资源描述
一单选题，每题1分。1.建筑市场是以建筑产品的承发包活动为主要内容的市场，是建筑产品和有关服务的交换关系的总和。这里的市场是指（ ）。A 狭义的市场，只是指固定的交易场所B 广义的市场，指的是商品交换关系的总和C 有形的市场D 无形市场，即商品交易的实现过程。2.中华人民共和国招标投标法于（ ）起开始实施。A 2000年7月1日 B 1999年8月30日 C 2000年1月1日 D 1999年10月1日3.建筑市场不同于其他市场，这是因为建筑产品是一种特殊的商品。建筑市场定价方式的独特性是（ ）。A 一手交钱，一手交货 B 现成交，后生产C 对国有投资项目必须采用工程量清单招标与报价方式D 建筑市场定价风险较大4.建筑市场的主体指参与建筑市场交易活动的主要各方，即（ ）、承包方和中介机构。A 业主、建设单位 B 设计单位、施工单位 C 招投标代理 D 工程咨询服务机构、物资供应机构和银行等。5.建筑市场的进入，是指各类项目的（ ）进入建设工程交易市场，并展开建设工程交易活动的过程。A 业主、承包商、供应商 B 业主、承包商、中介机构C 承包商、供应商、交易机构 D 承包商、供应商、中介机构6.全部使用国有资金投资，依法必须进行施工招标的工程项目，应当（ ）。A 进入有形建筑市场进行招标投标活动B进入无形建筑市场进行招标投标活动C进入有形建筑市场进行直接发包活动D进入无形建筑市场进行直接发包活动7.国际上把建设监理单位所提供的服务归为（ ）服务。A 工程咨询 B 工程管理 C 工程监督 D 工程策划8.建筑企业资质分为施工总承包、专业承包和劳务分包企业。下面对施工总承包企业资质等级划分正确的是（ ）。A 一级、二级、三级 B一级、二级、三级、四级C特级、一级、二级、三级 D特级、一级、二级9.公开招标亦称无限竞争性招标，是指招标人以（）的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标。A 投标邀请书 B 合同谈判 C 行政命令 D 招标公告10.在依法必须进行招标的工程范围内，对于重要设备、材料等货物的采购，其单项合同估算价在（ ）万元人民币以上的，必须进行招标。A 50 B 100 C 150 D 20011.工程建设项目招标范围和规模标准规定中规定勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在（ ）万元人民币以上的，必须进行招标。A 20 B 50 C 100 D 15012.我国招标投标法规定：“一项工程采用邀请招标时，参加投标的单位不得少于（ ）家”。A 2 B 3 C 5 D 713.我国招标投标法规定：“依法必须进行招标的项目，招标人自行办理招标适宜的，应当向有关行政监督部门（）。A 申请 B 备案 C 通报 D 报批14招标投标活动的公正原则与公平原则的共同之处在于创造了一个公平合理、（）的投标机会。A 自由竞争 B 平等竞争 C 表现企业实力 D 展示企业业绩15.应当招标的工程建设项目，根据招标人是否具有（ ）。可以将组织招标分为自行招标和委托招标两种情况。A 招标资质 B 招标许可 C 招标的条件与能力 D 评标专家16.招标投标法规定，依法必须招标的项目自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于（ ）。A20d B 30d C 10d D 15d17.根据招投投法规定，招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起（ ）内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。A20d B 30d C 10d D 15d18.招标人采用邀请招标方式招标时，应当（ ）个以上具备承担招标项目的能力，资信良好的特定的法人或者其他组织发出投标邀请书。A 3 B 4 C 5 D 219.评标委员会的组成人员中，要求技术经济方面的专家不得少于成员总数的（ ）。A 1/2 B 2/3 C 1/3 D 1/520.招标人已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少（ ）前，以书面形式通知所有招标文件接收人。A20d B 10d C 15d D 7d21.公开招标亦称无限竞争性招标，是指招标人以（ ）的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标。A 投标邀请书 B 合同谈判 C 行政命令 D 招标公告22.下列关于建设工程招标的说法，正确的是（ ）。A 在投标有效期内，投标人可以补充、修改或者撤回其投标文件B 投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，可以补充、修改或者撤回投标文件C 投标人可以挂靠或借用其他企业的资质证书参加投标D 投标人之间可以先进行内部竞价，内定中标人，然后再参加投标23.下列关于联合体共同投标的说法，正确的是（ ）。A 两个以上法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标B 联合体各方只要其中任意一方具备承担招标项目的能力即可。C 由同一专业的单位组成的联合体，投标时按照资质等级较高的单位确定资质等级D 联合体中标后，应选择其中一方代表与招标人签订合同24.建设工程施工招标程序有：成立招标组织发布招标公告或发出招标邀请书编制招标文件和标底。组织投标单位踏勘现场，并对招标文件答疑。对投标单位进行资质审查，并对审查结果通知各申请投标者。发售投标文件。则下列招标程序排序正确的是（ ）。A B C D 26.根据相关规定，对招标文件或者资格预审文件的收费应当合理，不得以营利为目的。对于所附的设计文件，招标人可以向投标人酌收（ ）。A 押金 B 成本费 C 手续费 D 租金27.我国施工招标文件部分内容的编写应遵循的规定有（ ）。A 明确评标原则和评标方法B 明确投标有效期不超过18天C 明确评标委员会成员名单D 招标文件的修改，可用各种形式通知所有招标文件接收人。28.下述资料文件中，不属于施工投标文件的内容有（ ）。A 投标函 B 投标标价 C 拟签订合同的主要条款 D 施工方案29.投标文件正本（ ），副本份数见招标文件中投标人须知前附表规定要求。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。A 1份 B 2份 C 3份 D 4份30.投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并有投标人的法人代表或其委托代理人签字或盖单位章。委托代理人签字的，投标人应附法定代表人签署的（ ）。A 意见书 B 法定委托书 C 指定委托书 D 授权委托书31.投标文件的技术性评审不包括（ ）。A 实质上相应程度 B 方案可行性评估和关键工序评估C 质量控制措施 D 环境污染的保护措施评估32.开标会议上应宣布投标书为废标的情况包括（ ）。A 未密封递送的标书 B 投标工期长于招标文件中要求工期的表书C 没有委托代理人印章的标书D 投标截止时间以后送达的标书33.我国招标投标法规定，开标时由（ ）检查投标文件密封情况，确认无误后当众拆封。A 招标人 B 投标人或投标人推选的代表 C 评标委员会 D 地方政府相关行政主管部门34.建设工程施工投标人员的投标团队成员应包括：经营管理类人才、专业技术人才和（ ）。A 法律人才 B 公关人才 C 商务金融类人才 D 项目经理35.评标委员会成员应为（ ）人以上的单数，评标委员会中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的（ ）。A 3,2/3 B 5,1/3 C 5,2/3 D 7,2/336.评标委员会推荐的中标候选人应当限定在（ ），并标明排列顺序。A 1-2人 B 1-3人 C 1-4人 D 1-5人37.建设单位在投标报价中，对工程量清单中的每一单项均需计算填写单价和合价，在开标后，发现投标单位没有填写单价和合价的项目，则（ ）。A 视为废标 B 允许投标单位补充填写 C 退回投标书D 认为此项费用已包括在工程量清单的其他单价和合价中。38.关于评标委员会的义务，下列说法中错误的是（ ）。A评标委员会成员应当客观、公正地履行职务B评标委员会成员可以私下接触投标人，但不得收受投标人的财物或者其他好处。C评标委员会成员不得透露对投标文件的评审和比较的情况D评标委员会成员不得透露对中标候选人的推荐情况39.根据招投标法的有关规定，评标委员会完成评标后，应当（ ）。A向招标人提出口头评标报告，并推荐合格的中标侯选人B向招标人提出书面评标报告，并决定合格的中标侯选人C向招标人提出口头评标报告，并决定合格的中标侯选人D向招标人提出书面评标报告，并推荐合格的中标侯选人40.某省跨海大桥项目，在招标文件中明确规定提交投标文件截止时间为某年3月8日上午8点30分，开标地点为建设单位十一楼大会议室。有甲、乙、丙、丁、戊五家单位参与投标，根据招投标法的有关规定，下列说法正确的是（ ）。A开标时间是某年3月8日上午8点30分之后的某一时间B可以改变开标地点C开标由该建设单位主持D由于丙单位中标，开标时只要邀请丙单位参加即可。41.某省高速公路扩建工程，有甲、乙、丙、丁、戊五家单位参与投标，根据招投标法的有关规定，下列说法正确的是（ ）。A招标人有可能直接决定中标单位B开标时由不同的投标人拆封自己的标书C开标应由招标人主持D开标时发现乙的投标文件没有密封，但若有三家投标单位同意，则该投标文件有效42. 根据招投标法的有关规定，下列关于评标委员会说法正确的有（ ）。A每个投标人选择一名专家组成评标委员会，以体现公正性B评标委员会由9名成员构成，其中有3名教授级高工，4位经济学专家。C为体现公开原则，在评标前向社会公布评标委员会的名单D评标委员会由6名成员构成，其中有3名教授级高工，2位经济学专家。43.下列关于评标委员会成员的有关表述中符合法律规定的是（ ）。A某甲，由投标人从省人民政府有关部门提供的专家名册的的专家确定B某乙，现任某公司法定代表人，该公司常年为某投标人提供建工材料C某丙，从事招标工程项目领域满10年并具有高级职称D某丁，在开标后，中标结果确定前将自己担任评标委员会成员的事告诉了某投标人44.下面行为中，没有违反招投标法的是（ ）。A评标委员会未经评审，将报价最低的投标人确定为排名第一的中标后选人B中标通知书发出后，中标人发觉投标报价计算有误，拒绝与招标人签订合同C招标人在确定中标人10天后，向有关行政监督部门提交了招标投标情况的书面报告D招标人仅仅向中标人发出中标通知书，而没有将中标结果通知所有未中标的投标人45.对于中标通知书的法律效力下列说法正确的是（ ）。A中标通知书就是正式的合同B中标通知书属于要约邀请C中标通知书属于要约D中标通知书属于承诺46.某省卫生厅新建办公大楼项目向社会公开招标，评标后确定某承包单位为中标人并于某年4月1日向其发出中标通知书，则双方最迟应在（ ）按照招标文件订立书面合同。A某年4月15日B某年4月20日C某年4月30日D某年6月1日47.依法必须招标的建设工程项目，监理合同估算价在（ ）以上的建设监理服务，委托监理任务时必须招标。A 30万元 B 50万元 C 100万元 D 150万元48.建设工程监理招投标的宗旨是对监理（ ）的选择。A 技术服务能力 B 投标报价 C 企业规模 D 企业注册资金49.某市政府办公大楼工程监理任务对社会公开招标，在招标文件中限定外省的投标人需与本省工程监理企业组成联合体方可参加投标，此条款违背了招标活动的（ ）。A 公开原则 B 公平原则 C 公正原则 D 诚实信用原则50.监理人因为过失行为造成委托人损失的，委托人有权要求其给予赔偿，赔偿总额不应超过（ ）。A 扣税后的监理酬金 B 监理酬金 C 1.5倍监理酬金 D 2倍监理酬金51.监理合同争议的解决方式不包括（）。A 协商 B 仲裁 C 诉讼 D 行政裁决52.建设工程设备采购采用邀请招标时，须向（）潜在投标人发出投标邀请书。A 2个 B 3个 C 4个 D5个53.材料采购合同中，对质量标准未明确约定的，首先执行（ ）。A 地方标准 B 国家标准 C 行业标准 D 企业标准54.物资材料采购依法公开招标时，开标地点一般应为（ ）。A 供货单位 B 采购单位 C 建设工程交易中心 D 招标代理公司55.国际公开招标采购设备时，一般采用（ ）价格评标。A FOB B CIF C 送达施工现场 D 出厂价56.对同一工程而言，担保金额最低的担保通常是（ ）。A 投标担保 B 履约担保 C 预付款担保 D支付担保57.中标人确定后，未中标人的投标保证金应（ ）。A 无息退回 B 按银行活期存款利息付本还息 C 不予退还 D 退还90%58依法必须招标的建设工程项目，项目总投资额在（ ）人民币以上时，勘察设计必须进行招标。A 2000万元 B 3000万元 C 4000万元 D 2500万元59.设计方案竞选一般在（ ）阶段进行。A 项目建议书 B 可行性研究 C 初步设计 D 施工图设计60.开标会议由（ ）主持。A 建设工程交易中心 B 评标委员会 C 政府监督部门 D 招标人61.评标委员会中，技术经济方面的专家不得少于总人数的（ ）。A 2/3 B 3/4 C 1/3 D 1/262中标通知书、合同协议书和图纸是施工合同文件的组成部分，就这三部分而言，如果在施工合同文件中出现不一致时，其优先解释顺序为（ ）。A 中标通知书 B 合同协议书、中标通知书、图纸 C 合同协议书、图纸、中标通知书 D 中标通知书、图纸、合同协议书63.当工程分包时，分包单位应对（ ）负责。A 建设单位 B 总承包单位 C 监理单位 D 质量监督部门64.下列关于工程分包的说法正确的是（ ）。A 施工总承包人不得将建设工程主体结构的施工分包给其他单位B 工程分包后，总承包人不再对分包的工程承担任何责任C 施工总承包人可以将承包工程中的专业工程自主分包给分包商D 分包单位可以将其承包的建设工程再分包给其他单位65.在劳务分包合同中。下列（ ）属于劳务分包人的义务。A 全面履行总（分）包合同，对工程的工期和质量向发包人负责B 负责与发包人、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系C 负责编制施工组织设计，统一制定各项管理目标D 对本合同劳务分包范围内的工程质量向工程承包人负责。66.在建设工程总承包合同中，属于发包人应当完成的工作室（ ）。A 使施工现场具备开工条件B 指令承包人申请办理规划许可证 C 提供工程进度计划 D 保护已完工程并承担损坏修复费用67.下列关于合同文件的表述，不正确的是（ ）。A 专用条款的内容比通用条款更明确、具体 B 合同文件中专用条款的解释优于通用条款C 合同文件之间应能相互解释、互为说明 D 专用条款与通用条款是相对立的68.对承包商来说，采取下列（）合同形式其承担的风险最小。A 固定合同 B 单价 C 调价总价 D 成本加酬金69承包人在索赔事项放生后的（ ）d以内，应向工程师正式提出索赔意向通知。A 14 B 7 C 28 D 2170.下列关于建设工程索赔的说法，正确的是（ ）。A 承包人可以向发包人索赔，发包人不可以向承包人索赔B 索赔按处理方式的不同分为工期索赔和费用索赔C 工程师在收到承包人送交的索赔报告的有关资料后28d未予答复或未对承包人作进一步要求，视为该项索赔已经认可D 索赔意向通知发出后的14d内，承包人必须向工程师提交索赔报告及有关资料71.索赔是指在合同的实施过程中，（）因对方不履行或未能正确履行合同所规定的义务或未能保证承诺的合同条件实现而遭受损失后，向对方提出的补偿要求。A 业主方 B 第三方 C 承包商 D 合同中的一方72.在施工过程中，由于发包人或工程师指令修改设计、修改实施计划、变更施工顺序，造成工期延长和费用损失，承包商可提出索赔。这种索赔属于（ ）引起的索赔。A 地质条件的变化 B 不可抗力 C 工程变更 D 业主风险73.索赔可以从不同角度分类，如按索赔事件的影响分类，可分为（ ）。A 单项索赔和综合索赔 B 工期拖延索赔和工程变更索赔C 工期索赔和费用索赔 D 发包人和承包人、承包人与发包人之间的索赔74.（ ）是索赔处理的最主要依据。A 合同文件 B 工程变更 C 结算资料 D 市场价格75.下列关于索赔和和反索赔的说法，正确的是（ ）。A 索赔实际上是一种经济惩罚行为B 索赔和反索赔具有同时性C 只有发包人可以针对承包人的索赔提出反索赔D 索赔单指承包人向发包人的索赔76投标保证金的数额一般为投标价的（ ）。A 1%B 2%C 3%D 4%77.投标保证金的数额最高不得超过( )万元。A 50 B 60C 80D10078.投标保证金有效期应当超过（ ）。A 投标截止日期30天 B 投标截止日期15天C投标有效期30天 D投标有效期15天79.投标保证金的主要作用是（ ）。A 考察投标人的资金能力 B 保证合同的正常履行C 招标人获得一定的收入 D筛选投标人80.承包人提交的履约担保形式一般不包括（ ）。A 银行保函 B 信用担保 C 履约担保书 D 保留金81.某建设项目合同金额为8000万元，合同中要求承包人以银行履约保函的形式向发包人提交履约保函，则该履约保函的金额一般约为（ ）。A 400万 B 600万 C 800万 D 2400万元82.某建设工程项目中，承包人按合同约定，由担保公司向发包人提供了履约担保书，在合同履行过程中，当承包人违约时，开出担保书的担保公司（ ）。A 必须向发包人支付履约担保书规定的保证金B 必须用履约担保书规定的保证金去完成施工任务C 应完成施工任务，并向发包人支付履约担保书规定的保证金D 根据合同约定，用履约担保书规定的担保金去完成施工任务或向发包人支付该项保证金。83.在承包人没有实施合同或未履行合同义务时，发包人不需要出具任何证明和理由，即可对银行保函进行收兑的履约担保形式是（ ）。A 履约担保书B 保留金 C 无条件银行保函 D 有条件银行保函84.保留金的退还规定是（ ）。A 工程移交时，一次性退还 B 质量保修期满一年后，一次性退还C 工程移交时，支付一半；质量保修期满一年后14天内，支付剩下的一半D 不予退还85世行贷款项目招标文件范本土建工程国内竞争性文件规定，如果没有理由再需要履约保证金，发包人应在（ ）将履约保证金退还给承包人。A 工程竣工后28天 B 缺陷责任期结束前28天C 缺陷责任期日 D缺陷责任期结束后28天86.建设工程合同签订后，发包人给承包人一定比例的预付款，一般为合同金额的（ ）。A 2% B 5% C 10%D 20%87预付款担保的主要形式为（ ）A 现金 B 银行保函 C 保证担保公司担保 D 信用证88.预付款担保的担保金额通常（）。A 为预付款的10% B为预付款的30%-050% C为预付款的120% D随预付款的扣除，逐月减少89支付担保应由（ ）提交。A 承包人向分包商 B 承包人向发包人 C 承包人向供应商 D 发包人向承包人90.支付担保的担保额度为工程总额的（ ）。A 5%B 10%C 20%-25%D 30%-50%二，多项选择题1.符合下列（ ）情形之一的，经批准可以进行邀请招标。A 国际金融组织提供贷款的B 受自然地域环境限制的C 涉及国家安全、国家秘密，适宜招标但不适宜公开招标的D 项目技术复杂或者特殊要求只有几家潜在招标人可提供选择的E 紧急抢险救灾项目，适宜招标但不适宜公开招标的。2.符合（ ）情形之一的表书，应作为废标处理。A 逾期送达的B 按招标文件要求提交投标保证金的C 无单位盖章并无法定代表人签字或盖章的D 投标人名称与资格审查时不一致的E 联合体投标附有联合体各方共同投标协议的3.建设工程施工招标的必备条件（ ）。A 招标所需的设计图纸和技术资料具备B 招标范围和招标方式确定C 招标人已经依法成立D 资金来源已经落实E 已选好监理单位4.我国招标投标法规定，建设工程招标方式有（ ）。A 公开招标B 议标C 国际招标D 行业内招标E 邀请招标5.汕头扩建项目对社会公开招标，招标文件明确规定提交投标文件的截止时间是某年6月1日上午9点，开标地点为该港口公司四楼会议室，则下列关于开标的说法正确的有（ ）。A开标时间为某年6月1日上午9点至某年6月15日9点之间B开标地点应当为该港口公司4楼会议室C开标应有该市政府有关部门主持D开标时只需邀请中标单位参加E开标时由工作人员当众拆封所有投标文件6.根据招投标法的有关规定，下列关于评标委员会的说法正确的有（ ）。A评标委员会成员的名单应向社会公布，以体现招标活动的公开性B评标委员会可以由7人组成C评标委员会可以由9人组成，其中经济类专家2人，技术类专家2人D评标委员会可以由5人组成，其中经济类专家2人，技术类专家2人E评标委员会应根据招标人的意思推荐中标候选人7.建图书馆项目，评标由由依法组建的评标委员会负责，甲、乙、丙、丁、戊五人组成评标委员会，他们的下列做法不符合招标投标法规定的有（ ）。A甲接受某投标单位的请客吃饭B乙为某投标单位的法律顾问，但乙保证秉公评标C丙在学校的授意下，向某投标单位泄露标底D丁拒绝向权威媒体透露关于中标候选人的推荐情况E戊接受某投标单位为其提供的欧洲旅游8.某单位就滨海护岸工程项目向社会公开招标，某年3月1日确定某承包单位为中标人并于当日向其发出中标通知书，则根据招标投标法的有关规定，下列说法正确的有（ ）。A中标通知书就是正式的合同B双方应在某年3月15日前订立书面合同C双方应在某年3月30日前订立书面合同D建设单位应在某年3月30日前向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告E建设单位应在某年3月15日前向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告9.建设工程合同依据计价方式的不同主要有（ ）A 分包合同 B 总价合同 C 单价合同 D 担保合同 E 成本加酬金合同10.建设工程施工合同（示范文本）由（ ）三部分组成。A 协议书 B 通用条款 C 履约保函 D 专用条款 E 银行保函11.下列关于建筑工程承包合同的说法，正确的是（）。A 总承包单位可以按合同规定对工程项目进行分包和转包B 建设工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资格条件的分包单位C 建设工程总承包合同订立后，发包人和承包人双方都应按合同的规定严格履行D 建设工程总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责E 总承包单位就分包工程对建设单位不承担责任12.建设工程索赔按所依据的理由不同可分为（）。A 合同内索赔B 工期索赔C 费用索赔 D 合同外索赔 E 道义索赔13.承包商向业主索赔成立的条件包括有（）。A 由于业主原因造成费用增加和工期损失B 由于工程师原因造成费用增加和工期损失C 由于分包商原因造成费用增加和工期损失D 按合同规定的程序提交了索赔意向E 提交了索赔报告14.承包商可以就下列（）事件的发生向业主提出索赔。A 施工中遇到地下文物被迫停工B 施工机械大修，误工3dC 材料供应商延期交货D 业主要求提前竣工，导致工程成本增加E 设计图纸错误，造成返工。案例1：某建设项目，采用公开招标方式，业主邀请了五家投标人参加投标；五家投标人在规定的投标截止时间(5月10日)前都交送了标书，5月15日组织了开标；开标由市建设局主持；市公证处代表参加；公证处代表对各份标书审查后，认为都符合要求；评标由业主指定的评标委员会进行；评标委员会成员共6人；其中业主代表3人，其他方面专家3人。问题：1.找出该项目招标过程中的问题。2.资格预审的主要内容有哪些?3.在招标过程中，假定有下列情况发生，你如何处理。在招标文件售出后，招标人希望将其中的一个变电站项目从招标文件的工程量清单中删除，于是，在投标截止日前10天，书面通知了每一个招标文件收受人；由于该项目时间紧，招标人要求每一个投标人提交合同估价的3.0%作为投标保证金；从招标公告发出到招标文件购买截止之日的时间为6个工作日；招标人自5月20日向中标人发出中标通知，中标人于5月23日收到中标通知。由于中标人的报价比排在第二位的投标人报价稍高，于是，招标人在中标通知书发出后，与中标人进行了多次谈判，最后，中标人降低价格，于6月23日签定了合同。4.在参加投标的五家单位中，假定有下列情况发生，你认为如何处理。 A单位在投标有效期内撤销了标书； B单位提交了标书之后，于投标截止日前用电话通知招标单位其投标报价7000万元有误，多报了300万元，希望在评标进行调整； C的投标书上只有投标人的公章；投标人D在投标函上填写的报价，大写与小写不一致；(5)E单位没有参加标前会议。分析：11） 采用公开招标不能只邀请了五家投标人参加；2）5月10日前都交送了标书，5月15日组织开标，开标时间与截止时间是同一时间；1） 由市建设局主持，开标由招标人主持；2） 公证处代表对各份标书审查后，招标人审查；3） 评标由业主指定的评标委员会进行，一般从评标专家库；4） 评标委员会成员共6人，5人以上单数。2.资格预审的主要内容有： 1)投标单位组织机构和企业概况； 2)近3年完成工程的情况； 3)目前正在履行的合同情况； 4)资源方面情况（财务、管理人员、劳动力、机械设备等）； 5)其他奖惩情况3.1)招标文件修改在投标截止日前15天，或者延后投标截止日；2）投标保证金一般不超过投标报价的2%，也不超过80万元；3）正确，截止之日的时间为5个工作日；4）发出中标通知到签定合同，时间为30天。合同谈判不能改变实质性内容。4. A单位在投标有效期内撤销了标书；没收保证金（投标有效期指开标时间到投标结束的时间） B单位提交了标书之后，于投标截止日前用电话通知招标单位其投标报价7000万元有误，多报了300万元，希望在评标进行调整；在评标进行不调整，投标书在投标截止日前，可以修改，但采用书面形式。 C的投标书上只有投标人的公章；废标处理 D单位的报价以大写为准。(5)不处理，标前会议纪要给E单位。案例21）背景某施工单位根据领取的某200m2两层厂房工程项目招标文件和全套施工图纸，采用低价报价策略编制了投标文件，并获得中标。该施工单位（承包商）于某年年3月10日与建设单位（业主）签订了该工程项目的固定价格施工合同。合同期为8个月。工程招标文件参考资料中提供的使用砂地点距工地4km。但是开工后，检查该砂质量不符合要求，承包商只得从另一距工地20km的供砂地点采购。由于供砂距离的增大，必然引起费用的增加，承包商经过仔细认真计算后，在业主指令下达的第3d，向业主提交了将原用砂单价每吨提高5元人民币的索赔要求。工程进行了一个月后，业主因资金紧缺，无法如期支付工程款，口头要求承包商暂停施工一个月。承包商亦口头答应。恢复施工后不久，在一个关键工作面上又发生了几种原因造成的临时停工：5月20日至5月24日承包商的施工设备出现了从未有过的故障；6月8日至6月12日施工现场下了罕见的特大暴雨，造成了6月13日至6月14日的该地区的供电全面中断。针对上述两次停工，承包商向业主提出要求顺延工期共计42d。2）问题（1）该工程采用固定价格合同是否合适？（2）该合同的变更形式是否妥当？为什么？（3）承包商的索赔要求成立的条件是什么？（4）上述事件中承包商提出的索赔要求是否合理？说明原因。3）分析与答案（1）因为固定价格合同适用于工程量不大且能够较准确计算、工期较短、技术不太复杂、风险不大的项目。该工程基本符合这些条件，故采用固定价格合同是合适的。（2）该合同变更形式不妥。根据中华人民共和国合同法和建设工程施工合同（示范文本）的有关规定，建设工程合同应当采取书面形式，合同变更亦应当采取书面形式。若在应急情况下，可采取口头形式，但事后应予以书面形式确认。否则，在合同双方对合同变更内容有争议时，往往因口头形式协议很难举证，而不得不以书面协议约定的内容为难。本案例中业主要求临时停工，承包商亦答应，是双方的口头协议，且事后并以书面的形式确认，所以该合同变更形式不妥。（3）承包商的索赔要求成立必须同时具备如下四个条件：与合同相比较，已造成了实际的额外费用或工期损失；造成费用增加或工期损失的原因不属于承包商的行为责任；造成的费用增加或工期损失不是应由承包商承担的风险；承包商在事件发生后的规定时间内提交了索赔的书面意向通知和索赔报告。（4）因砂场地点变化提出的索赔要求不合理，原因是：承包商应对自己就招标文件的解释负责；承包商应对自己报价的正确性与完备性负责；作为一个有经验的承包商可以通过现场勘查确认招标文件参考资料中提供的用砂质量是否合格，若承包商没有通过现场踏勘发现用砂质量问题，其相关风险应由承包商承担。因几种情况的暂时停工提出的工期索赔不合理，可以批准的延长工期为7d，原因是：5月20日至5月24日出现的设备故障，属于承包商应承担的风险，不应考虑承包商的延长工期和费用索赔要求。6月8日至6月12日的特大暴雨属于双方共同的风险，应延长工期5d。6月13日至6月14日的停电属于有经验的承包商无法预见的自然条件变化，为业主应承担的风险，应延长工期2d。勤劳的蜜蜂有糖吃因业主资金紧缺要求停工1个月，而提出的工期索赔时合理的。原因是：业主未能及时支付工程款，应对停工承担责任，故应当赔偿承包商停工1个月的实际经济损失，工期顺延1个月。综上所述，承包商可以提出的工期索赔共计37d。其他案例见教材：30，55，71，134，158
展开阅读全文