东阳市工程建设项目施工招标文件75

东阳市工程建设工程施工招标文件 招标工程编号：东招施工2021033号招标工程名称：东阳市北江歌山段积塘坞至下蒋大桥治理工程招 标 单 位：东阳市歌山镇事业综合效劳中心法定代表人：赵燕华 联系 ：0579-86016002联 系 人：方向东 联系 ：0579-86016056招标代理单位：浙江广川工程咨询公章法定代表人：孙伯永 联系 ： 057186438008联 系 人：孙雅慧 联系 ： 0571-86486092编制时间：2013年2月4日备案单位：东阳市公共资源交易管理委员会办公室备案章备案时间：2013年2月5日目 录第一卷 商务文件1第1章 招标公告1第2章投标须知4投标人须知前附表51 总那么102 招标文件123 投标文件134 投标155 开标166 评标177 合同授予178 重新招标和不再招标189 纪律和监督1810 需要补充的其它内容20第3章 评标方法231 依据232 评标原那么233 评标组织234 评标的程序和内容235 定标26第4章 合同条款及格式30第1节 通用合同条款30第2节 专用合同条款301 一般约定302 发包人义务303 监理人314 承包人315 材料和工程设备326 施工设备和临时设施327 交通运输328 测量放线339 施工平安、治安保卫和环境保护3311 开工和竣工完工3312 暂停施工3413 工程质量3414 试验和检验3415 变更3416 价风格整3517 计量与支付3518 竣工验收验收3619 缺陷责任与保修责任3620 保险3722 违约3824 争议的解决3825 合同类型38第5章 工程量清单421 工程量清单说明422 其他说明433 投标报价汇总表和工程量清单格式45第二卷60第6章 图纸施工招标图纸60第三卷61第7章 技术标准和要求合同技术条款611 一般规定611.1 说明611.2 合同工作范围691.3 发包人提供的施工图纸和文件701.4 承包人提交的文件711.5 本合同承包人应承包完成的临时工程工程721.6 临时设施731.7 施工平安保护751.8 环境保护781.9 现场试验791.10 工程量计量方法791.11 计量和支付801.12 技术标准和规程标准801.13 施工协调会议与报表812 施工导流工程822.1 一般规定822.2 主要提交件832.3 基坑排水842.4 引用标准和规程标准842.5 计量和支付843 土方明挖853.1 一般规定853.2 场地清理853.3 土方开挖863.4 施工期临时排水873.5 土料场和砂砾料场开采883.6 开挖渣料的利用和弃渣处理893.7 检查和验收893.8 计量和支付904 地基及根底工程924.1 一般规定924.2 混凝土灌注桩根底924.3 计量和支付945 土石方填筑工程955.1 一般规定955.2 料源要求965.3 填筑现场试验975.4 坝体填筑985.5 填筑合理用料995.6 堤防工程施工。1005.7 土工合成材料施工1005.8 质量检查和验收1025.9 计量和支付1036 混凝土工程1056.1 一般规定1056.2 主要提交件1056.3 引用标准和规程标准1086.4 计量和支付1097 砌体工程1127.1 一般规定1127.2 石砌体工程1137.3 砖和小砌块砌体工程1147.4 计量和支付1158 疏浚和吹填工程1168.1 一般规定1168.2 疏浚和吹填工程施工1178.3 水力冲挖机组施工1178.4 排泥区及吹填施工1178.5 质量检查和验收1198.6 计量和支付1199 其他120第四卷122第8章 投标文件格式122评审因素索引表124目 录125一、投标函及投标函附录126二、法定代表人身份证明127三、授权委托书128四、投标保证金129五、已标价工程量清单130六、施工组织设计131七、工程管理机构表137八、资格审查资料139九、原件的复印件145十、开标会议身份确认材料146十一、其它材料147第一卷 商务文件第1章 招标公告招标编号：东招施工2021033号1招标条件本招标工程 东阳市北江歌山段积塘坞至下蒋大桥治理工程 已经有关部门批准建设，建设资金来自 财政拨款 ，招标人为 东阳市歌山镇事业综合效劳中心 。工程己具备招标条件，现对该工程的施工进行公开招标。2工程概况与招标范围本招标工程的建设地点为：东阳市歌山镇。工程规模：工程等级为4级，防洪标准为20年一遇，主要建筑物级别为4级，次要建筑物为5级，临时建筑物均为5级，工程总投资约为3416万元人民币。方案工期：11个月；质量要求：合格。招标范围: 防洪堤；沿河桥1座；排水箱涵2座；砼排水涵管11处等，详见施工图纸及工程量清单。3投标人资格要求3.1 具有水利水电工程施工总承包叁级及以上资质的独立法人，具有企业法人有效营业执照和平安生产许可证；自 2021年1月【以完工竣工验收时间为准，下同】以来具有完建的类似工程【指河道整治或堤防工程，单个施工合同额不小于2000万元以签约合同价为准，下同】施工业绩。3.2 施工工程负责人工程经理须持有水利水电专业贰级及以上建造师注册执业资格证书不含临时或三级聘用工程经理，年龄不超过60周岁含且无在建工程，自 2021年1月以来具有完建的类似工程施工业绩。3.3 技术负责人须持有水工水利专业工程师及以上职称，年龄不超过60周岁含且无在建工程，自 2021年1月以来具有完建的类似工程施工业绩。施工工程负责人和技术负责人其中有一人具有类似工程施工业绩即可。3.4 施工员、质检员、平安员应具有水行政主管部门颁发的岗位证书。3.5 工程班子成员相关资料已列入东阳市公共资源交易平台网络数据库。3.6 具有水行政主管部门颁发的企业主要负责人包括企业法定代表人、企业经理、企业分管平安生产的副经理及企业技术负责人4个岗位，其中分管平安生产的副经理须提供企业任职文件平安生产考核合格证书A证、工程经理平安生产考核合格证书B证、专职平安生产管理人员平安生产考核合格证书C证。3.7 投标人或其拟派工程经理近三年投标截止时间往前推算3年整，以法院判决日为准来无行贿犯罪记录以招标人到市检察院查询的行贿犯罪记录为准3.8 投标人或其拟派工程经理应在东阳市公共资源交易不良行为信息库中和其他县级以上行政主管部门无公示的不良行为记录，公示期已过的除外。3.9 根据浙江省水利厅浙水建202151号文的有关规定，外地进浙单位在进浙参加水利工程投标前应当在浙江水利网上公示本单位的平安生产人员和条件，公示时间必须在投标截止时间前，并在有效期内。3.10 本次招标不接受联合体投标。4招标文件的获取4.1 请于2013年 2 月 6 日起，从东阳市公共资源交易网网站上下载招标文件电子版， 。 (请点击本公告后的“ 招标文件 等字样链接下载)。4.2本次招标，招标人不向投标单位提供纸质招标文件，如投标单位需要纸质招标文件，请于2013年 2 月 21 日前与东阳市公共资源交易中心联系，联系人：楼小韩，联系 86691217。注：评标小组评标时，如发现纸质招标文件与电子版招标文件不一致时，以东阳市公共资源交易网发布的电子版招标文件为准。 300 元(在投标确认时由招标人或招标代理机构到市公共资源交易中心向投标人收取)，售后不退。纸质图纸每份收取押金 500 元，在投标有效期内退还。5网上报名与投标确认5.1由投标人交易员通过东阳市公共资源交易网上的报名系统进行报名(报名成功后，应打印网上报名系统自动生成的投标报名确认书)；5.2网上报名截止时间：2013年 2 月 28 日 8 时 30 分；5.3投标确认:投标人应在投标标书递交截止时间前 60 分钟内,携带网上投标报名确认书和投标保证金交纳凭证复印件到东阳市公共资源交易中心进行投标确认前方可参加投标。6投标文件的递交6.1投标文件递交的截止时间(投标截止时间)为：2013年 2 月 28 日 9 时 30 分，地点为：东阳市人民路222号，东阳市公共资源交易中心具体开标地点在投标确认时由东阳市公共资源交易中心通知。7其他7.1资格审查：本工程采用资格后审的方式确定合格投标人。7.2本次招标在评标结束后，由招标人向中标候选人、市公共资源交易中心等单位提供纸质招标文件经市公共资源交管办备案各一份。7.3投标人可同时参加东阳市北江歌山段上陈桥至歌山二桥、歌山大桥至积塘坞段治理工程和东阳市北江歌山段积塘坞至下蒋大桥治理工程的投标，但只能中一个标。招 标 人：东阳市歌山镇事业综合效劳中心联系人及 ：方向东 0579-86016056招标代理单位：浙江广川工程咨询联系人及 ：王晓红、孙雅慧 0571-86486098、86486092招标单位主要负责人签字： 招标人：东阳市歌山镇事业综合效劳中心 招标代理单位：浙江广川工程咨询2013年 2 月 5 日抄送：市纪委监察局、市检察院、市发改局、市水务局、市公共资源交管办、市公共资源交易中心第2章 投标须知招标活动日程安排表序号工作内容时 间 安 排地 点1发布招标公告2013年2月5日起东阳日报、东阳市公共资源交易网(下同)2发放招标文件2013年2月6日起获取方式:网络下载：东阳市公共资源交易网 书面索取：东阳市公共资源交易中心3现场踏勘自行前往东阳市歌山镇4投标人质疑时间投标截止时间16日前东阳市公共资源交易网5招标文件澄清或修改时间：投标截止时间15日前获取方式1、网络下载：东阳市公共资源交易网 2、书面索取：东阳市公共资源交易中心6招标人发布紧急公告时间和媒介投标截止时间3日前东阳市公共资源交易网7交纳投标保证金从本投标人根本账户中汇出，并于投标截止时间前进入东阳市公共资源交易中心帐户内具体事宜详见招标文件8报名确认投标截止时间前60分钟内东阳市公共资源交易中心二楼窗口9交易席位费和招标文件工本费投标确认时交纳招标文件工本费,交易席位费按东阳市公共资源交易中心规定交纳交纳地址：东阳市公共资源交易中心10投标文件递交截止时间、开标时间2013年2月28日9时30分东阳市公共资源交易中心11评标结果公示公示3个工作日东阳市公共资源交易网12发中标通知书，在15日内向中标单位发出中标通知。书面发送中标单位13签订合同中标通知书发出之日起30日内地点：东阳市歌山镇事业综合效劳中心14合同备案合同签订后市公共资源交管办、发改、财政、审计局15投标保证金的退还退还途径：按招标文件规定及东阳市公共资源交易中心有关规定执行东阳市公共资源交易中心二楼窗口投标人须知前附表条款号条 款 名 称编 列 内 容招标人名 称：东阳市歌山镇事业综合效劳中心地 址：东阳市歌山镇联系人：方向东电 话：0579-86016056招标代理机构名 称：浙江广川工程咨询地 址：杭州市凤起东路50号联系人：王女士、孙女士电 话：0571-86486098、86486092传 真：0571-86438219工程名称东阳市北江歌山段积塘坞至下蒋大桥治理工程建设地点东阳市歌山镇现场管理机构东阳市歌山镇事业综合效劳中心设计人浙江广川工程咨询监理人待定代建机构工程管理机构/资金来源财政资金资金落实情况已到位招标范围防洪堤；沿河桥1座；排水箱涵2座；砼排水涵管11处。详见施工图纸。方案工期方案总工期：11个月。方案开工日期：2013年3月10日方案完工日期：2014年2月10日，具体详见?要求完工日期表?。实际开工日期以开工令为准。质量要求合格投标人资质条件、能力和信誉资质要求：具有水利水电工程施工总承包叁级及以上资质的独立法人，具有企业法人有效营业执照和平安生产许可证；自 2021年1月【以完工竣工验收时间为准，下同】以来具有完建的类似工程【指河道整治或堤防工程，单个施工合同额不小于2000万元以签约合同价为准，下同】施工业绩。财务要求：/信誉要求：投标人或其拟派工程经理近三年投标截止时间往前推算3年整，以法院判决日为准来无行贿犯罪记录以招标人到市检察院查询的行贿犯罪记录为准投标人或其拟派工程经理应在东阳市公共资源交易不良行为信息库中和其他县级以上行政主管部门无公示的不良行为记录，公示期已过的除外。工程负责人资格：施工工程负责人工程经理须持有水利水电专业贰级及以上建造师注册执业资格证书或三级聘用工程经理，年龄不超过60周岁含且无在建工程，自 2021年1月以来具有完建的类似工程施工业绩。技术负责人资格：技术负责人须持有水工水利专业工程师及以上职称，年龄不超过60周岁含且无在建工程，自 2021年1月以来具有完建的类似工程施工业绩。施工工程负责人和技术负责人其中有一人具有类似工程施工业绩即可。施工员、质检员、平安员：应具有水行政主管部门颁发的岗位证书。工程班子成员相关资料已列入东阳市公共资源交易平台网络数据库。其它要求：1、具有水行政主管部门颁发的企业主要负责人包括企业法定代表人、企业经理、企业分管平安生产的副经理及企业技术负责人4个岗位，其中分管平安生产的副经理须提供企业任职文件平安生产考核合格证书A证、工程经理平安生产考核合格证书B证、专职平安生产管理人员平安生产考核合格证书C证。2、根据浙江省水利厅浙水建202151号文的有关规定，外地进浙单位在进浙参加水利工程投标前应当在浙江水利网上公示本单位的平安生产人员和条件，公示时间必须在投标截止时间前，并在有效期内。是否接受联合体投标不接受踏勘现场不组织投标预备会不召开投标截止时间2013 年 2 月 28 日上午 9 时 30 分分包不允许偏离偏离允许幅度及其处理方法：允许细微偏差，不允许重大偏差。由评标委员会判断，细微偏差要求投标人在评标结束前予以补正，拒不补正的，投标将被拒绝。投标人要求澄清招标文件的截止时间、地点投标截止时间16日前,投标人在东阳市公共资源交易网上答疑区以书面形式不公开投标人身份向招标人提交招标文件澄清或修改时间如有必要，在投标截止时间15日前，招标人在东阳市公共资源交易网站上的“答疑、补充文件、限价公布栏中以书面形式公布招标文件的澄清或修改，该澄清或修改作为招标文件的一局部。注：招标人或代理机构在东阳市公共资源交易网“网上答疑区以书面或其他方式自行澄清投标人所提疑问的只作参考，不作为招标文件的一局部。招标人发布紧急公告时间和媒介如遇特殊紧急情况或不可抗拒的原因必须修改招标文件时，于投标截止时间至少3日前在东阳市公共资源交易网站上的“答疑、补充文件、限价公布栏中以书面形式发布紧急公告，并酌情延长递交投标文件的截止日期。开标会议身份确认材料装入档案袋但不密封投标报名确认书投标保证金缴纳凭证参加开标会议的企业法定代表人有效身份证件含企业资质证书副本和本人的有效身份证件或交易员证交易员参加开标时工程经理资质、注册证书、养老保险仅外地进东企业提供，东阳本地企业可不提供及有效身份证件。经审定的工程预算价经审定的工程预算价为万元。最高限价经审定的工程预算价下浮8%的值作为最高限价。最高限价：万元，报价超过最高限价者为废标。投标有效期投标文件自投标截止时间起 90 天内保持有效投标保证金投标保证金人民币 50万元。保证金须从投标人根本账户中汇出，并于投标截止时间前进入以下帐户内：收款单位名称：东阳市公共资源交易中心保证金专户开户行：中国工商银行东阳支行银行帐号：投标确认投标人应在投标标书递交截止时间前 60 分钟内,携带网上投标报名确认书和投标保证金交纳凭证复印件到东阳市公共资源交易中心进行投标报名确认前方可参加投标。递交投标文件地点东阳市人民路222号东阳市公共资源交易中心开标会议室具体地点在投标确认时由东阳市公共资源交易中心通知招标人不受理投标文件的情形未按投标人须知第条进行投标确认的；逾期送达或未送到达投标人须知第条指定的地点；未按投标人须知第4.1条进行密封和标记的；非本标段的投标文件。5.11开标时间、地点和参加开标会议人员时间：同投标截止时间；地点：东阳市公共资源交易中心开标室具体地点在投标确认时由东阳市公共资源交易中心通知；投标单位参加会议人员：法定代表人或交易员和拟派本工程的工程经理。投标人相关人员开标时迟到或缺席或未带相关证件时的处理按该投标人自动放弃投标处理；其已递交的投标文件仍进入正常的开标程序，但不列入投标人的初步排名序列，其投标文件不进入后续评审。开标程序4密封情况检查：由投标人代表或公证处人员检查投标文件的密封情况；5开标顺序：按各投标人送达投标文件时间先后的逆顺序进行。开标会议上审查投标文件的内容提交的投标文件份数是否符合投标人须知第条；投标人求提交投标保证金或投标保证金提交的方式、额度、交纳时间及内容是否符合投标人须知3.4条要求；未按招标文件的要求密封和标记的。评标委员会的组建评标委员会构成：共5人，其中招标人代表1人，专家4人工程技术和经济预算专家至少各一人评标专家确定方式：从设立在东阳市公共资源交易中心的水利专业专家库中随机抽取评标顺序先评审东阳市北江歌山段上陈桥至歌山二桥、歌山大桥至积塘坞段治理工程，再评审东阳市北江歌山段积塘坞至下蒋大桥治理工程。评标方法采用合理低价法，详见本招标文件“第三章 评标方法。评标结果公示及中标通知中标候选人履约能力审查在市公共资源交易中心进行，并在开标后三个工作日内完成，否那么视为履约能力审查合格，并由招标人承当由此产生的一切后果。在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。中标人提交企业根本信息发中标通知书前，中标单位办理好有关保险合同，并向市公共资源交管办提交东阳市政府投资建设工程中标企业根本信息公开表，表格样式从东阳市公共交易网上下载。履约担保履约担保的形式：投标保证金在中标后转成履约保证金，缺乏局部采用银行保函。履约担保的金额：1合同履约保函：合同价的 8%；2民工工资支付保函：合同格的 2% 。10需要补充的其它内容类似工程类似工程指的是：河道整治或堤防工程，单个施工合同额不小于2000万元以签约合同价为准已标价工程量清单电子版份数： 1 格式： Excel 原件提交中标后须提交的投标文件份数：4份工程班子成员办理交接手续中标合同签订当日，中标人必须按投标文件承诺，委派工程班子成员指工程经理、技术负责人、施工员、质检员、平安员参加由市公共资源交管办组织的上岗前交接工作会议，办理交接手续。风险控制价及风险保证金招标人风险控制价为最高限价的85%。凡低于该风险控制价中标的，中标人在提交履约保证金的同时必须额外提交中标价净值与风险控制价之差额即风险担保金。采用转帐支票、银行汇票、电汇等形式提交。风险担保金退还方式：在主体工程完工后，经监理人和发包人确认同意后一次性无息退还。风险保证金必须在确定中标人评标结果网上公示三个工作日期满后5个工作日内向招标人或市公共资源交易中心交纳完毕，否那么按自动放弃中标处理。不良行为记录、行贿犯罪档案记录查询投标人或其拟派工程经理近三年投标截止时间往前推算3年整，以法院判决日为准来无行贿犯罪记录以招标人到市检察院查询的行贿犯罪记录为准投标人或其拟派工程经理应在东阳市公共资源交易不良行为信息库中和其他县级以上行政主管部门无公示的不良行为记录，公示期已过的除外。有无在建工程查询招标人在定标前，对中标候选人拟派的工程负责人、技术负责人查询有无在建工程，假设发现其有在建工程的，一律取消中标资格。定标原那么 一个投标单位只能中1个工程；按先东阳市北江歌山段上陈桥至歌山二桥、歌山大桥至积塘坞段治理工程，后东阳市北江歌山段积塘坞至下蒋大桥治理工程的顺序定标，当一个投标单位有可能同时中两个工程时，那么只能中首先定标的工程，下一工程由排序其后的中标候选人递补为中标人。注：如本招标文件后面的条款与本表有矛盾的以本表的内容为准1 总那么 工程概况1.1.1 根据?中华人民共和国招标投标法? 等有关法律、法规和规章的规定，本招标工程己具备招标条件，现对本标段施工进行招标。1.1.2 本招标工程招标人：见投标人须知前附表。1.1.3 本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。1.1.4 本招标工程名称：见投标人须知前附表。1.1.5 本标段建设地点：见投标人须知前附表。 本招标工程现场管理机构：见投标人须知前附表。 本招标工程设计人：见投标人须知前附表。 本招标工程监理人：见投标人须知前附表。 本招标工程代建机构：见投标人须知前附表。1.2 资金来源和落实情况1.2.1 本招标工程的资金来源：见投标人须知前附表。1.2.2 本招标工程的出资比例：见投标人须知前附表。1.2.3 本招标工程的资金落实情况：见投标人须知前附表。1.3 招标范围、方案工期和质量要求1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。1.3.2 本标段的方案工期：见投标人须知前附表。1.3.3 本标段的质量要求：见投标人须知前附表。1.4 投标人资格要求 投标人应具备承当本标段施工的资质条件、能力和信誉。l资质条件：见投标人须知前附表；2财务要求：见投标人须知前附表；3业绩要求：见投标人须知前附表；4信誉要求：见投标人须知前附表；5工程经理资格：见投标人须知前附表；6其他要求：见投标人须知前附表。 招标人不接受联合体投标。 投标人不得存在以下情形之一：l为招标人不具有独立法人资格的附属机构单位；2为本标段前期准备提供设计或咨询效劳的，但设计施工总承包的除外；3为本标段的监理人；4为本标段的代建人；5为本标段提供招标代理效劳的；6与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；7与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；8与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；9被责令停业的；10被暂停或取消投标资格的；11财产被接管或冻结的；12在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。1.5 费用承当投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。1.6 保密参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承当法律责任。1.7 语言文字除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。1.8 计量单位所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。 踏勘现场招标人不组织踏勘现场，投标人可自行组织踏勘现场。 投标人踏勘现场发生的费用自理。 投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。 投标人在踏勘现场过程中了解工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。 投标预备会 招标人不召开投标预备会。 分包 本工程不允许分包，否那么发包人有权终止合同。1.12 偏离 投标文件不允许偏离招标文件的实质性要求和条件。投标文件偏离招标文件的非实质性要求和条件的，其处理方式见投标人须知前附表。2 招标文件2.1 招标文件的组成本招标文件包括：1招标公告； 2投标人须知；3评标方法；4合同条款及格式；5工程量清单；6图纸；7技术标准和要求；8投标文件格式；9投标人须知前附表规定的其他材料。根据本章第1.10 款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成局部。 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。投标人在收到招标文件后，对招标文件任何局部假设有任何疑问，要求答复或澄清招标文件的，均应在投标截止日16天前在东阳市公共资源交易网站上的“网上答疑区发贴子讨论区以书面形式向招标人提交。不管是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，招标人都将在投标人须知前附表规定的投标截止时间16天前以书面形式予以澄清，同时将在东阳市公共资源交易网站上的“答疑、补充文件、限价公布栏中以书面形式进行公布，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间缺乏15天，相应延长投标截止时间。投标人应及时上网查阅和下载招标人在东阳市公共资源交易网站上的“答疑、补充文件、限价公布栏中公布的招标文件的澄清，投标人可以不作收到澄清确认。投标人在规定时间未提交疑问的，视作默认对本次招标过程中招标文件无疑问，招标人对其提出的问题可以不作澄清。无论什么时间，招标人或代理机构在东阳市公共资源交易网“网上答疑区发贴子讨论区以书面或其他方式自行澄清投标人所提疑问的只作参考，不作为招标文件的一局部。 2.3.l招标文件发出后，在投标人须知前附表规定的投标截止时间15天前的任何时候，无论出于何种原因，招标人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改；招标文件的修改将在东阳市公共资源交易网站上的“答疑、补充文件、限价公布栏中以书面形式进行公布，如果修改招标文件的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间缺乏15天，相应延长投标截止时间。投标人应及时上网查阅和下载招标人在东阳市公共资源交易网站上的“答疑、补充文件、限价公布栏中公布的招标文件的修改，投标人可以不作收到招标文件修改确实认。招标人如遇特殊紧急情况或不可抗拒的原因必须修改招标文件时，按投标人须知前附表规定的执行。3 投标文件3.1 投标文件的组成3.1.1 投标文件应包括以下内容：1投标函及投标函附录；2法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；3投标保证金；4已标价工程量清单；5施工组织设计；6工程管理机构；7资格审查资料；8投标人须知前附表规定的其他材料。3.2 投标报价3.2.1 投标人应按第五章“工程量清单的要求填写相应表格。3.2.2 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改第五章“工程量清单中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。 本工程的预算价详见投标人须知前附表。本工程设招标最高限价，报价超过最高限价者为废标，招标最高限价详见投标人须知前附表。3.3 投标有效期3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。3.4 投标保证金3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第八章“投标文件格式规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成局部。3.4.2 投标人不按本章第3.4.1 项要求提交投标保证金的，其投标文件作废标处理。3.4.3 招标人与中标人签订合同后5个工作日内，向未中标的投标人和中标人无息退还投标保证金。3.4.4 有以下情形之一的，投标保证金将不予退还：1投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；2中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保和风险担保金如有；3投标人有串标、弄虚作假等违规行为。 资格审查资料 “投标人根本情况表应附投标人营业执照副本及其年检合格的证明材料、资质证书副本和平安生产许可证等材料的复印件。 “近3年财务状况应附流动资金来源证明及经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件。 “2021年1月以来完成的类似工程情况表应附：1、中标通知书；2、合同协议书；3、合同工程完工证书或工程竣工证书副本、合同工程完工验收鉴定书有关验收结论的复印件。每张表格只填写一个工程，并标明序号。 “正在施工和新承接的工程情况表应附中标通知书和合同协议书复印件。每张表格只填写一个工程，并标明序号。 “近3年发生的诉讼及仲裁情况表应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件。 备选投标方案 投标人可以递交备选投标方案，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人递交的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案时，招标人可以接受该备选投标方案。 投标文件的编制3.7.1 投标文件应按第八章“投标文件格式进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成局部。3.7.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。 投标文件应采用不褪色的材料书写或打印。投标文件正本除封面、封底、目录、分隔页外，其余每一页均应加盖投标人单位公章，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字。已标价的工程量清单还应加盖注册水利工程造价工程师执业印章。投标文件应尽量免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，修改之处应加盖投标人单位公章或由投标人的法定代表人或其委托代理人签字确认。 投标文件正本1份，副本4份。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本或“副本的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。 投标文件的正本与副本应采用A4纸印刷图表页可例外，分别装订成册，编制目录和页码，并不得采用活页装订。 开标会议身份确认材料一份，应单独包装。4 投标 投标文件的密封和标识 投标文件的正本、副本应分开包装，加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章。 投标文件的封套上除应清楚地标记“正本或“副本字样外，封套还应写明以下内容： 1所投工程名称和招标工程编号； 2招标人的名称和地址； 3投标人的名称和地址，并加盖单位公章；4“在投标截止时间之前不得拆封的声明。 未按本章第4.1.1 项或第4.1.2 项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。4.2 投标文件的递交 投标人应在本章投标人须知前附表第项规定的投标截止时间前递交投标文件。 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。 招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。4.3 投标文件的修改与撤回 在本章投标人须知前附表第项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3 项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。 修改的内容为投标文件的组成局部。修改的投标文件应按照本章第3 项、第4 项规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改字样。5 开标 开标时间和地点招标人在投标人须知前附表规定的投标截止时间开标时间和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或交易员和拟派本工程的工程经理准时参加。投标企业法定代表人或交易员和拟委派的本工程工程经理应按规定时间到场参加开标。如开标会议开始时以上人员有迟到或缺席，或者未按要求提交证件的，那么按该投标人须知前附表的规定处理。如招标人发现参加开标会议的投标人或其相关人员有冒名顶替者，应报主管部门另行处理，其递交的投标文件予以封存备查，不再进入开标程序。投标企业参加开标会议人员身份查验方法：在开标会议开始时进行，查验范围为全部投标人。 开标程序主持人按以下程序进行开标： 1宣布开标纪律； 2公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并确认投标人法定代表人或其委托代理人、工程负责人是否在场，并对投标人法定代表人或其委托代理人、工程负责人进行身份验证； 3宣布招标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名； 4除投标人须知前附表另有约定外，由投标人推荐的代表检查投标文件的密封情况； 5宣布投标文件开启顺序：按递交投标文件的先后顺序的逆序；6按照先东阳市北江歌山段上陈桥至歌山二桥、歌山大桥至积塘坞段治理工程，后东阳市北江歌山段积塘坞至下蒋大桥治理工程的顺序开标；7按照宣布的开标顺序当众开标，并按投标人须知前附表要求逐一进行开启和开标审查后，公布投标人名称、标段名称、提交的投标文件的份数、投标保证金的递交情况、投标报价、工程经理、质量目标、工期及其他内容，并记录在案；8招标人、唱标人、记录人、监标人、投标人的法定代表人或其委托代理人等有关人员在开标记录上签字确认；9开标结束。6 评标6.1 评标委员会 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家确实定方式见投标人须知前附表。 评标委员会成员有以下情形之一的，应当回避：1招标人或投标人的主要负责人的近亲属；2工程主管部门或者行政监督部门的人员；3与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；4曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处分或刑事处分的。6.2 评标原那么评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原那么。6.3 评标评标委员会按照第三章“评标方法规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标方法没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。7 合同授予 定标方式 评标委员会推荐3名中标候选人，并标明推荐顺序。招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。7.2 评标结果公示及中标通知 中标候选人履约能力审查在市公共资源交易中心进行，并在开标后三个工作日内完成，否那么视为履约能力审查合格，并由招标人承当由此产生的一切后果。在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。发中标通知书前中标单位办理好有关保险合同。 招标人应当依法向市公共资源交管办提交招投标情况的书面报告。7.2.4发中标通知书前，中标人须向市公共资源交管办提交东阳市政府投资建设工程中标企业根本信息公开表，表格样式从东阳市公共交易网上下载。7.3 履约担保 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。 中标人不能按本章第项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过局部予以赔偿。7.4 签订合同 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过局部予以赔偿。 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金，并按投标保证金双倍的金额补偿投标人损失。8 重新招标和不再招标 重新招标有以下情形之一的，招标人将重新招标：1投标截止时间止，投标人少于3个的；2经评标委员会评审后否决所有投标的；3评标委员会否决不合格投标或者界定为废标后因有效投标缺乏3个使得投标明显缺乏竞争，评标委员会决定否决全部投标的；4同意延长投标有效期的投标人少于3个的；5中标候选人均未与招标人签订合同的。8.2 不再招标 重新招标后，仍出现本章第8.1条规定情形之一的，属于必须审批的水利工程建设工程，经行政监督部门批准后不再进行招标。9 纪律和监督 对招标人的纪律要求招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。以下行为均属招标人与投标人串通投标： 1招标人在开标前开启投标文件，并将投标情况告知其它投标人，或者协助投标人撤换投标文件，更改报价； 2招标人向投标人泄露标底； 3招标人与投标人商定，投标时压低或抬高标价，中标后再给投标人或招标人额外补偿； 4招标人预先内定中标人；5其它串通投标行为。 对投标人的纪律要求 投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其它方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。 以下行为均属以他人名义投标： 1投标人挂靠其它施工单位； 2投标人从其它施工单位通过转让或租借的方式获取资格或资质证书； 3由其它单位及法定代表人在自己编制的投标文件上加盖印章或签字的行为。 以下行为，视为允许他人以本单位名义承揽工程： 1投标人的法定代表人的委托代理人不是投标人本单位人员； 2投标人拟在施工现场所设工程管理机构的工程经理、技术负责人、财务负责人、质量管理人员、平安管理人员专职平安生产管理人员不是本单位人员。 投标人本单位人员，必须同时满足以下条件： 1聘任合同必须由投标人单位与之签订； 2与投标人单位有合法的工资关系； 3投标人单位为其办理社会保险关系，或具有其它有效证明其为本单位人员身份的文件。 以下行为均属投标人串通投标报价： 1投标人之间相互约定抬高或压低投标报价； 2投标人之间相互约定，在招标工程中分别以高、中、低价位报价； 3投标人之间先进行内部竞价，内定中标人，然后再参加投标；4投标人之间其它串通投标报价的行为。9.3 对评标委员会成员的纪律要求评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比拟、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标方法没有规定的评审因素和标准进行评标。9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比拟、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。9.5 投诉投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。10 需要补充的其它内容 类似工程 类似工程的要求见投标人须知前附表。 已标价工程量清单电子版投标人递交投标文件时，应同时提交已标价工程量清单电子版，份数及格式见投标人须知前附表。 原件投标人须知前附表要求投标人递交原件的，投标人应在递交投标文件时按第8章投标文件格式中“九、原件的复印件所列清单提交原件。原件经查验后退回投标人。原件需密封提交，并在封套外列明清单清单一式两份，一份粘贴于封套外，另一份用于原件核对。 中标人的投标文件中标人须在签订合同前向招标人另行提交投标人须知前附表规定份数的投标文件副本。其他内容详见前附表。附件一：开 标 记 录 表 工程名称开标时间： 年 月 日 时 分序号投标人密封情况投标保证金投标报价元质量目标工期备注投标人法定代表人或其委托代理人签名招标人编制的标底开标结束时间： 年 月 日 时 分招标人： 唱标人： 记录人： 监标人： 年 月 日注：可以根据招标工程的实际需要对本开标记录表进行适当修改。附件二： 中 标 通 知 书 市公共资源交管办备案盖章 ： 根据 工程施工招标文件和你单位于 年 月 日提交的投标文件，经评标委员会评审，现确定你单位为上述招标工程的中标人，主要中标条件如下：工程名称面积建设地点结构/层次中标价元；大写： 元中标工程范 围与承包方式中标工期 日历天质量等级工程部主要管理人员岗位姓名岗位证书号职称身份证号工程经理浙水安B200 技术负责人施工员平安员浙水安C200 质量员备注1、本中标通知书 附件，附件是本中标通知书的组成局部，是对本中标通知书的进一步补充，附件共 页。2、本通知书一式六份，招标人二份，中标人二份，公共资源交易办二份。本中标通知书经东阳市公共资源交易管理委员会办公室备案盖章后生效。请在接到本中标通知书后 30天内，按照招标文件和中标的投标文件到我单位签订工程承包合同。招标人： 盖章 法定代表人：签字或盖章 日期： 年 月 日第3章 评标方法本次评标采用合理低价法。开标后，评标委员会将根据以下方法对投标人所提交的投标文件进行评审。1 依据根据?中华人民共和国招标投标法?及其实施条例、?评标委员会和评标方法暂行规定?原国家开展方案委员会第七部委令 第12号、?工程建设工程施工招标投标方法?原国家开展方案委员会等七部委令 第30号、?浙江省招标投标条例?、?浙江省人民政府关于严格标准国有投资工程建设工程招标投标活动的意见?浙政发202122号等有关规定。2 评标原那么评标应遵循公平、公正、科学、择优的原那么。3 评标组织评标工作由招标人依法组建的评标委员会负责，评标委员会构成：共5人，其中招标人代表1人，专家4人工程技术和经济预算专家至少各一人。评标专家确定方式：从设立在东阳市公共资源交易中心的水利专业专家库中随机抽取。评标委员会对投标文件作出的评审结论，应当符合有关法律、法规、规章和招标文件的规定。4 评标的程序和内容4.1 评标的一般程序1熟悉招标文件和评标方法；2投标文件的符合性审查；3投标文件的商务评审；4必要时对投标文件