装修改造施工承包合同

精选资料建 设 工 程 施 工 承 包 合 同 发包方（签章）： 承包方（签章）： 法定代表人： 法定代表人： 委托代理人： 委托代理人： 电话号码： 电话号码 合同订立时间： 合同订立地点： 合同会签表 项目名称 合同编号 项目概况 建设主要内容 施工单位 计财部意见 建设意见 监督保障部意见 相关部门意见 领导批示 附件二: GF-96-0206 建设工程施工承包合同 发包方： （以下简称甲方） 承包方： （以下简称乙方） 按照中华人民共和国合同法和建筑安装工程承包合同条例的规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。 第一条：工程概况 1.1,工程名称： 1.2,工程地点： 1.3,承包范围： 1.4,承包方式： 1.5,施工工期：本工程自 年 月 日开工，于 年 月 日竣工。 1.6,工程质量： 。 1.7,合同（预算）价款（人民币大写）： 元。 第二条：甲方工作 2.1,开工前 3 天，向乙方提供经甲方确认的施工图纸或做法说明 3 份， 并向乙方进行现场交底。全部腾空或部分腾空房屋（或施工场地），清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施。向乙方提供到位的施工用水、用电等设施，并说明使用注意事项。办理工程施工中所涉及到甲方的各种申请、批件等手续。 2.2,指派 为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量，工程 材料,工程进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。 2.3,负责告知乙方有关周围建筑物及装修、设备管线、古树名木、绿地等情况以使其不受损坏。 2.4,如确实有需要拆移原建筑物结构、设备管线、古树名木、绿地等，负责到有关部门办理相应审批手续。 2.5,如现场保卫、消防、垃圾处理等工作有特殊需要应协助有关部门及乙方做好该项工作，并承担相应费用。 第三条：乙方工作 3.1,参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，拟定施工方案和进度计划，交甲方审定。 3.2,指派 为乙方驻工地代表、负责合同履行。按要求组织施工、保 质、保量，按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。 3.3,严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定，严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查验收记录。参加竣工验收、编制工程结算。 3.4,遵守国家或地方政府有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及周围单位（住户）的关系。 3.5,施工中未经甲方同意和有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。 3.6,工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。 3.7,施工过程中发生的水电费用由乙方自行承担。 第四条：关于工期的约定 4.1,甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工采取的措施费用。 4.2,因甲方责任，未按约定完成其自身工作，影响工期的，工期顺延。 4.3,因乙方责任，未能按期开工或中途无故停工，影响工期的，工期不顺延。 4.4,因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响，导致停工8小时以上（一周内累计计算），工期相应顺延。 第五条：关于工程质量及验收的约定 5.1,本工程以施工图纸、做法说明、设计变更和建筑装饰工程施工及验收规范（JGJ73-91）、建筑装饰装修工程质量验收规范（GB50210-2001）、建筑安装工程质量检验评定统一标准（GBJ300-88）等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。 5.2,本工程质量应达到国家质量评定合格标准。甲方要求部分或全部工程项目达到优良标准时，应向乙方支付由此增加的费用。 5.3,甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。乙方应以书面形式通知甲方，甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予承认。若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验。若复验合格，甲方应承担复验费用，由此造成停工、工期顺延；若复验不合格，其复验及返工费用由乙方承担，但工期也予顺延。 5.4,由于甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的，其返工费用由甲方承担，工期顺延。 5.5,由于乙方原因造成质量事故的，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。 5.6,工程竣工后，乙方应书面通知甲方验收，甲方自接到验收通知 3 日内 组织验收。验收合格后及时办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期。但甲方应承认竣工日期。 第六条：关于工程结算和付款的约定 6.1,双方商定本工程结算价款的确定采用可调价格结算，即按照国家和地方政府的有关工程计价规定计算造价，并按有关规定进行调整和竣工结算。 6.2,工程量的确定方法：以实做实收为原则验收，以甲、乙签字认可的签 证记录数量为准。 6.3，主材价格的确定：所有主材应由甲、乙双方事先确定品牌、规格、型号、单价，并由甲、乙双方签字盖章认可。甲供主材不进入结算，不取费。 6.4,工程款支付的约定：付款方式：合同签订进场后，甲方支付乙方合同 总价的40%，即 ；工程验收合格后，该工程决算经甲方审计部门审计 后，按审计价扣留5%的质保金，一次性付清（质保期为一年，到期后若无质量 问题无息退还）。 6.5,工程竣工验收后7日内，乙方应将竣工验收资料和决算材料报甲方。 甲方在审计完毕后10日内将工程尾款结清。 6.6，该项目采用现行定额进行决算，整个工程项目不计取企业管理费和利润。 第七条：关于材料供应的约定 7.1,凡甲方供应的材料（设备），经乙方验收后，由乙方负责保管。由于乙方保管不当造成损失，由乙方负责赔偿。 7.2,凡由乙方采购的材料（设备），需报甲方认可。凡不符合质量要求的，禁止使用，若已使用，对工程所造成的损失概由乙方负责。 第八条：有关安全生产和防火的约定 8.1,甲方提供的施工图纸或作法说明，应符合中华人民共和国消防条例和有关防火设计规范。 8.2,乙方在施工期间应严格遵守建筑安装工程安全技术规程、建筑安装工人安全操作规程、中华人民共和国消防条例和其他相关的法规、规范。 8.3,由于甲方确认的图纸或作法说明，违反有关安全操作规程、消防条例和防火设计规范，导致发生安全或火灾事故，甲方应承担由此产生的一切经济损失。 8.4,由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此引发的一切经济损失。 第九条：奖励和违约责任 9.1,由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工，窝工所造成的损失，每停工或窝工一天，甲方支付乙方 元。甲方不按合同的 约定拨付工程预付款，甲方每拖期一天，需按付款额的 %支付滞纳金。 9.2,由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方 元违约金， 甲方要求提前竣工，除支付赶工措施费外，每提前一天，甲方支付乙方 元， 作为奖励。 9.3,乙方按照甲方要求，全部或部分工程项目达到优良标准时，除按本合同5.2款增加优质价款外，甲方支付乙方 元，作为奖励。 9.4,乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品，如造成损失，应照价赔偿。 9.5,甲方未办理任何手续，擅自同意拆改原有建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由甲方负责并承担损失。 9.6,未经甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由乙方负责并承担损失。 9.7,未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用，造成损失由甲方负责。 9.8,因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。 第十条：争议或纠纷处理 10.1,本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。 10.2,当事人不愿通过协商，调解解决或者协商、调解不成时，可向甲方所在地的人民法院起诉。 第十一条：其他约定 本合同未尽事宜双方可签订补充协议，双方有关本工程的洽商、变更等书 面协议或文件均视为本合同的组成部分，同具法律效力。 第十二条：附则 12.1,本工程需要进行保修或保险时，应另订协议。 12.2,本合同正本两份，双方各执一份。 12.3,本合同订立的有关甲、乙双方的权利与义务履行完毕后自动终止。 12.4,附件 （1）施工图纸或作法说明 （2）工程项目一览表 （3）工程预算书 （4）甲方拟提供设备清单 （5）会议纪要 （6）设计变更 （7）其他 甲方（盖章）： 乙方（盖章）： 法定代表人： 法定代表人： 代理人： 代理人： 单位地址： 单位地址： 联系电话： 联系电话： 开户银行： 开户银行： 户 名： 户 名： 帐 号： 帐号： 年 月 日 年月 日 THANKS !致力为企业和个人提供合同协议，策划案计划书，学习课件等等打造全网一站式需求欢迎您的下载，资料仅供参考可修改编辑