合同承-发包双方的违约责任包括哪些

。遇到合同纠纷问题？赢了网律师为你免费解惑！访问 http:/s.yingle.com合同承,发包双方的违约责任包括哪些随着人们法律意识的逐步提高，为了自身权利和利益得到更好地保障，合同的应用也越来越普遍。那么，为了避免不必要的矛盾，双方在签订合同时必须要明确违约责任。为了给各位更好地讲解签订合同双方的违约责任，赢了网律师小编就用建筑施工合同承,发包双方的违约责任作为例子简单的为大家介绍一下。那么建筑施工合同承,发包双方的违约责任包括什么内容呢?一、违约责任的定义：违约责任是违反合同的民事责任的简称，是指合同当事人一方不履行合同义务或履行合同义务不符合合同约定所应承担的民事责任。民法通则第111条、合同法第107条对违约责任均做了概括性规定。双方的违约责任的定义：双方违约，是指双方当事人分别违反了自己的合同义务。合同法第120条规定：当事人双方都违反合同的，应当各自承担相应的责任。可见，在双方违约情况下，双方的违约责任不能相互抵销。2、 违约责任的承担方式违约行为的后果直接导致对合同债权的侵害,必须承担相应的违约责任。违约责任以合同债务为发生前提,具有惩罚和补偿双重属性。合同法以严格责任作为承担违约责任的归责原则,不论违约人在主观上是否有过错,都应当承担违约责任。关于违约责任承担方式,合同法等法律规定可以采用继续履行、停止违约行为、赔偿损失、支付违约金、执行定金罚则及其他补救措施。继续履行,又称实际履行或强制履行,是指当事人一方违约的,对方有权请求人民法院或仲裁机构作出判决或裁决,强迫违约人按照合同履行义务。停止违约行为,是指当事人一方违约的,对方可以要求其停止违约行为;违约人也应当主动停止违约行为;人民法院有权责令违约人停止违约行为。赔偿损失,是指当事人一方的违约行为给对方造成财产损失的,违约人应依法向对方作出经济赔偿。赔偿损失是典型的补偿方式。支付违约金,是指当事人一方违约时,向对方支付一定数额的金钱。根据性质不同,违约金可分为惩罚性违约金和赔偿性违约金;根据来源不同,违约金又可分为约定违约金和法定违约金。定金罚则也是一种违约责任承担方式。定金是指当事人一方向对方给付一定数额的金钱作为债权的担保。定金对于债权的担保作用主要体现为定金罚则,给付定金的一方不履行约定的债务的,无权要求返还定金;收受定金的一方不履行约定的债务的,应当双倍返还定金。此外,还可采取其他一些补救措施,包括:防止损失扩大、暂时中止合同、要求适当履行、解除合同以及行使担保债权等。根据建设工程合同,承包人应当按时按质按量完成工程建设,发包人应当及时检查验收并支付工程价款。无论是发包人,还是承包人,只要其不履行合同规定的义务,都将构成违约行为。针对不同性质的违约行为,债权人有权依照合同法等法律的规定要求违约的债务人承担相应的违约责任。三、建筑施工合同发包人的违约责任(一)勘察、设计合同发包人的违约责任1、.勘察、设计合同发包人承担违约责任合同法针对勘察、设计合同发包人的违约行为提出了三种具体方式,即发包人变更计划、发包人提供的资料不准确、发包人未按照期限提供必需的勘察、设计工作条件。这三种违约行为都将导致勘察人、设计人支出额外的工作量,从而造成勘察、设计费用的不合理增加。为此发包人应当承担不履行、不适当履行或迟延履行违约责任,按照勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用。合同法第285条规定,因发包人变更计划,提供的资料不准确,或者未按照期限提供必需的勘察、设计工作条件而造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计,发包人应当按照勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用。在这里发包人通过赔偿损失的方式承担违约责任。如果发包人未按合同规定的方式、标准和期限向勘察人、设计人支付勘察、设计费,发包人应当承担不履行或迟延履行违约责任,适用合同法第109条的规定,当事人一方未支付价款或者报酬的,对方可以要求其支付价款或者报酬。发包人迟延支付勘察、设计费的,除应支付勘察、设计费外,还应承担其他的违约责任,如支付违约金、赔偿逾期利息等。由于发包人擅自修改勘察设计成果而引起的工程问题,发包人应当承担责任;发包人擅自将勘察设计成果转移给第三人使用,发包人应当赔偿相应的损失。建设部、国家工商行政管理局颁布的建设工程设计合同规定,甲方应保护乙方的设计版权,未经乙方同意,甲方对乙方交付的设计文件不得复制或向第三方转让或用于本合同外的,如发生以上情况,乙方有权索赔。(二)施工合同发包人的违约责任1、施工合同发包人承担违约责任如果合同约定由发包人提供原材料、设备、场地、技术资料,而发包人未按约定的时间和要求提供这些条件,如果发包人未按约定支付工程预付款或工程进度款,发包人应承担不履行、不适当履行或迟延履行违约责任,适用合同法第283条规定,发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权要求赔偿停工、窝工等损失。在这里发包人承担违约责任的方式是赔偿损失,施工人有权要求工期和费用索赔。如果出现发包人提供的技术资料存在错误、发包人变更设计文件、发包人变更工程量、发包人未按约定及时提供材料和设备、发包人未提供必要的工作条件致使施工人无法正常作业等情况,发包人应当承担不履行、不适当履行或迟延履行违约责任,施工人可以停建、缓建,及时通知发包人并向发包人索赔损失。为此合同法第284条规定,因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。在这里发包人承担违约责任的方式是采取补救措施和赔偿损失。隐蔽工程隐蔽后,如果发生质量问题,需要重新开挖,除去覆盖物,必然造成返工浪费。因此施工人在隐蔽之前,首先应进行自检,然后通知发包人和监理工程师进行检查验收,发包人和监理工程师检查合格后,施工人才能进行隐蔽施工。在隐蔽前检查隐蔽工程,既是发包人的权利,也是发包人的义务。如果发包人接到通知后不及时检查,施工人就无法进行隐蔽施工,发包人应承担迟延履行违约责任。合同法第278条规定,隐蔽工程在隐蔽以前,承包人应当通知发包人检查。发包人没有及时检查的,承包人可以顺延工程日期,并有权要求赔偿停工、窝工等损失。在这里发包人承担违约责任的方式是赔偿损失,施工人有权要求工期和费用索赔。施工人按照合同规定完成工程建设后,取得发包人支付的竣工结算款,这是施工人享有的合法权益。为此合同法第286条规定,发包人未按照约定支付价款的,承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的,除按照建设工程的性质不宜折价、拍卖的以外,承包人可以与发包人协议将该工程折价,也可以申请人民法院将该工程依法拍卖。建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。这是针对工程价款为施工人设立的优先受偿权。通过这一法律设计,强化了对施工人合法权益的优先救济和保护,为解决久治不愈的业主拖欠工程款问题提供了必要的法律依据。以上就是赢了网律师小编为大家介绍的建筑施工合同承,发包双方的违约责任包括的内容。上述只是大概简单地介绍了一下。签订合同时可以根据自身的实际情况制定相关的违约责任和该承担的义务。只要记住，要做到有法可依，合法，合理即可。做到按合同办事，尊重合同精神。若发现自身合法权益受到侵害时，可以拿起法律武器维护自身的合法权益。 读上市公司分配预案懂利润分配 http:/s.yingle.com/y/gs/1095604.html 公司分立程序与效力研究 http:/s.yingle.com/y/gs/1095603.html 股权优先购买权放弃声明 http:/s.yingle.com/y/gs/1095602.html 董事会会议内容 http:/s.yingle.com/y/gs/1095601.html 股东查阅 http:/s.yingle.com/y/gs/1095600.html ：股东有权查阅公司会计账簿 http:/s.yingle.com/y/gs/1095599.html 股东知情权 http:/s.yingle.com/y/gs/1095598.html 公司上市有哪些好处 http:/s.yingle.com/y/gs/1095597.html 中小股东依法行使召集和主持股东会会议的权利 http:/s.yingle.com/y/gs/1095596.html 股权转让合同书范本2018最新主要条款 http:/s.yingle.com/y/gs/1095595.html ：股东的权利 http:/s.yingle.com/y/gs/1095594.html 新设合并的简介和方式 http:/s.yingle.com/y/gs/1095593.html 哪些人员不得担任公司的董事 http:/s.yingle.com/y/gs/1095592.html 公司股份优先购买权如何行使 http:/s.yingle.com/y/gs/1095591.html 瑕疵股权的主要表现形式 http:/s.yingle.com/y/gs/1095590.html 监事会简介和组成 http:/s.yingle.com/y/gs/1095589.html 我国上市公司重大资产重组的标准 http:/s.yingle.com/y/gs/1095588.html 公司股东的剩余财产怎样分配 http:/s.yingle.com/y/gs/1095587.html 股东放弃优先购买权声明 http:/s.yingle.com/y/gs/1095586.html 有限责任税务师事务所设立及审批暂行办法 http:/s.yingle.com/y/gs/1095585.html 建筑工程司法鉴定 http:/s.yingle.com/y/gs/1095584.html 公司股权转让有哪些问题 http:/s.yingle.com/y/gs/1095583.html 加强立法保护中小股东权益 http:/s.yingle.com/y/gs/1095582.html 有限责任公司的设立 http:/s.yingle.com/y/gs/1095581.html 新维护员工合法权益 http:/s.yingle.com/y/gs/1095580.html 公司不让小股东查账怎么办 http:/s.yingle.com/y/gs/1095579.html 论有限责任公司股权变动的生效要件 http:/s.yingle.com/y/gs/1095578.html 股东董事和执行董事的区别 http:/s.yingle.com/y/gs/1095577.html 对未实际履行出资义务的股东能否限制其股东权利 http:/s.yingle.com/y/gs/1095576.html 公司设立的风险防范 http:/s.yingle.com/y/gs/1095575.html 股权转让合同书范本2018最新签订前风险分析与防范 http:/s.yingle.com/y/gs/1095574.html 公司利润的具体分配方法 http:/s.yingle.com/y/gs/1095573.html 财产保全难保知情权股东要见原件获支持 http:/s.yingle.com/y/gs/1095572.html 公司收购公司股权须具备的条件 http:/s.yingle.com/y/gs/1095571.html 公司股东知情权 http:/s.yingle.com/y/gs/1095570.html 有限责任公司和股份有限公司有什么区别 http:/s.yingle.com/y/gs/1095569.html 股份公司设立申请有哪些条件 http:/s.yingle.com/y/gs/1095568.html 大股东哪般侵害小股东权益 http:/s.yingle.com/y/gs/1095567.html 股东要查阅会计凭证法院判决不属知情权范围 http:/s.yingle.com/y/gs/1095566.html 股东查阅 http:/s.yingle.com/y/gs/1095565.html 集团公司的性质 http:/s.yingle.com/y/gs/1095564.html 一人有限责任公司所应面对之公司财务监督问题 http:/s.yingle.com/y/gs/1095563.html 股东查阅公司账簿被拒 http:/s.yingle.com/y/gs/1095562.html 股东未接到会议通知利益受损如何维权 http:/s.yingle.com/y/gs/1095561.html 股东合法权益受损起诉要求查阅权 http:/s.yingle.com/y/gs/1095560.html 正常情形下股东大会的召集和主持 http:/s.yingle.com/y/gs/1095559.html 如何设立中外合作企业 http:/s.yingle.com/y/gs/1095558.html 股东向股东以外第三人转让股权的规定 http:/s.yingle.com/y/gs/1095557.html 股东知情权的限制 http:/s.yingle.com/y/gs/1095556.html 有限责任公司设立的管辖机构和提交材料规范 http:/s.yingle.com/y/gs/1095555.html 什么股东知情权权利 http:/s.yingle.com/y/gs/1095554.html 分公司设立登记审核表（一） http:/s.yingle.com/y/gs/1095553.html 股东的分红权 http:/s.yingle.com/y/gs/1095552.html 新保护股东合法权益和社会公共利益 http:/s.yingle.com/y/gs/1095551.html 国有企业股权转让程序 http:/s.yingle.com/y/gs/1095550.html 有限合伙企业优缺点 http:/s.yingle.com/y/gs/1095549.html 假外资缘何挤出真外资 http:/s.yingle.com/y/gs/1095548.html 中小股东对决议撤销权的行使 http:/s.yingle.com/y/gs/1095547.html 新公司法对上市公司制度的修改 http:/s.yingle.com/y/gs/1095546.html 什么是股东 http:/s.yingle.com/y/gs/1095545.html 有限公司股东会表决的法律规定 http:/s.yingle.com/y/gs/1095544.html 什么是企业吸收合并 http:/s.yingle.com/y/gs/1095543.html 计算机司法鉴定 http:/s.yingle.com/y/gs/1095542.html 股权信托受益权转让 http:/s.yingle.com/y/gs/1095541.html 新为股东维权 http:/s.yingle.com/y/gs/1095540.html 提供的股东维权的手段 http:/s.yingle.com/y/gs/1095539.html 上市公司章程指引修改章程 http:/s.yingle.com/y/gs/1095538.html 股份公司股份转让的限制 http:/s.yingle.com/y/gs/1095537.html 公司股东知情权包括哪些内容 http:/s.yingle.com/y/gs/1095536.html 司法医学司法鉴定 http:/s.yingle.com/y/gs/1095535.html 公司合并简易协议书 http:/s.yingle.com/y/gs/1095534.html 境内上市公司协议收购的六种模式 http:/s.yingle.com/y/gs/1095533.html 合伙企业清算时其财产不足以清偿债务的处理 http:/s.yingle.com/y/gs/1095532.html 股份有限公司收购本公司股份的规定 http:/s.yingle.com/y/gs/1095531.html 资产评估司法鉴定 http:/s.yingle.com/y/gs/1095530.html 公司分立操作 http:/s.yingle.com/y/gs/1095529.html 转基因稻种 http:/s.yingle.com/y/gs/1095528.html 前股东还是不是股东 http:/s.yingle.com/y/gs/1095527.html 办理股份转让过程中要注意什么 http:/s.yingle.com/y/gs/1095526.html 破产案件中债权人如何申报债权 http:/s.yingle.com/y/gs/1095525.html 个体工商户怎样变更为私营合伙企业 http:/s.yingle.com/y/gs/1095524.html 上市公司章程指引经营宗旨和范围 http:/s.yingle.com/y/gs/1095523.html 如何保护中小股东的利益 http:/s.yingle.com/y/gs/1095522.html 外资并购新规亮点之允许股权交换 http:/s.yingle.com/y/gs/1095521.html 股东有限责任例外适用的限制与扩展 http:/s.yingle.com/y/gs/1095520.html 企业变更登记申请书 http:/s.yingle.com/y/gs/1095519.html 查阅公司账簿应有的法律涵义 http:/s.yingle.com/y/gs/1095518.html 什么是鉴定人 http:/s.yingle.com/y/gs/1095517.html 股东可以查阅的资料形式和范围 http:/s.yingle.com/y/gs/1095516.html 小股东如何行使知情权 http:/s.yingle.com/y/gs/1095515.html 股东合理退股的法定程序 http:/s.yingle.com/y/gs/1095514.html 什么是特别清算 http:/s.yingle.com/y/gs/1095513.html 上市公司股东大会与中小股东权益的理论概述 http:/s.yingle.com/y/gs/1095512.html 公司合并的简介与形式 http:/s.yingle.com/y/gs/1095511.html 办理外商投资企业股权变更事项 http:/s.yingle.com/y/gs/1095510.html 股份有限公司临时股东大会纠纷 http:/s.yingle.com/y/gs/1095509.html 什么是股东 http:/s.yingle.com/y/gs/1095508.html 国有独资公司章程样本 http:/s.yingle.com/y/gs/1095507.html 公司董事 http:/s.yingle.com/y/gs/1095506.html 兼并与收购的相同点 http:/s.yingle.com/y/gs/1095505.html欢迎您的下载，资料仅供参考！致力为企业和个人提供合同协议，策划案计划书，学习课件等等打造全网一站式需求-可编辑修改-