资源描述
201 1 年监理工程师考试工程建设合同管理摸底评测二2011年监理工程师考试工程建设合同管理摸底评测 (二)单选题1、因委托代理的授权委托书授权不明而给第三人造成损失时,则()。A.代理人向第三人承担民事责任,被代理人承担连带责任B.被代理人向第三人承担民事责任,代理人负连带责任C.代理人向第三人承担由此产生的全部民事责任D.被代理人向第三人承担由此产生的全部民事责任2、某建设单位与某勘察单位签订勘察合同,由勘察单位按照合同的要求提交勘 察成果,该合同法律关系的客体是()oA.物B.行为C.智力成果D.活动3、依据担保法,在担保方式中,只能由第三人提供担保的担保方式是()。A.保证B.抵押C.质押D.定金4、合同公证与鉴证的相同点是()。A.目的、法律效力、适用范围B.应用范围、性质、目的C.法律效力、适用范围、性质D.目的、原则、内容5、依据有关“建筑工程一切险”的规定,下列描述中正确的是()A.建筑工程一切险造成损失的原因只能是自然灾害B.第三者责任险的保险对象是第三者的人身伤亡C .保险合同的当事人是保险人和被保险人D.设计错误引起的损失和费用是保险人的除外责任6、根据合同法的规定,执行政府定价或政府指导价的,在合同约定的交付期限内政府价格调整时,按照()计价。A.合同成立时的价格B.标的物交付时的价格C.交付期限内的最低价格D.交付期限内的平均价格7、根据我国合同法,下列关于格式条款的说法中正确的是()。A.对格式条款理解发生争议的,应按通常理解予以解释B.对格式条款有两种以上解释的,应由非格式条款提供方负责解释C.格式条款与非格式条款不一致的,应由非格式条款提供方确定争议解决办法D.就格式条款发生争议的,应由非格式条款提供方确定争议解决办法8、根据合同法的规定,下列关于要约和承诺的表述中正确的是()。A.承诺在承诺通知发出时生效B.要约邀请是合同成立的必经过程C.承诺可以在承诺通知到达要约人后撤销D.要约人确定了承诺期限时要约不得撤销9、根据合同法的规定,具有撤销权的当事人知道撤销事由后以自己的行为 放弃撤销权,则()。A.撤销权归于消灭B.撤销权依然存在C.合同效力灭失D.合同效力待定10、根据我国合同法的有关规定,合同生效后,当事人就质量没有约定或 者约定不明确的,首先应该()0A.协议补充B.按照合同有关条款或者交易习惯确定C.按照国家、行业标准履行D.按照符合合同目的的特定标准履行11、甲、乙两单位签订了建设工程合同,但甲单位因丙单位的原因使合同延迟 履行,则()。A.甲单位应向乙单位承担违约责任B.丙单位应向乙单位承担违约责任C.甲、乙两单位均可向丙单位提出索赔D.乙单位无权解除合同12、某施工企业超越资质等级承包一项工程,并履行了部分合同,发包人向仲 裁机构提出撤销合同后合同被撤销。其可能的法律后果的承担方式是()oA.返还财产B.支付违约金C.采取补救措施D.继续履行13、根据我国合同法的规定,对于无效合同或者被撤消的合同,其中仍具 有法律效力的是独立存在的有关()的条款。A.违约责任B.履行期限和地点C.解决争议方式D.质量保修范围14、当事人双方约定支付一定数额的违约金承担违约责任,如果约定违约金过 分高于造成损失的,承担违约责任的方式是()oA.采用支付违约金的方式,但当事人可以请求人民法院或仲裁机构予以适当 减少B.采用支付违约金的方式,按照约定数额支付违约金C.采用赔偿损失的方式,按照实际损失承担违约责任D.支付违约金和赔偿损失同时采用15、依据合同法规定,下列关于合同变更的描述中正确的是()。A.合同变更是针对已经履行了的合同内容进行修改或补充所达成的协议B.合同变更必须经人民法院或仲裁机构确认C.合同的变更一般不涉及尚未履行的内容D.如果当事人对合同的变更约定不明,视为没有变更。16、依据合同法规定,当事人既约定违约金,又约定定金的,一方违约时,则()。A.守约方可以选择适用违约金或定金条款B.双方协商选择适用违约金或定金条款C.守约方可以合并使用违约金和定金条款D.双方补充协议选择适用赔偿损失的方式17、依据仲裁法,下列关于仲裁的有关的描述中正确的是()。A.当事人选择仲裁解决争议排除了法院对纠纷的管辖权B.当事人认为裁决不公时,可以请求人民法院解决该争议C.仲裁庭的裁决必须按照多数人的意见作出D.仲裁应当开庭进行,但不公开进行18、发包人与中标单位签订施工合同后,应及时通知其他未中标的投标单位, 并退还其()。A.购买招标文件费用B.编制投标文件费用C.投标保证金D.现场考察费19、公开招标与邀请招标程序上的主要差异表现为()。A.是否进行资格预审B.是否组织现场考察C.是否解答投标单位的质疑D.是否公开开标20、某项目的招标人不具有编制招标文件和组织评标的能力,则招标人()A.可以采用直接委托方式发包B.可以自行招标,但应当备案C.可以委托中介机构代理招标,无需备案D.必须委托中介机构代理招标并须备案21、当出现招标文件中的某项规定与答疑会后招标单位发给每位投标人的会议 记录不一致时,应以()为准。A.答疑会议上的口头答辩B.招标文件中的规定C.会议记录D.现场考察招标单位的口头解释22、对招标文件的响应存在细微偏差的投标文件,()。A.初评阶段予以淘汰B.不予淘汰,但须重新报价C.不予淘汰,在订立合同前予以澄清、说明或者补正D.不予淘汰,在评标结束前予以澄清、说明或者补正23、某施工项目招标采用评标价法评标,招标文件规定工期提前 1个月,评标 优惠200万元。某投标人报价1200万元,工期提前1个月,如果只考虑工期因 素,则评标价和合同价分别为()。A. 1200万元和1000万元B. 1000万元和1200万元C. 1400万元和1200万元D. 1200万元和1400万元24、监理合同中“附加工作”是指()。A .由于非监理方的原因使监理工作受到阻碍或延误而增加的监理工作B.协助委托人组织设备采购招标C.由于建设单位原因终止监理合同后的善后工作D.建设单位暂停监理业务后又恢复监理业务时监理方进行的工作25、监理合同约定,委托人提供给监理机构的测量设备,监理工作完成后,监 理人()。A.向委托人支付使用费后,将该设备归还委托人B.向委托人支付使用费后,该设备归监理人所有C.向委托人支付使用期间的折旧费,并将设备归还委托人D.不需向委托人支付任何费用,并将设备归还委托人26、依据建设工程委托监理合同标准条件规定,监理合同有效期是指()。A.合同约定的开始日期至完成日期B.合同签订日期至完成日期C.合同签订日期至收到监理报酬尾款D.合同约定的开始日期至所监理工程办理完移交手续27、某工程监理酬金总额50万元,监理单位已经缴纳的税金为 5万元,在合同 履行过程中因监理单位的责任给业主造成经济损失 80万元。依据委托监理合同 示范文本,监理单位应承担的赔偿金额为()万元。A. 45B. 55C. 50D. 8028、对于因设计错误而造成的工程重大质量事故的,承包方应承担的违约责任为()。A.免收损失部分的设计费B.免收全部设计费C.除免收损失部分的设计费外,还应支付与直接损失部分的设计费相当的赔 偿金D.承担全部损失的赔偿金29、设计人按合同规定时限交付设计资料及文件后,该工程18个月后才正式开始施工。按照建设工程设计合同示范文本规定,设计人 ()。A.不再负责处理完成的设计问题,但要负责设计变更B.仍应无偿负责处理有关设计问题C.仍应负责处理有关设计问题,但可适当收取咨询服务费D.仍应负责处理有关设计问题,但可不再负责设计变更30、在设计合同中,“设计期限”的开始日和终止日是指()。A.从订立合同之日起,至交付全部设计文件之日止B.从设计人接到发包人支付的定金之日起,至交付全部设计文件之日止C.从订立合同之日起,至完成全部变更设计文件之日止D.从设计人接到发包人支付的定金之日起,至工程施工竣工验收工作之日止31、施工合同的当事人是指()A.发包人和承包人、监理单位B.发包人和监理单位C.承包人和监理单位D.发包人和承包人32、依据施工合同示范文本,下列关于延期开工的有关描述正确的是()A.承包人的延期开工要求必须经发包人的认可B.工程师同意了承包人的延期开工要求,工期相应顺延C .承包人的延期开工要求必须在不迟于协议书约定的开工日期前14天提出D.发包人原因的延期开工,相应顺延工期,其承包人的损失由自己承担33、施工中发包人需对原工程设计进行变更,变更超过原设计标准或批准的建 设规模时,发包人应()。A.提前14天以书面形式向承包人发出变更通知,并报规划管理部门重新审查批准B.提前14天以书面形式向承包人发出变更通知,由原设计单位提供变更的相 应图纸和说明即可C.提前7天以书面形式向承包人发出变更通知,并报规划管理部门重新审查 批准D.提前7天以书面形式向承包人发出变更通知,由原设计单位提供变更的相 应图纸和说明即可34、施工期间发生了合同中约定的不可抗力,其责任()。A.工程损害导致第三方人员伤亡由承包人承担B .停工损失,由发包人承担C.承包人采购并运至施工场地用于施工的材料的损害,由承包人承担D.承包人迟延履行合同后发生不可抗力,造成工程本身的损害,由承包人承 担35、工程竣工验收未通过,按发包人要求,承包人修改后通过了竣工验收的, 依据施工合同示范文本的规定,实际竣工日期为()。A.承包人送交竣工验收报告的日期B.承包人修改后提请发包人验收的日期C.最终验收合格的日期D.工程师颁发移交证书的日期36、合同约定由发包人供应施工材料,依据施工合同示范文本的规定,下列讨 论中正确的是()oA.发包人在供应的材料到货前 24小时,应以书面形式通知承包人,由承包人 清点B.承包人接收发包人在供应的材料后,承包人应妥善保管,并承担相应的保 管费用C,供应数量多于合同约定的数量时,发包人负责将多出部分运出施工场地D.到货地点与合同约定不符时,承包人负责运至合同约定的地点37、某施工项目隐蔽工程经工程师检验后进行了隐蔽,之后工程师提出重新检 验该隐蔽工程。检验结果表明该隐蔽工程存在质量缺陷,则()。A.赔偿承包人损失,并相应顺延工期B.承包人承担发生的全部费用,工期不予顺延C.承包人承担发生的全部费用,工期可以顺延D.发包人承担发生的全部费用,工期不予顺延38、因承包人的原因造成工程实际进度滞后于计划进度,工程师通知承包人修 改进度计划。承包人执行修改后的进度计划,则()。A.承包人仍应承担工程实际进度滞后于计划进度的责任B.工程师通知承包人修改进度计划,说明工程师对工程延期的批准C.发包人承担工程实际进度滞后于计划进度的责任D.承包人和发包人共同承担工程实际进度滞后于计划进度的责任39、按照施工合同范本通用条件的规定,在下列情形中,经工程师确认后工期 相应顺延,但不予赔偿损失的情形是()。A.发包人不能按专用条款的约定提供开工条件B.设计变更和工程量增加C.工程师未按合同约定提供所需指令、批准等,致使施工不能正常进行D.不可抗力发生后致使施工不能正常进行40、按照施工合同范本通用条件的规定,施工合同终止的条件是指()。A.承包人送交竣工验收报告B.工程最终验收合格C.发包人支付了工程竣工结算价款D.竣工工程交付发包人41、材料采购合同中规定,交货数量检验时,由供货方代运的货物,采购方在 站场提货地点应与运输部门共同验货,发现短少,是运输过程中发生的问题, 由()负责。A.采购方B.供货方C.运输部门D .保险公司42、材料采购合同规定了交付货物的数量及允许的合理磅差和尾差界限。当供 货方交付货物的数量多于界限范围时,采购方同意接受的多交付部分,则()。A.不按多交或少交对待,双方互不退补,采购方按订购数量支付货款B.采购方进一步支付溢出数量货物的货款,应按与实际交货数量比较,均不 再考虑合理磅差和尾差因素C.应按订购数量加合理磅差或尾差与实际交货数量比较,采购方进一步支付溢出数量货物的货款,D .采购方按订购数量加合理磅差或尾差支付货款43、依据FIDIC合同条件规定,履约保函的结止期限为()。A.工程师颁发整个工程的接受证书止B.合同协议书约定的合同终止时间止C.承包商提交给业主的“结清单”生效日止D.承包商圆满完成施工和保修的义务止44、依据FIDIC合同条件规定,”接受的合同款额”是指()。A.承包商的投标报价加上合同变更价款B.承包商的投标报价C.承包商完成建造和保修任务后,对所有合格工程有权获得的全部工程款D.承包商完成建造任务后,对所有合格工程有权获得的全部工程款45、依据FIDIC合同条件规定,下列有关指定分包商的特点表述正确的是()。A.承担指定分包工作任务的单位由承包商选定B.指定分包商的工作属于承包商承包工作范围的一部分C.给指定分包商的付款应从暂列金额内开支D .指定分包商有违约行为,按照主合同的规定业主将追究承包商的责任。46、自合同签字日起至承包商提交给业主的“结清单”生效日止是指()。A.合同工期B.施工期C.缺陷通知期D.合同有效期47、依据FIDIC合同条件规定,作为业主与承包商划分合同风险时间点的“基准 日”是指()。A.投标截止日期前第28天B.合同签字日期前第28天C.下达开工令前第28天D.风险事件发生日前第28天48、FIDIC施工合同条件规定,某种自然力的作用致使施工受到损害时,该自 然力的作用是否属于有经验的承包商无法预测和防范的条件,由()来判断。A.业主B.工程师C.承包商D.政府主管部门49、依据FIDIC施工合同条件规定,下列情形中属于承包商应承担的风险是指 ()。A.法令、政策变化对工程成本的影响B.来自于其他承包商对承包商的干扰C.现场地质条件与招标文件提供资料不一致D.承包商施工过程中管理不当对工程成本的影响50、依据FIDIC施工合同条件规定,对于承包商提出的索赔,可能同时给 予补偿工期、费用和利润的情况有()。A.对竣工检验的干扰B.不可抗力造成的损失C.异常不利的气候环境D.业主提前占用工程divclass=title二、spanclass=sort多选题/span ()51、下列关于代理的有关表述正确的是()。A .代理人在被代理人的授权范围内独立地表现自己的意志B.在委托代理中,被代理人所作出的授权行为属于单方的法律行为,C.被代理人应对代理人的违法行为承担法律责任D.指定代理是指根据法律的直接规定而产生的代理E .法定代理主要是为维护无行为能力或限制行为能力人的利益而设立的代理 方式52、投保建筑工程一切险(包含第三者责任险)后,保险公司应向被保险人承 担保险责任的情况包括()。A.大气(气候或气温)变化造成的保险财产自身的损失和费用B.不可预料的火灾造成的保险财产自身的损失和费用C.领有公共运输行驶执照用于施工的车辆的损失D.在保险期限内,发生与所保工程直接相关的意外事故引起工地内第三者人 身伤亡E.因原材料缺陷引起的保险财产本身的损失53、履行建设工程施工合同的担保方式包括()。A.投标保证金B.履约保函C.违约金D.定金E.支付保函54、根据合同法,承担缔约过失责任的情形是()。A .假借订立合同,恶意进行磋商B.故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或提供虚假情况C.在订立合同时显失公平的D.因重大误解而订立合同的E.恶意串通,损害国家、集体或第三人利益的55、因履行无效合同而产生的财产后果应当依法进行处理,根据合同法,处理的方式包括()。A.返还财产B.赔偿损失C.支付违约金D.采取补救措施E.追缴财产,收归国有56、由于可撤销的合同只是涉及当事人意思表示不真实的问题,因此法律对撤销权的行使有一定的限制。在下列情形中撤销权消灭的是()oA.具有撤销权的当事人自知道撤销事由之日起 1年内没有行使撤销权B.具有撤销权的当事人知道撤销事由后明确表示放弃撤销权C.具有撤销权的当事人自撤销事由之日起 1年内没有行使撤销权D .具有撤销权的当事人知道撤销事由后以自己的行为放弃撤销权E.具有撤销权的当事人自应当知道撤销事由之日起1年内没有行使撤销权57、下列关于合同解除的有关表述中,正确的是()。A.合同解除后,不影响合同中结算和清理条款的效力B.合同解除后,已经履行的,必须维持履行后的现状C.因不可抗力致使不能实现合同的目的的,当事人一方可以行使解除权D.当事人一方依照法定解除的规定解除合同的,自解除合同的通知到达对方 时生效E.合同解除后,任何一方当事人无权要求对方赔偿损失58、下列关于仲裁的有关表述正确的是()。A .仲裁机构作出裁决后,其裁决立即生效B .仲裁机构对进行仲裁的先决条件是当事人提交了仲裁申请书C .当事人约定通过仲裁解决合同纠纷排除了法院对纠纷的管辖权D .仲裁庭不能形成多数意见时,裁决应当按照首席仲裁员的意见作出E. 一方当事人不履行仲裁裁决时,另一方当事人可以依照民事诉讼法的有关规定向人民法院申请执行59、根据我国的现行规定,可以不进行招标,采用直接委托的方式发包建设任 务的情形是()oA.利用扶贫资金实行以工代赈、需要使用农民工等特殊情况B.停建或者缓建后恢复建设的单位工程,但承包人发生变更的C.施工单项合同估算价在200万元人民币以下,但项目总投资在 3000万元人 民币以上的工程D.施工单项合同估算价在200万元人民币以上采用专有技术施工的工程E.施工企业自建自用的工程,且该施工企业资质等级符合工程要求的60、对于需要有专门技术、设备或经验的投标人才能完成的项目,资格预审须 知中的附加合格条件可以包括()。A,企业资质等级B.企业信誉C.专业工程施工资质D.安全文明施工要求E.项目经理资质要求61、在开标时,如果发现有(),应当作为无效投标文件,不再进入评标A.投标文件未按照招标文件的要求予以密封B.组成联合体投标的,投标文件未附联合体各方共同投标协议C.明显不符合技术规格、技术标准的要求D .投标文件记载的招标项目完成期限超过招标文件规定的完成期限E.投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认62、确定中标人前,招标人不得与投标人就()等实质性内容进行谈判。A.投标价格B.投标方案C.图纸D.技术资料E.工程量清单63、监理合同履行过程中,合同当事人承担违约责任的原则包括 ()。A.委托人违约,赔偿监理人经济损失B.因监理人的过失造成工程损失时,应赔偿委托人全部损失C.因监理人过失造成的损失赔偿额,累计不超过扣除税金后的监理酬金总额D.因第三方的原因,监理人不能履行监理义务造成工程损失,应赔偿委托人 损失E.任何一方索赔要求不成立时,应当补偿对方的各种费用支出64、在建设工程委托监理合同的履行中,监理人执行监理业务时可以行使的权 力包括()。A.主持工程建设有关协作单位组织协调B.建设工程有关事项和工程设计的建议权C.设计标准和使用功能等要求的认定权D.完成监理任务后获得酬金E.审核承包人的索赔65、在履行建设工程设计合同中,属于设计人责任的有()。A.对勘察资料的正确性负责B.参加工程验收C.解决施工中出现的设计问题D.完成施工中出现的设计变更E.保证设计质量66、下列关于工程分包的表述正确的是()。A.未经发包人同意,承包人不得将承包工程的任何部分分包B.主体工程的施工任务不允许分包C.主体工程之外的施工任务分包无须发包人同意D.发包人未经承包人同意,不得以任何形式向分包人支付各种工程款项E.工程分包不能解除承包人的任何责任和义务67、依据施工合同示范文本的规定,下列有关设计变更说法中正确的有()A.发包人需要对原设计进行变更,应提前 14天书面通知承包人B .发包人应对任何原设计提出的变更报规划管理部门和其他有关部门重新审 查批准C.承包人在变更确认后的14天内,未向工程师提出变更价款报告,视为该工 程变更不涉及价款变更D.工程师确认增加的工程变更价款,应在工程验收后单独支付E.合同中没有适用和类似变更工程的价款,由承包人提出变更价格,经工程 师确认后执行68、依据施工合同示范文本,由于非发包人责任造成的爆炸给施工造成重大损 害,应由发包人承担责任的情形是()。A.承包方人员的伤亡B.因工程损害导致第三方人员伤亡C.承包人机械设备损坏D.运至施工场地待安装的设备的损害E.工程本身的损害69、下列关于工程试车的有关表述正确的是()。A.竣工前的试车工作分为单机无负荷试车、联动无负荷试车和投料试车B.单机无负荷试车由承包人组织试车C.联动无负荷试车由发包人组织试车D.由于设计原因试车达不到验收要求,发包人承担修改设计、拆除及重新安 装的全部费用和追加合同价款,工期相应顺延E.试车费用除已包括在合同价款之内或专用条款另有约定外,均由承包人承 担70、依据施工合同示范文本,发包人应承担的义务包括()。A.开通施工场地与城乡公共道路的通道B.提供施工场地的工程地质和地下管线资料,保证数据真实,位置准确C.向工程师提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计报表D.施工期间负责施工现场的安全保卫工作E.平整施工场地使施工场地具备施工条件71、按照施工合同范本通用条件的规定,经工程师确认后工期相应顺延的情形 是()。A.发包人不能按专用条款的约定提供开工条件B.工程师未按合同约定提供所需指令C.工程师通知承包人修改因承包人的原因造成工程实际进度滞后于计划进度 的进度计划D. 一周内由于承包人原因停电造成停工累计超过12小时E.发包人不能按约定日期支付工程进度款,致使工程不能正常进行72、按照施工合同示范文本的规定,发包人支付承包人的工程进度款的款项计 算内容包括()。A .经过确认核实的完成工程量对应工程量清单或报价单的相应价格计算应支 付的工程款B.设计变更应调整的合同价款C.本期应扣回的工程预付款D.经过工程师批准的承包人索赔款E.承包商基础施工超挖部分工程量计算的款项73、下列属于材料采购合同供货方违约责任的是指()。A.因供货方的原因导致不能全部或部分交货,应按合同约定的违约金比例乘 以不能交货部分货款计算违约金B .供货方逾期交货按合同约定依据逾期交货部分货款总价计算违约金C.供货方逾期交货按全部货款总价计算违约金D.交货数量多于合同规定时,合同双方不在同一城市,采购方可以拒收多交 部分E.交付的数量少于合同规定时,采购方凭有关合法证明在承付期内可以拒付 全部货款74、在材料采购合同履行中,交货质量验收的方法有 ()。A.经验鉴别法B.物理试验C.化学实验D .抽检实验法E.衡量法75、指定分包商与一般分包商的区别为()。A.完成指定分包工作任务的单位由业主或工程师选定B .指定分包商与一般分包商合同的工作内容不同C.指定分包商与业主签订合同D.给指定分包商的付款应从暂列金额内开支E.指定分包商的工作为承包商承包工作范围的一部分76、依据FIDIC施工合同条件规定,对承包商提出的索赔,同时给予工期和费 用补偿的情况包括()。A.施工中遇到文物古迹B.异常不利的气候条件C.延误发放图纸D.业主提前占用部分工程E.不可抗力事件造成的损害77、FIDIC施工合同条件规定,工程师可以根据施工进展的实际情况,在认为 必要时就()发布变更指令。A.任何工作质量或其他特性的变更B.删减部分合同约定的工作内容交由其他承包商实施C.改变工程任何部分标高、位置和尺寸D.将承包范围内的工作变更给其他承包商实施E.删减任何合同约定的工作内容78、FIDIC施工合同条件规定,业主应承担的风险包括 ()。A.承包商及分包商的雇员罢工B.招标文件和图纸均未说明的外界障碍物的影响C.业主提供的设计不当造成的损失D. 一个有经验承包商通常可以预测和防范的任何自然力作用E.气候条件影响79、下列关于索赔的表述正确的是()。A.索赔事件发生后,承包人应在索赔事件发生后的28天内向工程师递交索赔意向通知B.索赔意向通知提交后的28天内,承包人应递送正式的索赔报告C.工程师的对发包人和承包人都具有强制性的约束D.当工程师确定的索赔额超过其权限范围时,必须报请发包人批准E.承包人不同意工程师处理索赔的决定,有权提交仲裁或诉讼解决80、当承包人向工程师递交索赔报告后,工程师应认真审核索赔的证据。承包 人可以提供的证据包括()。A.工程师发布的各种书面指令B.中标通知书C.中期支付工程进度款的单证D.检查和试验记录E.承包商资格预审文件
展开阅读全文