重庆市房屋建筑及市政基础设施工程勘察外业见证合同示范文本

精选资料重庆市房屋建筑和市政基础设施工程勘察外业见证合同（示范文本）工程名称： 工程地点： 建设单位： （签章）外业见证单位： （签章）签订时间： 重庆市城乡建设委员会 监制可修改编辑建设单位： (以下简称甲方)外业见证单位： (以下简称乙方)甲方委托乙方承担 工程勘察外业见证任务。根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律法规和市城乡建委关于加强全市建设工程勘察外业工作的意见（渝建发2008209号）等，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲乙双方协商一致，签订本合同。第一条 工程概况1.1 工程建设地点： 1.2 预计外业见证工作量（总工日、总进尺）： 第二条 甲方应向乙方提供下列文件资料，并对其真实性负责。2.1 提供已委托的本工程勘察单位资质证书、项目负责人资格证书、勘察外业钻探单位及钻探人员、岩土测试人员等岗位培训合格证等资料（复印件加盖单位行政公章）。2.2 提供工程勘察有关技术资料：勘察合同（含钻探劳务合同）、任务委托书、勘察纲要（含勘察工作布置）、勘探点平面布置图、测量控制点等资料。第三条 乙方负责向甲方派遣工程勘察外业见证员 名（外业见证员名单见附表），并按规定向甲方提交工程勘察外业见证成果资料3份（一式三份）。第四条 开工及提交外业见证成果资料时间和收费标准及付费方式4.1 开工及提交外业见证成果资料的时间。4.1.1 外业见证进场时间：预计于 年 月 日进场；如不能确定进场时间，以甲方的开工通知书为准。预计于 年 月 日提交外业见证成果资料。由于甲方或乙方的原因未能按期开工或提交成果资料时，按本合同第六条规定办理。4.1.2 外业见证工作有效期限以合同规定的时间或甲方下达的开工通知书为准。如遇特殊情况（工作量变化、不可抗力影响以及非乙方原因造成的停工、窝工等）时，工期顺延。4.2 收费标准及付费方式4.2.1 本工程勘察外业见证费按国家发改委、建设部关于印发的通知(发改价格2007670号)收费，即按钻探进尺每延米 元或按国家现行工程勘察设计收费标准结算的勘察费总额的 %计取，本工程勘察外业见证费预算总额 元整（人民币大写： 元整），最终外业见证费用总额按实际钻探进尺或勘察费总额进行结算。4.2.2 合同签订后3天内，甲方应向乙方支付外业见证工作费预算总额的20计 元作为定金（本合同履行后定金抵作外业见证费）。乙方向甲方提交全部外业见证成果资料后，甲方在将勘察文件送审查机构审查之前，甲方应向乙方支付余下的见证费用。第五条 甲乙双方责任5.1 甲方责任5.1.1 甲方委托任务时必须以书面形式，并按第二条规定提供文件资料。5.1.2 在外业见证工作范围内，特别是在有毒、有害、地灾等高危环境现场作业时，甲方负责提供安全保障防护设施，并承担费用；致使乙方在外业见证工作过程中发生人身伤害或造成经济损失时，由甲方承担相关费用及责任。5.1.3 为乙方工作人员提供必要的生产、生活条件并承担费用。由于甲方原因造成乙方停、窝工，除工期顺延外，甲方应按本合同4.2.1条收费标准支付给乙方停工、窝工费每人每天 元，外业见证停、窝工费总额按实际发生天数结算。5.2 乙方责任5.2.1 乙方应按现行国家和地方技术规范、标准、规程和市城乡建委关于加强全市建设工程勘察外业工作的意见（渝建发2008209号）等要求进行勘察外业见证工作。按本合同规定的时间提交质量合格的外业见证成果资料，并对其负责。5.2.2 由于乙方提供的外业见证成果资料不完整、不齐全或弄虚作假，乙方应负责无偿补充完善，并承担相关全部责任和费用。5.2.3 在现场工作的外业见证员，应及时向甲方汇报工作进展，应遵守甲方的安全保卫及其它有关的规章制度，承担其有关资料保密义务。5.2.4 乙方有权督促勘察单位及勘察人员对影响工程勘察质量和弄虚作假的行为进行整改、责令暂停勘察作业和向建设行政主管部门报告。5.2.5 乙方派出见证员原则上不得中途变更，如遇特殊情况确需更换的，以书面形式报告甲方，并经甲方书面同意方可更换。第六条 违约责任6.1 本合同签订后，甲方不履行合同时，无权要求退还定金；乙方不履行合同时，双倍返还定金。6.2 合同履行期间，由于工程停建或甲方要求解除合同时，乙方未进行外业见证工作的，不退还甲方已付定金；已进行外业见证工作在50以内时，甲方应向乙方支付外业见证费的50；完成工作量超过50时，则应向乙方支付全部外业见证费。6.3 甲方未按合同规定时间拨付外业见证费，每超过一日，应偿付外业见证费的百分之一逾期违约金。由于乙方原因未按合同规定时间（日期）提交外业见证成果资料，每超过一日，应减收外业见证费百分之一。第七条 本合同未尽事宜，经甲乙双方协商一致签订补充协议。凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，由双方协商解决；协商不果时，可采用第一种方式即提请 仲裁委员会进行仲裁（仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力）。也可采用第二种方式即向 人民法院提起诉讼。甲乙双方约定采用第 种方式处理。第八条 其它约定事项： 第九条 本合同自双方签字盖章后生效，双方履行完合同规定的义务后本合同终止。本合同一式 份，甲方 份、乙方 份，分别报重庆市工程勘察市场自律委员会、施工图审查机构备案，具同等法律效力。建设单位（盖章）： 外业见证单位（盖章）： 法定代表人（签章）： 法定代表人（签章）： 签合同代表（签字）： 签合同代表（签字）： 办公地址： 办公地址：电 话： 电 话：传 真： 传 真：开户银行： 开户银行：银行账号： 银行账号：附表：外业见证员名单姓 名身份证号码外业见证证书编号手机号码THANKS !致力为企业和个人提供合同协议，策划案计划书，学习课件等等打造全网一站式需求欢迎您的下载，资料仅供参考