《工程招标与合同管理》选择题

.工程招标与合同管理选择题复习题一、单选题1、合同法律关系是指合同法律规范调整的当事人在民事流传过程中形成的（ ）关系。 【 c 】A、债权人与债务人 B、代理人与被代理人C、权利与义务 D、法人与自然人2、施工企业的项目经理指挥失误，给建设单位造成损失的，建设单位应当要求（ ）赔偿。 【 a 】A、施工企业 B、施工企业的法定代表人C、施工企业的项目经理 D、具体的施工人员3、下列财产中，（ ）不得抵押。 【 a】A、土地所有权 B土地使用权 C、房屋 D、交通运输工具4、邀请招标的邀请对象的数目不应少于（ ）家。 【 b 】A、2、 B、3 C、5 D、75、合同争议的解决顺序为（ ） 【 a 】A、和解调解仲裁诉讼 B、调解和解仲裁诉讼C、和解调解诉讼仲裁 D、调解和解诉讼仲裁6、监理招标主要是对监理单位（ ）的选择。 【b 】A、报价 B、能力 C、监理人员数量 D、设备7、由于承包商的原因导致监理单位延长了监理服务的时间，此工作内容应属于（ ） 【 b】A、正常工作 B、附加工作 C、额外工作 D、义务工作8、根据专用条款约定的内容和时间，不属于发包人的工作范畴的是（ ）。【 c 】A、办理土地征用，拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件，并在开工后继续解决以上事项的遗留问题B、向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料，保证数据真实，位置准确C、提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计报表D、确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人，并进行现场交验9、设计人的设计工作进展不到委托设计任务的一半时，发包人由于项目建设资金的筹措发生问题而决定停建该项目，单方发出解除合同的通知。按照设计范本的规定，设计人应（ ） 【 d 】A、没收全部定金补偿损失B、要求发包人支付双倍的定金C、要求发包人补偿实际发生的损失D、要求发包人付给合同约定设计费用的50%10、施工合同的合同工期是判定承包人提前或延误竣工的标准。订立合同时约定的合同工期概念应为，从（ ）的日历天数计算。 【 c 】A、合同签字日起按投标文件中承诺B、合同签字日起按招标文件中要求C、合同约定的开工日起按投标文件中承诺D、合同约定的开工日起按招标文件中要求11、施工合同的组成文件中，结合项目特点针对通用条款内容进行补充或修正，使之与通用条款共同构成对某一方面问题内容完备约定的文件是( ) 【 b 】A协议书 B专用条款 C标准条款D质量保修书 12、建设工程施工合同条件中定义的“工程师”是指工程监理单位的( )。【 b 】A法定代表人 B委派的监理总负责人 C总监理工程师 D具体工程项目的监理工程师 13、按照施工合同示范文本的规定，对合同双方有约束力的合同文件包括( )。【 a 】 A投标书及其附件 B招标阶段对投标人质疑的书面解答C资格审查文件D工程报修单 14、按照施工合同示范文本规定，当组成施工合同的各文件出现含糊不清或矛盾时，应按( )顺序解释。 【 c 】A施工合同协议书、工程量清单、中标通知书B中标通知书、投标书及附件、合同履行中的变更协议 C合同履行中的洽商协议、中标通知书、工程量清单D施工合同专用条款、施工合同通用条款、中标通知书 15、当合同文件出现矛盾时，对于实行“小业主，大监理”的工程，可以在专用条款中约定( )。 【 c 】A发包人的解释对双方有约束力 B发包人和承包人协商解决 C工程师做出的解释对双方有约束力 D建设行政主管部门裁决 16、工程师要求的暂停施工的赔偿与责任的说法错误的为（ ） 【 b 】A、停工责任在发包人，由发包人承担所发生的追加合同价款，赔偿承包商由此造成的损失，相应顺延工期B、停工责任在承包人，由承包人承担发生的费用，相应顺延工期C、停工责任在承包人，因为工程师不及时做出答复，导致承包人无法复工，由发包人承担违约责任D、停工责任在承包人，由承包人承担发生的费用，工期不予顺延17、材料采购在交货清点数量时发现，交货数量少于订购的数量，但数量的短少在合同约定的允许磅差范围内。采购方应（ ）。 【 b 】A、拒付货款并索赔 B、按照订购数量及时付款C、按照实际交货数量及时付款 D、待供货方补足数量后再付18、FIDIC施工合同条件的“缺陷通知期”，是指（ ）。 【 a 】A、工程保修期B、承包商的施工期C、工程师在施工过程中发出改正质量缺陷通知的时限D、工程师在施工过程中对承包商改正缺陷限定的时间19、由于业主提供的设计图纸错误导致分包工程返工，为此分包商向承包商提出索赔。承包商（ ） 【 c 】A、因不属于自己的原因拒绝索赔要求B、认为要求合理，先行支付后再向业主索要C、不予支付，以自己的名义向工程师提交索赔报告D、不予支付，以分包商的名义向工程师提交索赔报告20、施工中遇到连续10天超过合同约定等级的大暴雨天气而导致施工进度的延误，承包商为此事件提出的索赔属于应（ ）。 【 d 】A、由承包商承担的风险责任 B、给予费用补偿并顺延工期C、给予费用补偿但不顺延工期 D、给予工期顺延但不给费用补偿21、材料采购在交货清点数量时发现，交货数量少于订购的数量，但数量的短少在合同约定的允许磅差范围内。采购方应（ ）。 【 b 】A、拒付货款并索赔 B、按照订购数量及时付款C、按照实际交货数量及时付款 D、待供货方补足数量后再付22、FIDIC施工合同条件的“缺陷通知期”，是指（ ）。 【 a 】A、工程保修期 B、工程施工期 C、工程装修期 D、工程停工期23、如果投标截止日期前第28天后，由于法律、法令和决策变化引起承包商实际投入成本的增加，应由（ ）给予补偿。 【 a 】A、业主 B、承包商 C、工程师 D、特殊分包商24、工程分包的说法错误的为（ ）。 【 a】A、是违法的 B、是从工程承包人承担的工程中承包部分工程的行为C、是允许的 D、非发包人同意，承包人不得将承包工程的任何部分分包25、施工中遇到连续10天超过合同约定等级的大暴雨天气而导致施工进度的延误，承包商为此事件提出的索赔属于应（ ）。 【 d 】A、由承包商承担的风险责任 B、给予费用补偿并顺延工期C、给予费用补偿但不顺延工期 D、给予工期顺延但不给费用补偿26、据施工合同示范文本规定，施工合同发包人的义务不包括( )。 【 b 】A办理临时用地、停水、停电申请手续 B向施工单位进行设计交底 C提供施工场地地下管线资料 D开通施工现场与城乡公共道路的通道 27、按照施工合同示范文本规定，承包人的义务包括( )。 【 b 】 A 协调处理施工现场周围地下管线保护工作 B 按工程需要提供非夜间施工使用的照明 C 办理临时停电、停水、中断道路申报批准手续 D 组织设计交底 28、若承包商负责设计的图纸经过监理工程师的批准，则( )承包商的设计责任 【 d 】A 减轻 B 不减轻 C 解除 D 不解除 29、施工合同示范文本规定，因发包人原因不能按协议书约定的开工日期开工，()后可推迟开工日期。 【 b 】A 承包人以书面形式通知工程师 B 工程师以书面形式通知承包人 C 承包人征得工程师同意 D 工程师征得承包人同意 30、建设工程施工合同示范文本中规定，未经发包人同意，承包人不能将承包工程的( )。 【 d 】A主体部分分包 B关键部分分包 C非主体非关键部分分包 D任何部分分包 31、由于承包商的原因导致监理单位延长了监理服务的时间，此工作内容应属于（ ）。【 b 】A、正常工作 B、附加工作 C、额外工作 D、意外工作32、合同双方约定的合同工期的说法，正确的一项是（ ）。 【 c 】A、包括开工日期 B、包括竣工日期 C、包括合同工期的总日历天数D、合同工期是按总日历天数计算的，不包括法定节假日在内的承包天数33、根据专用条款约定的内容和时间，不属于发包人的工作范畴的是（ ）。【 c 】A、办理土地征用，拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件，并在开工后继续解决以上事项的遗留问题B、向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料，保证数据真实，位置准确C、提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计报表D、确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人，并进行现场交验34、在进度控制中，（ ）不属工程师的任务。 【 b 】A、督促承包人完成工程扫尾工作 B、向有关部门递交竣工申请C、协调竣工验收中的各方关系 D、参加竣工验收35、合同价款可以有多种约定方式，其不包括（ ） 【 c 】A、固定价格合同 B、可调整价格合同 C、固定价格加酬金合同 D、成本加酬金合同36、合同法律关系主要的是由法律规范调整的（ ） 【 b 】A行政法律关系 B 民事权利义务关系C刑事法律关系 D经济侵权关系37、在工程建设监理活动中，监理单位是（ ） 【 a 】A业主的代理人 B业主的委托人 C施工合同的当事人D 绝对独立的第三人38、经济合同当事人订立的“保证合同”，其法律形式是（ ） 【 b 】A主合同 B从合同C独立合同 D无条件地必须履行的合同39、仲裁庭作出裁决后，合同当事人应当（ ） 【 a 】A按裁决自觉执行 B不服裁决可向上级仲裁机构申请复议C可向人民法院起诉 D向合同管理机关申诉40、监理合同规定，由于业主或第三方的原因使监理工作受阻或延误，以致增加工作量时，应是为（ ）。 【 b 】A额外服务 B附加服务 C延长服务 D非监理服务41、建设工程经过工程师检查检验合格后，又发现因承包人原因出现的质量问题，（ ） 【 a 】A 、仍由承包人承担责任，赔偿发包人的直接损失，工期不应顺延； B 、应由工程师承担责任 C 、应由发包人承担责任 D 、仍由承包人承担责任，赔偿发包人的直接损失，但工期可以顺延； 42、施工中需要使用专利技术及特殊工艺时，按照施工合同示范文本的规定，如果是（）。 【 a 】A发包人要求使用，由发包人办理相应手续，发包人承担相应费用B发包人要求使用，由承包人办理相应手续，发包人承担相应费用C承包人提出使用，由发包人办理相应手续，承包人承担相应费用D承包人提出使用，由承包人办理相应手续，发包人承担相应费用43、某施工合同的合同工期为20个月，专用条款规定，承包人提前竣工或延误竣工均按月计算奖金和拖期违约赔偿金。施工至第16个月，因承包人投入的机械设备不足导致实际进度滞后，工程师要求承包人修改计划。承包人提交修改后的进度计划竣工时间为第22个月，工程师考虑该计划反映了承包人的实际能力，认可了修改的计划。承包人实际竣工时间为第21个月，则竣工结算时应按( )。 【 a 】A延误1个月竣工赔偿B提前1个月竣工奖励C不追究延误竣工责任，也不给予奖励D考虑工程师的认可作用，按延误05个月赔偿44、施工过程中因承包人原因导致工程实际进度滞后于计划进度，承包人按工程师要求采取赶工措施后仍未按合同规定的工期完成施工任务，则此延误的责任应由( )承担。 【 b 】A工程师 B承包人 C工程师和承包人 D发包人 45、依据施工合同示范文本规定，因承包人的原因不能按期开工，( )后推迟开工日期。 【 c 】A 需承包人书面通知工程师 B 应经建设行政主管部门批准 C 应经工程师批准 D 需承包人书面通知发包人 46、监理招标的宗旨是指对监理单位（ ）的选择。 【 a 】A能力 B报价 C信誉 D经济实力47、中标的承包商将由（ ）决定。 【 b 】A评标委员会 B业主 C上级行政主管部门 D监理工程师48、设备安装工程具有联动无负荷试车条件的，应由（ ）组织试车。 【 a 】A建设单位 B设计单位 C施工单位 D设备供应单位49、业主在（ ）合同中承担的风险最小。 【 b 】A 可调总价 B不可调总价 C单价 D成本加酬金 50、根据施工索赔的规定，可以认为索赔是指（ ）。 【 c 】A只限承包商向业主索赔 B业主无权向承包商索赔 C业主与承包商之间的双向索赔 D不包括承包商与分包商之间的索赔 51、当出现招标文件中的某项规定与招标人对投标人质疑问题的书面回答不一致时，应以( )为准。 【 a 】A. 招标文件中的规定 B、现场考察时招标单位的口头解释 C、招标单位在会议上的口头解答 D、发给每个投标人的书面质疑解答文件52、由于承包商的原因使监理单位增加了监理服务时间，此项工作应属于( )。【 b 】 A、正常工作 B、附加工作 C、额外工作 D、意外工作53、下列各项中，( )不属于工程建设施工招标应具备的前提条件。 【 c 】 A、建设用地征用完毕，施工图纸完成 B、概算已经批准，建设项目已正式列入计划 C、招标文件已经编制好 D、建设资金、建材、设备来源已经落实54、在进度控制中，（ ）不属工程师的任务。 【 b 】A督促承包人完成工程扫尾工作 B向有关部门递交竣工申请C协调竣工验收中的各方关系 D参加竣工验收55、材料采购在交货清点数量时发现，交货数量少于订购的数量，但数量的短少在合同约定的允许磅差范围内，采购方应（ ）。 【 c 】A 拒付货款并索赔 B按照订购数量及时付款C按照实际交货数量及时付款D待供货方补足数量后再付56、依据施工合同示范文本通用条款，在施工合同履行中，如果发包人不按时支付预付款，承包人可以( )。 【 c 】A、立即发出解除合同通知B、立即停工并发出通知要求支付预付款C、在合同约定预付时间7天后发出通知要求支付预付款，如仍不能获得预付款，则在发出通知7天后停止施工；D、在合同约定预付时间7天后发出通知要求支付预付款，如仍不能获得预付款，则在发出通知之日起停止施工57、在施工合同履行中，发包人按合同约定购买了玻璃，现场交货前未通知承包人派代表共同进行现场交货清点，单方检验接收后直接交承包人的仓库保管员保管，施工使用时发现部分玻璃损坏，则应由( )。 【 b 】A 保管员负责赔偿损失 B 发包人承担损失责任 C 承包人负责赔偿损失 D 发包人与承包人共同承担损失责任 58、施工合同示范文本通用条款规定，施工中，发包人供应的材料由承包人负责检查试验后用于工程，但随后又发现材料有质量问题，此时应由( )。 【 a 】A 、发包人追加合同价款，相应顺延工期 B 、发包人追加合同价款，工期不予顺延 C 、承包人承担发生的费用，相应顺延工期 D 、承包人承担发生的费用，工期不予顺延 59为了保证工程质量，对发包人采购的大宗建筑材料用于施工前，需要进行合同约定的物理和化学抽样检验；对于此项检验应由( )。 【 a 】A 、承包人负责检验工作，发包人承担检验费用 B 、承包人负责检验工作，并承担检验费用 C 、发包人负责检验工作，并承担检验费用 D 、发包人负责检验工作，承包人承担检验费用 60、由承包人负责采购的材料设备，到货检验时发现与标准要求不符，承包人按工程师要求进行了重新采购，最后达到了标准要求。处理由此发生的费用和延误的工期的正确方法是( )。 【 b 】A 费用由发包人承担，工期给予顺延 B 费用由承包人承担，工期不予顺延 C 费用由发包人承担，工期不予顺延 D 费用由承包人承担，工期给予顺延 61、施工合同通用条款规定，当施工合同文件中出现含糊不清或不一致时，下列中解释顺序排列正确的为( )。 【 d 】A、专用条款、通用条款、中标通知书、图纸 B、中标通知书、协议书、专用条款、通用条款 C、中标通知书、投标书、协议书、图纸 D、中标通知书、专用条款、通用条款、图纸62、施工合同中，承包人按照工程师提出的施工进度计划修改建议进行了修改，由于修改后的计划不合理而导致的窝工损失应当由( )承担。 【 b 】A、发包人 B、承包人 C、工程师 D、发包人与承包人共同 63、 FIDIC施工合同条件规定，用从( )之日止的持续时间为缺陷通知期，承包商负有修复质量缺陷的义务。 【 d 】A、开工日起至颁布发接收证书 B、开工令要求的开工日起至颁布发接收证书中指明的竣工 C、颁发接收证书日起至颁发履约证书 D、接收证书中指明的竣工日起至颁发履约证书64、在工程施工中由于( )原因导致的工期延误，承包方应当承担违约责任。【 b 】 A、不可抗力 B、承包方的设备损坏 C、设计变更 D、工程量变化65、委托任务并负责支付报酬的一方称（ ）。 【 b 】A 承包人 B 发包人 C出资人 D出工人66、受招标人的委托，代为从事招标活动的中介组织是（ ）。 【 c 】 A 建设单位 B 施工单位 C招标代理 D设计单位67、监理招标主要是对监理单位（ ）的选择。 【 b 】 A报价 B能力 C人员数量 D 设备68、合同价款可以有多种约定方式，其不包括（ ）。 【 c 】 A固定价格合同 B可调整价格合同 C固定价格加酬金合同 D成本加酬金合同69、投标文件对招标文件的响应有细微偏差，包括( )。 【 c 】 A、提供的投标担保有瑕疵 B、货物包装方式不符合招标文件的要求 C、个别地方存在漏项 D、明显不符合技术规格要求70、与邀请招标相比，公开招标的最大优点是( )。 【 d 】A、节省招标费用 B、招标时间短 C、减小合同履行过程中承包不违约的风险 D、竞争激烈71、施工中如果出现设计变更和工程量增加的情况，按照施工合同示范文本通用条款规定，( )。 【 d 】A发包人应在14天内直接确认顺延的工期，通知承包人B工程师应在14天内直接确认顺延的工期，通知承包人C承包人应在14天内直接确认顺延的工期，通知工程师D承包人应在14天内将自己认为应顺延的工期报告工程师72、依照施工合同示范文本通用条款规定，施工合同履行中，如果发包人出于某种考虑要求提前竣工，则发包人应( )。 【 c 】A 负责修改施工进度计划 B 向承包人直接发出提前竣工的指令 C 与承包人协商并签订提前竣工协议 D 减少对工程质量的检测试验 73、施工合同示范文本通用条款规定，在施工过程中，因设计变更导致承包人的施工成本增加及工期延误，应当按照( )处理。 【 c 】A增加的费用由承包人承担，延误的工期不予顺延B增加的费用由承包人承担，延误的工期相应顺延C增加的费用由发包人补偿，延误的工期相应顺延D增加的费用由发包人补偿，延误的工期不予顺延74、依据施工合同示范文本，当施工过程中发生不可抗力，致使承包人负责采购的设备运到现场准备安装前造成损失，该损失应由( )承担。 【 a】A发包人 B承包人 C设备供应人 D发包人和承包人分别 75工程竣工验收未能通过，经过承包人修正缺陷再次验收检验合格。这种情况下，计算承包人的实际竣工日期应为( )日。 【 b 】A 承包人第一次提交竣工验收报告 B 承包人修改后再次提请竣工验收 C 最终验收合格 D 办理竣工验收手续 参考答案： 1-5CAABA, 6-10 BBCDC, 11-15BBACC16-20BBACD, 21-25 BAAAD, 26-30 BBDBD31-35BCCBC, 36-40 BABAB， 41-45 AAABC46-50ABABC, 51-55 ABCBC， 56-60 CBAAB 61-65DBDBB, 66-70 CBCCD， 71-75 DCCAB二、多选题：1、合同法律关系的构成要素有( ) 【 abc 】A、主体 B、内容 C、客体 D、权利 E、义务2、被宣布为废标的投标书包括（ ）。 【 abde 】A、投标书未按招标文件中规定封记 B、逾期送达的标书C、加盖法人或委托授权人印鉴的标书D、未按招标文件的内容和要求编写、内容不全或字迹无法辨认的标书E、投标人不参加开标会议的标书3、施工合同文件中的说法中，正确的有（ ）。 【 bde 】A、当合同文件中出现不一致时，必须重新制定合同条款B、在不违反法律和行政法规的前提下，当事人可以通过协商变更施工合同的内容C、变更的协议或文件，效力与其他合同文件等同D、签署在后的协议或文件效力高于签署在先的协议或文件E、当合同文件出现含糊不清或者当事人有不同理解时，应按照合同争议的解决方式处理4、FIDIC合同中指定分包商与一般分包商的差异主要表现为（ ）。 【 acde 】A、选择分包单位的权利不同 B、分包合同的工作内容相同C、工程款的支付开支项目不同 D、业主对分包商利益的保护不同E、承包商对分包商违约行为承担责任的范围不同5、索赔按目的划分包括（ ）。 【 ce 】A、综合索赔 B、单项索赔 C、工期索赔D、合同内索赔 E、费用索赔6、必须进行招标的项目包括（ ）。 【 cdr 】A私人投资的高级别墅 B、外国老板投资的基础设施的项目C、大型基础设施、公用事业等关系到社会公共利益、公众安全的项目D、全部或部分使用国有资金投资或者国家融资的项目E、使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目7、工程实际进度与进度计划不符时，承包人应当按照工程师的要求提出改进措施（ ）。 【 ab 】A、需经工程师确认后才能执行B、因承包人自身的原因造成工程实际进度与经确认的进度计划不符的，所有后果都由承包商自行承担C、因承包人自身原因造成的，工程师只对改进措施的效果负责D、采用改进措施后，必须顺延工期E、改进措施后，进度仍然不符的，工程师可以要求承包人修改进度计划，并经工程师确认，这种确认是工程师对工程延期的批准8、不符合建设工程委托监理合同特征的有（ ）。 【 abd 】A、监理合同可以是个人B、监理合同的订立必须符合工程建设程序C、监理合同的订立不需符合工程建设程序D、委托监理合同的标的是服务E、委托监理合同的标的物是产生新的物质9、施工合同文件中的说法中，正确的有（ ）。 【 bde 】A、当合同文件中出现不一致时，必须重新制定合同条款B、在不违反法律和行政法规的前提下，当事人可以通过协商变更施工合同的内容C、变更的协议或文件，效力与其他合同文件等同D、签署在后的协议或文件效力高于签署在先的协议或文件E、当合同文件出现含糊不清或者当事人有不同理解时，应按照合同争议的解决方式处理10、建筑工程施工索赔按索赔目的可分为（ ） 【 de 】A、单项索赔 B、总索赔 C、明示索赔 D、工期索赔 E、费用索赔11、招标人具备自行招标的能力表现为( )。 【 bce 】A.必须是法人组织 B.有编制招标文件的能力 C.有审查投标人资质的能力 D.招标人的资格经主管部门批准 E.有组织评标定标的能力12、建设工程施工合同的当事人包括( )。 【 bd 】 A.建设行政主管部门 B.建设单位 C.监理单位 D.施工单位 E.材料供应商13、施工合同文本规定，对于在施工中发生不可抗力，( )发生的费用由承包人承担。 【 ce 】A.工程本身的损害 B.发包人人员伤亡 C.造成承包人设备、机械的损坏及停工 D.所需清理修复工作 E.承包人人员伤亡14、在施工合同中，( )等工作应由发包人完成。 【 abcd 】A.土地征用和拆迁 B.临时用地、占道申报批准手续 C.提供工程地质报告 D.保护施工现场地下管道和邻近建筑物及构筑物 E.提供相应的工程施工进度计划15、对于发包人供应的材料设备，( )等工作应当由发包人承担。 【 abde 】A.到货后，通知清点 B.参加清点 C.清点后负责保管 D.支付保管费用 E.如果质量与约定不符，运出施工场地并重新采购16、建设工程监理合同示范文本中规定属于额外监理工作的情况包括( )。【 ae 】 A. 因承包商严重违约委托人与其终止合同后监理单位完成的善后工作 B.由于非监理单位原因导致的监理服务时间延长 C.原应由委托人承担的义务双方协议改由监理单位承担 D.应委托人要求监理单位提出更改服务内容建议后增加的工作内容 E.不可抗力事件发生导致合同的履行被迫暂停，事件影响消失后恢复监理服务前的准备工作17、按照施工合同文本规定，在施工中由于( )造成工期延误，经发包人代表确认，竣工日期可以顺延。 【 bde 】A.承包人未能及时调配施工机械 B.发生不可抗力 C.雨季天数增多 D.工程量变化和设计变更 E.一周内非承包人原因停电、停水、停气等造成停工累计超过8小时18、索赔按目的划分包括( )。 【 ce 】 A.综合索赔 B.单项索赔 C.工期索赔 D.合同内索赔 E.费用索赔19、建设工程施工索赔按索赔目的可分为（ ） 【 de 】A 单项索赔 B总索赔 C 明示索赔 D工期索赔 E 费用索赔20、合同法律关系的构成要素有( ) 【 abc 】A、主体 B、内容 C、客体 D、权利 E、义务21、被宣布为废标的投标书包括（ ） 【 abde 】A投标书未按招标文件中规定封标 B 逾期送达的标书 C加盖法人或委托授权人印鉴的标书 D 未按招标文件的内容好要求编写、内容不全或字迹无法辨认的标书 E 投标人不参加开标会议的标书22、必须进行招标的项目包括（ ） 【 cde 】 A私人投资的高级别墅 B外国老板投资的基础设施的项目 C大型基础设施、公用事业等关系到社会公共利益、公众安全的项目 D全部或部分使用国有资金投资或国家融资的项目 E使用国际组织或外国政府贷款、援助资金的项目23、不符合建设工程委托监理合同特征的有（ ） 【 ce 】 A 监理合同可以是个人 B监理合同的订立必须符合工程建设程序 C 监理合同的订立不需符合工程建设程序 D 委托监理合同标的是服务 E 委托监理合同的标的物是产生新的物质24、施工合同按照计价方式的不同可以分为( )等。 【 cde 】A.总承包合同 B.分别承包合同 C.固定价格合同 D.可调价格合同 E.成本加酬金合同25、在竣工验收和竣工结算中，承包人应当( )。 【 ade 】A.申请验收 B.组织验收 C.提出修改意见 D.递交竣工结算报告 E.移交工程参考答案：1-5ABC, ABDE, BDE, ACDE, CE6-10CDE, AB, ABD, BDE, DE 11-15BCE, BD, CE, ABCD, ABDE16-20 AE, BDE, CE, DE, ABC21-25ABDE, CDE, CE, CDE, ADE13.