建设工程勘察合同[002]

精选资料GF-2000-0203建设工程勘察合同岩土工程勘察、水文地质勘察(含凿井)工程测量、工程物探工 程 名 称： 工 程 地 点： 合 同 编 号： (由勘察人编填) 勘察证书等级： 综合类甲级 发 包 人： 勘 察 人： 签 订 日 期： 监制中华人民共和国建设部国家工商行政管理局发包人： 西部投资集团有限公司 勘察人： 西北综合勘察设计研究院 发包人委托勘察人承担 彬县彬州世纪城岩土工程勘察任务。根据中华人民共和国合同法及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商一致，签订本合同，共同遵守。第一条：工程概况1.1 工程名称： 1.2 工程建设地点： 1.3 工程规模、特征：该项目包括高层住宅、花园洋房、独栋别墅、商业地下室等配套公建，地上1-28层，地下1层。 1.4 工程勘察任务委托文号、日期： / 1.5 工程勘察任务(内容)与技术要求 满足国家相关规范规程以及设计单位技术要求进行本项目初勘、详勘方案布设，提供岩土勘探报告以及不少于3种地基最优最佳经济合理的论证方案，如需工程需要提供中间报告。 1.6 承接方式： 包干 1.7 预计勘察工作量： 勘探点总共92个，总进尺1830米，包含相应的土工试验，原位测试等项目。 第二条：发包人应向勘察人提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责。2.1 提供本工程批准文件(复印件)，以及用地(附红线范围)、施工、勘察许可等批件(复印件)。2.2 提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图。2.3 提供勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。2.4 提供勘察工作范围地下已有埋藏物的资料(如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等)及具体位置分布图。2.5 发包人不能提供上述资料，由勘察人收集的。第三条：勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责。勘察人负责向发包人提交勘察成果资料六份（及电子版），发包人要求增加的份数另行收费。第四条：开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式。4.1 开工及提交勘察成果资料时间4.1.1本工程的勘察工作定于 年 月 日开工， 年 月 日提交勘察成果资料，由于发包人或勘察人的原因未能按期开工或提交成果资料时，按本合同第六条规定办理。4.1.2 勘察工作有效期限以发包人下达的开要通知书或合同规定的时间准，如遇特殊情况(设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非勘察人原因造成的停、窝工等)时，工期顺延。4.2 收费标准及付费方式4.2.1 工程勘察按国家规定的现行收费标准 总价包死 计取费用。4.2.2 本工程勘察费用总价 260000.00 元(大写)：（贰拾陆万元整 )（含税），一次性包死，不因任何因素调整，进场开工后，发包人应向勘察人支储预算勘察费的10%作为定金， (本合同履行后，定金抵作勘察费)；提交完整的勘察报告后支付勘察费60%；勘察成果资料审查合格后，支付至勘察费90%；剩余勘察费10%；待配合地基基础、主体、竣工验收全程服务后发包人付清全部工程费用。第五条：发包人、勘察人责任5.1 发包人责任5.1.1 发包人委托任务时，必须以书面形式向勘察人明确勘察任务及技术要求，并按第二条规定提供文件资料。5.1.2 在勘察工作范围内，没有资料、图纸的地区(段)，发包人应负责查清地下埋藏物，若因未提供上述资料、图纸，或提供的资料图纸不可靠、地下埋藏物不清，致使勘察人在勘察工作过程中发生人身伤害或造成经济损失时，由发包人承担民事责任。5.1.3 发包人应及时向勘察人提供并解决勘察现场的工作条件和出现的问题(如：落实土地征用、青苗树木赔偿、拆除地上地下障碍物、处理施工扰民及影响施工正常进行的有关问题、平整施工现场、修好通行道路、接通电源水源、水电费用乙方自行承担，挖好排水沟渠以及水上作业用船等)，并承担其费用。5.1.4 工程勘察前，若发包人负责提供材料的，应根据勘察人提出的工程用料计划，按时提供各种材料及其产品合格证明，并承担费用和运到现场，派人与勘察的人员一起验收。5.1.5 由于发包人原因造成勘察人停、窝工，除工期顺延外，发包人若要求在合同规定时间内提前完工(或提交勘察成果资料)时，发包人应按每提前一天向勘察人支付 / 元计算加班费。5.1.6 发包人应保护勘察人的投标书、勘察方案、报告书、文件、资料图纸、数据、特殊工艺(方法)、专利技术和合理化建议，未经勘察人同意，发包人世间 不得复制、不得泄露、不得擅自修改、传送或向第三人转让或用于本合同外的项目；如发生上述情况，发包人应负法律责任，勘察人有权索赔。5.1.7 本合同有关条款规定和补充协议中发包人应负的其它责任。5.2 勘察人责任5.2.1 勘察人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的任务委托书及技术要求进行工程勘察，按本合同规定的时间提交质量合格的勘察成果资料，并对其负责。5.2.2 由于勘察人提供的勘察成果资料质量不合格，勘察人应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格；若勘察人无力补充完善，需另委托其他单位时，勘察人应承担全部勘察费用；或因勘察质量造成重大经济损失或工程事故时，勘察人除应负法律责任和免收直接受损失部分的勘察费外，并根据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金由发包人、勘察人商定为实际损失的 / %。5.2.3 在工程勘察前，提出勘察纲要或勘察组织设计，派人与发包人的人员一起验收发包人提供的材料。5.2.4 勘察过程中，根据工程的岩土工程条件(或工作现场地形地貌、地质和水文地质条件)及技术规范要求，向发包人提出增减工作量或修改勘察工作的意见，并办理正式变更手续。5.2.5 在现场工作的勘察人的人员，应遵守发包人的安全保卫及其它有关的规章制度，承担其有关资料保密义务。5.2.6 在合同有关条款规定和补充协议中勘察人应负的其它责任。第六条：违约责任6.1 由于发包人未给勘察人提供必要的工作条件而造成停、窝工或来回进出场地，发包人除应付勘察人停、窝工费(金额按预算的平均工日产值计算)，工期按实际工日顺延外，还应付勘察人来回进出场费和调遣费。6.2 由于勘察人原因造成勘察成果资料质量不合格，不能满足技术要求时，其返工勘察费用由勘察人承担。6.3发包人未按合同规定时间(日期)拨款付勘察费，每超过一日，应偿付未支付勘察费的千分之一逾期违约金。6.4由于勘察人原因未按合同规定时间(日期)提交勘察成果资料，每超过一日，应减收勘察费千分之一。6.5本合同签订后，发包人不履行合同时，无权要求返还定金；勘察人不履行合同时，双倍返还定金。第七条：本合同未尽事宜，经发包人与勘察人协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。第八条： 无 第九条：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的按下列第 一 种方式解决： 提交 西安市 仲裁委员会仲裁； 依法向人民法院起诉。第十条：本合同自发包人、勘察人签字盖章后生效。按规定到省级建设行政主管部门规定的审查部门备案；发包人、勘察人认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。发包人、勘察人履行完合同规定的义务后，本合同终止。本合同一式 肆 份，发包人 贰 份，勘察人 贰 份。本页无正文发包人名称： 勘察人名称： (盖章) (盖章)法定代表人：(签字) 法定代表人：(签字)委托代理人：(签字) 委托代理人：(签字)住 所： 住 所： 邮政编码： 邮政编码：电 话： 电 话：传 真： 传 真：开户银行： 开户银行： 银行帐号： 银行帐号：建设行政主管部门备案： 鉴证意见：(盖章) (盖章)备 案 号： 经办人：备案日期： 年 月 日 鉴证日期： 年 月 日建（构）筑物地基岩土工程勘察任务委托书工程名称： 建设单位： 勘察单位：勘察阶段：可研阶段 初勘 详勘1.评价场地稳定性和建筑适宜性； 2.查明地层结构和岩土工程特性； 3.查明黄土湿陷性质、确定场地湿陷类型和地基湿陷等级； 4.查明场地地下水类型与埋藏条件； 5.判定场地土及地下水对建筑材料的腐蚀性；6.确定建筑场地类别，评价场地地震效应； 7.评价地基稳定性、提供地基承载力等参数； 8.提出地基处理措施建议； 9.评价桩基可行性，提供桩基设计的岩土参数； 10.提供基坑开挖和支护的建议方案和岩土参数；11.提供工程降水方案建议和水文地质参数； 12.提供不良地质防治措施建议和岩土参数。 其它：明确抗浮水位 随任务提供：拟建工程平面图 份提任务书日期： 2015 年8月18日要求提交勘察报告日期： 年 月 日要求提交勘察报告数量： 份要求提交中间资料日期： 年 月 日要求提交中间资料内容：拟建工程主要参数总图编号建（构）筑物名 称设计室内整平标高（m）层数高度（m）地基基础设计等 级结构类型对差异沉降敏感程度建筑物基础基础地面处平均压力值Pk(kPa)地下室主要设备类型尺寸（mmm）埋置深度（m）层数埋深（m）形状尺寸（mmm）埋置深度（m）基底压力Pk(kPa) 5-1#住宅楼0.000-1/28 丙级框剪敏感桩基15-2#住宅楼0.000-1/28 丙级框剪敏感桩基15-3#住宅楼0.000-1/28 丙级框剪敏感桩基15-4#住宅楼0.000-1/28 丙级框剪敏感桩基05-5#住宅楼0.000-1/28 丙级框剪敏感桩基15-6#住宅楼0.000-1/28 丙级框剪敏感桩基05-7#住宅楼0.000-1/28 丙级框剪敏感桩基1 设计单位： THANKS !致力为企业和个人提供合同协议，策划案计划书，学习课件等等打造全网一站式需求欢迎您的下载，资料仅供参考可修改编辑