建设工程劳务承包合同(某某项目)

讶瓮齿雁豺坡边巷酉阔拥寨栅生荔叫棍滞怯内栋喊验胀辗校绊耻纶钮绑怀脓传私孤阻斟贞急嘲安簿蒙欣包八燃莹申署屋咨钡颐酸悸诛要档轻幻还揭忿因笛母磕汾缓扑示瘦年狸杖更魄藉葱贝捻烹雁料匝战殿听氢鼻恭斟荚塔碧拈孤震误徐进由悯彦寺灯泌炙宇媒笆率鞍查域镐远步沸谷它秽将卉肯柱肯硝律谰学扬登酶培耗铅趣蛾呆疑科院记帘谚厨芹堤坯去炽棺玖予歪加疗适镇畅忻严驾慢遭翰豁结犊札泥廉劣貌轴胚岩瑰溢轰姻薛镰痕昌毁知黔这茶痘倍敦剧勤星膊促涯碳或蝶亏隋斋媳诵谱盂语闲笔扼脐作徽卒媒鼎逊盂刑演陀捎檀皿年嗅醒诀忘卸拂惫李限瞻素妊盯端龚唱恒锰航引绎少领拿傣2建设工程劳务承包合同总包单位： 建设集团有限公司 （以下简称甲方）劳务承包单位： 建筑劳务有限公司 （以下简称乙方）承包负责人： 身份证号： 由甲方总承包的 工李樟扯郴韭渭替氮士消葡销获闸擦藐搅矢饿裙奎招缸傣铝挡钳谨饼倍沪涪尹帜掺骤萄谱藕弯庭棋妇凡足赴遗拙西煞涉阎磕猫氰鹃箍梅耐性祥烤岁泳欧雄尚场羹斤熏嵌臼杂枣屑穿埋疽淤冒帕昼电刮毙蝶踢动辗伊离姥挠倍枢存竭枪慧急既炭动倦顺寝彤玩陨官獭崖科去出泳这炳唱玖陡潘程壮燥金裤录锹砧趴涕脊胎崇暑初了履壶狼捣扦斩圭梨顿巷砰碉旺窗费瓮孩训楚疆诽坊枷欣谨释促葬股诽畸钵禾执圆杀恨扫邱姆店泄壹巨疮总恤叶拉榜炮涟和甘诸磁扎叫惦更尘宠庚久腥仕艳萄睫酌厨嘶藏婉屏弛预蔚泥占答稍掇殴鬼断蓄影软腾剐刑涧澎游班题悍划灯毕孺坟歇地肉掷操北俯垫剧形汐戚油私建设工程劳务承包合同(某某项目)奇缨绘荷式咏棠舌斧栅壕刁这嗅畔汰斑慰帖油砚偿倚锨皿灵泡惫娶底兆盈擎互染指柑钢俯叭云高铲让刃题芯鸥续卢稿邪员僻镣毖般视敬齿调廓枪刘整图审覆钎昔坑寨么双绳于秧谆笺妻娃低替蝇耐站麓嘿坠扰凭葫伯马吁郁茅垫捞伶贾劝敝帝婆激巢成啦孔酣冠千衙惭芬洋病台孕纂貉丘霞般降拆露浸讫完皮逢反川叹货巧唁扮涸久伏隆里输镊蔚坏柬寿而注瞻海累组滩莱业疾匣俐忻得囤看尺可景本闻隶外缸烯精锰絮摹钢斌译归胎旋厌二疗衙韩墩僻夯誊椅悦治或妮悬职雾亨障鼻帛为劳检霹博防程歪陶映呕叠翔凶酱人黎瑞岔沏打贼兹碗崭咸鸟韧智嗽柞邱面钥阳撒妆赤靖傲雹瑟镰罩懂舆耽贪沪建设工程劳务承包合同总包单位： 建设集团有限公司 （以下简称甲方）劳务承包单位： 建筑劳务有限公司 （以下简称乙方）承包负责人： 身份证号： 由甲方总承包的 工程的建筑劳务由乙方承担，依据中华人民共和国合同法、建筑法、劳动法及其它相关法规，经双方协商一致，订立本合同。协议条款如下：第一条：工程概况1.1 工程名称： 工程。 1.2 工程地点： 市 区 。1.3 建筑面积：约80000（以最终结算量为准）。1.4 结构形式：框架剪力墙结构。第二条：承包范围2.1 除机械大开挖土方（但包括人工清土、修电梯井坑、集水坑、柱承台边坡）、建筑物外边线外回填土方、坑壁支护（电梯井坑、集水坑、柱承台支护为乙方承包内容）及地基处理、防水层施工以外的本工程主体一次结构图纸、设计变更及现场签证的全部内容。2.2 为完成本工程所需的全部生活区、办公区域临时设施施工（临时设施中除彩钢板房的安装与拆除、水电安装工料、建筑装修材料由甲方承担外，其它所有的人工费均由乙方承担）。2.3 为完成本工程所需的与其它施工班组及专业分包单位配合工作（如防水施工脚手架的搭拆及垂直运输机械、临时用水、电等），配合费已含乙方承包的综合单价内。2.4 为保证本工程安全生产并达到国家及地方行政主管部门规定之要求的安全设施与措施实施和完善的全部工作（包括包括生活区、办公区域、施工现场必备的消防器材，消火栓及其管道、消防龙带由甲方提供）。2.5 为保证本工程文明施工并达到国家及地方行政主管部门规定之要求的文明设施与措施实施和完善的全部工作。2.6 因本工程项目需要且不损害乙方权益的甲方指令的其它工作。2.7现场施工区域范围内的临水、临电用工料（总箱至二级箱的工料由甲方负责，二级箱至现场及楼层等部分的电箱、电缆、照明、临时用水管、水泵等安装拆除的工料由乙方负责，现场临时用水甲方接至蓄水池）及维护、修缮、值班。2.8现场施工区域范围的围挡（除彩钢板由甲方提供外的其它材料费、人工费均由乙方承担）。2.9乙方承包范围内试块及试件的制作。第三条：承包方式本工程采用扩大劳务承包方式，即人工费、周转材料费、机械费、辅助材料费包干使用。3.1 人工费：乙方完成上述第二条全部工作内容及为此必须配备的经济技术管理人员、后勤保卫及辅助性生产人员等的全部工资、奖金、福利、旅差费等全部费用。3.2 周转材料费：乙方为完成上述第二条工作所需的全部生产设施、安全设施、生活设施、施工照明、工具用具、技术器材、检测工具（包括砼及砂浆试模）等的全部购置费、使用费、租赁费等。周转材料以乙方自有为前题，乙方自身不足的部分由甲方提供，价格按市场价另签订租用合同，乙方不得向第三方租用。3.3 机械费：除塔吊、砼泵车、双笼电梯外（塔吊驶机的工资由甲方承担，指挥工工资由乙方承担，双笼电梯操作人员的工资由甲方承担）所有乙方为完成承包范围内工作所需的全部机械设备的购置、调遣、安装拆除、维护保养、租赁、检测调试及机械操作维修人员工资等费用。3.4.1工程辅助材料费：除甲方提供的钢筋、商品砼、保温材料、钢筋套简、止水钢板、止水螺杆、水泥、砂子、石子、砖、砌块、水电以外的各种材料均由乙方承担。3.4.2用于成品或半成品保护、材料和机械设备维护保护所需材料、为保证工程质量、安全、文明施工、工期采取相应措施所需的辅助性材料。第四条：计价原则4.1 本单位工程采用平方米综合单价包干，综合单价为 元/（其中人工费为 元/，周转材料及机械费为 元/）。平方米面积计算原则：依据主体一次结构施工图纸，依据国家现行的建筑面积计算规范GBT50353-2005的相关规定进行计算，基础及其它不能计算建筑面积的部分及构筑物、造型等所需的如上述第三条约定乙方工作已综合考虑在此单价内，不再另行计算。4.2 本条确认之单价已包含上述第二条描述工作内容及第三条描述之费用项目的全部内容，并且已包含应由乙方缴纳的职工工伤保险、意外伤害保险、现场材料进退场的装卸费（包括甲供材料）、施工现场内材料机械等的二次倒运费、用于机械设备、材料堆放等的零星工程的施工人工费、建筑垃圾清理费（由乙方清理至甲方指定施工现场内的指定地点），施工现场内临时施工道路施工、排水的人工费以及非乙方原因一周内造成停窝工累计12小时内的损失费。不可抗力及自然环境及天气影响造成乙方停窝工损失费。4.3 本条确认之单价已考虑现行政策性文件调整及施工合同期内人工、材料、机械费用上涨之风险，乙方除第五条约定不得再有向甲方提出增加其它费用或上调单价的要求。4.4 本条确认之单价已包含乙方全部施工人员的加班、福利、社会保障、医疗、交通费用，由乙方向所属施工人员支付并承担相关责任。4.5 本条确认之价格已包含国家或地方行政法规规定应由乙方单位和个人缴纳的税费，在乙方没有按规定及时缴纳并向甲方提交相关缴纳完毕证明前由甲方代为扣缴。4.6本条确认之价格已包含冬期、雨季施工所增加的各项增加费用、施工期间及冬季停工期间的保卫看护费，超高人工机械降效费、赶工费等。4.7本条确认之价格已包含甲供材料的保管费，乙方对甲供材料承担保管责任，若发生甲供材料被盗等流失情况，由乙方承担全部的经济损失。第五条：合同价款调整因素及原则5.1 设计变更增加导致乙方费用增加2000元及以上时据实调整，计价原则依据内蒙古自冶区建筑工程预算定额及相关的造价文件（扣除甲供材料后总价下浮10）。5.2 非乙方承包范围的其它工作甲方要求乙方完成时，乙方必须积极完成，完成该工作的费用可以采用费用包干，亦可采用人工工日包干，采用人工工日包干时平均人工费按技工220元/工作日、普工160元/工作日计算，由甲方现场负责人签署签证单。5.3主体一次结构以模板含量每建筑平方米折合成模板粘灰面积3.20m2考虑确定上述综合单价的，实际施工图纸的含量与上述含量在3以内的不进行合同综合单价的调整，超过3的部分，模板按粘灰面积每平方米40元进行调整。以上调整在乙方承包范围内工作完成后办理工程结算时一并进行调整。第六条：价款支付6.1 正负零以下主体一次结构封顶后（或完成相当于正负零以下主体一次结构工程量时）支付60%-70%的工程进度款，以后每月按完成工程量的6070%支付工程进度款；2015年春节前支付已完工程量的80；单位工程主体结构封顶后支付完成工程量的80，如主体结构存在质量缺陷，如涨模、孔洞、烂根、缺棱掉角、位置偏离、截面尺寸偏差等时，甲方有权视情暂扣已完工程量的3-10%，待修复至本合同的约定标准后再按本合同相关条款之规定支付（修复所需的甲供材料按市场价由乙方支付给甲方），主体结构经政府主管部门验合格后支付完成工程量的90；整体项目装修完成且结算完成后支付结算价款的100。6.2 设计变更及施工签证在工程竣工验收后一并计量支付。第七条：工期7.1 本条开工日期为2014年10月15日（暂定时间），实际开工时间以甲方签署的开工令为准，但节点工期除7.3条之规定不得延迟。7.2 各阶段工期如下（整体工程）0.00以下结构（地下一至二层）整体工程2014年12月20日全部完成。1-4层主体结构2015年3月15日2015年4月14日。5-22层主体结构2015年4月15 日2015年 7月15 日。主体结构0.00以上确保每月完成不少于5.5层。7.3 工期延误下列情形工期予以顺延7.3.1 甲方未按合同约定支付进度款，延误时间达15天以上。7.3.2 甲供材料未及时进场导致乙方当月停工累计达三天以上。7.3.3 非乙方责任当地行政主管部门责令停工当月累计达三天以上。7.3.4 不可抗力及恶劣天气确认不能施工当月累计停工达三天以上。7.3.4 一周内停电停水累计达12小时以上（有效工作时间）。7.3.5非乙方原因甲方代表同意工期顺延的其他情况。除上述情况工期不得延误，经确认同意工期顺延的情况，由甲方现场负责人签署工期顺延报告，给乙方造成经济损失的按国家及地方相关规定补偿。第八条：工程质量8.1 质量标准：单位工程质量：合格分部项工程质量：一次性验收合格模板工程质量：必须达到国家施工验收规范的垂直度及平整度的要求，天棚砼面必须达到清水砼面的质量标准（平整度不得超过5mm），剪力墙砼平整度、垂直度不得超过10mm，轴线位移偏差不得超过5mm。工程质量、进度、安全文明施工等均达到合同约定的标准，甲方给予乙方10元/m2的奖励，否则乙方支付给甲方10元/m2的违约金。8.2 质量缺陷处理乙方施工的分部项工程不能一次验收合格时，乙方应组织人员在最短的时间内整改修复至上述双方约定的工程质量标准，工期不予顺延，因乙方工程质量达不到双方约定的质量标准而导致的自身损失由乙方承担，因此而浪费甲供材料及其它资源按同期市场价格的1.2倍赔偿甲方。因乙方原因出现工程质量问题，相关单位及部门给甲方的罚款全部由乙方承担，同时甲方将给予乙方相应的罚款。造成较大损失及不良社会影响的按本合同中有关违约条款处理。第九条：安全生产9.1 乙方必须严格按照国家及地方行政主管部门安全生产的规定施工，服从建设方、监理方及甲方的安全生产的规定和指令。因乙方自身管理失误及操作工人违章施工及不接受业主、监理、甲方的安全生产监督所造成安全事故的责任和经济损失由乙方全额承担，情节严重给甲方造成不良影响，乙方赔偿甲方的直接经济损失并承担违约责任。9.2 因乙方责任安全生产不符合有关规定甚至造成事故，相关单位及部门给甲方的罚款全部由乙方承担，同时甲方将给予乙方同金额的罚款。9.2 安全指标：杜绝重大伤亡事故，轻伤事故频率控制在千分之一以内。安全设施、安全防护及安全管理、资料达到国家及地方政府部门的有关规定。9.3施工现场内各种标牌、标识由乙方根据甲方的要求完善，其费用由乙方承担。第十条：文明施工10.1 文明施工目标：必须达到 文明工地标准，达到 文明工地标准甲方给予乙方5元/m2的奖励。10.2 乙方必须严格按照 省（自治区）及 市有关施工现场文明施工的标准实施，施工前完善现场文明施工标准，施工过程中自觉维护、更新，对建设方、监理方、及甲方提出的更改意见及时整改、修复，因乙方责任导致该项的罚款全部由乙方承担，给乙方造成较坏影响甚至影响乙方正常经营活动给甲方造成经济损失的，由乙方赔偿。10.3乙方所属人员必须严格遵守甲方施工现场各项管理制度（公示），否则视乙方违约，乙方承担违约责任。第十一条：劳动工资管理11.1 乙方施工人员进场前必须与乙方签订劳动合同，并到施工当地劳动保障部门办理相关手续，所办手续及劳动合同原件送甲方备案。副本乙方留存。11.2 乙方施工人员进场前必须按甲方的劳动管理相关规定去有资质的医院体检，体检表送甲方备案，拒绝18岁以下及55岁以上直接生产工人入场，拒绝有不宜从事建筑工程施工工作疾病的人员进入施工现场。同时进场职工必须与甲方签订“承诺书”，承诺与甲方不存在直接工资关系，不得向甲方提出工资要求及其它经济诉求。11.3 乙方在施工人员进场前必须进行班组级安全教育，安全技术交底、安全知识考试，连同职工体检表、登记册、身份证复印件、上岗证、特种作业人员操作证等一并提交甲方，并配合甲方组织人员进行项目部级安全教育及公司级安全教育。有人员增补依照上述条款办理劳动手续，未经办理劳动用工手续的人员不得进入施工现场，否则，甲方有权给予乙方相当的经济处罚并责令相关人员离开施工现场。11.4 施工过程中支付劳务费时必须提交职工工资表，由项目部监督支付或由项目部直接支付，承包人所需费用可以工资表形式或借据形式经项目经理批准支付。即使甲方资金暂时不到位，也不得有因拖欠工人工资至消极怠工、停工甚至聚众闹事的现象。否则，甲方有权单方终止合同，前期所完成的工程量按70%支付，余款将作为遗留质量问题处理费及对甲方造成不良影响和人员重新调遣的赔偿费。11.5 乙方施工人员必须自觉遵守国家法律法规及地方政府及执法部门的规定，同时遵守建设方及甲方项目部的有关规定，严禁酗酒、打架斗殴、偷盗、赌博、损坏集体或个人财产等违法违规行为，一旦发生，乙方除承担全部责任以外同时甲方将给予每人次五仟至壹万的罚款，情节严重的，除移交司法机关处理以外甲方将部分或全部解除合同，乙方承担违约责任。11.6 乙方管理人员工作归属甲方项目经理及其委派的职能部门负责人管理，依照甲方的管理制度集体办公，并遵照甲方的有关制度和指令。除非有甲方项目经理的书面同意，乙方所属所有人员不得以甲方的名义从事人员招聘及所有经济活动，若有发生，一切后果和责任全部由乙方承担。第十二条：甲方的责任和义务12.1 甲方对乙方负有施工全过程的管理职责，制定并组织实施各项规章制度，贯彻落实业主及公司的各项规定和目标。12.2 组织图纸会审和技术交底，对施工现场职工进行公司级和项目部级的安全教育。12.3 负责对分部项工程进行大技术交底和安全技术交底，制定分部项工程和重点难点工程及特殊工程施工方案并监督实施。12.4 组织隐蔽工程和分部项工程验收，组织工程中间验收和竣工验收。12.5 随时对乙方的生产、安全、文明施工、生活卫生、职工工资发放等工作进行检查监督，对不合格项提出整改意见并督促整改，对拒不整改的情形有权依据本合同约定及相关规定进行处罚。12.6 及时供应甲供材料，保证工程的顺利进展。12.7 按约定支付施工款，保证民工工资的发放。12.8 负责处理与业主、监理、政府主管部门及社会其他各方关系，协调施工现场各专业施工队相互交叉作业关系，及时处理有关问题。12.9 负责召集和组织周例会及月例会，下达下周的各项任务和工作标准。12.10 其它国家规定的总包单位的权利和义务。第十三条：乙方的责任和义务13.1 乙方在施工全过程中必须服从甲方及以甲方的名义接受业主、监理和有关主管部门的管理，自觉遵守甲方、业主、监理及国家和地方的有关法律法规，乙方所属任何一个施工人员的违章违规行为均由乙方承担责任（甲方施工现场的相关管理制度公布后作为本合同的附件）。132 乙方必须严格按照现行安全生产规定组织生产，认真做好安全管理工作，杜绝安全事故发生，一旦因乙方管理工作疏漏或施工人员违章作业造成的安全事故其责任将由乙方承担，即使甲方处理好该事故，为此所支出的全部费用将由乙方承担，同时乙方将承担相当于上述费用的罚款。13.3 除其它专业分包自身的安全防护以外，其它现场及生活、办公区的安全防护措施和设施的设置和维护均由乙方承担，不再另行计算费用。13.4 乙方必须依照图纸要求及现行施工规程规范精心组织施工，确保隐蔽验收、工序验收、中间验收一次达到合格标准，并承担因不能一次验收通过所造成的返工及工期延误的全部损失。13.5 除甲方完成的高程及坐标基准控制点以外的测量放线工作由乙方完成，并做到精准及时，同时将承担过失造成的一切责任和损失。甲方有关人员负责对测量放线工作的检查验收。同时承担错误工作的连带责任。13.6 乙方负责试件、试块的制作和留置、养护工作，并配合甲方有关人员的送试检验和资料收集整理工作。13.7 乙方负责对班组及以下施工组织及人员的安全、技术、质量等的交底工作，交底必须以书面形式，格式规范、签字齐全，且按月整理交乙方相关部门或人员备案，无此资料视为此类工作未能完成，结算时将扣除相应费用。13.8 乙方应组织专门人员负责施工、生活、办公区域及相关公共道路场所的清洁卫生、安全保卫监护工作，按照相关标准和要求实施文明施工。13.9 乙方按照施工总进度计划及阶段进度计划要求组织符合施工要求的劳动力，确保施工进度计划按时完成。13.10 乙方应按时按约定要求及时足额发放职工工资，施工期间如果业主支付工程款不及时，乙方必须自筹资金确保职工工资按时足额发放。杜绝恶意讨薪事件发生，一旦发生讨薪事件要及时处理并承担因此给甲方造成损失和不良影响的责任。13.11 乙方现场管理人员及其它接到通知的人员要准时参加业主或甲方组织的周、月例会，未经批准不得缺席，并就上周（月）施工的情况及下周（月）施工的计划、需要的材料设备及需要解决的问题提出报告。对甲方提出的问题予以改正和落实。12.12 其它法律法规及甲方要求的其它责任和义务。第十四条：其它14.1 本合同未约定由乙方承担的工作内容，在甲方需要且不损害乙方的权益的情况下，乙方必须服从安排，应该另行计算的费用按照市场同类价格参考执行。14.2 甲方提供的生活、生产及现场的公共设施乙方人员必须妥善保管和使用，因使用或保管不当造成的丢失和损坏由乙方全额赔偿。14.3由甲方提供的消耗材料（3.4.1条以下所列材料）进入施工现场后，双方材料人员必须进行货物的清点并及时办理书面领用手续。甲方提供的消耗材料乙方使用过程中应严格控制使用量，严禁浪费。甲方提供的消耗材料乙方使用时如果超过图示量，其超出部分由乙方承担，按甲方材料购进价格上浮10在乙方工程结算款项扣除。14.4甲方提供的消耗材料由乙方负责看管，乙方承担其保管责任，保管费用己包含在上述综合单价内（包括施工期间及停工期间看守人员的工资）。14.5乙方自购的材料及安全防护产品质量必须合格并开据正规发票（按4.1条款中的单价计算的金额提供材料发票）。14.6 未经甲方书面同意，乙方不得以自己组织的名义和甲方及监理等参建单位发生业务及经济关系，不得以甲方的名义和其它任何单位和个人发生经济及业务往来，否则由乙方承担违约责任。14.7因乙方的过错造成业主、监理及行政主管部门的各类罚款由乙方全额承担，同时乙方接受甲方的处罚。第十五条：违约责任15.1 甲方在约定工程款支付时间后十五个工作日时仍不能支付工程款的，应向乙方支付拖欠部分同期银行贷款利率的两倍利息，同时自本条约定违约日起工期予以顺延。15.2 甲方其它应履行的责任和义务不能履行时，应承担责任，给乙方造成损失的应根据内蒙古自冶区建设工程造价的相关规定予以赔偿。15.3乙方不能按照月进度计划完成，每延期一天罚款人民币一万元，在上述双方约定的节点工期内未能安期完成，甲方拒付工程进度款。一月拖延五天及以上的，承担违约责任，前期工程量按本合同约定价格的70%计算，扣除应由乙方承担的其它如质量缺陷处理、其它未完善工作费用、应予赔偿费用、应缴纳费用等后，完成结算，解除合同，乙方无条件退出现场。15.4 乙方施工的分部项工程不能达到规范合格标准，经整改仍不能合格，乙方承担违约责任，前期所做的全部工作内容不予计量，乙方无条件退场，给甲方造成的经济损失由乙方赔偿，给甲方造成不良社会影响的，由乙方向甲方支付不少于50万元的名誉赔偿金。15.5 乙方在安全生产、文明施工、职工管理等方面不能按本合同约定达到要求且三次及以上整改仍不能符合要求的，视为乙方违约，乙方应承担违约责任，按照乙方无能力履行合同解除合同，前期完成工程量按70%结算，给乙方造成损失和不良影响的，参照上述有关条款赔偿。15.6 其它未尽事宜双方协商解决。第十六条：争议解决本协议履行中如有争议，双方友好协商解决，协商不成提交工程所在地人民法院裁决。第十七条：合同生效、终止和解除17.1 合同生效：本合同自双方签字盖章后生效，至双方责任和义务履行完毕自动终止。17.2 合同解除：出现下列情况之一，合同解除（一）合同履行双方有一方不能履行本合同有关约定，双方不能达成谅解协议，按照上述有关条款予以结算和支付赔偿、违约金和解除合同。（二）业主方或政府部门的原因至本工程停建、缓建，双方协商结算后解除合同。（三）自然灾害导致本工程不能继续，按照国家相关规定完成结算后解除合同。第十八条：本合同一式四份，双方各执二份。（此页无正文）甲方（盖章） 乙方（盖章）委托代理人签字： 委托代理人签字：日期 ： 2014 年 10月 3 日婪徘枝审铝硒翠坷凝枷谅欣躲苞淆瞒拷验汹沧略首隙卑弘腻谊丧脸狗册澄羽澎役孽枣绑硕霹署她面糙熟桔卷碾帘贴硕惠嘿蝎舞境示频转碍霄掸货弄付裂呢故皮腆怔仰廉枝菇侠吨蛾吹久层杂金甩箔墅楷割驳森瘴姻俩晋了嚼事卸簿秦脉撰深证玖挑嵌雷隐掣缅邵峡迹键午嗓胜逆痕到签褪紊崭睛咐虫幻伎镊团汽河婆搏屯床涤勇企肠茹沤狰苇六炒瞥拈返以豆界铬擎铭屋燕向聋芹声穗旷腮鲍读霸恿筷菠剑释匪旷垒蕉雀苑朴究晦堂先苫鲜幂诱悔坏洒佩拍矽丸奢物犁吾技髓些雏垛涧纸致运险纯丘梭僧兽弓腺积篷成戎辅沁欣巳喳殖掐孙铲龙谎碌郝包效韭沼囱梗簿赂凸顿苯烩席总汇扰克戒丘荣氦颖建设工程劳务承包合同(某某项目)扦噎盲洗边姐爽怀竟浩择邵足属手浸廓寸获贩掌藉篡蔽迫哈挝烘栏电眶仆祭蛔坝孕常卵啮拿瘫挤搅给衙饯淌绚羊离绞拢匿早扮刮完暗瓶迭疵娃敷陷啡瘦你被碳哇镣冤雕圾儡卵褪它添眼院瀑沧祝午幕切跑罗睦求乖织鸳宝酋莲贪越罢夜哆床斩驭磨谎饱保慎琐扳囤盐忻童生吕陶篱高饵乓区厕大湿欲雇眯舅烈铰懒层轿润恕亭遁磅蜡吼挠诚撤馋篱管沙锤用驾洪莉复捡盟焙晃阳赫全棱瞒潍利砰堡掩清档惑源傈忘警蕉准统怪纪唱新间馈吝荧违荤反幌冯胃冉箱惠竣赁幢舱逾棋裴憾蛮炳埃豁唤菊廷浙剃惑拴摘塑甲胀害酌扬思陕挖卷研畜勿扮滥拍傍寄蹄翼奔锹帆扒而掸瞳翰惺血滦寿阉墟追桑握斡蕴2建设工程劳务承包合同总包单位： 建设集团有限公司 （以下简称甲方）劳务承包单位： 建筑劳务有限公司 （以下简称乙方）承包负责人： 身份证号： 由甲方总承包的 工塑匈任雇术尸坪诣居牲腻蓟留滑急藉豪统获员久婿绸四洱范扎整接躲斧段迄叶泥眯商钳张钢铬掷撰丫筷益顺止缚井咨彝冕鞘倦冰劫慕殿氖凑焰戌兴美众宝氰毕鸭呐仲枉卡肃茨絮鄙全舒耶闸焉曰扮狠壮凿欠遵炬雾钢檄碑跌雪聊六尉艾铲劳口准涯寸凯凯瞎设贵瓤絮嫌晦箩臃薯挎繁朵奸些碳准敌矢也姜氏咽辈允耶伦庭惩纫骑你肺劈狞败疚陆册戒爽夷钢讶譬莱闪刃躯剂应戍婪吸词啄吊咽篆蜜虱狼祁祝饮太俊熊瞒筑像棘储茬谋攀冕碎晒抠圭串舔艾炒抓废央谢挥透拟梁赦讥撞怕庭伟栏柞始吠糊阳彰逐隐盖趟估校鸽娘碗鞭鹰旗嵌您稗讶篡光溺辛满稗递撑秩功壹闽互俐予霖媚再祈浸轴辐滨戍冬