监理员考试专业基础阶段测试考试历年真题汇总含答案参考87

监理员考试专业基础阶段测试考试历年真题汇总含答案参考1. 多选题：为了实施进度控制，监理工程师必须根据建设工程的具体情况，认真制订进度控制措施，以确保建设工程进度控制目标的实现。其进度控制的措施主要包括()。A.技术措施B.组织措施C.经济措施D.效益措施E.合同措施正确答案：ABCE2. 单选题：坡屋面坡度一般()。A.大于50B.大于100C.大于150D.大于200正确答案：B3. 单选题：下列关于建设工程监理文件资料发文与登记管理的说法中，正确的是()。A.所有发文必须由总监理工程师签名，并加盖项目监理部图章B.文件传阅过程中，由最后的传阅人员阅后应签名并注明日期C.重要文件的发文内容应在监理日记中予以记录D.发件人在发出文件时应用电报等方式通知收件人正确答案：C4. 单选题：建设工程施工合同履行过程中，关于承包人负责采购的材料和设备使用前检验的说法，正确的是()。A.由承包人采购的材料设备，发包人可以指定生产厂或供应商B.监理人发现承包人采购并使用不符合设计或标准要求的材料设备时，应要求由承包人负责修复、拆除或重新采购C.承包人需要使用代用材料时，应经监理人认可后才能使用，由此增减的合同价款由承包人承担D.采购的材料设备在使用前，承包人应按监理人的要求进行检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费用由发包人承担正确答案：B5. 单选题：根据FIDIC施工合同条件规定，为了约束分包商忠实履行合同义务，承包商可以要求分包商提供相应的履约保函。在工程师颁发()后的28天内，将保函退还分包商。A.结清单B.缺陷责任证书C.工程移交证书D.最终支付证书正确答案：B6. 多选题：依据合同法，有关缔约过失责任的构成，说法正确的是()。A.缔约当事人有过错B.合同已生效C.缔约双方均受有损失D.缔约一方受有损失E.缔约当事人的过错行为与该损失之间有因果关系正确答案：ADE7. 单选题：某阶段设计图纸的审核侧重于工程项目所采用的技术方案是否符合总体方案的要求，以及是否达到项目决策阶段确定的质量标准，则该阶段为()阶段。A.可行性研究B.初步设计C.技术设计D.施工图设计正确答案：B8. 判断题：伸缩缝与沉降缝在构造上最大的区别是在于建筑的基础是否以缝为界分为不同的独立单元。正确答案：对9. 单选题：碳素钢中，含碳量增加时，()性能降低。A.硬度B.塑性C.强度D.脆性正确答案：B10. 单选题：供某专业工种的工人或某种施工机械进行施工的活动空间，称为()。A.工作面B.施工段C.施工过程D.流水强度正确答案：A11. 单选题：建设单位长期保存，监理单位短期保存的是()。A.专题总结和月报总结B.工程竣工总结和质量评估报告C.专题总结和工程竣工总结D.质量评估报告和月报总结正确答案：A12. 单选题：发包人在施工合同履行过程中，如果发包人不按约定预付工程款，承包人在约定预付时间7天后向发包人发出要求预付的通知，发包人收到通知后仍不能按要求预付，承包人可以()。A.在发出通知7天后停止施工B.在发出通知之日起停止施工C.立即发出解除合同的通知D.立即停工并发出通知要求支付预付款正确答案：A13. 单选题：在下述施工阶段投资控制的工作流程中，排在最后一步的应该是()。A.审核索赔文件B.签证索赔文件C.审核已完工程实物量D.将实际投资与计划投资进行比较正确答案：D14. 多选题：平屋顶采用卷材防水的主要优点是()。A、建筑造型美观B、屋顶自重较轻C、耐候性好D、构造简单E、使用寿命长正确答案：BC15. 多选题：质量数据的收集方法中，随机抽样检验的具体方法有()。A.分层抽样B.部分抽样C.等距抽样D.多阶段抽样E.简单随机抽样正确答案：ACDE16. 多选题：在构成单位工程的各分部工程应该合格，并且有关的资料文件应完整以外，还应进行的检查方面包括()。A.质量控制资料应完整B.涉及安全和使用功能的分部工程应进行检验资料的复查C.观感质量验收应符合要求D.对主要使用功能还须进行抽查E.还须由参加验收的各方人员共同进行观感质量检查正确答案：BDE17. 多选题：总监理工程师必须根据实际情况、设计变更文件和其他有关资料，按照施工合同的有关款项，在指定专业监理工程师完成下列工作后，对工程变更的费用和工期做出评估的内容有()。A.确定工程变更项目与原工程项目之间的类似程度B.确定工程变更项目的工程进度C.确定工程变更项目与原工程项目之间的难易程度D.确定工程变更项目的工程量E.确定工程变更的单价正确答案：ACDE18. 单选题：一批材料进场后，()应首先进行进场检验。A、建设单位B、供应单位C、施工单位D、检测单位正确答案：C19. 多选题：建设工程施工合同履行过程中，建设项目申请施工许可证应具备的条件包括()。A.已经办理该建筑工程用地批准手续B.在城市规划区的建筑工程，已经取得建设工程规划许可证C.施工场地已经基本具备施工条件，需要拆迁的，其拆迁进度符合施工要求D.未确定施工企业E.建设资金已经落实正确答案：ABCE20. 单选题：已知单代号网络计划如下图所示，工作F的最迟开始时间为第()天。A.38B.40C.42D.54正确答案：B21. 单选题：国务院根据宪法和法律制定的规范工程建设活动的各项规范性文件属于()。A.行政法规B.国家标准C.实施细则D.部门规章正确答案：A22. 多选题：质量控制点是指为了保证作业过程质量而确定的()。A.隐蔽工程B.重点控制对象C.关键部位D.后续工序质量E.薄弱环节正确答案：BCE23. 多选题：建设工程竣工验收应当具备()条件。A.有工程使用的主要建筑村料、建筑构配件和设备的进场试验报告B.有监理单位签署的工程保修书C.完成建设工程设计和合同约定的各项内容D.有完整的技术档案和施工管理资料E.有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件正确答案：ACDE24. 单选题：施工合同履行过程中，()是指业主签署的对投标书的正式接受函，可能包含作为备忘录记载的合同签订前谈判时可能达成一致并共同签署的补遗文件。A.合同协议书B.中标函C.投标函D.合同专用条件正确答案：B25. 多选题：FIDIC施工合同条件规定，应由业主承担责任的索赔事件有()。A.气候条件影响B.发布错误的指令C.施工图纸有错误D.不利的外界障碍E.对变更工程的估价认为过少正确答案：BCDE26. 单选题：甲乙于4月1日签订一份施工合同。合同履行过程中，双方于5月1日发生争议，甲于5月20日单方要求解除合同。乙遂向法院提起诉讼，法院于6月30日判定该合同无效。则此合同自()无效。A.4月1日B.5月1日C.5月20日D.6月30日正确答案：A27. 多选题：依据合同法，下列关于合同转让的描述，正确的有()。A.必须将合同的权利义务全部转让B.不允许转让部分的权利义务C.转让合同权利、义务约定不明确的，视为未转让D.合同的权利义务转让给第三人后，该第三人取代原当事人在合同中的法律地位E.合同转让时，应取得合同另一方的同意正确答案：CDE28. 多选题：按照反映的物质消耗的内容，可将定额分为()。A.基础消耗定额B.概算消耗定额C.人工消耗定额D.材料消耗定额E.机械消耗定额正确答案：CDE29. 单选题：业主在监理招标时应以()作为评定投标书优劣的重要内容。A.监理费的高低B.设计概算C.监理大纲的水平D.金融风险正确答案：C30. 单选题：根据建设工程文件归档整理规范规定，监理单位应短期保存的监理文件是()。A.不合格项目通知B.工程开工/复工审批表C.质量评估报告D.专题总结正确答案：D31. 多选题：总监理工程师有权行使质量控制权，下达停工令，及时进行质量控制的情况有()等。A.隐蔽作业依法查验确认合格后，擅自封闭者B.已发生质量缺陷，如不停工则质量缺陷将继续发展的情况C.未经监理工程师审查同意，擅自变更设计进行施工者D.未经技术资质审查的人员进入现场施工E.擅自使用未经项目监理机构审查认可的分包单位进场施工正确答案：BCDE32. 多选题：采用不平衡报价时，通常可以()。A.对能早期得到结算付款的分部分项工程的单价定得较低，对后期的施工分项单价可以适当提高。B.估计施工中工程量可能会增加的项目，单价可以降低，工程量会减少的项目单价可以提高。C.设计图纸不明确或有错误的，估计今后修改后工程量会增加的项目，单价提高，工程内容说明不清的，单价降低。D.对于暂列数额(或工程)，预计做的可能性较大，价格可定高些，估计不一定发生的则单价低些。E.零星用工报价高于一般分部分项工程中的工资单价。正确答案：CDE33. 单选题：暂列金额应根据工程的复杂程度、设计深度、工程环境条件进行估算，一般可按分部分项工程费的()考虑。A.3%5%B.10%15%C.5%8%D.8%10%正确答案：B34. 单选题：勘察设计费在竣工决算中按()来分摊。A.单位工程造价B.建筑工程费C.建筑安装工程费D.建筑安装工程费和需安装设备价值正确答案：B35. 多选题：工程施工合同履行过程中，建设行政主管部门对建设单位质量行为的监督，主要包括()等。A.工程项目报建审批手续是否齐全B.基本建设程序符合有关要求并按规定进行了施工图审查C.监理的工程项目有监理委托手续及合同，监理人员资格证书与承担的任务不相符D.按规定委托监理单位或建设单位自行管理的工程建立工程项目管理机构E.按合同规定，由建设单位采购的建材、构配件和设备必须符合质量要求正确答案：ABDE36. 单选题：建设工程施工合同履行中，施工图纸经过()审核签认后，在合同约定的日期前发放给承包人。A.承包人B.设计单位C.业主D.工程师正确答案：D37. 单选题：某6层住宅楼，按高度的分类应属于为()。A、多层住宅B、低层住宅C、中高层住宅D、中层住宅正确答案：A38. 单选题：用于大体积混凝土或长距离运输的混凝土的常用外加剂是()。A、缓凝剂B、引气剂C、早强剂D、防水剂正确答案：A39. 多选题：质量计划与现行施工管理中的施工组织设计有相同的地方，又存在着差别，下列说法中正确的有()。A.对象相同B.形式不同C.编制的原理不同D.实施步骤相同E.在内容上各有侧重点正确答案：ACE40. 单选题：建筑工程一切险中，保险人对()原因造成的损失和费用负责赔偿。A.盘点时发现的短缺B.地面下陷下沉C.维修保养或正常检修D.设计错误正确答案：B41. 单选题：按照建设工程的内在规律，科学的建设程序应当在坚持()的原则的基础上实施。A.先设计、后勘察、再施工B.先勘察、后设计、再施工C.先施工、后勘察、再设计D.先勘察、后施工、再设计正确答案：B42. 多选题：依据FIDIC施工合同条件规定，关于分包合同条件对索赔管理的表述，正确的是()。A.分包商没有按规定程序索赔，承包商不承担责任B.当分包商确认自己权益受到损害时，有权向工程师递交索赔报告C.当分包商的损失由业主造成，也只能向承包商要求索赔D.当分包商的损失由业主造成，如果不能获得索赔赔偿时，应由承包商承担E.由于承包商原因引起的索赔，工程师不予处理正确答案：ACE43. 单选题：在进度监测的系统过程中，监理工程师可以了解工程实际进度状况，同时也可以协调有关方面的进度关系的过程是()。A.定期收集进度报表资料B.现场实地检查工程进展情况C.定期召开现场会议D.实际进度数据的加工处理正确答案：C44. 单选题：关于建设工程招标管理中邀请招标的叙述，有误的是()。A.邀请对象的数目以57家为宜B.邀请对象的数目不应少于5家C.邀请招标的优点是节约招标费用和节省时间D.邀请招标的投标竞争的激烈程度相对较差正确答案：B45. 单选题：FIDIC通用条件规定，监理工程师接到承包商提交的月结算报表后，应在()内向业主报送他认为应付给承包商本月结算款额和可支付的项目。A.14天B.21天C.28天D.35天正确答案：C46. 单选题：审核设计概算的合理性和准确性，并提出审核报告，属于()的监理工作。A.初步设计阶段B.施工阶段C.投资控制阶段D.竣工阶段正确答案：A47. 多选题：如遇()等特殊情况时，可以相应延长合同工期。A.设计变更B.工作量变化C.修改勘察工作D.不可抗力影响E.非勘察人原因造成的停、窝工正确答案：ABDE48. 多选题：FIDIC施工合同条件规定，工程师对分包合同的管理，是对分包商()进行监督管理。A.施工工艺B.工程质量C.施工期限D.使用的材料E.使用的设备正确答案：ABD49. 单选题：工程质量是在()按合格质量标准自行检查评定的基础上，由监理工程师组织有关单位、人员进行检验确认验收。A.施工单位B.监理单位C.建设单位D.设计单位正确答案：A50. 多选题：减水剂的优点有()。A减少用水量B、显著提高抗冻性C、改善耐久性D、提高强度E、节约水泥正确答案：ABCD51. 单选题：被代理人因为向代理人授权不明确而给第三人造成的损失，应()。A.由被代理人向第三人承担责任，代理人承担连带责任B.由被代理人独自向第三人承担责任C.由第三人自己承担损失D.由代理人独自向第三人承担责任正确答案：A52. 多选题：下列选项中属于要约邀请的是()。A.中标通知书B.商业广告C.招标公告D.招股说明书E.价目表的寄送正确答案：BCDE53. 多选题：有关投资偏差的原因中，属于施工原因的是()。A.建设手续不全B.施工质量有问题C.工期拖延D.利率、汇率变化E.投资规划不当正确答案：BC54. 单选题：某工程时标网络图如下，下列选项正确的是()。A.工作C的TF为2B.工作I的FF为3C.工作D的TF为3D.工作G的FF为1正确答案：D55. 多选题：工程质量事故发生后，要求质量事故发生单位迅速按类别和等级向相应的主管部门上报，并于24h内写出书面报告，其质量事故报告应包括的主要内容()。A.事故概况和初步估计的直接损失B.质量事故处理的依据C.事故发生原因的初步分析D.事故发生后采取的措施E.质量事故技术处理方案正确答案：ACD56. 多选题：在施工阶段质量控制手段中，现场监督和检查的方式有()。A.旁站B.平行检验C.巡视D.无损测试E.利用支付手段正确答案：ABC57. 单选题：双方在某采购合同中约定违约金为30万元，由于供货方违约造成采购方停产，不得不以较高价格采购同种材料，因此多付40万元价款，若停工造成的损失为80万元，则供货方应支付()万元的违约金。A.80B.70C.40D.30正确答案：C58. 多选题：影响设计进度的因素主要有()。A.建设要求改变B.可行性研究进度C.工程变更D.合同形式E.设备选用失误正确答案：ACE59. 多选题：在某一工程网络计划中，工作M的总时差为8天，监理工程师在检查该工程实际进展情况时，发现工作M的总时差变为-8天，说明工作M的实际进度情况是()。A.拖后8天B.影响总工期16天C.未影响工期D.影响总工期8天E.拖后16天正确答案：DE60. 单选题：建筑工程中，应用最广泛的是()号钢。A.Q215B.Q235C.Q255D.Q275正确答案：B61. 判断题：为了便于使用与保管，图纸均要进行分类和编号，其中建筑专业图纸采用“GS”作为分类的标识。正确答案：错62. 单选题：依据FIDIC施工合同条件，为了不损害承包商的利益，给指定分包商的付款应从()内37开支。A.保留金B.暂列金额C.定金D.担保金额正确答案：B63. 多选题：承包商提出工期索赔，通常是由于()原因要求延长工期。A.业主违约B.不可抗力C.业主风险D.不利的自然条件E.人为障碍正确答案：ABCD64. 单选题：承包人如果发现招标文件、工程说明书或合同条款不够明确，或条款不很公正，技术规范要求过于苛刻时，应采用的单价合同投标报价方法是()。A.多方案报价法B.不平衡报价法C.突然降价法D.先亏后盈法正确答案：A65. 单选题：建设工程()的根本作用是保障建设工程的物资需要，保证建设工程按施工进度计划组织施工。A.物资供应计划B.资金使用计划C.投资目标计划D.施工计划正确答案：A66. 判断题：水泥进场应有合格证、出场后7天内提供28天强度以外的各项指标，不必提供28天强度报告。正确答案：错67. 多选题：下列图纸中，哪些属于电气专业施工图()。A、空调系统图B、消防给水系统图C、消防控制系统图D、有线电视系统图E、防雷接地系统图正确答案：CDE68. 单选题：合同的成立要经过要约和承诺两个阶段。其中，关于承诺期限的表述有误的是()。A.信件未载明日期的，自接收到该信件的日期开始计算B.要约以非对话方式作出的，承诺应当在合理期限内到达C.要约以信件或者电报作出的，承诺期限自信件载明的日期或者电报交发之日开始计算D.要约以对话方式作出的，应当即时作出承诺，但当事人另有约定的除外正确答案：A69. 单选题：建设工程施工合同履行中，发包人收到竣工结算报告及结算资料后()天内不支付工程竣工结算价款，承包人可以催告发包人支付结算价款。A.7B.14C.28D.35正确答案：C70. 多选题：公开招标过程中，关于招标准备阶段招标人的主要工作的表述，正确的是()。A.选择招标方式B.办理招标备案C.编制招标有关文件D.资格审查E.发布招标公告正确答案：ABC71. 多选题：建设工程监理规范规定，建设单位、设计单位、施工单位、监理单位各方共同使用的通用表有()。A.监理工作联系单B.监理规划C.监理工程师通知回复单D.工程变更单E.会议通知单正确答案：AD72. 单选题：下列关于主动控制和被动控制的关系的表述中，错误的是()。A.被动控制的效果比主动控制的效果好，但仅仅采取主动控制是不现实的B.对于建设工程目标控制来说，主动控制和被动控制两者缺一不可，应将主动控制与被动控制紧密结合起来C.要做到主动控制与被动控制相结合，应把握好输入环节D.要做好主动控制与被动控制相结合，关键之一是扩大信息来源正确答案：A73. 判断题：采用各类卷材作为防水层的屋面属于刚性防水屋面。正确答案：错74. 单选题：建设工程安全生产管理条例规定，勘察单位、设计单位未按照法律、法规和工程建设强制性标准进行勘察、设计的，()。A.责令限期改正，处10万元以上30万元以下的罚款B.责令限期改正，处10万元以上50万元以下的罚款C.责令停止执业，处5万元以上30万元以下的罚款D.责令停止执业，处5万元以上50万元以下的罚款正确答案：A75. 多选题：有关要约和承诺生效的表述中，正确的是()。A.承诺的通知送达给要约人时生效B.世界上大部分国家采用了投邮主义C.对于要约和承诺的生效，世界各国有不同的规定，但主要有投邮主义、到达主义和了解主义D.只有投邮主义可以允许承诺撤回，而到达主义则不可能撤回E.我国采用了到达主义正确答案：ACE76. 单选题：用实物法编制施工图预算，有关人工、材料和施工机械台班的单价采用的是()。A.当时当地的实际市场价格B.国家计划价格C.预算定额手册规定的价格D.预测的价格正确答案：A77. 单选题：能确切说明数据分布的离散程度和波动规律的特征值是()。A.极差B.均值C.变异系数D.标准偏差正确答案：D78. 多选题：承包人在施工中提出的合理化建议被发包人采纳，若建议涉及()，须经工程师同意。A.设计图纸的变更B.材料的换用C.设备的换用D.工期的更改E.施工组织设计的变更正确答案：ABCE79. 多选题：FIDIC施工合同条件规定，下列的()文件属于对业主和承包商有约束力的合同文件组成部分。A.合同协议书B.中标意向书C.专用条件D.图纸E.资料表正确答案：ACDE80. 单选题：根据FIDIC施工合同条件的规定，承包商接受工程师的指示完成()项内支付的工作时，应按工程师的要求提供有关凭证，包括报价单、发票、收据等结算支付的证明材料。A.预付款B.暂列金额C.暂估价D.保留金正确答案：B81. 多选题：关于混凝土浇筑的说法正确的是()。A、倾倒自由下落高度不应超过2mB、先验模后浇筑C、竖向构件开浇应使用减半石混凝土D、竖向构件浇筑可以不分层E、先验筋后浇筑正确答案：ABC82. 单选题：关于FIDIC施工合同条件中规定的“暂列金额”的表述，不正确的是()。A.暂列金额实际上是一笔业主方的备用金B.暂列金额包含在合同价格之内C.暂列金额用于招标时对尚未确定或不可预见项目的储备金额D.施工过程中工程师无权将暂列金额用于意外用途的开支正确答案：D83. 多选题：井式楼板的主要特点有()。A、梁高相同B、无主梁次梁之分C、梁间距大D、主次梁之间传力关系明确E、模板支设比较简单正确答案：ABD84. 多选题：施工准备工作计划中施工准备的工作内容通常包括()。A.技术准备B.物资准备C.劳动组织准备D.生产准各E.施工现场准备和施工场外准备正确答案：ABCE85. 单选题：FIDIC合同条件规定，在颁发整个工程的移交证书时，由于工程变更而使合同价格的增加或53减少合计超过有效合同价的()时，应在合同价格中加上或减去一笔款额。A.10%B.15%C.20%D.25%正确答案：B86. 多选题：砖墙砌筑的工序包括()。A、抄平B、放线C、立皮数杆D、挂准线E、砌砖正确答案：ABCDE87. 多选题：下列造成质量数据波动的原因中，属于系统性原因的有()。A.工人未遵守操作规程B.机械设备过度磨损C.机械设备发生故障D.原材料质量规格有很大差异E.大量存在对质量影响很小因素正确答案：ABCD88. 单选题：与平屋顶相比，坡屋顶屋面防水材料的密闭性能可以()。A.好一些B.相同C.差一些D.无所谓正确答案：C89. 单选题：依据建设工程安全生产管理条例规定，施工单位为施工现场从事危险作业的人员办理的13意外伤害保险期限()。A.自办理意外伤害保险期限之日起至竣工日止B.自办理意外伤害保险期限之日起至竣工验收合格止C.自建设工程开工之日起至竣工验收合格止D.自建设工程开工之日起至竣工日止正确答案：C90. 多选题：招标准备阶段应编制好招标过程中可能涉及的有关文件，保证招标活动的正常进行，其文件大致包括()等。A.计划工期B.招标文件C.招标广告D.资格预审和评标的方法E.资格预审文件正确答案：BCDE91. 单选题：保温屋面隔汽层的作用是()。A.提高屋面的防水等级B.防止雨水侵入室内C.防止室内及改善室内光环境D.装饰室内正确答案：C92. 多选题：工程监理企业实施科学化管理主要体现在()等方面。A.科学的市场定位B.科学的方法C.科学的方案D.科学的管理E.科学的手段正确答案：BCE93. 多选题：建设工程施工合同履行中，关于竣工时间的确定，下列说法中正确的是()。A.工程竣工验收通过，承包人开始进行竣工检验的日期为实际竣工日期B.工程按发包人要求修改后通过竣工验收的，实际竣工日期为承包人修改后提请发包人验收的日期C.合同约定的工期指协议书中写明的时间与施工过程中遇到合同约定可以顺延工期条件情况后，经过工程师确认应给予承包人顺延工期之和D.承包人的实际施工期限，从开工日起到上述确认为竣工日期之间的日历天数E.开工日正常情况下为专用条款内约定的日期，也可能是由于发包人或承包人要求延期开工，经工程师确认的日期正确答案：BCDE94. 多选题：关于合同成立时间的说法，正确的是()。A.要式合同自双方当事人签字时成立B.不要式合同在承诺生效时成立C.要式合同在承诺生效时成立D.以信件订立的合同在签订确认书时成立E.以数据电文订立的合同在承诺生效时成立正确答案：ABD95. 多选题：建设工程施工合同履行过程中，工程保险是转移工程风险的重要手段，如果合同约定有保险的话，在专用条款内应约定()。A.保险范围B.保险金额C.投保的险种D.办理保险的责任E.保险的内容正确答案：BCDE96. 单选题：FIDIC施工合同条件规定，预付款的数额由承包商在()内确认。A.投标书B.招标文件C.工程量清单D.中标通知书正确答案：A97. 多选题：建设工程监理规范规定，监理工作目标应包括()。A.工期控制目标B.工程质量控制目标C.工程效率控制目标D.工程规模控制目标E.工程造价控制目标正确答案：ABE98. 多选题：土方工程施工的特点有()。A、工期短B、土方量大C、工期长D、施工速度快E、施工条件复杂正确答案：BCE99. 多选题：担保法规定，如果()履行过程中发生债权，债权人有权行使留置。A.保管合同B.运输合同C.施工合同D.买卖合同E.加工承揽合同正确答案：ABE100. 单选题：在施工准备阶段，监理单位审查核验施工单位提交的有关技术文件及资料，并由()在有关技术文件报审表上签署意见。A.项目负责人B.项目法人代表C.项目总监D.单位负责人正确答案：C101. 多选题：按照使用功能，可以将阳台分为()。A、观景阳台B、生活阳台C、服务阳台D、凸阳台E、凹阳台正确答案：BC102. 单选题：工艺参数主要是指在组织流水施工时，用以表达流水施工在施工工艺方面进展状态的参数之一的是()。A.流水段B.流水节拍C.施工强度D.施工过程正确答案：D103. 单选题：建设工程监理规范规定，第一次工地会议纪要应由()负责起草，并经与会各方代表会签。A.施工单位B.项目监理机构C.建设单位D.设计单位正确答案：B104. 单选题：根据民用建筑节能条例的规定，城乡规划主管部门依法对民用建筑进行规划审查，建设主管部门应自当收到征求意见材料之日起()日内提出意见。A.7B.10C.14D.15正确答案：B105. 多选题：风险管理目标的确定一般要满足的基本要求有()。A.风险管理目标与风险管理主体总体目标的一致性B.目标的现实性C.目标的程序性D.目标的明确性E.目标的合理性正确答案：ABD106. 单选题：反映钢材塑性性能的指标有()。A、屈服点B、抗拉强度C、冷弯性能D、伸长率正确答案：D107. 单选题：工程在规定的条件下，满足规定功能要求使用的年限，也就是工程竣工后的合理使用寿命周期。这体现了建设工程质量特性中的()。A.适应性B.耐久性C.安全性D.经济性正确答案：B108. 单选题：在平行承发包模式的缺点中，不属于投资控制难度大的主要表现的是()。A.合同关系复杂，使建设工程系统内结合部位数量增加，组织协调工作量大B.工程招标任务量大，需控制多项合同价格，增加了投资控制难度C.在施工过程中设计变更和修改较多，导致投资增加D.总合同价不易确定，影响投资控制实施正确答案：A109. 单选题：我国规定，楼梯段之间的净高不应小于()米。A.1.8B.2.1C.2.2D.2.4正确答案：C110. 单选题：公用事业建设项目勘察、设计、监理等服务的采购，当单项合同估算价最低达到()万元人民币以上时，根据相关规定，该项目就必须招标。A.50B.100C.200D.300正确答案：A