第六章合同管理

第六章 合同管理一、填空题：（每空1.5分）1、招标投标法规定，招标分 和 两种方式。2、招标人可 招标事宜，也可以 代为办理招标事宜。3、工程招标代理机构资格分为 两级。其中乙级工程招标代理机构只能承担工程投资额（不合征地费、大市政配套费与拆迁补偿费） 以下的工程招标代理业务。4、招标人所规定的 就是提交标书最后的期限。投标人在招标截止日之前所提交的投标是 ，超过该日期之后就会被视为 。5、建设工程合同的订立也要采取 和 方式。6、招标人通过媒体发布招标公告，或向符合条件的投标人发出招标文件，为 ；投标人根据招标文件内容在约定的期限内向招标人提交投标文件，为 ，招标人通过评标确定中标人，发出中标通知书，为 ；7、各种施工合同示范文本一般都由以下 ， ， 三部分组成：8、按专用条款约定的数量和要求， 向 提供施工场地办公和生活的房屋及设施， 承担由此发生的费用；9、工期是指发包人和承包人在协议书中约定，按照 计算的承包天数。承发包双方必须在协议书中明确约定工期，包括 和 。10、发包人收到竣工验收报告后 内组织验收，并在验收后 内给予认可或提出修改意见，承包人应当按要求进行修改，并承担因自身原因造成修改的费用，中间交工工程的范围和竣工时间由双方在专用条款内约定。11、设备安装工程具备单机无负荷试车条件，由 组织试车；设备安装工程具备联动无负荷试车条件， 组织试车，并在试车前 小时以书面形式通知承包人。12、2001年7月1日起施行的、由建设部颁布的建筑业企业资质管理规定，规定了专业承包序列企业的资质设 等级， 资质类别。13、分包人不得将其承包的分包工程 给他人，也不得将其承包的分包工程的全部或部分 给他人，否则将被视为违约，并承担违约责任。14、根据建筑业企业资质管理规定等有关规定，劳务分包序列企业资质设 等级， 资质类别。15、劳务分包人不得将合同项下的劳务作业 或 给他人。16、建设工程施工承包合同的计价方式主要有三种，即 、 和 。17、单价合同又分为 合同和 合同。18、单价合同是 优先，总价合同是 优先。19、对承包商来说， 这种合同比固定总价的风险低，利润比较有保证，因而比较有积极性。20、在国际上，许多项目管理合同、咨询服务合同等也多采用 方式21、根据工程建设项目施工招标投标办法规定，施工投标保证金的数额一般不得超过投标总价的 ，但最高不得超过 人民币。投标保证金有效期应当超出投标有效期 。22、保留金是指在发包人（工程师）根据合同的约定，每次支付工程进度款时扣除一定数目的款项，作为承包人完成其修补缺陷义务的保证。保留金一般为每次工程进度款的 %，但总额一般应限制在合同总价款的 %，最高不得超过 %。23、合同分析往往由企业的 或项目中的 负责。24、根据合同实施偏差分析的结果，承包商应该采取相应的调整措施，调整措施可以分为 、 、 和 25、承包商提出的工程变更，应该交与 审查并批准；由设计方提出的工程变更应该与 审查并批准；由业主方提出的工程变更，涉及到设计修改的应该与 协商，并一般通过 发出。26、由于业主要求、政府部门要求、环境变化、不可抗力、原设计错误等导致的设计修改，应该由 承担责任；由此所造成的施工方案的变更以及工期的延长和费用的增加应该向 索赔。27、根据工程实施的实际情况， 、 和 单位都可以根据需要提出工程变更。28、索赔证据应该具有： 、 、 、 和， 。29、如果经过努力无法就索赔事宜达成一致意见，则发包人和承包人可根据合同约定选择采用 或者 方式解决。30、索赔费用的计算方法有： 、 、 。31、工期索赔的计算方法有： 、 、 。32、国际工程承包合同争议解决的方式一般包括 、 、 、 。答案：1、公开招标，邀请招标2、自行办理，委托招标代理机构3、甲、乙；3000万元4、投标截止日，有效的，无效投标5、转包，再分包6、要约邀请，要约，承诺7、协议书；通用条款；专用条款；8、承包人，发包人，发包人9、总日历天数（包括法定节假日），开工日期，竣工日期10、28天，14天11、承包人，发包，48，12、二至三个，60个13、转包，再分包14、一至二个，13个15、转包，再分包16、总价合同，单价合同，成本补偿合同。17、固定单价，变动单价18、 单价，总价19、成本加酬金合同20、成本加酬金合同21、2，80万元，三十天22、10，5，1023、合同管理部门，合同管理人员24、组织措施，技术措施，经济措施，合同措施25、工程师，业主协商或经业主，设计单位，工程师26、业主，业主27、承包商；业主方；设计方。28、真实性；及时性；全面性；关联性；有效性。29、仲裁，诉讼30、实际费用法、总费用法和修正的总费用法31、直接法，比例分析法，网络分析法32、协商、调解、仲裁或诉讼等二、单选题:（每题1分）1. 建设工程施工劳务合同中，全部工作完成，经（ ）认可后14天内，劳务分包人向工程承包人递交完整的结算资料。A发包人 B设计人 C工程承包人 D工程师2. 某工程项目施工过程中，由于工程师未能按约定提供图纸，导致施工暂停，根据施工合同示范文本，对这事件的处理应（ ）。 A由承包人承担发生的费用，工期不予顺延B由承包人承担发生的费用，工期相应顺延C由工程师承担发生的费用，工期相应顺延D由发包人承担发生的费用，工期相应顺延3. 按规定应该招标的建设工程项目，一般应采用（ ）方式。A公开招标 B邀请招标 C议标 D发标4. 自招标文件或者资格预审文件出售之日起至停止出售之日止，最短不得少于（ ）个工作日。A5 B7 C14 D215. 招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少（ ）日前发出。所有澄清文件必须以书面形式直接通知所有招标文件收受人。A5 B10 C15 D206. 评标委员会推荐的中标候选人应当限定在（ ）人，并标明排列顺序。A2 B3 C13 D157. 建设工程合同按承包工程计价方式可分为（ ）。 A总价合同、单价合同、成本加奖金合同、有偿合同 B固定总价合同、纯单价合同、成本加固定金额酬金合同、买卖合同 C固定总价合同、可调总价合同、单价与包干混合式合同、总承包合同D总价合同、单价合同、成本补偿合同8. 根据有关法规的规定，施工投标保证金的数额一般（ ）。A不得超过投标总价的1，最高不超过50万元人民币B不得超过投标总价的1，最高不超过80万元人民币C不得超过投标总价的2，最高不超过50万元人民币D不得超过投标总价的2，最高不超过80万元人民币9. 投标保证金有效期应当超出（ ）A投标截止日期30天 B投标截止日期15天C投标有效期30天 D投标有效期15天10. 某工程项目合同金额为8000万元，合同中要求承包人以银行履约保函的形式向发包人提交履约担保，则该履约保函的金额一般约为（ ）万元。A400 B600 C800 D249011. 对于工程项目，预付款担保的主要形式为（ ）。A现金 B银行保函 C保证担保公司担保 D信用证12. 工程项目中的支付担保的主要作用是（ ）。A确保工程质量 B确保工程费用及时支付到位C保证承包人按约履行 D考察承包人资金实力13. 工程变更的索赔有效期，由合同具体规定，一般为28天，也有14天的。一般这个时间越短，对承包人管理水平的要求越高，（ ）。A对承包人越有利 B对发包人越不利C对承发包双方都不利 D对承包人越不利14. 施工合同跟踪有两个方面的含义。一是承包单位的合同管理职能部门对合同执行者的履行情况进行的跟踪、监督和检查，二是（ ）。A监理单位对合同计划的执行情况进行的跟踪、检查与对比B合同执行者本身对合同计划的执行情况进行的跟踪、检查与对比C业主对合同计划的执行情况进行的跟踪、检查与对比D政府部门对合同计划的执行情况进行的跟踪、检查与对比15. 由业主方提出的工程变更，涉及到设计修改的应该与设计单位协商，一般通过（ ）。A业主提出 B承包商发出C项目经理发出 D工程师发出16. 由于发包人或工程师指令承包人加快施工进度，缩短工期，引起承包人的人力、物力、财力的额外开支，承包人可以提出（ ）索赔。A工程延期 B工程加速 C工程变更 D工程终止17. 租赁设备的窝工费，一般按（ ）计算。A实际租金和调进调出费的分摊计算 B台班折旧费计算C按台班费 D设备使用费18. FIDIC合同条件有通用条件和专用条件两个部分，通用条件适用于（ ）。A所有的工程 B大型工程 C一般工程 D小型工程19. AIA系列合同条件中，A系列是关于（ ）。A业主与承包商之间的合同文件B业主与建筑师之间的合同文件C建筑师行业所用的有关文件D合同和办公管理中使用的文件和表格20. 由于建设工程项目大量数据处理的需要，应重视利用信息技术的手段进行信息管理，当今时代其核心手段是（ ）。A数据库技术 B数据仓库技术C基于网络的信息处理平台 D信息处理工作平台21. 项目的结构编码应依据（ ），对项目结构的每一层的每一组成部分进行编码。A项目管理组织矩阵图 B项目组织结构图C系统流程图 D项目结构图22. 在施工总承包项目中，工程分包可分为( )。 A设计分包与施工分包 B机电施工分包与机电安装分包 C专业工程分包和劳务作业分包 D勘察分包与设计分包23. 劳务分包人施工开始前，工程承包人应获得发包人为施工场地内的( )的生命财产办理的保险。 A自有人员及第三方人员 B自有人员及工程承包人的人员 C自有人员及监理工程师 D自有人员及发包人的人员24. 投标担保是指投标人保证在( )对其投标书中规定的责任不得撤销或反悔。 A在投标截止日之前投标时 B在开标之前 C在投标被接受后 D在签订合同后25.因为工程管理人员涉及的活动和问题往往仪是合同的部分内容，因而必须( )，以全面理解合同。 A领会招标文件精神 B熟悉全部投标文件 C进行合同分析 D与监理工程师经常交流26.资料的归档十分重要，因为所有合同管理中涉及的资料不但目前使用，而且( )。 A必须保存，直到合同结束 B必须保存，直到项目维修期满 C必须保存，直到颁发竣工验收证书 D必须保存，直到工程师对工程验收合格27.人力不可抗拒的灾害主要是指自然灾害，因为这类灾害导致损失时投保人应向( )提出索赔请求。 A发包人 B当地政府 C履约保函上填写的银行 D承保的保险公司28.当索赔事件持续进行时，承包人应当阶段性地向( )发出索赔意向。 A发包人 B工程师 C调解人 D保险公司29.国际工程承包合同履行中，合同管理的中心任务是( )。 A搞好进度管理 B保证工程质量 C防范风险、维护自身正当利益并获取尽可能多的利润 D保证工地的安全30.在项目管理中最薄弱的环节是( )。 A合同管理 B信息管理 C投资控制 D进度控制31.项目管理信息系统中，合同管理子系统的功能是( )。 A绘制网络图和计划横道图 B标准合同文件查询和合同辅助起草 C进行项目合同价和实际投资的动态比较 D根据工程进展进行投资预测32.设计、采购和施工任务综合的承包简称为( )。 ACM总承包 B DB承包 C EPC承包 D联合体承包33.订立合同所依据的法律法规，一般在( )中约定。 A合同协议书 B合同通用条款 C合同专用条款 D中标通知书34.如果在施工期间，现场出现一个有经验的( )通常不能预见的外界障碍或条件并造成该方的损失时，将会引起索赔事件的发生。 A发包人 B承包人 C工程师 D设计单位35.大型建筑工程纠纷很步采用( )方式解决，因为这种方式在解决工程纠纷时存在明显的缺陷。 A仲裁 B工程师的准仲裁 C调解 D诉讼36. 建设工程监理合同的标准条件包括( )。 A监理酬金 B组成合同所包括的文件 C委托人应提供工程资料的时间 D双方当事人的签字盖章和签约时间37在最后确定合同文本和合同签订时，应对所有在招标投标及谈判前后各方发出的文件、文字说明、解释性资料进行清理，对与合同构成相矛盾的文件应( )。 A由发包人决定其有效性 B由承包人决定其有效性 C由工程师决定其有效性 D宣布作废38. 单位工程施工承包，是指在一些大型、复杂的建设工程中，发包人可以将专业性很强的单位工程发包给不同的承包人，这些承包人之间为( )。 A合同关系 B平行关系 C协助关系 D总包与分包关系39.专业分包合同文件中的专用条款是( )协商将工程的具体要求填写在该合同文本中。 A发包人与分包人 B监理工程师与分包人 C承包人与分包人 D发包人与承包人40.劳务分包人应在全部工作完成并经工程承包人认可后( )天内，向工程承包人递交完整的结算资料，用于进行最终支付。 A 7 B 14 C 21 D 2841.FIDC土木工程施工合同条件应用指南中规定：在承包人提交了发包人认可的( )和预付款保函之后，可由工程师开具证明将预付款支付给承包人。 A投标保函 B保留金保函 C履约保证书 D支付保函42.合同和合同分析的资料是( )的依据。 A发包人招标 B投标人投标 C发包人和投标人谈判 D工程实施管理43.建设工程合同分析包含对合同法律基础的分析，对( )法律应重点分析。 A合同可能适用的 B合同中明示的 C合同中未明确指明但适用的 D表面上与合同无关而实际有关联的44.工程师收到承包商送交的索赔报告及其相关资料后，应于( )内给予答复，或要求承包人进一步补充索赔理由和依据。 A 21天 B 28天 C 30天 D 42天45索赔是指在合同实施过程中。合同一方因对方不履行或未能正确履行合同所规定的义务或未能保证承诺的合同条件而( )，向对方提出的补偿要求。 A遇到风险后 B遇到不可抗力事件后 C遭受损失后 D受到对方索赔后46.大型建筑工程，特别是国际贷款项目，通常在( )中要求将纠纷提交有关国际仲裁机构。 A投标文件 B索赔文件 C合同 D工程师指令47.建设工程委托监理合同基本条款包含( )。 A监理人的义务 B监理人的权利 C监理业务执行的起止时间 D合同适用的法律和监理依据48.建设工程监理合同专用条件包括( )。 A监理酬金 B支付报酬的币种和汇率 C监理人的责任 D委托人的责任49.对于合同文件中违反法律的条款( )。 A只要合同双方达成一致并签了字，就可以受法律保护 B即使合同双方达成协议并签了字，也不受法律保护 C只要合同双方达成一致并经省市级领导认可，即可受法律保护 D只要合同双方达成一致并经地方建设主管部门批准，即可受法律保护50.在施工总承包合同中，总承包人可以将部分工程分包，并与分包人签订分包合同，当分包工程出现问题时，( )。 A仅由总承包人向发包人承担责任 B仅由分包人向发包人承担责任 C由总承包人与分包人向发包人承担连带责任 ， D由总包人与监理工程师向发包人承担连带责任51.劳务分包人在动力设备、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时应在开工前提出安全防护措施，该措施( )。 A应经监理工程师批准，费用由劳务分包人承担 B应经发包人批准，费用由劳务分包人承担 C应经工程承包人批准，费用由工程承包人承担 D应经工程承包人批准，费用由劳务分包人承担52.在劳务分包合同中，一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，( )。 A违约方承担违约责任后可不再履行合同 B违约方在承担违约责任后仍应继续履行合同 C违约方有权决定承担违约责任或继续履行合同 D违约方如继续履行合同，可不必承担违约责任53.无条件履约保函是指当承包人违约时，发包人( )即可对银行保函进行收兑。 A在拿到工程师的证明材料后 B在向银行提交书面材料后 C在向银行说明承包人违约事实后 D不需出具任何证明和理由54.合同控制的作用之一是通过合同情况分析( )，以便及时采取措施调整合同实施过程。 A与监理工程师讨论 B找出偏离 C与业主方谈判 D与分包商、供应商开会商讨55.在进行合同交底时，应将各种合同事件的责任分解落实到( )。 A各职能办公室 B现场每个工作人员 C施工项目经理及副总经理 D各工程小组及分包人56.由于监理工程师对( )的歧义解释造成项目时间和费用的增加，可以构成施工项目索赔。 A政府文件 B法律法规 C合同文件 D施工组织设计57.工程师下令暂停工程或任何部分工程时，承包人可以获得( )的权利。 A工期延展和风险费补偿 B工期延展和额外费用补偿 C额外费用补偿和利润补偿 D工期延展、额外费用补偿或利润补偿58.国际工程承包合同中，要求DRB(纠纷审议委员会)委员有较高的业务素质和实践经验，特别是具有项目工程( )方面的丰富经验。 A施工 B设计 C调解 D仲裁59.建设工程监理合同专用条件包括双方约定的委托人应提供的工程资料及( )。 A资料价格 B清单 C提供时间 D提供地点60、按照法律规定，( )不能成为建筑施工合同的担保人。A、建设主管部门 B、建筑公司 C、银行 D、贸易公司61、某房地产公司以一幢18层大楼作抵押向银行贷款，到期应偿还2500万元。贷款到期后，因房地产公司破产，银行将抵押物按法定程序变卖得款3500万元。则应( )。A、返还房地产公司1000万元。 B、与该房地产公司其他债权人共享3500万元。C、由银行得款3500万元。 D、退还房地产公司3500万元。62、在建设工程活动中，监理工程师是以( )实施监理。A、业主的名义 B、监理单位的名义 C、监理委托合同当事人的名义 D、政府工程质量监督部门的名义63、( )是要约邀请。A投标人的投标 B招标公告 C中标通知函 D投标保证书64、撤销要约的通知应当在( )到达受要约人。A要约到达受要约人之前 B要约人收到承诺之前C、受要约人拒绝要约之前 D受要约人发出承诺之前65、因承包商企业破产业主单方发出解除合同的通知后、订立的合同即行终止，但( )条款仍然对双方有约束力。A、保险 B、质量控制 C、进度控制 D、结算与清理66、招标投标法规定建设单位不具备( )条件时，可以委托具有相应资质的监理单位代理招标工作。 A相应的经济、技术管理人员 B法人资格 C审核招标文件的能力 D监督开标、评标、定标的能力67、大中型工程从发出中标通知书，到双方订立书面合同时间不得多于( )天。A30 B20 C28 D3568、当出现招标文件中的某项规定与工程交底会后，招标单位发给每位投标人的会议记录不一致时，应以( )为准。 A招标文件中的规定 B招标单位在会议上的口头解答 C发给投标单位的会议记录 D现场考察时招标单位的口头解答69、公开招标与邀请招标在招标程序上的主要差异表现为( )。A是否进行资格预审 B是否组织现场考察C是否解答投标单位的质疑 D是否公开开标70、设计招标应采用( )方式选择承包单位。A公开招标 B设计方案竞选 C邀请招标 D议标71、建设工程监理招标的宗旨是对监理单位( )的选择。A报价 B能力 C资历信誉 D规模和经济实力72、招标人在中标通知书中写明的中标合同价应是( )。A初步设计编制的概算价 B施工图设计编制的预算价C投标书中标明的报价 D评标委员会算出的评标价73、下列中( )不是施工招标文件应包含的内容。A工程设计图纸、资料及技术说明书 B工程量清单 C单价表、 D标底74、建设工程监理合同示范文本规定，监理人( )发布开工令、停工令、复工令。A可自行 B报经委托人同意后 C与承包人协商后 D经委托人同意并征得承包人同意后75、建设工程监理合同示范文本标准条件，关于监理人的权利中对选择工程总设计单位和施工总承包单位有( )。A建议权 B否决权 C确认权 D无任何权76、勘察、设计合同中( )是委托方的义务。A明确设计范围和深度 B提交勘察设计成果C进行设计技术交底 D负责设计变更和修改预算77、已竣工工程交付使用之前应由( )负责成品保护工作。A发包人 B承包人 C监理人 D工程师78、3、发包人在( )合同中承担了项目的全部风险。A单价 B总价可调 C总价不可调 D成本加酬金79、4、当施工合同文件中出现不一致时，以( )为优先解释的依据。 A合同条件 B专用条款 C纪要、协议 D通用条款80、施工合同示范文本规定工程实际进度与计划不符时，承包人按工程师的要求提出改进措施，经工程师认可后执行。事后发现改进措施有缺陷，应由( )承担责任。 A发包人 B承包人 C工程师 D承包人和工程师81、建设工程施工合同(示范文本)规定，承包人在( )，将竣工工程移交发包人。A竣工验收合格后14天内 B竣工验收报告经发包人认可后28天内C自发包人收到竣工结算报告后28天内D收到竣工结算款14天内82、不可抗力事件结束后，承包人应在48小时内向工程师通报受害情况。灾害继续发生，承包方应每隔( )向工程师报告一次灾害情况，直至灾害结束。 A7天 B5天 C14天 D28天83、我国工程保修期从( )之日算起。A乙方提交竣工验收报告 B合同约定的竣工日C竣工验收合格 D业主支付竣工结算款84、建设单位与某设计单位订立合同，就设计中开发一项新技术，该合同法律关系的客体是（ ）。A、物 B、财 C、行为 D、智力成果85、依据担保法，只能由合同当事人以外的第三人提供担保的担保方式是（ ）。A、保证 B、抵押 C、质押 D、定金86、担保方式的保证，实际运用过程中应理解为（ ）。A、债务人委托保证人，当债务人不能履行债务，保证人按约定履行的委托合同。B、债权人和债务人约定，债务人向债权人保证履行合同义务。C、仅仅是债务期限届满，债务人不能履行债务，由保证人承担责任的一种担保形式。D、保证人和债权人约定，当债务人不能履行债务时，保证人按约定履行债务。87、安装工程一切险，以保障（）过程中，被保险人在保险期限内，可能遭受的损失能够得到经济补偿。 A、机器设备在安装、调试 B、机器设备在安装调试中，钢结构工程实施 C、机器设备安装调试中，钢结构工程实施中和第三人责任险 D、除人身险外，机器设备安装调试、钢结构工程实施88、公证与鉴证的重要区别在于法律效力，公证在我国域内，域外均有法律效力。可以理解为（ ）。A、公证具有普遍的约束力B、公证不具备普遍的约束力C、公证对特定的人有约束力D、公证对特定的人和事有约束力89、合同法规定合同的形式有（）形式。A、公证、审批、登记 B、口头、书面和其他C、要式合同 D、非要式合同或要式合同90、下列各项中，属于承诺对要约内容的非实质性变更的是（）。A、承诺中要求改变价款B、承诺中对合同争议解决方法的变更C、承诺中增加有建议性条款、说明性条款D、承诺对合同履行地点和方式提出变更91、执行政府规定价的合同，当事人一方逾期付款，遇政府上调价格时应当按（）执行。A、原价格 B、新价格C、市场价格 D、原价和新价的平均价92、某设备采购合同定购10台设备。合同约定出卖人向买受人交会8台，向另一方非合同当事人交付2台。该条款表明（ ）。 A、债务人向第三人履行债务 B、由第三人向债务人履行债务 C、债务的转让 D、债权债务一并转让93、合同生效后，当事人发现部分工程的工期约定不明，首先应当（）确定工期。A、债务人可以随便时履行 B、债权人可以随便时要求履约C、协议补充 D、规则补充94、按合同法规定合同履行中，地点不明确，合同的标的为物。则在（）所在地履行。A、履行标的义务一方 B、享有权利的一方C、履行合同一方 D、物的所在地95、因发生不可抗力致使施工合同解除，但（）条款仍然对合同双方有约束力。A、清理 B、质量控制C、清理、结算 D、清理、结算和争议解决96、承包人不能按期开工，应于约定的开工之日期前7天，书面向工程师提出延期要求，工程师在接到延期开工申请后（）内未予答，视为同意承包人的要求。A、7天 B、48不时 C、3天 D、5天97、经发包人同意，承包人可将工程的非主体、非关键性工程分包，但工程分包（）。A、不能解除承包人就分包工程向发包人承担的义务B、不能解除承包人就分包工程向发包人承担的责任C、的分包人承担连带责任D、不能解除承包人的任何责任和义务98、某隐蔽工程经工程师检验后进行了隐蔽。事后工程师又要求对已隐蔽工程重检验，检验结果为不合格，则（）。A、发包人承担全部费用，工期相应顺延B、发包人承担部分费用，工期相应顺延C、承包人承担全部费用，工期不予顺延D、承包人承担部分费用，工期不予顺延99、范本规定工程师指示设计变更的内容，没有（）的变更。A、质量 B、工程量 C、标高、位置 D、时间和施工顺序100、依据担保法，只能由合同当事人本人提供担保的担保方式是( )。A保证B抵押 C质押 D定金101、依据合同法的规定，合同形式中不属于书面合同形式的是( )。A传真B电子邮件 C登记 D信件102、某建设项目的施工单项合同估算价为1000万元人民币，在施工中需要采用专有技术,该施工项目( )方式发包。A应该采用公开招标B应该采用邀请招标C应该采用议标D可以采用直接委托103、某项目的招标人具有编制招标文件和组织评标的能力，则招标人( )。A可以采用直接委托方式发包 B可以自行招标，但应当备案C可以自行招标，无需备案 D必须委托中介机构代理招标104、某招标项目在中标通知书发出后，招标人提出降价要求。对该降阶要求，按照招标投标法的规定，中标人( )招标人的要求。A应当接受B可以接受 C应当拒绝D可以拒绝105、某工程设计合同，双方约定设计费为10万元，定金为2万元。当设计人完成设计工作30时，发包人由于该工程停建要求解除合同，此时发包人应进一步支付设计人( )。A3万元B5万元 C7万元D10万元106、某施工项目保修期内，发现存在涉及结构安全的质量问题，则修复方案应当由 ( )提出。A发包人C承包人 B设计单位D监理单位107、按照施工合同示范文本的规定，施工合同终止的条件是( )。A工程验收通过 B承包人送交了竣工验收报告C办理完移交工程手续 D发包人支付了竣工结算款108、FDIC施工合同条件规定的保留金属于( )。A合同价内的暂列金B业主应交付的预付款C承包商应交付的定金D承包商应得的工程款109.、依据FIDIC施工合同条件，工程师颁发的工程接收证书表明( )。A工程照管责任移交B承包合同的全部义务已完成C缺陷通知期开始 D可以办理竣工结算110.我国现行招标的有关规定，下列说法正确的是（ ）A招标人必须委托招标代理机构代为办理招标事宜B工程招标代理机构的资格分为甲，乙两级C乙级工程招标代理机构只能承担工程投资额5000万以下的工程招标代理业务D乙级工程招标代理机构不可以、跨省、自治区、直辖市承担业务111.工程合同得订立过程中，投标人根据招标内容在约定期限内向招标人提交投标文件（ ）A要约邀请 B.要约 C.承诺 D.承诺生效112.建设工程施工预付款担保得主要形式是（ ）A银行保函 B.支票 C.现金 D.汇票113.美国建筑师学会（AIA）的合同条件主要用于（ ）工程A房屋建筑 B.铁路和公路 C.石油化工 D.大型基础设114.在建立过程中如发现工程承包的人员工作不利，监理机构有权要求承包人调换有关人员。这是监理人的（ ）权。A一般权利 B。特别授权 C。调解权 .D.认可权115.在对建设工程合同实施的控制过程中，承包人合同管理人员进行合同诊断的主要内容之一是（ ）A.分析合同文件的组成 B.分析合同执行差异的原因 C.分析合同的计价方法 D.分析合同的承包范围二、 单选题答案1.C 2.D 3.A 4.A 5.A 6.C 7.D 8.D 9.C 10.C 11.B 12.B 13.D 14.B 15.D 16.B 17.A 18.A 19.A 20.C 21.D 22.C 23.A 24.C 25.C 26.A 27.D 28.B 29.C 30.B 31.B 32.A 33.C 34.B 35.D 36.A 37.D 38.B 39.C 40.B 41.C 42.D 43.B 44.B 45.C 46.C 47.C 48.B 49.B 50.C 51.C 52.B 53.D 54.B 55.D 56.C 57. B 58.A 59.C 60.A 61.A 62.B 63.B 64.D 65.D 66.A 67.A 68.C 69.A 70.B 71.B 72.C 73.D 74.B 75.A 76.A 77.B 78.D 79.C 80.B 81.D 82.A 83.C 84.D 85A 86.D 87.C 88.D 89.B 90.C 91.B 92.A 93.B 94.A 95.D 96.B 97.D 98.C 99.A 100.D 101.C 102.D 103.B 104.C 105.A 106.B 107.C 108.D 109.A 110.B 111.B 112.A 113.A 114. B 115.B 三、 多选题: （每题2分）1、 工程合同的付款分为( )阶段进行。 A预付款 B工程进度款 C最终付款 D退还保留金 E滞纳金2、 某工程项目施工过程中，由于下述情况导致暂停施工，根据施工合同示范文本，应给予承包商工期顺延的有（ ）。A由于发包人未能按约支付工程款，承包人暂停施工B由于在施工过程中出现了意外情况，工程师指令承包人暂停施工C由于施工机械发生故障，承包人暂停施工D由于工程师未能及时发布指令，承包人暂停施工E承包人提出复工申请，因工程师不及时作出答复，导致承包人无法复工3、 招标公告应当载明（ ）等事项。A招标人的名称和地址 B招标项目的性质、数量、实施地点和时间C投标截止日期 D合同的主要条款E获取招标文件的办法4、 评标中的初步评审，其审查内容包括（ ）等。A投标资格审查 B投标文件完整性审查C投标担保的有效性 D与招标文件是否有显著的差异和保留E投标书技术方案的先进性5、 评标中的详细评审包括技术评审和商务评审。商务评审主要是对投标书的（ ）等进行评审。A实质是否响应了招标文件的要求 B报价高低C报价构成 D计价方式 E计算方法6、 成本加酬金合同通常用于（ ）。A工程技术、结构方案不能预先确定，特别复杂的工程B研究开发性质的工程项目C时间特别紧迫，来不及进行详细的计划和商谈的抢险、救灾工程D工程结构和技术简单，风险小的工程E工程设计详细，图纸完整、清楚，任务和范围明确陶工程7、 成本加酬金合同有许多种形式，主要有（ ）。A工程成本总价合同 B成本加固定费用合同C成本加固定比例费用合同 D成本加奖金合同E最大成本加费用合同8、 投标保证金的形式通常包括（ ）。A现金 B口头保证 C银行保函 D可撤销信用证 E现金支票9、 竣工验收合格即办理移交。移交作为个重要的合同事件，同时又是个重要的法律概念，它表示（ ）。A业主认可并接收工程，承包人工程施工任务的完结B工程管理权的转让C承包人工程照管责任的结束和业主工程照管责任的开始D保修责任的开始E合同规定的工程款支付条款有效10、 索赔的成立，应该同时具备以下（ ）前提条件。 A与合同对照，事件己造成了承包人工程项目成本的额外支出，或直接工期损失B造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任C对方具备赔偿的实力和能力D事先约定索赔的事项和金额E承包人按合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告11、 索赔证据应该具有（ ）。A真实性 B及时性 C全面性 D关联性 E前瞻性12、 索赔文件一般由（ ）等几个方面内容组成。 A总述部分 B论证部分 C索赔款项（和或工期）计算部分 D结论部分 E证据部分13、 索赔费用的计算方法有（ ）。 A实际费用法 B因素分析法 C因果分析法 D总费用法 E修正的总费用法14、 在国际工程建设过程中，当发生承包合同争议时，解决的方式一般有（ ）。B调解 A协商 D仲裁 C索赔 E诉讼15. 项目信息门户的核心功能包括（ ）。A项目参与各方的信息交流 B工程安全管理C项目参与各方的共同工作 D项目文档管理E工程质量监督16. 资格预审时应主要审查潜在投标人是否符合下列条件( )。 A具有独立订立合同的权利 B具有履行合同的能力 C潜在投标人的企业负责人的经验、简肋 D 财产没有被冻结 E近3年没有出现重大工程质量问题17. 关于工程项目总承包合同，下列说法正确的是( )。 A承包单位负责设计、施工、材料和设备采购等一系列工作 B发包人可以与两个以上承包人签订工程项目总承包合同 C承包人可以依法将部分工程分包 D承包人可以将工程转包 E承包人在任何情况下均不得分包或转包工程18.对于合同文件的优先解释顺序，( )是正确的。 A、合同协议书优先于合同专用条款 B合同专用条款优先于投标书及其附件 C标准、规范及有关技术文件优先于图纸 D工程量清单优先于图纸 E合同专用条款优先于合同通用条款19与工程合同相关的资料种类，面广量大，包括( )。 A合同文本、图纸、技术规范等 B项目的可行性研究报告、评估报告等 C工程实施中产生的各种资料，如工作指令、变更记录、验收报告等 D合同分析资料，如合同总体分析等 E工程实施中的各类记录、官方文件、批件等20.国际工程承包合同履行中，财务管理包括( )。 A资金的筹集、运用和回收 B资金的贷出 C银行保函和信用证的开出 D工程付款的办理 E成本会计21. FIDIC木工程施工合同条件”(1987年第4版)(红皮书)中规定的纠纷解决的程序应是( )。 A记录纠纷一工程师准仲裁一友好协商一正式仲裁 B由于索赔而引起纠纷一记录纠纷一工程师准仲裁一友好协商一正式仲裁 C工程师准仲裁一友好协商一仲裁一诉讼 D记录纠纷一工程师准仲裁一仲裁一诉讼 E由于索赔而引起纠纷一记录纠纷一工程师准仲裁一正式仲裁22.建设工程按承包工程计价方式分类可以分为( )。 A总价合同 B单价合同 C项目总承包合同 D成本加酬金合同 E BOT合同23.在劳务分包合同中，劳务报酬一般采用( )方式。 A固定劳务报酬(不含管理费) B固定劳务报酬(含管理费) C约定不同工种劳务的计时单价(含管理费)，按确认的工时计算 D约定不同工种劳务的计时单价(不含管理费)，按确认的工时计算 E约定不同工作成果的计件单价(含管理费)，按确认的工程量计算24.合同分析要明确承包人的合同标的，包括( )。 A施工现场管理的责任 B承包人实施工程(如设计、采购、试验等)的责任 C承包人在缺陷责任期内的责任 D承包人应索赔的内容 E承包人为监理工程师提供生活和工作条件的责任25国际工程承包合同争议解决常用的ADR(非诉讼纠纷解决程序)方式包含( )。 A FIDIC合同条件下工程师的准仲裁 B去法庭申诉 C去仲裁机构申请仲裁 D采用纠纷审议委员会(ORB)方式 E采用英国新工程合同(NEC)的裁决程序26在FIDIC“土木工程施工合同条件”(1987年第4版)(红皮书)中，“工程师”具有( )几个方面的职能。 A仲裁员 B发包人的代理人 C施工监理 D律师 E准仲裁员27建设工程合同文件包括(但不限于)( )。 A全部招标文件 B合同协议书 C发包人授标通知 D合同谈判纪要 E合同条件28总价合同可以分为( )。