监控及安防系统工程合同范例

合 同签订时间： 签订地点：发包人：承包人：依照中华人民共和国合同法及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程事项经过平等协商达成一致，签订本合同。一、 总体说明1. 工程概况工程名称：工程地点：工程内容：2. 工程承包范围承包范围：按各项目施工（详合同附件），以及负责发包人现有监控系统、配套设备的迁移、安装和并网后正常使用。3. 合同工期合同工期总日历天数：接发包人通知后 天内完成。4. 质量标准：1) 合格，并符合国家建筑设备监控系统标准 （DG/TJ08-605-2004），安全防范工程程序与要求（ GA/T75-94）标准。2) 承包人所设计、安装的监控系统完全满足和达到发包人各生产区域、通道及其他监控区域的使用要求和有效监控，并达到各监控点有效连接和统一集中操作，满足发包人监控管理要求，3) 监控系统安装应达到规范、美观的效果。4) 承包人在本工程安装、调试合格后提供两年的免费质保期。5) 若在质保期内和在使用过程中出现的质量问题，发包人有权要求承包人修理、更换如选择修理或更换，其质保期从修理、更换之日起计算；若监控系统在使用过程中出现发包人不能解决的问题，承包人在接到通知后，须在8小时内派员赶到现场进行处理。若承包人未在规定的时间内未到现场，发包人有权寻找第三方进行处理，由此产生的费用由承包人承担。二、 双方一般权利和义务2. 现场派驻人员1) 发包人派驻的工程师姓名：_，职务：_职权：受发包人委派，履约本合同的代表，行使规定的工程师的职权，履行约定的义务等。3. 发包人工作1) 发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：（1） 施工地具备条件要求及完成时间：合同签订时已具备。（2） 将施工所需的水、电接至施工场地的时间、地点和供应要求：本合同签订时已经具备。（3） 由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：在开工前办理完施工许可证、质量监督证、消防许可证等。（4） 水准点与座标控制点交验要求：由建设方现场代表组织相关部门、单位现场交底，并以书面形式交接。4. 承包人工作承包人严格按工程图纸施工，并在约定要求内完成以下工作：（1） 负责协调工程施工中涉及的运行、施工单位及供应单位之间的关系；（2） 根据工程需要，负责和维修施工使用的照明、围栏设施及安全保卫；（3） 遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环保和安全生产等的管理规定，按规定办理有关手续，并承担由此发生的一切费用；（4） 负责施工场地周围管线和邻近建筑物、古树名木保护；（5） 施工场地清洁卫生要求：施工期间由承包人负责，按文明施工要求执行，工程竣工前的清洁和成品保护工作由承包人解决。工程竣工验收合格后的清洁和保护工作由发包人解决。三、 施工组织设计和工期1. 暂停施工工程师认为确有必要暂停施工时，应当以书面形式要求承包人暂停施工，并在提出要求后48小时内提出书面处理意见。承包人应当按要求停止施工，并妥善保护已完工程。承包人作出的处理意见后，可以书面形式提出复工要求，工程师应当在48小时内给予答复。未能在规定时间内提出处理意见，或收到承包人复工要求后48小时内未予答复，承包人可自行复工。2. 工期延误双方约定工期顺延的其他情况：地震等不可抗力的发生或设计修改、工程内容增加等发生时。工期应顺延的，须经发包人工程师签字确认。四、 竣工与验收1. 本工程按约定项目、内容进行验收（详合同附件）。2. 承包人须按合同约定竣工日或工程师同意顺延的工期竣工。3. 承包人提供竣工资料约定：验收后5天内提供竣工报告四套。4. 双方约定中间验收部位：由承包人负责组织、通知发包人参加并验收、签字确认，相关资料在结算时提供。5. 工程质量应当达到协议书约定的质量标准，质量标准的评定以国家的质量验收评定标准为依据，发包人对工程有特殊要求的应满足发包人要求。因承包人原因致使工程质量达不到约定质量标准的，承包人承担违约责任。6. 双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任的根据其责任分别承担。五、 安全施工：1. 承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由承包人承担。2. 发生重大伤亡及其他安全事故，承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知工程师，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用。六、 合同价款与支付1. 合同价款及调整1) 本工程总价_万元（_万元正）为固定综合价包干，即发包人对本工程不再支付此价以外的任何款项，但本条第2）款调整因素除外。2) 风险范围以外合同价款的调整（1） 调整因素：a) 工程设计变更及技术核定造成工程量增减因素；b) 发包人调整、变更工程清单、施工内容的因素；c) 工程各项目实际数量比约定数量（详合同附件）少的部分；（2） 调整方法：a) 按双方签字、盖章确认的项目金额增减。b) 工程各项目实际数量比约定数量（详合同附件）少的部分，按实际数量结合该项目单价扣减。2. 承包人采购材料设备承包人采购材料设备的约定：承包人须对自己采购的材料品种、规格、型号、质量等级是否合符设计要求的施工规范负责，损失自负。发包人对材料及工程有特殊要求的须满足发包人的要求（详合同附件）。3. 工程量确认：承包人向工程师提交已完工报告时间：工序合格完工后五天内提交报告，发包人委派的工程师在三日内签批。4. 工程付款及结算：（1） 合同生效后3个工作日内，发包人预付工程总价的10%（约_万元）；（2） 承包人材料、设备进场，根据相关主体责任单位签署验收报告，发包人再支付工程总价的30%（约_万元）（3） 工程竣工后（工程竣工验收合格之日以相关主体责任单位签署验收报告之日为准），承包人提供工程竣工报告资料，五个工作日内，发包人支付至工程总金额的90%。剩余工程总价的10%为工程质保金，一年无质量问题后一次性付清；七、 违约、索赔和争议1. 违约3) 本合同中关于发包人违约的具体责任如下：(1) 发包人延迟付款按该金额的银行同期贷款利率支付利息。(2) 双方约定的发包人其他违约责任：协商解决。4) 本合同中关于承包人违约的具体责任如下：(1) 因承包人原因不能按约定工期或工程师同意顺延工期竣工的违约责任：承包人承担因此造成的实际损失。(2) 因承包人原因工程质量达不到约定的标准时，应承担的违约责任：全权负责返工，费用自行承担，工期不顺延，给发包人造成损失的应全额赔偿。(3) 双方约定的承包人其他违约责任：因承包人原因导致工期延误的，按每延误1天向发包人支付违约金 元（合同另有规定的除外），并赔偿由此给发包人造成的全部损失。2. 争议(1) 本合同在履行过程中发生的争议时，由双方当事人协商解决，协商不成的，依法向_市人民法院起诉。八、 其他1. 工程分包本工程分包、转包等要求：承包人不得擅自分包、转包。否则，应承担违约金 万元。2. 保险本工程双方约定投保内容如下：工程开工前，发包人为建设工程和施工场内的自有人员生命财产办理保险，支付保险费用。承包人为建设工程和施工场内的自有人员生命财产办理保险（含雇主责任险、民工意外伤害保险），支付保险费用。运至施工场地内用于工程的材料及物资，由承包人办理保险，并支付保险费用。3. 合同份数双方约定合同份数：一式五份，发包人三份，承包人两份。4. 合同生效：本合同经双方盖章后生效。5. 补充条款(1) 为保证工程顺利实施，合同双方以及设计等单位的各种技术经济文件、往来函件，各方均须办理回执手续。(2) 承包人安全文明施工按照_市相关文件规定执行。(3) 承包人对发包人报送的资料，应在收到资料后的2天内作出书面确认（本合同另有约定除外），超过3天未作确认，视为认可对方报送的资料内容。(4) 发包人对承包人报送的资料，应在收到资料后的2天内作出书面确认（另有约定除外），超过3天未作确认，视为已认可对方报送的资料内容。(5) 承包人在施工期间对外公示的工程管理、技术人员，其本人必须按行业相关规定在工程现场行使职责，若经行业主管部门或发包人发现存在名实不相符、挂靠等弄虚作假的行为，承包人应依法承担违约责任，如因此被主管部门责令停工整改造成工期延误的，由承包人自行解决，总工期不顺延。(6) 承包人在施工过程中经建设行政等主管部门检查验收不符合安全文明施工要求的，按规定予以接受处罚。(7) 须与其它项目承建单位相互协调、沟通及时，由此出现对工期、质量的影响，损失由责任方承担。发包人（盖章）： 承包人（盖章）： 法定代表人(签字)： 法定代表人(签字)：委托代理人(签字)： 委托代理人(签字)：开户行： 开户行：银行账户： 银行账户：6