中级经济师《建筑经济》考核题库含参考答案29

中级经济师建筑经济考核题库含参考答案1. 多选题：根据建设工程质量管理条例，下列工程中，在正常使用的条件下，最低保修期限为5年的有()。A.屋面防水B.给排水管道C.外墙的防渗漏D.电气管线E.供冷系统正确答案：AC2. 单选题：装运港船上交货价，习惯上称为（）。A.离岸价格B.运费在内价格C.到岸价格D.进口设备的生产价格正确答案：A3. 单选题：下列关于风险回避的说法中，正确的是()。A.风险回避是指对风险单位进行分隔、限制，以免互相波及发生连锁反应B.风险回避是一种积极的防范手段C.工程分包是回避风险的有效手段D.转包工程是回避风险的有效手段正确答案：D4. 单选题：下列关于工程量清单的说法中，正确的是（）。A.其他项目费列项内容主要包括利润和税金B.工程量清单是由投标人编制并发出的C.非国有资金投资的工程建设项目不得使用工程量清单计价D.全部使用国有资金投资的工程建设项目必须采用工程量清单计价正确答案：D5. 单选题：按修正后的总费用法计算索赔金额的公式为（）。A.索赔金额=某项工作调整后的实际总费用-该项工作报价费用B.索赔金额=直接费+间接费+利润C.索赔金额=实际总费用-投标报价估算总费用D.索赔金额=直接费+间接费+利润+税金正确答案：A6. 多选题：【2014年真题】我国现阶段建设工程监理的特点主要有（）。A.建设工程监理的服务对象具有单性B.建设工程监理的服务对象具有多重性C.建设工程监理制度推行具有强制性D.建设工程监理具有监督功能E.对建设监理的市场准入采取双重控制正确答案：ACDE7. 单选题：某建设项目当设定折现率为12%时，求得的净现值为112万元;当设定折现率为15%时，求得的净现值为-96万元，则该建设项目的内部收益率应是()。A.12,79%B.13,28%C.13,61%D.13,79%正确答案：C8. 单选题：【2017年真题】关于财务内部收益率的说法,正确的是()A.财务内部收益率属于静态指标B.当此物内部收益率大于或等于基准收益率时,项目方案在财务上可以考虑接受C.财务内部收益率是计算财务净现值时所使用的折现率D.财务内部收益率用以反映项目的偿债能力正确答案：B9. 多选题：【2014年真题】网络计划调整时，非关键工作在其时差范围内进行调整的目的有（）。A.更充分地利用资源B.缩短非关键工作的持续时间C.降低工程成本D.满足工程施工的需要E.缩短项目的总工期正确答案：ACD10. 单选题：为置换、修理或矫正因设计错误、铸造或原材料缺陷而造成的被保险机器本身的缺点错误所支付的费用，应由()承担。A.生产厂家B.安装工程保险C.生产厂家和安装工程保险D.第三者责任保险正确答案：A11. 多选题：【2014年真题】下列评价方法中，可用于寿命期相同的互斥方案选择的有(A.净现值法B.内部收益率法C.净年值法D.最小公倍数法E.追加投资收益率法正确答案：ACE12. 多选题：【2014年真题】建设工程合同管理的特点有（）。A.合同风险大B.工程合同变动较为频繁C.工程管理工作极为复杂D.工程价值量大，合同价格高E.建设工程项目的完成是个短暂的过程正确答案：ABCD13. 单选题：下列关于工作总时差的说法中，正确的是()。A.总时差是在不影响总工期的前提下，本工作可以利用的机动时间B.总时差是在不影响其后续工作最迟开始时间的前提下，本工作可以利用的机动时间C.总时差是在不影响其后续工作最早完成时间的前提下，本工作可以利用的机动时间D.总时差是在不影响其紧后工作最早开始时间的前提下，本工作可以利用的机动时间。正确答案：A14. 多选题：【2017年真题】下列指标中,属于项目财务盈利能力分析指标的有()A.财务内部收益率B.资产负债率C.投资回收期D.总投资收益率E.利息备付率正确答案：ACD15. 单选题：下列属于组织协调子系统的功能是（）。A.公文的编辑、处理B.工程建设相关单位查询C.合同结构模式的提供和选用D.安全生产保证措施正确答案：B16. 多选题：按照信息的性质不同，把建设监理信息划分为（）。A.经济信息B.技术信息C.生产信息D.资源信息E.流动信息正确答案：ABCD17. 单选题：将建设项目分为政府投资项目和企业投资项目，是按项目()的不同划分的。A.目标B.投资管理形式C.融资方式D.产品（或服务）属性正确答案：B18. 多选题：按照我国证券法规定，发行债券的公司必须具备的条件包括（）。A.股份有限公司的净资产不低于人民币1000万元B.最近三年平均可分配利润足以支付公司债券一年的利息C.累计债券余款不超过公司净资产的60%D.筹集的资金投向符合国家产业政策E.必须是股份有限公司正确答案：BD19. 多选题：以下属于投标环境调查的重点的是()。A.施工现场条件B.自然条件C.材料供应条件D.专业分包能力E.工程现场正确答案：ABCD20. 单选题：【2014年真题】安装工程保险中，由于设计错误、铸造或原材料缺陷或工艺不善的被保险机器设备造成其他被保险财产的损失，由（）承担赔偿。A.机器设备的生产厂家根据购货合同B.承包人根据承包合同C.安装工程保险D.承包商机械设备保险正确答案：C21. 单选题：【2013年真题】下列投资方案中，可用最小公倍数进行方案选择的是()。A.独立方案B.单一投资方案C.寿命期不同的互斥方案D.混合方案正确答案：C22. 多选题：对大气污染来说，下列属于根据污染物形态分类的有（）。A.颗粒污染B.辐射污染C.光污染D.噪声污染E.气态污染正确答案：AE23. 多选题：风险型决策的方法有（）。A.期望值标准B.最大最小收益值法C.合理性标准D.等概率法E.最小最大后悔值法正确答案：ACD24. 单选题：我国建设工程监理范围是项目的（）。A.调研阶段B.实施阶段C.设计阶段D.施工阶段正确答案：B25. 多选题：【2014年真题】下列施工索赔事项中，费用索赔和工期索赔能同时成立的有（）。A.由于业主提供的数据有误，导致承包商错误施工B.由于公众性突发医疗事件，导致工期延误和窝工C.承包商遇到了图纸上未说明的地下构筑物或文物等障碍，导致费用增加和工期延误D.由于物价上涨，引起工程成本的增加E.由于工程师错误指令，导致工程延误正确答案：ACE26. 单选题：某网络计划的执行中，检查发现D工作的总时差由3天变成了-1天，则D工作()。A.工期拖后1天，影响工期1天B.工期拖后3天，影响工期1天C.工期拖后4天，影响工期1天D.工期拖后4天，影响工期3天正确答案：C27. 单选题：（）是指具有设计任务书和总体设计，经济上实行独立核算，行政上具有独立组织形式的工程。A.单位工程B.建设项目C.分部工程D.分项工程正确答案：B28. 单选题：【2014年真题】分部分项工程量清单的项目编码采用12位阿拉伯数字表示，其中第1012位表示的为（）。A.工程分类顺序码B.分部工程顺序码C.分项工程名称顺序码D.清单项目名称序码正确答案：D29. 单选题：根据我国工程建设的特点，投标人应完全承担（）风险。A.市场B.施工机械使用费C.技术和管理D.材料价格正确答案：C30. 多选题：关于风险预测图的说法，正确的有（）。A.在进行风险分类前先制定风险预测图B.风险预测图中，不确定性因素的评价与其发生概率相关C.风险预测图中的曲线离原点越近，风险越大D.风险预测图中，风险的评价与潜在的危害相关E.风险预测图采用立体的三维结构，其中一维表示风险的分布正确答案：ABD31. 单选题：【2014年真题】下列工程项目中.经有关部门批准可不进行招标的是（）。A.使用世界银行贷款的项目B.采用的主要施工技术是特定专利的项目C.经济适用住宅项目D.生态环境保护项目正确答案：B32. 多选题：工程建设项目招标的组织形式有（）。A.公开招标B.自行组织招标C.邀请招标D.委托工程招标代理机构代理招标E.上级主管部门组织招标正确答案：BD33. 多选题：【2014年真题】下列资产中，属于无形资产的有（）。A.专利权B.商誉C.非专利技术D.预付款项E.土地使用权正确答案：ABCE34. 单选题：【2017年真题】下列建设工程造价构成费用项目中,属于工程费用的是()A.工程建设其他费用B.建设期利息C.基本预备费D.设备工器具购置费用正确答案：D35. 单选题：建设工程工程量清单计价规范中，分部分项工程量清单项目设置的原则是（）。A.形成工程实体B.项目的独立性C.与定额相一致D.项目的单一性正确答案：A36. 多选题：在绘制双代号网络图时，应遵循的基本规则包括()等。A.双代号网络图必须正确表达已定的逻辑关系B.双代号网络图中，可以出现循环回路C.双代号网络图中，在节点之间严禁出现带双向箭头或无箭头的连线D.当双代号网络图的某些节点有多条外向箭线或多条内向箭线时，为使图形简洁，可使用过桥法绘制E.双代号网络图中，严禁出现没有箭头节点或没有箭尾节点的箭线正确答案：ACE37. 单选题：某方案现时点投资23万元，此后从第2年年末开始，连续20年，每年将有6.5万元的净收益，净残值为6.5万元。若基准收益率为20%，己知：(P/A，20%，20)=4.8696，(PF，20%，21)=0.0217，则该方案的净现值是()万元。A.2.57B.3.23C.3.52D.4.35正确答案：C38. 单选题：【2011年真题】根据我国合同法，当事人可以通过和解或者调解解决合同争议当事人不愿意和解、调解或者和解调解不成的，可以根据（）向仲裁机构申请仲裁.A.调解书B.起诉书C.仲裁协议D.和解结论书正确答案：C39. 单选题：下列关于主动控制的说法错误的是()A.主动控制是一种事前控制B.主动控制是一种前馈控制C.主动控制是一种事中控制D.主动控制通常是一种开环控制正确答案：C40. 单选题：【2014年真题】某投资方案实施后有三种可能：情况好时，内部收益率可达到20%，概率为0.6；情况一般时，内部收益率可达到12%，概率为0.2；情况差时，内部收益率为6%。则该方案内部收益率的期望值是（）。A.15.60%B.16.62%C.18.65%D.19.35%正确答案：A41. 单选题：【2014年真题】合同当事人享有民事权利和承担民事义务的资格相同，方不得将自己的意志强加给另方，这体现了合同法的（）原则。A.法律地位平等B.诚实信用C.公平D.合法正确答案：A42. 多选题：在下述关于财务评价和国民经济评价的主要区别中，正确的是()。A.评价的方法不同B.主要参数不同C.评价的角度不同D.评价采用的价格不同E.效益与费用的含义及划分范围不同正确答案：BCDE43. 多选题：【2014年真题】建设项目可行性研究的依据主要有（）。A.批准的项目建议书或同等效力的文件B.建设项目的综合规划C.国家和地区的经济建设方针、政策和长远规划D.自然、地理、气象、经济、社会等基础资料E.建设项目的投资估算和资金筹措正确答案：ACD44. 单选题：建设工程合同管理的特点主要是由（）的特点决定。A.管理制度B.招标方式C.建设项目D.工程合同正确答案：D45. 多选题：【2013年真题】下列投资方案中，不能采用内部收益率法进行方案选择的有()。A.净收益类型不同的方案B.独立方案C.有多个内部收益率的方案D.互斥方案E.只有一个内部收益率的单一投资方案正确答案：ACD46. 单选题：下列不属于标底价格组成部分的是（）。A.标底文件B.主要材料用量C.评标委员会组成人员D.标底价格的综合编制说明正确答案：C47. 单选题：风险转移人寻求用外来资金补偿确实会发生或业已发生的风险，这种控制风险的方法叫做（）。A.风险的分散转移B.风险的财务转移C.风险的资金分离D.风险自留正确答案：B48. 单选题：施工图预算是以()为单位编制的。A.单项工程B.单位工程C.分项工程D.分部工程正确答案：B49. 多选题：按分布情况的不同，风险可以分为（）。A.行业风险B.经济风险C.管理风险D.自然风险E.国别风险正确答案：AE50. 单选题：【2017年真题】安装工程风险最大的阶段是()A.施工阶段B.使用阶段C.试车、考核和保证阶段D.维护阶段正确答案：C51. 单选题：按现行公司法的规定，企业分配当年税后利润时，应当按本年净利润，以10%的比例提取（）。A.资本公积金B.任意盈余公积金C.法定盈余公积金D.股息红利正确答案：C52. 多选题：下列施工索赔事项中，费用索赔和工期索赔能同时成立的有()。A.由于业主提供的数据有误，导致承包商错误施工B.由于公众性突发医疗事件，导致工期延误和窝工C.承包商遇到了图纸上未说明的地下构筑物或文物等障碍，导致费用增加和工期延误D.由于物价上涨，引起工程成本的增加E.由于工程师错误指令，导致工程延误正确答案：ABCE53. 多选题：风险识别是风险管理的第一步，风险识别过程通常分为（）等步骤。A.确认不确定性的客观存在B.建立初步清单C.辨清风险的性质D.确立各种风险事件并推测其结果E.制定风险预测图正确答案：ABDE54. 单选题：自然灾害属于（）。A.纯风险B.投机风险C.政治风险D.经济风险正确答案：A55. 单选题：下列不属于建筑工程保险的物质损失范围的是（）。A.建筑工程B.工程所有人提供的物料及项目C.安装工程项目D.第三者责任正确答案：D56. 单选题：股份公司成立以后再次增发新股时，股票的发行价格由()决定。A.公司发起人B.股东大会或董事会C.股票时价D.股票面额正确答案：B57. 单选题：某企业拟发行债券1200万元，债券利息率为10%，已知筹资费率为4%，所得税率为25%，则债券的资金成本率为()。A.3,54%B.5,29%C.7,81%D.8%正确答案：C58. 单选题：某永久性投资项目投资初始额为30万元，从第一年起，每年年末可产生净收益5万元，假设基准收益率为10%，则项目的净现值为（）万元。A.-5B.5C.10D.20正确答案：D59. 多选题：【2011年真题】下列资产中，属于需要计提折旧的固定资产的有()A.未使用的房屋建筑物B.以经营租赁方式租入的固定资产C.不需用的施工机械D.土地使用权E.季节性停用的固定资产正确答案：AE60. 单选题：【2011年真题】对于承包人的某些索赔要求，虽然在工程项目的合同条款中没有专门的文字叙述，但可以根据该合同的某些条款的含义，推论出承包人有索赔权。这种经济补偿含义的条款称为()。A.明示条款B.其他索赔条款C.单项索赔条款D.默示条款正确答案：D61. 多选题：实施建设工程监理依据的工程建设文件包括（）。A.批准的项目可行性研究报告B.选址意见书C.建设工程监理合同及其他合同文件D.施工许可证E.批准的施工图设计文件正确答案：ABDE62. 单选题：下列关于法定盈余公积金的说法中，正确的是（）。A.盈余公积金是从企业营业收入中按法定程序提取的B.当法定盈余公积金累计额达到公司注册资本的50%时，可不再继续提取C.当盈余公积金累计额达到公司注册资本的10%时，可不再继续提取D.公司分配当年税后利润时，应当按照15%的比例提取法定盈余公积金正确答案：B63. 单选题：【2014年真题】关于全寿命周期费用的说法，正确的是（）。A.全寿命周期费用是研发和生产全过程发生的全部费用B.全寿命周期费用是从开始使用至报废过程中发生的费用总和C.全寿命周期费用是产品存续期的总费用D.全寿命周期费用是生产费用和使用费用之和正确答案：D64. 多选题：价值工程中，方案的社会评价的内容应包括()。A.对环境影响的分析和评价B.对经济效果的分析和评价C.对生态影响的分析和评价D.对国民经济影响的分析和评价E.对技术实现可能性的分析和评价正确答案：ACD65. 多选题：下列利润项目中，构成施工企业营业利润的有()。A.工程结算利润B.营业外收支净额C.投资净收益D.多种经营利润E.材料销售利润正确答案：ADE66. 单选题：【2014年真题】根据建设工程工程量清单计价规范，关于确定因非承包人原因引起工程量增减的综合单价的说法，正确的是（）。A.因合同中已有适用的综合单价，故应继续按合同中已有的综合单价执行B.必须由承包人提出新的综合单价，经发包人确认后执行C.若该项工程量变化在合同约定幅度以内，应执行原有的综合单价D.若该项工程量变化在合同约定幅度以外，其综合单价应予以调整，但措施费不能调整正确答案：C67. 多选题：按决策问题的风险特性不同，决策可以分为（）。A.风险型决策B.长期决策C.非确定型决策D.战略决策E.确定型决策正确答案：ACE68. 单选题：按照国家规定，财务价格评估时，要考虑物价上涨因素，其处理方法是（）。A.采用投资额较高的估算方法B.预留不可预见费C.预留涨价预备费D.做好固定资产投资减值准备正确答案：C69. 多选题：下列有关联合体参加投标的说法中，正确的有（）。A.联合体中资质等级最高的成员须提交符合要求的全套资格预审文件B.联合体各方须具备足够的经验和能力来承担各自的工程C.联合体各方必须以联合体名义统一参加资格预审D.联合体一方具备承担招标工程项目要求的相应资质条件即可E.联合体的每一位成员均须提交符合要求的全套资格预审材料正确答案：BE70. 单选题：【2014年真题】我国的建设工程监理是指具有相应资质的工程监理企业，接受建设单位的委托.代表建设单位对承包单位的（）进行监督管理的专业化服务活动。A.安全质量管理活动B.投标行为C.施工过程D.建设行为正确答案：D71. 单选题：【2014年真题】关于采用资金周转率法编制建设投资估算的说法，正确的是（）。A.资金周转率法以拟建项目中主要的或投资比重较大的工艺设备投资为基数估算投资额B.资金周转率法以拟建项目或装置的设备费为基数估算投资额C.资金周转率法是推算投资额的简单方法，计算速度快，但精确度较低D.资金周转率法需要类似工程的可靠资料正确答案：C72. 单选题：下列各类投资方案中，适合使用差额法进行选择的是（）。A.寿命期相同的互斥方案B.寿命期不同的互斥方案C.独立方案D.混合方案正确答案：A73. 多选题：采用工程量清单计价，建设工程施工发承包造价应由（）组成。A.间接费B.措施项目费C.其他项目费D.规费和税金E.分部分项工程费正确答案：BCDE74. 多选题：合同索赔按照索赔目的可分为（）。A.工程变更索赔B.工期索赔C.费用索赔D.加快工程索赔E.不可预见因素索赔正确答案：BC75. 单选题：在FIDIC合同条件下，如遇台风妨碍承包商履行合同规定的任何义务，使工程项目遭受工期延误和导致增加费用，则承包商()。A.有权要求延长工期，并对增加的费用提出索赔B.有权要求延长工期，不应对增加的费用提出索赔C.不应要求延长工期，可对增加的费用提出索赔D.不应要求延长工期和对增加的费用提出索赔正确答案：A76. 单选题：下列关于工程量清单的说法中，正确的是（）。A.采取工程量清单招标时，必须将工程量清单作为招标文件的组成部分B.工程量清单必须由投标人编制C.工程量清单必须由招标人编制D.工程量清单必须委托有资质的工程造价咨询人编制正确答案：A77. 单选题：概算定额的项目划分对象是()。A.分部分项工程B.扩大分部分项工程C.单位工程D.扩大单位工程正确答案：B78. 多选题：【2014年真题】在网络计划实施中，当实际进度比计划进度拖后或提前时，调整网络计划的方法有（）。A.调整工作之间的逻辑关系B.调整进度前锋线C.调整工作的最早开始时间D.调整资源的投人E.增、减工作项目正确答案：ADE79. 单选题：【2014年真题】某施工机械原值100万元，规定的工作小时为10000小时，预计净残值率为5%，某月该机械实际工作120小时，则该施工机械该月折旧额为（）元。A.11400B.12000C.12600D.12632正确答案：A80. 单选题：【2014年真题】某承包商经过分析。认定工程很有可能亏损，因此将该工程转包给另承包商。这种风险控制措施是（）。A.损失控制B.风险分散C.风险回避D.风险分离正确答案：C81. 单选题：项目总投资中的流动资金估算一般采用的方法是()。A.设备费用百分比估算法B.资金周转率法C.生产能力指数估算法D.分项详细估算法正确答案：D82. 单选题：【2017年真题】基于BM技术的进度管理4D模型,是在3D模型的基础上附加了()因素。A.时间B.空间C.成本D.计划正确答案：B83. 单选题：建设工程监理模式的选择与建设工程组织管理模式密切相关，以下关于监理模式的表述中正确的是（）。A.平行承包发包模式下，业主委托一个监理单位监理时，要求被委托的监理单位的总监理工程师有较高的工程技术能力B.平行承发包模式下，业主委托多个监理单位时，各监理单位之间的相互协作与配合需业主进行协调C.设计或施工总分包模式下，业主分别按设计阶段和施工阶段委托监理单位进行实施阶段全过程的监理，有利于监理单位对设计阶段和施工阶段的工程投资、进度、质量控制统筹考虑D.在项目总承包模式下，业主宜委托一家监理单位监理，也可按分包合同分别委托多家监理单位监理正确答案：B84. 单选题：【2014年真题】价值工程活动的核心是（）。A.收集情报B.功能整理C.功能定义D.功能分析正确答案：D85. 单选题：现有A、B两个互斥的投资方案，A方案的初期投资额为1500万元，1年后的净收益为1800万元；B方案的初期投资额为3000万元，1年后的净收益为3675万元。A、B两个方案的寿命期都为1年，1年后的净残值为零。则B方案较A方案增加投资的追加投资收益率是（）。A.16%B.19%C.23%D.25%正确答案：D86. 多选题：在工程网络计划中，判断其关键工作与关键线路的方法有（）。A.自由时差为零的工作是关键工作B.总时差最小的工作是关键工作C.双代号网络计划中无虚箭线的线路是关键线路D.双代号网络计划中由关键节点连成的线路是关键线路E.单代号网络计划中由关键节点连成，且其时间间隔均为零的线路是关键线路正确答案：BE87. 单选题：【2014年真题】下列费用中，属于建设单位管理费的是（）。A.生产准备费B.土地使用权出让金C.建设单位开办费D.生产职工培训费正确答案：C88. 单选题：在工程网络计划中，工作E有三项紧前工作，其最早开始时间分别是26周、22周和18周，三项工作的持续时间分别是5周、6周和4周，则工作E的最早开始时间是()。A.26周B.28周C.31周D.32周正确答案：C89. 单选题：【2014年真题】某施工机械预计的次大修理费为10000元，大修理周期数为3，机械的耐用总台班数为2000台班，则该机械的大修理费用（）元/台班。A.10B.20C.30D.40正确答案：A90. 单选题：【2014年真题】某地区用800万元捐助款(含初期建设费用和年维护费用)修建座永久性建筑物。该建筑物每年的维护费用为16万元(折算到年末)，为此，除初期建设费用外，其他捐助款(用于维护的费用)以6%的利率存入银行，以保证正常的维护费用开支。则可用于修建永久性建筑物的初期建设费用是（）万元。A.523.36B.527.33C.531.67D.533.33正确答案：D91. 单选题：根据建设工程质量管理条例，供热系统的最低保修期为()。A.2个采暖期B.1个采暖期C.3个采暖期D.合同规定的采暖期正确答案：A92. 单选题：在FIDIC合同条件下，如遇台风妨碍承包商履行合同规定的任何义务，使工程项目遭受工期延误和导致增加费用，则承包商()。A.有权要求延长工期，并对增加的费用提出索赔B.有权要求延长工期，不应对增加的费用提出索赔C.不应要求延长工期，可对增加的费用提出索赔D.不应要求延长工期和对增加的费用提出索赔正确答案：A93. 单选题：根据建设工程工程量清单计价规范(GB50500-2008)，若因非承包人原因造成增加新的工程量清单项目，其工程变更价款的确定方法是()。A.合同中有类似的综合单价的，参照类似的综合单价确定B.合同中没有适用或类似的综合单价的，由承包人提出并确定综合单价后执行C.若该项工程量变化在合同约定幅度以内的，其综合单价及措施费应予以调整D.若该项工程量变化在合同约定幅度以外的，其综合单价应予以调整，但措施费不能调整正确答案：A94. 单选题：下列费用中，属于建筑安装工程措施费的是()。A.工会经费B.脚手架费C.施工机械使用费D.工程排污费正确答案：B95. 多选题：【2014年真题】下列建设工程实施过程发生的事件中，属于业主或投资者风险的有（）A.资金筹措无门B.投资回收期长C.由于承包商技术错误造成的直接损失D.工程所在国发生全国性罢工E.承包商克扣工人工资，引起公愤导致群体行为正确答案：ABD96. 单选题：【2014年真题】招标人以投标邀请书的方式邀请特定法人或其他组织投标称为（）。A.议标B.协议招标C.定向招标D.邀请招标正确答案：D97. 多选题：工程建设招投标应遵循的原则是（）。A.公开原则B.公平原则C.公正原则D.效率优先原则E.诚实信用原则正确答案：ABCE98. 多选题：建筑安装工程价款按月结算的对象是()。A.假定的建安工程产品B.已完分部分项工程C.单位工程D.单项工程E.建设工程正确答案：AB99. 多选题：下列纯风险与投机风险的说法中，正确的有()。A.投机风险只会造成损失而不会带来收益B.纯风险可能造成损失，也可能创造额外收益C.铤而走险的“险”，通常指投机风险D.纯风险一般可重复出现，因而预测的准确性相对较高E.纯风险与投机风险常常同时存在正确答案：CDE100. 多选题：书面合同的好处是（）。A.便于检查、管理和监督B.有利于双方当事人按约定执行C.在发生纠纷时，有凭有据，举证方便D.使合同内容更加详细、周密E.简便易行，迅速及时正确答案：ABCD