净化空调工程劳务安装合同

净化空调工程劳务安装合同发包人：承包人： 保温施工队 身份证： 工程名称：兰州佛慈药业股份有限公司净化车间彩钢板、通风管道工程 施工地址：根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律法规，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就 钢结构安装工程合作事项协商一致，订立本合同。第一条 工程概况及承包工作内容1.工程名称：2.工程概况：3.工作内容：第二条 作业人员承包人根据工程需要向发包人提供满足工程进度需要的作业人员（现场安装不得少于25人）。第三条 合同工期竣工日期：自年 月 日至 年 月 日至 工期：本工程工期的核算最终以发包人要求的时间为准为 天。第四条 合同价款材料要求：3.经双方协商本工程施工所有的工具、辅材及脚手架均由承包人自己承担。4.此合同价款内容的明确：以上报价含材料、人工。材料运费、税金、安装人员人身、财产保险费、伙食费 、现场施工工具等一切费用（承包人进场后必须为安装人员购买相关保险方能施工，保险单必须交由发包方保存）。第五条 合同价款的结算和支付 发包人在承包人施工人员及设备全部进场后，材料到达施工现场一车后，经监理验收合格，开始安装，待第二车材料到达施工现场后，见发票付款，根据现场安装情况支付第一车材料款及安装费，依次类推；经我方项目部验收合格并且经过双方核定完工作量支付到工程量的90%（如完工后超过3个月未验收，则承包方视为验收合格，发包方必须付清剩余工程款、但承包方在此时间内必须留施工人员35人，进行验收配合工作）。 第六条 安全施工、重大伤亡及其他安全事故处理1.安全施工：发包人、承包人必须贯彻、执行国家和政府、行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律法规及各项规定，严格按安全标准组织施工。承包人安装人员必须统一服装，带和安全帽、保险带、尤其施工现场不得吸烟、喝酒（违反上述施工规范、规定每人每次罚款500元）。承包人每星期自行组织不得低于一次安全会议（公司项目部同时出席进行监督）。2.承包人如出现重大伤亡及其他安全事故，一切责任均由承包人负责，发包人不承担任何间接责任及相关费用。第七条 工程质量、验收与保修1.工程完工验收后，承包人保修一年，一年内出现安装质量问题必须无条件前往工程现场进行维修，车旅费用由承包人承担。2.承包人必须按照国家规定的质量检验标准、施工验收规范和施工图组织施工。在施工中发现设计有误，须立即向发包人提出，取得文字变更洽商手续后方可继续施工。 3.工程验收以国家颁发的施工验收规范、质量检验标准及施工图为依据，自工程施工完毕后90日内由建设单位、劳务发包人、承包人共同办理书面验收手续，逾期未办理验收，发包人又交后序施工的或投入使用的，视为符合合同要求工程交工。第八条 工期延误1. 对于以下原因造成完工日期推迟的，经发包人施工代表确认，工期相应顺延。1.1因战争、动乱、自然灾害或非发包人承包人责任造成的爆炸、火灾等不可抗力；3.非因上述原因造成未按合同工期（包括合同约定可顺延的工期）交工的，双方约定：承包人应根据现场情况，及时积极采取增派施工作业人员等赶工措施，确保总体工期保质保量按时完成。另外每延误一天罚款5000元。同时发包方可中途解除本合同，发包人另行安排其他安装人员进场施工，并且承包人承担相应损失。第九条 文明施工1.承包人应严格执行发包方的现场管理制度，加强科学管理，坚持文明施工。2.发包人应向承包人提供符合标准的施工条件，食宿双方约定由承包人自行解决。3.对本工程的文明施工标准，双方约定如下：按照国家相关规定执行。第十条 材料机具供应1.承包人自备的工具为：全部工具。双方确认安全防护用具由承包人承担。2.承包人安装人员在施工现场必须穿着发包人免费提供的统一服装，必须带安全帽，如果不戴安全帽的一经发现每人罚款500元每次。3.承包人应遵守和执行发包人材料机具领用规定，对领用的材料、机具要与发包人共同清点，履行书面领、还手续，对借用的发包人的机具，要严格按操作规程使用，加强维修保养。4.对本工程材料机具的使用、维护，双方约定如下：无第十一条 发包人的权利及义务1.负责提供场地、道路、水电等具备施工条件的工程施工现场，负责工程施工的组织与协调及技术、质量、安全、场容等方面的交底。2.负责于进场施工安装时提供施工图纸，提供必要技术资料。3.负责组织施工检查、验收，监督承包人的工程进度、工程质量、安全生产及按图施工情况，材料领用情况及行政管理事务。4.负责解决施工中存在或发生的技术问题。5.负责组织图纸会审和技术交底，编制施工组织设计及总的工期控制计划，审查承包人编制的详细施工作业计划。 6.负责本工程中各工种，工序间的协调与配合，承包人在安全、质量、工期、场容等方面发现有违反合同约定内容的，发包人应书面提出整改意见，督促承包人进行整政。7.负责组织工程的验收工作。8.本工程发包人施工代表为王新建，负责日常施工的管理、协调工作。 第十二条 承包人的权利和义务1.承包人对与其确定劳动关系的作业工人必须认真审查，保证人员的政治素质、身体素质和技术水平，年龄不得低于18周岁，不得超过50周岁。2.承包人需将其作业人员登记造册（须写明姓名、性别、年龄、籍贯、工种、级别、工作证号码及身份证号码），作为本合同附件。3.在施工生产过程中，承包人必须保证人员相对稳定，不能随意变更备案人员，服从发包人的统筹安排，统一调动。4.当发包人因故不能保证连续生产时，承包人在不影响发包人生产任务的前提下，可将队伍进行临时调整，对所调整人员应向发包人出具书面通知，并办理变更手续。5.承包人必须严格遵守洁净厂房工程施工质量验收规范，按施工图纸及说明做好承包工作内容的施工，如有合理化建议应征得发包人同意，并办理书面洽商变更手续后方可改动施工。在施工中应注意保护成品、半成品、爱护使用发包人提供的机械设备及其工具。6.承包人应对作业工人进行安全生产、食品卫生、交通安全及预防煤气中毒等方面的教育，自觉遵守发包人现场管理规定，服从发包人有关人员的指导、教育、监督和检查，并及时向发包人提供有关情况和资料。7.承包人确认 （身份证号 ）为工地的负责人，负责日常施工的管理、协调工作。8.承包人负责现场施工过程中安装施工的协调。9.承包人自费解决施工过程中所有施工人员的住食宿用具、生活用等器具，发包人负责承包人施工人员住宿用房费用。10.施工过程中，承包人利用现有脚手架施工。如脚手架或现场条件不能满足安全、质量要求时，承包人应提前报发包人协调解决，在未解决以前有权停止施工，不得野蛮操作和违章施工。第十三条 违约责任1.发包人违约责任1.1.由于发包人施工人员指挥错误造成的工程质量问题，其经济损失及有关责任由发包人承担。2.承包人违约责任2.1因承包人原因造成发包人工期延误或工程质量严重不符合要求时，发包人有权划分出部分工作量，由其他施工队伍完成，其费用由发包人跟后续的施工队伍商定从承包人的总承包费用中直接支付给后续队伍，但发包人应在此时，与承包人就结算事宜达成书面协议，共同对划分出的工程量进行签认。2.2承包人未按发包人选定的施工队伍进场，发包人有权要求承包人进行更换、调整，承包人无法调整时，发包人有权暂不安排施工任务（窝工损失承包人自负），并书面通知承包人，直至终止合同。2.3因承包人责任造成质量事故和延误工期，其工料损失一概由承包人承担。2.4承包人未按照发包人的安全、文明施工要求安排作业，致使发生安全事故及作业区卫生状况脏乱差，承包人应承担由此导致的罚款费用及一切后果。第十四条 合同争议的解决在履行合同过程中发生争议，双方应当进行协商，协商不成双方可向有管辖权的人民法院起诉。第十五条 合同的生效与终止本合同发包人法定代表人或委托代理人签字盖章后生效， 承包人本人签字生效。本合同在完成工作内容、结清工程决算尾款后，即自然终止。第十六条本合同正本一式二份，具有同等法律效力，双方各执一份。第十七条本合同未尽事宜可经双方协商后另行签订补充协议。补充协议与本合同具有同等效力。在本合同之外签订的协议等，内容与本合同相抵触者无效。发包人： 承包人：法定代表人 年 月 日 年 月 日