脚手架施工承包合同

脚手架工程承包合同发包方：武汉建工徐工技校项目部 （简称甲方） WJJX006承包方： 裴广建 （简称乙方）甲方承建徐工技校拆迁项目一期工程（一标段）,为使本工程施工顺利，确保工程质量、安全、工期、文明施工，依据合同法、相关法律法规，遵照平等、互利、自愿的原则，结合本项目的实际情况，经甲乙双方友好协商，甲方把本项目的脚手架分项工程承包给乙方，为了明确甲、乙双方的职责及义务，双方达成如下条款以资共同遵守。一、工程概况1、工程名称：徐工技校拆迁项目一期工程（一标段）2、工程地点：徐州市新城区产业园3、承包工程范围：（1）承包内容：本项目竣工前所有脚手架分项工程施工。（2）作业范围：搭拆外墙双排脚手架（含安全网、铺竹笆片、刷油漆）；建筑体内四口五临边防护（含基坑防护、基坑爬梯），钢筋棚、木工棚、搅拌机棚、安全通道、楼梯、塔吊扶墙、各工种用的上料平台安装、升降机与各楼层间的平台及通道，以及与本工程有关的一切钢管、扣件均由承包方提供材料施工，（木工内模搭拆人工除外）；施工过程中改拆外架，材料运到指定地点码放成堆及材料的卸料和装车，脚手架的安全维护，标化工地要求的场内整齐、清洁工作；扣件清洗，上螺杆螺帽；制作预埋挑架拉环，安装及制作挑梁，拉钢丝绳等；脚手架的拆除及运出施工现场。并且在此项工作中不存在任何零工。4、工程承包方式本工程采用包工包料的方式，劳务及一切满足本搭设工程要求的材料（如架管、扣件、顶丝、螺杆螺帽、安全网、脚手架板、钢丝绳、卡扣、铁丝等）均由乙方负责提供。（由于工序搭接一时无法安排工作，由班组自行调整，甲方不负责窝工，也不存在任何点工和估工）二、合同价款及付款办法1、按照合同规定的工作内容和服务期限一次性包死。建筑物按照建筑面积（建筑面积按照江苏省现行的定额规定计算）每平方米40元（含木工架管）；不计运费及上下车费。2、价格中，已包含承包范围内各项用工工资、机械工具用具费、材料费、施工措施费、赶工措施费、安全文明施工措施费、劳保用品、材料设备垂直及水平转运费、施工图范围内与其他各工种的配合费、窝停工费、管理费、税金、国家规定的劳动保障“五金”、劳务分包管理费、乙方资金成本等一切费用。3、按层计算并支付工程款，搭设完成付层工程量的40%，搭设至外架子拆除之间如超过一个月，次月后每月支付层工程量的10%（付至层工作量的60%停止支付），单栋全部拆除并清理后付至栋号工程的70%，合同内的工作内容全部完成办理竣工结算后一个月内付至结算金额的80%；结算办理完成后四个月内付至竣工结算价款的95%，竣工结算办理完成后八个月内付清余款。4、承包工作内容外的施工任务当日由甲方签发施工任务单，三日内经项目负责人、商务经理共同签字确认后方可生效，同时每周六汇总报送公司工程部（逾期作废）。本工程项目负责人为李国栋，商务经理为郭小峰，本工程零星小工工资80元/工日。5、乙方提供服务承诺并积极履行合同条款，如质量安全不稳定造成损失自行全额承担，如非正常原因，乙方中途退出施工的，甲方与乙方的结算按实际完成的工程量的50%结算，结算预留的50%不予结算。6、乙方在现场作业人员必须持证上岗，所需用的安全帽、工作服、雨衣、安全带等必须全员配备，由乙方自负。7、如遇上级部门大检查，本工种范围内所应紧急处理的各项工作由本班组负责，与兄弟班组责任范围不十分明确由项目部决定谁清理。三、承包方服务按时拆除外架：接到发包方拆除外架通知之日起，10日内拆清外架（发包方要求中止停拆期间除外，发包方要求中止停拆的、恢复拆除的都要下书面通知）。四、质量标准1、脚手架及防护等脚手架工程必须按现行建筑施工扣件或钢管脚手架安全技术规范搭设。施工质量必须达成省级文明工地标准。如因承包方脚手架搭设质量原因造成此工程评选达不到省文明工地要求，发包方将按承包方总价的10%对承包方进行罚款。2、乙方的施工人员必须熟悉脚手架搭设的安全操作规程，必须持有效上岗证，严格按规范、标准的要求搭设，严格执行有关悬空作业的规定。3、乙方必须按施工方案实施，必须遵照甲方安全员的交底操作，按安全员开出的整改单整改，不按时整改或整改后仍达不到质量要求的每次罚款200500元。五 安全、文明施工1、安全施工：乙方必须贯彻执行国家和政府、行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律法规及甲方的各项规定，严格按安全规章组织施工。乙方对承包搭设的脚手架安全负有全部责任，凡因乙方搭设质量原因而造成的安全事故，均由乙方承担一切责任。2、发生重大伤亡及其他安全事故，承发包双方应采取紧急措施防止事态扩大并全力组织抢救伤者，保护事故现场，如因抢救伤者必须移动现场设备，须作出书面记录或拍照。3、文明施工：乙方必须服从管理，保持现场整洁。及时清理、回收、整齐堆放各项材料，做到工完料尽场地清。每天打扫宿舍内外环境，保持现场整洁文明和生活区干净卫生，积极主动创建省文明标化工地。4、乙方新到人员必须先到项目部的安全部门报到，先学习后上岗。5、未经许可工地严禁住有女工和家属工，违者每日罚款50元。如由此发生意外伤害，均由乙方负责。六、甲方责任1、全面履行合同，确保乙方正常施工。2、提供施工图纸，进行施工技术交底和质量监督。对乙方施工存在的质量问题，及时下达书面整改通知，做好检查和复查工作。3、强化安全生产和文明施工的管理。组织安全检查，对安全隐患限期整改并做好检查和复查工作。4、按施工方案落实采取安全施工措施，确保乙方劳务人员的安全生产与现场住宿宿舍。将施工用水、电接至施工现场，提供加工、堆放场地及生活住所，提供现场办公室一间及门卫房2间。5、协调好内外部施工环境，及时下达施工任务，落实施工进度计划执行情况。6、对未按照安全、质量、进度、现场管理、协议条款等要求施工的及时指出，仍不能满足要求的采取帮工等措施，工资从乙方工程款中直接支付。7、按时支付工程款，逾期支付工程款，所造成的损失由甲方承担。8、施工期间乙方发现现场有偷盗行为，甲方有义务协助乙方对相关人员进行处罚。9、未尽事宜按项目部施工现场管理规定执行。七、乙方责任1、乙方应具有相应的劳务资质，应全面履行甲方与建设方签订的建设工程施工合同约定的内容，在劳务施工范围内，乙方应及时提供为整个工程所需的人力、物力和必要的资金。2、所有脚手架必须满足施工方案及规范要求，特殊情况必须经相关主管部门组织专家对方案论证后方可实施。所有材料必须检测合格。3、严格执行项目部的各项规章制度，依照甲方的施工进度计划，组织合格的劳务人员进场施工，虚心接受有关人员及社会各界的监督检查及指导（特殊工种需持证上岗）。负责维护管理好本工种所有的施工机具、劳动保护设施以保证生产正常进行。按时完成甲方生产部门的生产任务。项目部需要乙方配合时必须全力服从。不得提任何附加条件。乙方负责脚手架搭设及安全防护材料的把关、验收工作，不合格材料不得用于工程。 4、所有进场施工人员必须持身份证和身体健康证明在项目部登记备案，接受安全、治安、饮食及环境卫生教育，严禁有高血压、心脏病、恐高症、癫痫病、贫血病及年龄在18岁以下未成年人和55岁以上老年人进场从事施工作业，否则项目部不予认可且不支付工资。班组于其它工种之间必须友好相处，相互配合，不得相互推诿扯皮。5、对工人进行安全生产和文明施工的知识教育，强化安全文明施工管理，做到安全生产无事故。因乙方原因在施工期间发生的施工现场内、外所有工伤事故责任由乙方承担，产生的所有费用由乙方自理（包括依法应支付的损害赔偿费或补偿），与甲方无关，同时承担给甲方带来的损失及负面影响责任。6、乙方委派许进福同志为乙方现场施工负责人，参加甲方生产协调会，具体负责本专业的施工管理。在合同期内，未经甲方允许，乙方不得随意更换现场施工负责人（班组长）和施工人员。7、乙方承包人应是本工种安全生产的第一责任人，应带头遵纪守法，不准违章指挥，准确摆好安全、质量、进度、效益的位置，保证全体施工人员，全方位的动转。8、积极配合项目部组织的安全知识学习，宣传及业余上课，并落实到每个员工，真正做到安全第一，预防为主，以人为本的现场安全氛围。9、乙方必须确保班组长等管理人员的到位，如不到位项目部有权200元/天人处罚。10、严格按照项目部施工进度计划执行。进度计划工期每延误一天除适用以上条款外，加罚1000元/天，不足一天按一天扣罚。11、积极做好工人工资的分配、发放工作，严禁拖欠工人工资。每月按应支付金额凭各班组考勤表、工资单、身份证，由班组长、乙方签字后发至工人本人，总额不得超过乙方当月完成工程进度款的60。如因拖欠工人工资造成工程停工、工人上访或投述，引起的损失由乙方负全责，甲方可按合同约定直接支付工人工资，并将按拖欠的实际金额给予乙方双倍罚款并同时承担给甲方带来的损失及负面影响责任。12、甲方抢工期时，乙方必须保证及时补充工程所需足够的人员、机械，否则甲方有权通过其它途径解决人员和机械，并按市场单价的双倍从乙方劳务费中扣除。农忙期间必须保证工程正常施工，如若不能保证，除等价甲方安排其他人员外、加以处罚，并所完工作量按70%计算。节日期间，必须保证工期，不得减员。13、严禁以甲方及本项目名义进行任何赊欠，乙方的所有债权债务与甲方无关。14、未尽事宜按项目部施工现场管理规定执行。八、其它约定1、乙方必须充分有效的组织现场施工人员，必须满足本工程的进度需要，杜绝转包，一旦发生转包甲方有权终止合同。2、乙方应服从甲方的管理及指挥，执行本项目部的一切规章制度，遵守国家的政策法令，乙方在施工中因管理混乱，质量、安全不符合本协议要求，材料不能满足工程需要，工期不符合甲方要求时，甲方有权单方终止协议，另行安排班组施工和租用其他单位材料，发生费用由甲方双倍的扣除乙方工程款，并保留清除乙方出场的权利，如乙方被清除出场按阶段预付工资额终止结算，余额作甲方的损失弥补。3、乙方以进场材料务费作为履约保证金，此保证金作为工程质量、工期、安全及人员稳定的履约保证，工程完工后退还，履约保证金的执行期限为从开工至竣工验收合格。4、甲方与建设方的施工合同条款同样适用本协议。5、本协议如有争议，双方协商解决，协商不成，可起诉至工程所在地人民法院。6、本协议经甲、乙双方签字后生效，本工程完工后终止。本协议一式叁份，甲方持贰份，乙方持一份。未尽事宜，按项目部有关规定执行，以上协议希望双方共同认真执行。甲方： 乙方： 身份证：电话： 电话： 日期： 年 月 日 日期： 年 月 日附：安全生产协议6