视频监控安装合同汇总

精选资料项目编号： 14336合同编号： 建设工程光纤施工合同甲方（承包人）：_乙方（分包人）：_整体工程名称：_工 程 地 点：_建设工程施工合同发包人（以下简称甲方）：_承包人（以下简称乙方）：_根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法和其他相关法律条款，行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲方将安阳县视频监控系统建设光纤建设工程发包给乙方，甲乙双方经协商同意签订本合同。1、整体工程概况项目名称：_项目编号：_项目地点：_项目范围：_项目工期：_验收标准：_2、乙方承包方式、承包范围、承包工程的工期2.1承包方式：包工包料2.2承包范围及工作内容：_2.3工期开工时间：2016年7月1日，完工时间：2016年10月1日，工期总日历天数为90日历天。3、组成本合同的文件包括（1）本合同条款；（2）中标通知书（如有时）；（3）业主招标文件、投标函及其附录；（4）已本标价的工程量清单（含暂估价的材料和工程设备损耗率表）或乙方的报价书；（5）项目业主与甲方的销售合同；（6）技术标准和要求；（7）合同图纸（8）其他： / 双方在本合同履行中所共同签署和认可的符合现行法律、法规、规章及规范性文件，且符合本合同实质性约定的指令、洽商、纪要或同类性质的文件，均构成合同文件的有效补充。4、工程造价4.1本合同价格形式为【（1）】（请选择一项填写：（1）固定综合单价；（2）固定总价或其他（如成本加酬金等）。（1）固定综合单价（不含税部分）：综合单价包括光纤链路设备（满足安阳县视频监控系统建设项目相关的技术参数要求及保证系统正常运行）费、线材费（包括辅料、材料）、安装费、劳务费、机械设备费、交通食宿费、相关试验检测费、资料费、竣工验收费、施工现场内及场外运费（包括场内二次搬运）、机械及材料设备进出场费（包括二次进出场）、装卸费、维护维修费、成品保护费、仓储保管费、水电费、包装费、各种施工降效费用、停窝工费用、垃圾清运费，进场施工人员社会保险与意外伤害保险费、管理费、专业配合相关费用、利润、各种损耗、城市维护建设税、教育费附加以及地方缴税附加、河道管理费（如有时）等，包括完成图纸在内的全部工作内容。本固定综合单价风险范围包括除不可抗力外的所有风险（包括施工期间政策性调整及乙方报价中自购材料的市场风险，风险费用已含在乙方所报综合单价中，结算时不调整）。本合同约定的固定综合单价为一次性综合包干单价，结算时不予调整，工程量为暂定数量。最终甲乙双方根据经建设单位确认的施工图纸进行结算。工程量计算方式：按照图纸尺寸计算（与现场测量相结合），计量单位要与规范和消耗量定额一致。合同固定综合单价为4500元/公里，工程量暂定为3555公里；（2）固定总价，除存在建设单位对本工程的重大设计变更（功能改变、建筑面积增减、专业系统增减）外，合同金额一次包死。（包括施工期间政策性调整及乙方报价中自购材料的市场风险，风险费用已含在乙方报价及本合同价款中，结算时不调整）。本合同价格包括但不限于材料设备费（包括辅料）、安装费、劳务费、机械设备费、交通食宿费、相关试验检测费、资料费、竣工验收费、施工现场内场外运费（包括场内二次搬运）、机械及材料设备进出场费（包括二次进出厂所产生的相关费用）、装卸费、维护维修费、成品保护费、仓储保管费、水电费、包装费、各种施工降效费、停窝工费用、垃圾清运费、进场施工人员社会保险与意外伤害保险费、管理费、专业配合相关费用、利润、税金及各种损耗等施工图纸要求的全部内容。乙方应了解现场的位置、交通状况、存放地点、起卸物料的限制、已完成工程之状况的现场平面、临时设施、仓储、水电等，以及一切可能影响合同价款的其他情况。任何不了解或不能预见上述因素及其影响而导致的工期或费用索赔将不获支持。4.2签约合同价为：人民币（大写壹仟陆百万元整）（16，000，000.00元）；其中：（1）不含税价（税前工程造价）： / 元，包含安全文明施工费： / 元；已含城市维护建设税、教育费附加以及地方缴费附加、河道管理费（如有时）、规费；（2）税金：本合同选择计税方法为【 / 】（请选择填写：一般计税方法或简易计税方法）；选择一般计税方法的税额为 / 元，税率为【 / 】（请选择填写：3%、6%、11%、13%、17%）。选择简易计税方法的税额为 / 元，征收率为3%。5、工程价款、保证金的支付与结算5.1工程预付款和进度款支付方式：合同签订后，甲方支付乙方首付款20%：大写：叁佰贰拾万元整（ 3,200,000.00元）;进度款按月完成总工程进度工作量的80%支付，工程完工后支付至总合同工程款及保证金的95%，协议签订后2日内乙方向甲方支付50万人民币保证金。5.2结算方式：5.2.1在安阳县视频监控系统建设项目整体工程竣工验收合格县甲方与业主办理竣工结算手续后，甲方与乙方再进行总结算。甲乙双方结算完毕后60日内，甲方支付乙方至结算价的95%。留结算价的5%作为质量保修金，待质量保修期满后30日内，甲方一次性无息支付乙方。5.3付款地为甲方营业地，应以 (1) 方式进行【请选择填写：（1）汇兑（信汇或电汇）；（2）票据（支票或汇票）；（3）现金】。6、有关发票的约定鉴于：（1）本工程甲方与业主所签订的销售合同已选择计税方法为【一般计税方法】（请选择填写：一般计税方法或简易计税方法）；（2）本合同乙方纳税人资格为【一般纳税人】（请选择填写：一般纳税人或小规模纳税人）；本合同乙方纳税人向甲方提供的增值税发票为：【增值税专用发票】（请选择填写：增值税专用发票或增值税普通发票）；提供的发票税率为【11%】（请选择填写：3%、6%、11%、13%、17%）。6.1合同款支付前，乙方必须向甲方提出付款申请县提交付款申请书，付款申请书应当列明工程名称、合同号、申请金额、申请支付时间、申请代理人等事项。经甲方大项目经理、财务部门对此审核无误后，由甲方大项目经理签字认可。6.2依据甲方认可的金额，乙方向甲方开具本合同约定的增值税发票。因乙方未向甲方提供发票或发票不符合合同约定或不符合法律、法规、规范性文件的，甲方可拒绝向乙方支付合同款项，甲方并不承担违约责任。6.3提供增值税发票时间的约定，乙方向甲方开具增值税专用发票的，乙方应派专人或使用挂号信件或特快专递方式在发票开具后【11】日内送达甲方，送达日期以甲方签收日期为准；逾期送达的，向甲方按本合同签约合同价的5%支付违约金并赔偿甲方的损失。6.4提供发票不符合规定的处理，因乙方提供的增值税专用发票不符合法律、法规、规范性文件要求或本合同约定，或不能通过税务认证的，甲方有权拒收或于发现问题后退回，乙方应及时更换并承担甲方的损失。更换后仍不符合上述约定的，向甲方按本合同签约合同价的5%支付违约金，乙方应向甲方退回相应的税金及损失。但不免除乙方开具合法发票的义务。6.5红字发票开具的规定：本合同在执行过程中发生销货退回、开票有误、应税服务中止以及发票抵扣联、发票联均无法认证等情形但不符合作废条件，或者因销货部分退回及发生销售折让，需要开具红字专用发票的，由乙方按照税务管理部门规定完成开具工作，发生的费用已包含在签约合同价中，不得另行向甲方进行主张，因乙方不能取得红字发票的损失由自身承担。开具红字发票需要甲方配合的，甲方因此发生的费用由乙方承担。6.6本合同在执行中，合同变更如果涉及到采购商品品种、价款等增值税专用发票记载项目发生变化的，需要作废、重开、补开或红字开具增值税专用发票的，执行以下约定：如果甲方取得增值税专用发票尚未认证抵扣，则可以由乙方作废原发票，重新开具增值税专用发票；如果原增值税专用发票已经认证抵扣，则由乙方就合同增加的金额补开增值税专用发票，就减少的金额开具红字增值税专用发票。6.7关于增值税发票丢失的约定：甲方如不慎将乙方提供的增值税发票丢失，乙方应提供增值税发票记账联复印件及乙方主管税务机关出具的丢失增值税专用发票已报证明单。6.8乙方在向非本合同当事人提供增值税发票行为不当，引起国家税务管理机构查处，要求甲方予以配合调查的，乙方应赔偿甲方的损失并向甲方按本合同签约合同价的5%支付违约金。6.9乙方指定其员工【】（须持乙方法定代表人的授权委托书）居民身份证号：（请填写十八位身份证号码）为从甲方领取本合同款项的唯一有权代理人，当该代理人发生变更时，乙方应当以书面方式通知甲方。甲方将合同款项交付乙方指定的人。该人获得票据、现金后，无论该款是否入乙方账户，双方该笔债务即告清偿。7、合同各方当事人确认纳税信息如下：7.1甲方信息名称：_纳税人识别号：_地址：_ 电话：_开户行及帐户：_7.2乙方信息名称：纳税人识别号：地址： 电话：开户行及帐户：因提供本方信息错误，给对方当事人造成的损失，由责任方承担。8、材料供应及劳务分包选择8.1本合同中乙方所选择材料的品牌、型号、供应商以及劳务分包企业，需在进场或使用前报甲方审批，经甲方书面同意后方可进场使用，甲方就乙方提供的相关文件所作出的任何审核、判断、意见或建议均不免除或减轻乙方依照本合同约定应承担的任何责任。乙方所选用的劳务分包企业应经甲方备案，并应在与劳务分包企业签订合同后5日内，将合同原件一份交甲方备案。经甲方批准确定进场的材料，乙方应在其与材料供应商签订采购合同后5日内，将合同原件一份交甲方备案。8.2乙方所选用的主材及辅材必须满足国家及地方的规范性标准要求，并须满足甲方及施工图纸要求的品牌、技术性能、质量标准等并应复合环保标准要求，不得出现使用假冒伪劣产品的情况。乙方应按照甲方提供每批次进场材料的出厂合格证明、相关检验报告及其他甲方或业主需要的相关资料。8.3乙方进场的材料须经甲方及监理抽检合格后方可使用，按要求必须进行二次检验的，甲乙双方可共同指定经双方认可的实验室进行检测，甲乙双方均保证认可上述实验室只检测结果（所有检测费用，由乙方承担）。乙方不得擅自使用未经抽检或检验合格的材料进行施工。如经抽检或检验不合格，乙方必须在24小时内安排材料退场，重新安排符合要求的材料进场，所延误的工期不顺延。由此造成的一切损失由乙方承担。8.4本合同项下工程施工所用材料、设备、工具、由乙方自行管理，如发生丢失则甲方不负任何责任。9、甲方权利义务9.1按合同约定，向乙方支付相应合同价款。9.2甲方组建与工程相适应的项目管理班子，实施工程项目的全面组织与管理。9.3甲方负责实施对本合同项下工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量、实验化验的监督、检查、管理。9.4甲方统筹安排、协调解决非乙方独立使用的生产、生活临时设施、工作用水、用电、照明及施工场地。9.5甲方检查乙方工人持证情况，禁止未获得相应资格证书的工人进入施工现场，乙方违反规定和工作达不到要求的标准时，甲方有权要求乙方进行整改、返修，相应费用由乙方承担。9.6审查与检验乙方进场材料，负责检查与督促乙方的施工进度，并随时检查工程质量，对存在的问题有权要求乙方及时整改并有权要求其赔偿相应的损失。9.7按确认后的施工进度计划，监督乙方施工进度，有权要求乙方调整工期，增加人力、物力投入，以保证工期的顺利完成。9.8如因乙方施工进度、质量不能达到甲方要求甲方，有权要求乙方无条件退场，并不承担任何赔偿责任。9.9对不合格或不服从甲方管理的乙方管理人员及作业人员，甲方有权要求乙方更换，乙方须在不影响工作的前提下无条件及时更换，新更换人员需符合甲方的基本条件及要求。9.10甲方指定其员工 身份证号_签字样式_(须由本人亲签)为与乙方签字确认进度工程量、进度价款、最终结算单的唯一有权代理人，当该代理人发生变更时，甲方应当以书面方式通知乙方。9.11本合同约定的全部乙方应向甲方支付的费用，包括但不限于违约金、补偿金、损害赔偿金等，甲方均有权自本工程或任何其与乙方存在合同关系工程项下对乙方应付未付款项中扣除相应费用而不必征得乙方同意，不足部分，甲方有权向乙方继续追偿。10、乙方权利义务10.1乙方需自行完成本工程的施工，未经甲方书面同意，乙方不得对本工程再行分包，乙方违法分包或转包本工程的，甲方有权解除本合同，同时乙方向甲方支付本合同总价10%的违约金。10.2乙方应组建与本工程相适应的项目管理人员和施工人员，全面履行本合同，组织实施施工管理的各项工作，乙方依据本合同约定向甲方全面负责，乙方就其承包工程的质量对业主承担连带责任。10.3乙方施工现场应配备脱产的各专业管理人员，遵守甲方制定的现场管理制度，并按甲方要求提交施工计划，以及完成与施工计划相应的作业进度计划及劳动力安排计划，经甲方批准后实施。10.4乙方保证与本工程的所有施工管理及施工工作人员均签订书面合法的劳动合同，并按国家规定为上述劳动者缴纳社会保险，同时乙方应确保其现场施工人员具备相应的上岗资格及上岗证，要求持证上岗率必须达到100%。乙方所签订的劳动合同中须明确劳动报酬等内容，且劳动报酬不低于当地政府规定的最低工资保障线，同时乙方应确保及时足额支付工人工资等劳动报酬；对甲方支付的工程款，乙方须优先用于支付工人劳动报酬。10.5乙方的施工进度须满足甲方对整体工程的进度和工期要求，因设计图纸的变更所导致的工期延长，乙方不得向甲方主张工期顺延。10.6甲方或施工场地内第三方的工作必须由乙方配合时，乙方应按甲方的指令予以配合。10.7乙方按时足额支付劳动者工资。乙方不得以任何借口拖欠工人工资，如发生乙方聚众讨薪或给甲方造成不利后果的，甲方有权将乙方“欠付工资的2倍”自应付乙方的工程款中扣除。10.8乙方应自行负责现场脚手架（材料）等的进出场及搭拆，并承担相关费用。10.9乙方使用现场水、电，材料库房，办公用房等甲方设施和服务内容的，应按甲方制定的收费标准向甲方支付相应价款。如在执行过程中乙方拒不支付的，则甲方有权在乙方应得的工程款中予以扣除，同时为乙方代扣代缴相关税金。10.10乙方接到甲方施工任务时，乙方应先察看施工现场是否有安全隐患。如发现现场有安全隐患则应立即停工并书面向甲方报告相关情况，否则造成的一切人身及财产损失均由乙方承担。乙方承担因不可抗力事件导致的自身人员伤亡、财产损失及自带机械设备和其他物品的损坏及停工等损失。10.11在施工过程中，乙方如违反规定或达不到规定标准的，甲方有权要求乙方返工，费用由乙方承担，但工期不予延长，并追究乙方的违约责任。10.12乙方保证所交付的工程不侵犯任何他方的知识产权，乙方保证甲方、业主在使用时不受任何第三方提出侵犯知识产权的起诉。如果任何第三方提出了侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用。10.13乙方应严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定，严格按做法说明或施工方案进行施工，做好各项质量检查记录，编制工程决算，参加竣工验收。10.14乙方应按照GB/T19001质量管理体系要求标准建立和实施质量管理体系；按照GB/T24001环境管理体系要求标准建立和实施环境管理体系；按照GB/T28001职业健康安全管理体系要求建立和实施职业健康安全管理体系。10.15乙方履行本合同过程中如有发生因恰商变更的增量及损失索赔事项，乙方应在上述事项发生后3日内就因此产生的经济支出向甲方报送书面报告；乙方未按本条款规定的期限和方式报送甲方，则视为乙方放弃此项权利，无权再要求甲方追加合同价款。10.16除本合同条款另有约定，乙方应履行并承担甲方与业主签订的销售合同中与本工程有关的甲方的所有义务与责任，同时应避免因乙方自身行为或疏漏造成甲方违反其与业主签订的销售合同中约定的甲方义务的情况发生。10.17乙方委托_身份证号:_联系电话:_为现场负责人,对施工现场乙方的施工进行统一协调管理，甲方向乙方发出的任何书面函件，经该负责人签收，即视为乙方已收到并认可函件内容。该负责人在施工过程中，应保证常驻施工现场，如未经甲方同意，不得擅自离开施工现场。10.18本工程完工并验收合格后7天内，乙方应完成全部清理工作并向甲方移交工程，包括但不限于现场清除及运出乙方的全部设备、多于材料、垃圾和各种临时工程及设施，并保持该部分现场和工程的清洁整齐，达到业主满意的使用状态。乙方不得以尚未办理完成结算为由拒绝移交工程。在本工程完工并验收合格的情况下，乙方不得以任何理由拒绝交付，否则每逾期一日，应按照最终结算价款的千分之三向甲方支付违约金。10.19乙方承诺：在执行本合同过程中，不因和其他第三方签署协议、合同（包括但不限于材料采购合同、劳务分包合同等内容）或人事的事实行为给业主及甲方带来任何诉讼/仲裁和纠纷。如因乙方拖欠材料款、农民工工资，造成不良影响或影响工程正常进展及交付使用的则由乙方承担违约责任，并赔偿因此给甲方造成的全部损失。10.20乙方在本项目施工过程中如发生伤亡事故，由乙方承担全部责任及发生的费用，且具体善后工作由乙方安排和处理，甲方不直接面对伤亡职工家属进行处理。如因上述事项给甲方造成不良影响或影响工程正常进展及交付使用的，则由乙方承担违约责任，并赔偿因此给甲方造成的全部损失。10.21乙方自备的设施、设备、机械必须符合安全生产的标准及要求，且必须向甲方报验后方可进场，在使用前须通过甲方的验收，乙方在施工时应严格执行安全操作规程和机械定期检修保养制度，并纳入乙方机械管理范围，如因乙方自备设施、设备、机械不良引起的事故，均由乙方承担相关责任。11、安全生产与文明施工11.1乙方进入现场施工必须符合国家、工程所在地政府部门现行安全规范、标准、规程的相关规定，并执行甲方制定的文明施工标准，达到甲方的要求。11.2乙方进场前必须同甲方签订安全生产、文明施工协议；其工作人员应当严格遵守上述协议，且严格遵守甲方有关安全生产、文明施工和各项规章制度和操作规程，服从管理，并承担其所引起的所有安全责任。11.3在本合同范围内，乙方应按施工所在地及甲方有关规定采取必要的安全文明施工及场内环境保护措施，措施费用已经包含在本合同价款中。因乙方违反规定或安全措施不当及安全措施缺陷而造成的自身、甲方或其他任何第三方损失的均应由乙方承担。11.4在施工过程中，乙方应加强对现场施工人员的安全教育，采取必要的安全措施，严格按照施工操作规程施工，确保施工安全，遵守有关防火规定，如发生消防和其他安全事故，一切责任由乙方承担。如因第三方原因导致乙方人员伤亡、财产损失的，乙方有权向第三方主张，但不得向甲方提出任何索赔要求。11.5服从生活区内使用甲方提供设施及有关用水用电和卫生的管理规定，使用甲方提供的临时设施和水电时应本着爱护和节约的原则如果给甲方造成损失应进行赔偿。11.6乙方发生事故时，应及时通知甲方，甲乙双方尽力施救，同时保护好现场，以便有关部门进行勘察、鉴定，伤亡事故定性后由责任方承担全部责任；若因乙方原因造成甲方、乙方或任何第三方人身、财产损害的，由乙方承担全部责任。11.7坚持“安全第一、预防为主”安全生产方针，做到无重伤以上事故，轻伤率小于1.5，无重大机械伤害事故，无食物中毒事故，无火警事故。11.8乙方应根据国家关于安全生产的有关规定和要求，严格执行建筑施工企业安全生产责任制和建设工程现场管理办法，建立健全安全生产管理体系和安全生产责任制等制度。11.9施工现场内使用的各类安全防护用品、用具及临时用电设施、设备，必须经相关部门认证的符合生产要求的合规厂家生产的合格产品。在安装使用时，应严格按照有关技术规范和安全操作规程进行。11.10认真贯彻“预防为主、防消结合”的工作方针。严格执行中华人民共和国消防法、建设工程施工现场消防安全管理规定和消防安全操作规程，建立防火、保卫制度，落实责任、规范施工，保证安全。11.11禁止在施工中违章指挥和违章作业。对可能影响人身安全的要及时提出改进意见，并有权对违章行为进行规劝或制止。11.12按甲方统一规划堆放材料、机具，按甲方标准化工地要求设置标牌，搞好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作。负责施工现场、道路及生活区的环境卫生，道路清扫洒水，保持施工现场及生活区的整洁并自行清运垃圾等。12、质量标准、验收及资料移交12.1质量要求：乙方承包范围的工程质量标准为：_。在验收过程中，甲方、监理、设计、业主等有关人员如发现货物的质量、规格、性能与图纸或合同不符的，乙方须按甲方的要求退换或修复直至达到合同要求，并经验收合格为止。若仍达不到业主、监理以及甲方所规定的质量要求，甲方有权要求乙方无条件退场，并且乙方应承担由此造成的全部损失。如有争议，乙方可申请有关部门就产品质量、规格及性能进行检验，所有费用由责任方承担。如确定是乙方原因导致的质量问题，由乙方承担相关费用并赔偿甲方因此遭受的损失。12.2乙方在工程施工作业时，须按照建筑设计的要求和国家现行建筑安装工程施工及验收规范和建筑安装工程质量评定标准进行施工，并应满足双方合同约定的质量标准和质量奖项要求。12.3如图纸所示或甲方指令与国家或当地政府施工验收规范、标准之间有差异或不一致时，乙方应在取得甲方书面认可后，以质量要求较高者为施工依据，并由乙方自行承担相关费用。12.4乙方必须按照国家规定的质量标准、施工验收规范和施工图纸组织施工。在组织施工过程中发现设计有误，须立即向甲方提出。12.5承包工程全部施工完毕后，由甲方和乙方及监理方共同验收并办理书面手续。乙方应按照甲方公司管理文件和工程所在地政府有关工程技术资料管理和验收的要求记录、整理工程资料，按照甲方的要求逐步向甲方提供有关技术及质量保证资料，并自留一份作为完工验收资料。完工资料未提交甲方之前，甲方有权在应付乙方工程款中保留一定金额作为完工资料移交抵押金。12.6质量保修期：乙方承包范围内的工程质量保修期为 五 年（该保修期限不得低于甲方向业主承担的保修期限，且不低于国家规定），质量保修期自工程整体竣工验收合格之日起计算，在保修期内乙方负责免费维修。甲方可采用电话、传真、邮寄方式发出维修通知。乙方地址、维修人员、联系电话发生变更，需在变更当日以书面形式通知甲方。保修期内发生保修项目，乙方应在收到甲方保修通知后24小时内进行保修，如发生紧急抢修事故的，乙方在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。乙方逾期保修或甲方按照乙方提供的号码及地址发出的通知不能到达乙方时，甲方有权委托其他单位维修，甲方有权从乙方的保修款中直接扣除所发生的维修费用，对于保修款不足抵扣实际发生维修费用的部分，乙方应向甲方中国移动支付相应款项。12.7本合同无论何种原因而解除、终止或不再执行，乙方应立即向甲方交还其持有的所有与本项目有关的资料、图纸、数据、电子文档、电脑程序或设备控制程序及密码且不得外泄。13、违约责任13.1因乙方原因不能按照合同约定的完工日期或甲方同意顺延的工期完工的，乙方承担违约责任。乙方应向甲方支付误期违约金，误期违约金从约定完工日期起至实际完工日期止，每日支付合同总价的 2 。乙方误期超过30日 （含），甲方有权单方解除本合同，并不承担任何责任，同时甲方保留向乙方追偿一切损失的权利。13.2工程质量应当达到合同约定的质量标准，质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。因乙方原因工程质量达不到约定的质量标准，由乙方承担违约责任。乙方应返修直至达到约定的质量标准，因些发生的一切费用由乙方承担。同时，乙方应向甲方支付合同总价2%的违约金。由于修理返工造成逾期交付的，按上款规定支付逾期违约金。13.3未经甲方允许，乙方不得以任何理由与业主或监理方发生直接工作联系，乙方不得直接致函业主工监理方，也不得直接接受业主或监理方的指令。如未经甲方允许，乙方与业主或监理方发生直接工作联系，将被视为违约，并承担违约责任，每资向甲方支付违约金元，并承担由此给甲方造成的经济损失。13.4由于乙方原因导致的其所承包范围内的任何业主对甲方的违约处罚，乙方应承担全部责任。13.5若在本工程中，因乙方转包、违法分包造成的实际施工人以甲方为被告主张权利的，每发生一起，乙方应向甲方支付本合同总价款10%的违约金，并承担因此给甲方造成的全部损失。13.6甲方应当按照合同约定向乙方付款，不得恶意拖欠货款，如遇特殊情况甲方不能按时付款，应提前十天通知乙方，与乙方进行协商，逾期支付少于三十日历天的，乙方不向甲方主张任何责任；逾期超过三十日历天的视为甲方逾期付款，甲方需向乙方支付设备款逾期未支付部分2 作为违约金，但该违约金累计数额不能超过本合同总价款的2%。13.7乙方在合同履行期限内丧失相应的经营资质，或因乙方其他行为引起的政府机关中止、停止、撤销和撤回分包人经营资质或资格而影响本合同履行的，乙方应向甲方支付违约金，违约金的标准为“本合同价款的10%”或“不低于十万元人民币”中的较高者，并赔偿因此给甲方造成的全部损失。13.8乙方未依照本合同约定与本工程现场的所有施工管理及施工作业人员签订书面合法有效的劳动合同，或未与劳务分包企业签订劳务分包合同所导致的甲方被确定与现场提供劳务人员具有事实劳动关系的，因此给甲方造成的全部损失由乙方承担，且每方生一起，乙方应向甲方支付本合同价款10%的违约金。13.9甲方检查发现未获得相应资格证书的乙方工人进入施工现场的，每发生一起，乙方应向甲方支付本合同总价0.1%的违约金。14、不可抗力14.1因受不可抗力或政府行为影响而不能履行或不能完全履行本合同的一方可以部分或全部免除其责任。14.2“不可抗力”是指本合同行军床后发生的、受影响一方无法 预见、无法避免并无法客服的客观情况。此等事件包括但不限于水灾、火灾、旱灾、台风、地震及其它自然灾害、骚动、暴乱及战争（不论宣占与否）。14.3任何一方由于不可抗力或政府行为不能履行或不能全部履行本合同时，应及时向对方通知该不可抗力和不能履行或不能完全履行的理由，并应于不能履行的事由消除之日起7日内提供有关证明机关的证明文件，并由此可部分或全部免予承担责任。发生不可抗力或受到政府行为影响的一方应于不能履行的事由消除之日起15日内继续履行本合同约定的义务，除非双方认为继续履行已无实际意义，并就此达成书面的变更协议或解除本合同的协议。15、成品保护条款 乙方从进入现场施工开始至总包工程竣工验收合格并将其所完成工程移交业主为止时均处于成品保护阶段。乙方对本专业的成品（半成品）应自行保护，如发生本专业成品（半成品）的损坏，乙方应先行承担由此引起的一切经济损失，乙方如能举证出该损坏行为是本工程其他供方所为，则乙方可向其他供方主张损害赔偿，甲方可配合协调。乙方对现场已完成的成品（半成品）都有责任保护，因乙方责任发生损坏，乙方自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款。乙方对非本专业的成品在乙方进行本专业施工时不得有损坏行为，因乙方原因发生损坏，乙方自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款。16、有关合同款支付的特别约定在合同签约时，乙方对本工程的资金支付情况已做充分了解。本合同项下甲方应向乙方支付的所有合同款（预付款、进度款、结算款）均需在本工程的业主款项到达甲方后，方能支付给乙方。该约定构成甲方向乙方支付每一笔合同款的增加条件，此条件不成就的，可以成为甲方拒绝付款的理由。在本合同约定的付款条件及此增加条件均满足时，甲方才有付款的义务。由于业主款项未到达甲方，导致甲方无法按照本合同约定向乙方支付合同款项的，甲方不承担利息及违约责任。乙方理解甲方内部资金支付审批程序需要工作时间，因程序内工作所耽搁造成的本合同款项支付不及时不构成甲方的违约，乙方自愿放弃因此向甲方主张任何违约责任或赔偿。17、关于禁止权利转让的约定乙方不得将其在本合同项下的部分或全部权利义务转让给任何第三方，乙方擅自转让的，该转让无效，对甲方不产生法律约束力，甲方有权要求乙方向甲方支付本合同价款10%的违约金，并赔偿因此给甲方造成的一切损失。18、争议解决合同履行过程中，如发生争议，双方应协商解决，协商不成，可按照以下第（2）方式解决。（只能选择一种）（1） 提交北京仲裁委员会仲裁。（2） 依法向甲方所在地人民法院起诉。19、其他条款19.1对本合同未尽事宜的进一步约定及对本合同条款的任何修改，均由甲乙双方协商一致并签署书面补充协议方为有效。本合同的附件及补充协议为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。19.2甲乙双方因履行本合同产生争议导致诉讼和仲裁的，无论判决和裁决结果如何，甲乙双方因此而产生的律师代理费均由乙方承担。19.3本合同自双方盖章后生效。本合同一式 肆 份，双方各持 贰 份，每份具有同等法律效力。20、补充条款(以下无正文内容)（本页无正文，为签字盖章页。） 甲方： 乙方：（盖单位合同专用章） （盖单位合同专用章）住 所： 住 所： 法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章） 2016年 月 日 2016年 月 日THANKS !致力为企业和个人提供合同协议，策划案计划书，学习课件等等打造全网一站式需求欢迎您的下载，资料仅供参考可修改编辑