标准勘察合同

精选资料GF20000203建设工程勘察合同（一） 工 程 名 称： 龙苑澜岸（39#、40#、41#、42#楼） 项目岩土施工勘察（超前钻） 工 程 地 点： 龙苑澜岸（栗庙路） 合 同 编 号： （由勘察人编填）勘察证书等级： 综合甲级（170109-kj） 发 包 人：湖北省房地产投资集团怡龙苑项目有限公司勘 察 人：中南勘察设计院（湖北）有限责任公司 签 订 日 期： 中华人民共和国建设部 监制 国家工商行政管理局发包人 湖北省房地产投资集团怡龙苑项目有限公司 勘察人 中南勘察设计院（湖北）有限责任公司 发包人委托勘察人承担 湖北省房地产投资集团怡龙苑项目有限公司龙苑澜岸（39#、40#、41#、42#楼）项目岩土施工勘察（超前钻）任务。 根据中华人民共和国合同法及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商一致，签订本合同，共同遵守。第一条：工程概况1.1工程名称：龙苑澜岸（39#、40#、41#、42#楼）项目岩土施工勘察（超前钻）1.2工程建设地点： 龙苑澜岸（栗庙路） 1.2工程规模、特征： 1.4工程勘察任务委托文号、日期： 1.5工程勘察任务（内容）与技术要求： 执行以下规范：1）岩土工程勘察规范GB50021-2001（2009年版）；2）建筑地基基础设计规范（GB50007-2002）；3）建筑抗震设计规范（GB50011-2010）；4）建筑工程抗震设防分类标准（GB50223-2008）；5）岩土工程勘察工作规程（DB42/169-2003）；6）建筑地基基础技术规范（DB42/242-2003）。 1.6承接方式 委托，包工、包质量。 1.7预计勘察工作量： 四栋楼共计310个施工勘察（超前钻）孔位，进尺暂估7000m，以实际完成工作量作为结算依据，据实结算。第二条：发包人应及时向勘察人提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责。2.1提供本工程批准文件（复印件），以及用地（附红线范围）、施工、勘察许可等批件（复印件）。2.2提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图。2.3提供勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。 2.4提供勘察工作范围地下已有埋藏物的资料（如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等）及具体位置分布图。 2.5发包人不能提供上述资料，由勘察人收集的，发包人需向勘察人支付相应费用。 第三条：勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责。 勘察人负责向发包人提交勘察成果资料四份，发包人要求增加的份数另行收费。 第四条：开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式 4.1开工及提交勘察成果资料的时间 4.1.1本工程的勘察工作定于 2012 年 12 月 5 日开工， 2013 年 元 月 15 日提交勘察成果资料，由于发包人或勘察人的原因未能按期开工或提交成果资料时，按本合同第六条规定办理。 4.1.2勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准，如遇特殊情况（设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非勘察人原因造成的停、窝工等）时，工期顺延。 4.2收费标准及付费方式 4.2.1本工程勘察收费标准经发包人和勘察人共同协商，费用计取按每延米综合单价为人民币柒拾伍元每米（75.0元/米）；此单价不含审查费用，总工作量暂估7000米。 4.2.2本工程勘察费预算约为 525,000.00 元（大写 伍拾贰万伍仟元整 ）。4.2.3付款方式：第一次付款是提交勘察成果资料后，以实际完成工作量办理结算工程总款，付总款的 70% ，第二次付款是工程进度至0.000，就是基础验收及基础验收相关手续办理完毕后付总款的 25% ，第三次付款是工程竣工验收及竣工验收的相关手续办理完毕后付清尾款。 第五条：发包人、勘察人责任 5.1发包人责任 5.1.1发包人委托任务时，必须以书面形式向勘察人明确勘察任务及技术要求，并按第二条规定提供文件资料。 5.1.2在勘察工作范围内，没有资料、图纸的地区（段），发包人应负责查清地下埋藏物，若因未提供上述资料、图纸，或提供的资料图纸不可靠、地下埋藏物不清，致使勘察人在勘察工作过程中发生人身伤害或造成经济损失时，由发包人承担民事责任。 5.1.3发包人应及时为勘察人提供并解决勘察现场的工作条件和出现的问题（如：落实土地征用、青苗树木赔偿、拆除地上地下障碍物、处理施工扰民及影响施工正常进行的有关问题、平整施工现场、修好通行道路、接通电源水源。 5.1.4工程勘察前，若发包人负责提供材料的，应根据勘察人提出的工程用料计划，按时提供各种材料及其产品合格证明，并承担费用和运到现场，派人与勘察人的人员一起验收。5.1.5勘察过程中的任何变更，经办理正式变更手续后，发包人应按实际发生的工作量支付勘察费。5.1.6为勘察人的工作人员提供必要的生产条件。 5.1.7由于发包人原因造成勘察人停、窝工，除工期顺延外，发包人应支付停、窝工费（计算方法见6.1）；发包人若要求在合同规定时间内提前完工（或提交勘察成果资料）时，发包人应按每提前一天向勘察人支付 / 元计算加班费。5.1.8发包人应保护勘察人的投标书、勘察方案、报告书、文件、资料图纸、数据、特殊工艺（方法）、专利技术和合理化建议，未经勘察人同意，发包人不得复制、不得泄露、不得擅自修改、传送或向第三人转让或用于本合同外的项目；如发生上述情况，发包人应负法律责任，勘察人有权索赔。5.1.9本合同有关条款规定和补充协议中发包人应负的其它责任。5.2勘察人责任5.2.1勘察人提应按国家技术规范、标准、规程和发包人的任务委托书及技术要求进行工程勘察，按本合同规定的时间提交质量合格的勘察成果资料，并对其负责，同时负责成果资料的报审工作。5.2.2由于勘察人提供的勘察成果资料质量不合格，勘察人应无偿给予补充完善使其达到质量合格；若勘察人无力补充完善，需另委托其他单位时，勘察人应承担全部勘察费用；或因勘察质量造成重大经济损失或工程事故时，勘察人除应负法律责任和免收直接受损失部分的勘察费外，并根据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金由发包人、勘察人商定为实际损失的 100 %。5.2.3在工程勘察前，提出勘察纲要或勘察组织设计，派人与发包人的人员一起验收发包人提供的材料。5.2.4勘察过程中，根据工程的岩土工程条件（或工作现场地地貌、地质和水文地质条件）及技术规范要求，向发包人提出增减工作量或修改勘察工作的意见，并办理正式变更手续。对于实际勘察的延长米，必须经现场监理人员和甲方现场管理人员共同核定签字确认。5.2.5在现场工作的勘察人的人员，应遵守发包人的安全保卫及其它有关的规章制度，承担其有关资料保密义务。5.2.6本合同有关条款规定和补充协议中勘察人应负的其它责任。第六条：违约责任6.1由于发包人未给勘察人提供必要的工作条件而造成停、窝工或来回进出场地，发包人除应付给勘察人停、窝工费（金额按预算的平均工日产值计算），工期按实际工日顺延。6.2由于勘察人原因造成勘察成果资料质量不合格，不能满足技术要求时，其返工勘察费用由勘察人承担。6.3合同履行期间，由于工程停建而终止合同或发包人要求解除合同时，勘察人未进行勘察工作的，不退还发包人已付定金；已进行勘察工作的，完成的工作量在50%以内时，发包人应向勘察人支付预算额50%的勘察费计 / 元；完成的工作量超过50%时，则应向勘察人支付预算额100%的勘察费。（此段建议修改为：按已经实际完成的工作量的比例，支付相应预算额比例的勘察费。李律师）6.4发包人未按合同规定时间（日期）拨付勘察费，每逾期一日，应偿付未支付勘察费的万分之三的逾期违约金。6.5由于勘察人原因，未按合同规定时间（日期）提交勘察成果资料，每逾期一日，应减收勘察费千分之一。6.6本合同签订后，发包人不履行合同时，无权要求返还定金；勘察人不履行合同时，双倍返还定金。（此合同到底约定了定金没有？李律师）第七条：本合同未尽事宜，经发包人与勘察人协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。第八条：其它约定事项： 无 第九条：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的按下列第 二 种方式解决：一、 提交仲裁委员会仲裁；二、 依法向人民法院起诉。第十条；本合同自发包人、勘察人签字盖章后生效；按规定到省级建设行政主管部门规定的审查部门备案；发包人、勘察人认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。（此句删除。李律师）发包人、勘察人履行完合同规定的义务后，本合同终止。本合同一式 陆 份，发包人 肆 份、勘察人 贰 份。发包人名称： 勘察人名称： （盖章） （盖章）法定代表人：（签字） 法定代表人：（签字）委托代理人：（签字） 委托代理人：（签字）住 所： 住 所：邮政编码： 邮政编码：电 话： 电 话：传 真： 传 真：开户银行： 开户银行：银行帐号： 银行帐号：建设行政主管部门备案： 鉴证意见： （盖章） （盖章）备 案 号： 经 办 人：备案日期： 年 月 日 鉴证日期： 年 月 日 THANKS !致力为企业和个人提供合同协议，策划案计划书，学习课件等等打造全网一站式需求欢迎您的下载，资料仅供参考可修改编辑