合同工期指所签合同内注明的完成全部工程的时间，加上合同履行过程中因非承包商应负责原因导致变更和索赔事件发生后，经工程师批准顺延工期之和。35FIDIC“新红皮书”施工期指从工程师按合同约定发布的“开工令”中指明的应开工之日起，至工程接受证书注明的竣工日止的日历天数。36缺陷通知期指自工程接受证书中写明的竣工日开始，至工程师颁发履约证书为止的日历天数。38FIDIC“新红皮书”合同价格是指按照合同各条款的约定承包商完成建造和保修任务后，对所有合格工程有权获得的全部工程款。39指定分包商是由业主（或工程师）指定、选定，完成某项特定工作内容并与承包商签订分包合同的特殊分包商。43FIDIC“新红皮书”最终结算是指颁发履约证书后，对承包商完成全部工作价值的详细结算，以及根据合同条件对应付给承包商的其它费用进行核实，确定合同的最终价格。47工程监理正常工作是指双方在专用条件中约定，委托人委托的监理工作范围和内容。53强制性标准按照标准化法规定，为保障人体健康、人身财产安全的标准属于强制性标准。55不可抗力是指合同当事人不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。59承揽合同是指承揽人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，收取定作人支付的报酬的合同。63单项索赔是指每一件索赔事项发生后，索赔管理人员就针对该事项，在规定的索赔有效期内向工程师提出索赔要求，要求单项解决支付，不与其它的索赔事项混在一起。67调价文件计算法业主和承包商采取按照当时当地的预算价格承包，在合同工期内按照造价管理部门的调价文件的规定，对同期内完成的工程按照实际用量进行差价的调整。68可原谅的拖期是指不是由于承包商的责任造成的工期延误。76 “货物”是指供货人根据合同规定须向采购人提供的一切设备、机械、仪表、备件、工具、手册和其它技术资料及其它资料。77联营承包是指两家或两家以上的承包商联合投标，共同承接工程。80担保是指合同的当事人双方为了使合同能够得到全面按约履行，根据法律、行政法规的规定，经双方协商一致而采取的一种具有法律效力的保证措施。三简答题：1建设工程合同管理的目的是什么？2建设工程合同管理的特点是什么？3建设工程合同管理的手段有哪些？4. 合同法律关系客体的种类有哪些？5根据民法通则规定，委托代理终止有哪些情形？6建筑法涉及的法律关系主体包括哪些？7投标保证金的形式通常有哪几种？8建筑工程一切险的被保险人包括哪些？9根据建设工程质量管理条例规定，必须实行监理的工程项目范围有哪些？10根据担保法规定，保证合同应包括哪些内容？11根据担保法规定，质押合同应包括哪些内容？12合同订立过程中，承诺有效成立必须具备的条件是什么？13根据合同法规定，合同一般应当包括的条款有哪些？14合同法规定了哪几种合同无效的情形？15根据合同法规定，在不安抗辩权中，应当先履行合同的一方可以中止履行的情形有哪些？16根据合同法规定，当事人可以解除合同的情形有哪些？17根据仲裁法规定，仲裁的原则是什么？18建设工程中，业主的主要合同关系有哪些？19我国建设工程合同的法律体系主要包括哪几个层次？20承担违约责任的方式有哪些？21现代建设工程合同的基本有哪些？22FIDIC编制的合同条件具有什么特点？231999年FIDIC“新红皮书”对合同结构和条款内容作了较大修改，主要有哪些方面的重大改动？241999年FIDIC“新红皮书”中，指定分包商与一般分包商的区别体现在哪些方面？25委托合同中委托人的义务有哪些？26何谓“工程监理的正常工作”、“工程监理的附加工作”？27建设工程委托监理合同的特征是什么？28发包人对勘察、设计合同的管理主要有哪些方面？29订立施工合同应具备的条件有哪些？30固定总价合同的应用前提是什么？31简述建设工程施工合同（示范文本）组成。32按建设工程施工合同（示范文本），工期可以顺延的延误情形有哪些？33施工合同（示范文本）规定，发包人要求提前竣工时，提前竣工协议应包括哪些内容？34质量保修书的主要内容包括哪些？35按建设工程施工合同（示范文本），合同变更价款按什么方法进行？36按建设工程施工合同（示范文本），发包人收到竣工结算报告及结算资料后不支付结算价款，承包人该如何处理？37什么叫工程索赔？38承包商的索赔要求成立必须具备的条件是什么？39建筑工程承发包中，对承包商来说一般有哪些方面的风险？40试述承包商索赔的一般程序。41索赔意向通知书一般应包括哪些内容？42索赔报告书必须包括哪几个组成部分？43索赔报告的一般要求是什么？44业主的索赔中，误期损害赔偿费的数额确定，通常考虑哪些方面的因素？45索赔费用的人工费构成，需主要考虑哪几个方面？46采用总费用法计算索赔费用时，一般需有具备什么条件？47采取加速施工时，增加的成本主要有哪些费用？48业主可以从哪些方面采取措施来预防承包商的索赔？49承包商在预防业主索赔方面，可以采取哪些措施？50建设型谈判主要有哪些特征？51索赔谈判中应注意的问题有什么？52在FIDIC合同条件中，明确规定承包商可以得到相应利润补偿的索赔事项有哪些？53按建设工程施工合同（示范文本），竣工交付使用的工程必须符合哪些基本要求？54按建设工程施工合同（示范文本），对于发包方供应的材料设备，使用前的检验试验是如何规定的？55按建设工程施工合同（示范文本），工程师的职责有哪些？56承包商通过市场调查获得工程招标信息后，必须就投标方向作出战略决策，其战略依据是什么？57联营合同有哪些特点？58业主在工程施工中对工程的控制是通过合同实现的，在合同中必须设计完备的控制措施，这些措施主要有哪些？59按监理合同（示范文本），监理人执行监理业务可以行使的权力包括哪些？60按监理合同（示范文本），委托人的权利有哪些？四论述及综合分析题：1某大型工程项目，经施工招标后由A施工单位中标，业主与施工单位按照建设工程施工合同（示范文本）签订了工程承包合同，并且业主委托监理单位进行施工阶段监理。合同约定，某新型建筑材料由建设单位提供。建设单位提供的建筑材料经施工单位清点入库后，在专业监理工程师的见证下进行了检验，检验结果合格。有一批建设单位提供的材料由于供货方原因未能按时到场，影响施工单位的正常施工，导致工期延长、费用增加。其后，施工单位提出三个要求：（1）建设单位应支付建筑材料的保管费；（2）建设单位应支付建筑材料的检验费；（3）由于供货延误，要求工期顺延并赔偿窝工损失。试分析施工单位要求是否合理，并说明理由。2某工程项目由A施工单位总承包，经业主同意，A企业将幕墙部分分包给某专业幕墙公司B。B幕墙公司向某铝塑复合板生产厂家订购铝塑复合板，考虑该生产厂家有与本工程规模相符的幕墙安装资质，B幕墙公司遂与该厂签订了铝塑复合板幕墙供料和安装的合同。施工过程中，对已经办好隐蔽工程验收的部位，幕墙公司已经封闭，但总包单位与监理单位对个别施工部位部位的质量还有疑虑，要求重新检验。问题：（1）总包单位要求幕墙公司解除铝塑复合板安装合同是否合理？为什么？（2）幕墙公司是否可以因这些已经进行隐蔽工程验收而拒绝重新检验？重新检验的费用和工期应由谁负责？3某办公楼工程，由于施工图设计未完成，工程性质已明确但工程量还难以确定，双方经过多次协商，建设单位与施工总承包单位按建设工程施工合同（示范文本）采用固定总价合同签订了施工总承包合同，合同价格9600万元，工期15个月。主体结构施工过程中发生多次设计变更，施工单位均及时按变更要求进行施工，在工程竣工结算时，施工单位提出主体设计变更要增加费用90万元，但发包方不同意支付该设计变更增加费。施工过程中，8月12日非承包原因停电4小时，8月17日非承包原因停电6小时，总承包单位及时向业主提出索赔。问题：（1）业主与施工单位选择固定总价合同形式是否妥当？为什么？（2）发包方不同意支付该设计变更增加费是否合理？说明理由。（3）施工总承包单位就停电提出的索赔是否成立？为什么？4某建设工程项目，业主与施工单位按照建设工程施工合同（示范文本）签订了工程承包合同。在工程安装调试阶段时，由于雷电引发一场火灾。火灾结束后48小时内，A施工单位向项目监理机构通报损失情况：工程本身损失20万元；总价值40万元的待安装设备彻底报废；施工单位租赁的机械设备损失10万元；火灾扑灭后施工单位停工5天，造成施工机械闲置损失1万元及必要的管理保卫人员费用支出1万元。损失情况经项目监理机构审核属实。问题：（1）不可抗力发生后，风险分担的原则是什么？（2）建设单位承担的损失是哪些？（3）施工单位承担的损失是哪些？5某建筑工程项目，业主与施工单位按照建设工程施工合同（示范文本）签订了工程施工承包合同，业主委托监理单位进行施工阶段的监理。施工过程中发生如下事件：事件一：在人工挖孔桩基础施工过程中，监理工程师怀疑因地质资料不详，桩基下存在溶洞及施工单位的桩基混凝土存在质量问题，因此要求施工单位暂停施工。事件二：在基础土方施工中，发现了较有价值的文物。事件三：在一项关键工作施工时，本应该于9月1日交给承包人的图纸直到9月10日才给承包人，使承包人处于停工待图状态，工人窝工损失2万元，机械台班闲置损失4万元。问题：（1）事件一中，工程师要求暂停施工问题，作为工程师及承包人应履行怎样的程序？（2）事件一中，对暂停施工所造成的工期和费用的增加应如何处理？（3）事件二中，发现文物后该如何处理？（4）事件三中，施工单位能否提出索赔？为什么？若能索赔，索赔的费用和工期是多少？6某公路工程项目，在合同开工日前10天，因为临时道路被洪水冲跨，承包商无法将项目所需的人员和设备运到施工现场，也无法按照合同约定的开工时间准时开工，承包商在合同约定的开工时间前6天，以书面形式向工程师提出延期开工的理由和要求。如果你是该项目的总监理工程师将如何处理该事件？7某建设工程系外资贷款项目，业主与承包商按照FIDIC土木工程施工合同条件签订了施工合同。施工合同专用条件规定：钢材、木材、水泥由业主供货到现场仓库，其他材料由承包商自行采购。工程进行中发生如下事件：事件一：工程招标文件参考资料中提供的料石场距工地3km，但开工后，发现该料石场的石料不满足技术要求，承包商只能另找料石场，距工地距离12km，导致费用增加。事件二：8月3日至8月7日当地下大雨，其后引发8月6日的泥石流发生，导致8月3日至8月10日停工。事件三：8月8日至8月12日承包商的机械设备出现故障导致停工。事件四：当工程施工至第五层框架柱钢筋绑扎时，因业主提供的钢筋未到，使该项作业从8月11日至8月16日停工。上述事件均发生在关键线路上。随后在规定的索赔期限内，承包商均提出了索赔要求。问题：（1）分析事件一四中，承包商的索赔要求是否成立？说明理由。（2）若承发包双方同意停工期间，给予承包商成本补偿3万元/天。承包商共获得工期与费用补偿多少？8试论述作为索赔依据的资料有哪些。9试论述承包商的索赔技巧和应注意事项。10业主对承包商的索赔会进行反驳，试论述判断承包商是否具有索赔权时所依据的事实。欢迎您下载我们的文档，后面内容直接删除就行资料可以编辑修改使用资料可以编辑修改使用致力于合同简历、论文写作、PPT设计、计划书、策划案、学习课件、各类模板等方方面面，打造全网一站式需求ppt课件设计制作,word文档制作,图文设计制作、发布广告等，公司秉着以优质的服务对待每一位客户，做到让客户满意！感谢您下载我们文档18.