2020版全国二级建造师《建设工程法规及相关知识》真题-附解析

2020版全国二级建造师建设工程法规及相关知识真题 附解析考试须知：1、考试时间：120分钟，满分为100分。 2、请首先按要求在试卷的指定位置填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。 3、请仔细阅读各种题目的回答要求，在规定的位置填写您的答案。 4、不要在试卷上乱写乱画，不要在标封区填写无关的内容。 姓名:_ 考号:_ 一、单选题（共60题，每题1分。选项中，只有1个符合题意）1、应当先履行债务的当事人，有确切证据证明对方（），可以终止履行。A经营状况严重恶化的B丧失商业信誉的C有丧失或者有可能丧失履行债务能力的其他情形的D有大量诉讼及仲裁案件的E转移财产.抽逃资金，以及逃避债务的2、评标委员会成员收受投标人的财物或者其他好处的，评标委员会成员或者参加评标的有关 工作人员向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐以及与评标有关的其他 情况的，应承担的法律责任有（ ）。A.给予警告B.没收收受的财物，可以并处三千元以上五万元以下的罚款C.取消其担任评标委员会成员的资格，不得再参加任何依法必须进行招标的项目的评标D.构成犯罪的，依法追究刑事责任E.给他人造成损失的，依法承担赔偿责任3、民事诉讼的基本特点包括（）A公权性B自愿性C保密性D强制性E程序性4、关于民法的说法，正确的有（）。A商法是民法的特别法B民法不调整人身关系C合同法与民法是并列关系D建筑法不属于民法E经济法是民法的组成部分5、在城市市区范围内，建筑施工过程中使用机械设备，可能产生环境噪声污染的，施工企业必须在工程开工15日以前向工程所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报该工程的( )。A.项目名称B.施工场所和期限C.产生噪声的原因D.可能产生的环境噪声值E.所采取的环境噪声污染防治措施6、下列违约责任承担方式可以并用的有（ ）A赔偿损失与继续履行B实际发行与解除合同C定金与支付违约金D赔偿损失与修理、重作、更换E违约金与解除合同7、关于资本公积的核算说法正确的是（ ）。A.接受非现金资产捐赠准备，是指企业因接受非现金资产捐赠而增加的资本公积B.接受现金金捐赠，捐赠人捐赠的现金虽然增加了企业的权益，归企业的投资者所有，但 并不形成企业的实收资本，而作为资本公积进行核算C.股权投资准备是指企业对被投资单位的长期股权投资采用权益法核算时，因被投资单 位接受捐赠等原因增加的资本公积，企业按其持股比例计算而相应增加的资本公积D.其他资本公积是指企业收到国家拨人的专门用于技术改造、技术研究等的拨款项目完 成的，按规定转入资本公积的部分，企业应按转入金额入账E.外币资本折算差额是指企业接受外币投资因所采用的汇率不同而产生的资本折算差额8、当事人对已经发生法律效力的判决、裁定，认为有错误的，（）A.只能向原审法院申请再审B.只能向上一级法院申请再审C.可以向原审法院申请再审D.可以向上一级法院申请再审E.可以同时向原审法院和上一级法院申请再审9、关于劳动合同试用期的说法正确的有（ ）A.试用期次数最多为2次B.试用期不包含在劳动合同期限内C.试用期最长为6个月D.试用期内，用人单位可无理由解除劳动合同E.以完成一定工作任务为期限的劳动合同不得约定试用期10、根据建筑起重机械安全监督管理规定，建筑起重机械不得出租、使用的情形有( )。A.经检验未达到安全技术标准规定的B.属于国家不鼓励使用的C.没有完整安全技术档案的D.安全保护装置齐全有效的E.超过安全技术标准或者制造厂家规定的使用年限的11、根据招标投标法规定，投标人相互串通投标或者与招标人串通投标的，投标人以向招标人 或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标的，法律责任的承担方式有（ ）。A.中标无效,处以中标项目金额千分之五以下的罚款B.情节严重的，取消其一年至二年内参加依法必须进行招标的项目的投标资格并予以公 告，直至由工商行政管理机关吊销营业执照C.有违法所得的，并处没收违法所得D.给他人造成损失的，依法承担赔偿责任E.构成犯罪的，依法追究刑事责任12、关于建设单位安全责任的说法，正确的有（）。A不得压缩合同工期B确保地下管线的安全C需要临时占用规划批准范围以外场地的，办理批准手续D申领施工许可证时应当提供有关安全施工措施的资料E审查专项施工方案13、下列关于我国行政处罚简易程序执法活动，正确的是（ ）。A.适用前提是违法事实确凿并有法定依据B.执法机关对公民的违法行为处以30元罚款C.工商部门对某企业的违法行为处以800元的罚款D食品卫生部门对某饭店做出暂扣卫生许可证的处罚E.执法人员用身份证表明身份14、在施工单位的下列行为中，处工程合同价款2以上4以下的罚款并责令改正的有( )。A.在施工中偷工减料B.使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备C.有不按照工程设计图纸或者施工技术标准施工的其他行为D.不履行保修义务或者拖延履行保修义务E.转包工程15、根据建设工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法（试行），属于合法分包的有（）。A经建设单位认可，施工企业将其承包的部分工程分包给个人B施工总承包企业将钢结构工程分包给具有相应资质的企业C施工企业将工程分包给未申领安全生产许可证的企业D劳务分包企业将其承包的劳务再分包E专业分包企业将其承包的专业工程中的劳务作业分包16、关于定金与付款的说法，正确的有（ ）。 A.定金与预付款的约定都是在交款后生效 B.定金和预付款在合同履行后都可以抵作价款 C.定金是为了担保合同履行，预付款是为对方履行合同提供资金相助 D.定金是从合同，预付款是主合同的组成部分 E.定金和预付款都适用双倍规则 17、建设工程竣工验收应当具备（ ）等条件。A完整的技术档案资料和施工管理资料B工程所用的主要建筑材料，建筑构配件和设备等进场试验报告C勘察、设计、施工、监理等单位分别签署的质量合格文件D已付清所有款项E有施工单位签署的工程保修书18、甲公司将其有权处分的在建工程抵押给银行，银行同时要求甲提供保证担保，未约定保证方式。借款到期后，甲无力偿还银行贷款，则该银行有权（）。A直接变卖该工程B直接与甲协议以工程折价受偿C直接转移占有该工程D直接要求保证人代为清偿债务E向法院起诉拍卖该工程后优先受偿19、著作权的主体包括（）A.作者B.著作权人C.职务作品的著作权人D.作者工作的辅助人E.出版社20、申请领取建筑工程施工许可证应具备的条件有（ ）。A.建设资金已经落实B.按照规定应该委托监理的工程已委托监理C.按照规定应该招标的工程虽没有招标，但g确定施工企业D.有保证工程质量和安全的具体措施E.需要拆迁的，其拆迁进度符合施工要求21、申请建造师注册人员必须同时具备下列条件（）。A、取得建造师执业资格证书B、无犯罪记录C、无行政处罚记录D、身体健康，能坚持在建造师岗位上工作E、经所在单位考核合格22、下列招标情形中，属于不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人的有（）。A.招标项目向潜在投标人或者投标人提供有差别的项目信息B.设定的资格、技术、条件与招标项目的具体特点和实际需要不相适应C.先订或者指定特定的专利、商标、品牌、原产地或者供应商D.对不同的潜在投标人或者投标人采取相同的资格审查或者评标标准E.依法必须进行招标的项目以特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标条件23、建设项目需要配套建设的环境保护设施，必须与主体工程同时（ ）A立项B审批C设计D施工E投产使用24、为保证案件的公正处理，民事诉讼规定了回避制度，下列人员中（ ）若与审理的案件有利害关系，应当回避A法院的书记员B勘验人C鉴定人D出庭的证人E被告方的诉讼代理人25、下列属于安全生产从业人员权利的有（ ）。A.知情权B.对违章指挥和强令冒险作业的拒绝权 C.请求赔偿权 D.危险报告权 E.紧急避险权 26、下列各项中，属于编制施工投标文件内容的有（ ）。A.投标保证金 B.合同条件C.法定代表人资格证明书 D.辅助资料表E.合同协议条款27、关于民法的说法，正确的有（）。A商法是民法的特别法B民法不调整人身关系C合同法与民法是并列关系D建筑法不属于民法E经济法是民法的组成部分28、下列投标人不正当竞争的情形中，视为投标人相互串通投标的有（）。A.不同投标人的投标文件相互混装B.不同投标人的投标保证金从同一单位的账户转出C.不同投标人委托同一单位办理投标事宜D.不同投标人的投标报价呈规律性差异E.投标人之间约定中标人29、可以提起行政复议的事项包括（ ）A行政处罚B行政强制措施C行政处分D行政机关对民事纠纷作出的调解30、法的形式的含义包括( )。A.创制机关的性质及级别B.法律规范的地域效力C.法律规范的内涵D.法律规范的期间效力E.法律规范的效力等级31、下列关于建筑工程施工许可的表述中正确的有（ ）。A.工程因故中止施工，建设单位应在中止施工之日起1个月内向原发证机关报告B.中止施工6个月以上的工程恢复施工前，应重新核验施工许可证C.因故不能在领取施工许可证后的3个月内开工时，可以申请延期D.须取得所在地县级以上人民政府建设行政主管部门审批的施工许可证，方可施工E.建设行政主管部门应当在接到办理施工许可证申请后30日内审批施工许可证32、下列情形中，人民法院应该再审的有（ ）A.管辖错误的B.剥夺当事人辩论权利的C.缺席判决的D.原判决超出诉讼请求的 E.审判庭组成不合法33、于建设工程保修义务和损失赔偿责任的说法，正确的是（）。A.施工企业未按照设计要求施工造成的质量缺陷，由施工企业负责返修并承担赔偿责任B.因设计问题造成的质量缺陷，施工企业先负责维修，其赔偿责任由施工企业向设计单位索赔C.因建筑质量不合格引起的质量缺陷，如属施工企业采购的，有施工企业负责维修并承担赔偿责任D.因监理单位错误管理造成的质量缺陷，先由施工企业负责维修，其赔偿责任由施工企业向监理单位索赔E.因使用单位使用不当造成的损坏问题，先由施工企业负责维修，其损失由使用单位自行承担34、下列各项中，属于二级建造师应具备的执业技术能力的有（ ）。A.具有一定的工程技术、工程管理理论和相关经济理论水平，并具有丰富的施工管理专业 知识B.能够熟练掌握和运用与施工管理业务相关的法律、法规、工程建设强制性标准和行业管 理的各项规定C.具有一定的施工管理实践经验和资历,有一定的施工组织能力，能保证工程质量和安全生产D.有一定的外语水平E.建造师必须接受继续教育,更新知识，不断提高业务水平35、根据工程建设国家标准管理办法，工程建设强制性标准是指直接涉及工程（ ）等方面的工程建设标准强制性条文.A市容市貌B质量C安全D卫生E环境保护36、根据物权法的相关规定，将（ ）作为抵押物的，其抵押权自登记时设立A交通运输工程B正在施工匠建筑物C生产设备、原材料D正在加工的工程模板E建设用地使用权37、关于消防设计审核和验收的说法，正确的有（ ）。 A.建设单位应当将建筑工程消防设计文件报送公安机关消防机构审核 B.建筑工程消防设计图纸不合格的，建设行政主管部门不得发给施工许可证 C.经审核的建筑工程消防设计需要变更的，应经监理单位同意 D.公共场所室内装修、装饰应当使用经法定检验机构检验合格的不燃、难燃材料 E.依法应当进行消防设计审核的工程竣工时，必须经公安消防机构进行消防验收 38、关于招标活动公开原则的说法，正确的有（ ）。 A.招标信息公开 B.评标标准公开 C.开标程序公开 D.评标委员会组成人员公开 E.中标结果公开 39、下列合同中，（ ）是可撤销合同。A.因重大误解订立的合同 B.违反法律的强制性规定的合同C.一方以欺诈、胁迫手段订立的合同 D.订立合同时显失公平的合同E.以合法行为掩盖非法目的的合同40、在民事诉讼证据认定中，不能单独作为认定案件事实依据的有（）。A以严重违背公序良俗的方法获取的证据B未成年人所作的与其年龄和智力状况不想当的证言C无正当理由未出庭作证的证人证言D与一方当事人的代理人有利害关系的证人出具的证言E无法与原件、原物核对的复印件、复制品41、抵押期间抵押人转让已经办理登记的抵押物，通知了抵押权人并告知了受让人转让物已经抵押的情况，则( )。A.转让行为无效B.转让所得价款应当由抵押权人所有C.转让所得价款可以向第三人提存D.转让所得价款只能提前清偿债务E.转让行为有效42、在施工合同纠纷的诉讼中，能作为证据的有( )。A.法律规定B.当事人的陈述C.施工企业偷录的谈判录音D.工程设计图纸E.工程质量司法鉴定机构出具的鉴定报告43、下列行为中，属于投标人串通投标的有（ ）。 A.投标人之间先行内部竞价确定中标人 B.投标人之间相互约定抬高或者压低投标报价 C.招标人向投标人泄露标底 D.投标人借用其他企业名义投标 E.招标人预先内定中标人 44、发包人具有下列（ ）情形之一，致使承包人无法施工，且在催告的合理期限内仍未履行相应义务，承包人请求解除建设工程施工合同的，人民法院应予支持。A未按约定支付工程价款的B提供的主要建筑材料，建筑构配件和设备不符合强制性标准的C施工现场安装摄像设备全程监控D施工现场安排大量人员E不履行合同约定的协助义务的45、根据招标投标法规定，投标人相互串通投标或者与招标人串通投标的，投标人以向招标人 或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标的，法律责任的承担方式有（ ）。A.中标无效,处以中标项目金额千分之五以下的罚款B.情节严重的，取消其一年至二年内参加依法必须进行招标的项目的投标资格并予以公 告，直至由工商行政管理机关吊销营业执照C.有违法所得的，并处没收违法所得D.给他人造成损失的，依法承担赔偿责任E.构成犯罪的，依法追究刑事责任46、按照合同法的规定，债权人转让权利应当通知债务人，债权人转让权利的通知（ ）A不得自行撤销B有权自行撤销C经受让人同意可以撤销D经债务人同意可以撤销E定金47、下列终止劳动合同的情形中，用人单位应向劳动者支付经济补偿的有（）。A用人单位未及时足额支付劳动报酬，解除劳动合同的B劳动合同期满但劳动者不同意按原劳动合同条件续订劳动合同，终止固定期限劳动合同的C因劳动者同时与他人建立劳动管理，对完成本单位的工作任务造成严重影响，解除劳动合同的D用人单位与劳动者协商一致，解除劳动合同的E劳动者不能胜任工作，经培训或者调整工作岗位后仍不能胜任工作，解除劳动合同的48、评标委员会成员收受投标人的财物或者其他好处的，评标委员会成员或者参加评标的有关 工作人员向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐以及与评标有关的其他 情况的，应承担的法律责任有（ ）。A.给予警告B.没收收受的财物，可以并处三千元以上五万元以下的罚款C.取消其担任评标委员会成员的资格，不得再参加任何依法必须进行招标的项目的评标D.构成犯罪的，依法追究刑事责任E.给他人造成损失的，依法承担赔偿责任49、民事诉讼的基本特点包括（）A公权性B自愿性C保密性D强制性E程序性50、长期负债核算的内容包括（ ）。A.长期借款 B.应付债券C.长期应付款 D.专项应付款E.长期投资51、下列行为中，可适用代理的有（ ）。A.合同订立 B.税款缴纳 C.订立遗嘱 D.专利申请E.买卖货物52、甲建设单位获得了乙设计单位草拟的建筑设计方案后，遂以乙报价太高为由终止了合同订立谈判，后甲将该设计方案交给其他设计单位完成了设计文件，甲的行为（）A属于正常的商业行为B属于泄露或不正当使用商业秘密C应承担缔约过失责任D构成侵权行为E构成违约行为53、资本公积包括（ ）。A.资本(或股本)溢价 B.接受捐赠资产C.拨款转人D.外币资本折算差额E.企业发展基金54、著作权的主体包括（）A.作者B.著作权人C.职务作品的著作权人D.作者工作的辅助人E.出版社55、下列行为构成侵权之债的有( )。A.建设行政主管部门未及时颁发施工许可证B.路人帮助把受伤工人送至医院C.建筑物上坠落物品造成他人伤害，难以确定责任人D.拆除屋顶广告时将住户窗户损坏E.建设单位未将工程款及时足额支付给施工企业56、下列选项中，委托代理终止的情形有（ ）。A代理期间届满或者代理事务完成 B被代理人死亡C代理人死亡 D代理人丧失民事行为能力E被代理人取消委托或者代理人辞去委托57、根据建设工程文件归档整理规范，应当归档的监理文件包括（ ）。A监理规划 B监理通知C监理委托合同 D监理工作总结E工程项目监理机构及负责人名单58、根据建设工程质量管理条例，最低保修期限不低于 2 年的工程有（）。A.外墙防渗漏B.设备安装 C.给排水管道 D.防水工程 E.装修工程 59、人民法院审理行政案件，审判庭组成符合法律规定的是（ ）A审判员独任B审判员、书记员C审判员三人以上单数D审判员、陪审员三人以上单数E陪审员三人以上单数60、下列选项中，是仲裁委员会组成的有（ ）。A职工代表 B劳动行政主管部门的代表 C工会的代表 D用人单位代表 E政府指定的经济综合管理部门的代表 二、多选题（共20题，每题2分。选项中，至少2个符合题意）1、在城市市区范围内，建筑施工过程中使用机械设备，可能产生环境噪声污染的，施工企业必须在工程开工15日以前向工程所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报该工程的( )。A.项目名称B.施工场所和期限C.产生噪声的原因D.可能产生的环境噪声值E.所采取的环境噪声污染防治措施2、下列选项中，属于可变更、可撤销民事行为的是（）A.甲误将一幅赝品字画当作真品购买B.甲公司入户推销笔记本电脑，不懂计算机市场行情的老李以3万元购买了一台市值仅2000元的笔记本电脑C.甲在以500元价格向乙推销价值仅30元的手表，甲的朋友丙明知此表不值500元却在一边说此表是外国名牌，价值千元以上，乙误信丙的话为真，购买了3块D.甲在仔细研究了乙公司的经营状况、财务状况后，在证券公司以每股15元的价格购买了乙公司的股份5000股，但第二天乙公司的股票却跌至每股10元以下E.甲公司与乙建筑企业签订了一份施工合同，由乙企业承建其一栋办公楼。但履行过程中，建筑材料价格大幅下降3、某施工企业在施工过程中，由于保护措施不当，致使毗邻建筑物开裂和倾斜。受害人将施工企业诉至法院，提出的下列诉讼请求可以获得支持的有（）。A.停止侵害B.消除危险C.恢复原状D.消除影响E.赔偿损失4、根据劳动合同法，劳动者可以解除劳动合同，用人单位应当向劳动者支付经济补偿的有（ ）A用人单位未及时足额支付劳动报酬的B用人单位未按照劳动合同约定提供劳动保护或者劳动条件的C用人单位未依法为劳动者缴纳社会保险费的D用人单位违章指挥.强令冒险作业危及劳动者人身安全的E用人单位为劳动者提供专项技术培训，双方约定的服务期未到期，但劳动合同期满5、出租单位出租的机械设备和施工工具及配件，应当具有（ ）。A.生产（制造）许可证 B生产合格证C准入许可证 D产品合格证E产品许可证6、根据劳动合同法规定，下列属于用人单位不得解除劳动合同的情形是A 在本单位患职业病被确认部分丧失劳动能力的B在本单位连续工作15年，且距法定退休年龄不足5年的C劳动者家庭无其他就业人员，有需要抚养的家属的D女职工在产期的E因工负伤被确认丧失劳动能力的7、仲裁案件当事人申请仲裁后自行达成和解协议的，可以A请求仲裁庭根据和解协议制作调解书B 请求仲裁庭根据和解协议制作裁决书C撤回仲裁申请书D请求强制执行E 请求法院判决8、施工合同中对应付款时间约定不明时，关于付款起算时间的说法，正确的有( )。A.工程已实际交付的，为交付之日B.工程未交付的，为提交峻工结算文件之日C.工程已交付，工企业主张工程款的，为提出主张之日D.工程未交付的，为提交竣工验收报告之日E.工程未交付，工程程价款也未结算的，为当事人起诉之日9、有关部门在对一在建住宅小区工程的行政执法联合检查中发现，该工程尚未取得施工许可证，也未取得工程规划许可证，施工图设计文件也未按规定经过审查。根据建筑工程施工许可管理办法规定，应（ ）。A责令改正 B责令停止施工C对监理单位处以罚款 D对建设单位处以罚款E对施工单位处以罚款10、在民事诉讼证据认定中，不能单独作为认定案件事实依据的有（）。A以严重违背公序良俗的方法获取的证据B未成年人所作的与其年龄和智力状况不想当的证言C无正当理由未出庭作证的证人证言D与一方当事人的代理人有利害关系的证人出具的证言E无法与原件、原物核对的复印件、复制品11、下列（ ）合同在履行过程中发生债权时，债权人有权行使留置。A.买卖合同 B.保管合同 C.运输合同 D.加工承揽合同 E.劳动合同12、下列行为中，属于投标人串通投标的有（ ）。 A.投标人之间先行内部竞价确定中标人 B.投标人之间相互约定抬高或者压低投标报价 C.招标人向投标人泄露标底 D.投标人借用其他企业名义投标 E.招标人预先内定中标人 13、根据劳动合同法，劳动合同无效或部分无效的情形有( )。A.劳动者死亡，或者被人民法院宣告死亡或者失踪的B.用人单位被吊销营业执照、责令关闭、撤销的C.以欺诈、胁迫的手段，使对方在违背真实意思的情况下订立劳动合同的D.劳动者被依法追究刑事责任的E.用人单位免除自己的法定责任、排除劳动者权利的14、下列法律事实中，不属于无因管理的是（）A.船工张某冒险救人而损坏了船浆B.村民赵某及时发现并且扑灭了邻居家的火灾C.警察钱某勇往直前，生擒了小偷D.消防队员孙某舍生忘死从火场救出婴儿E.台风将至，市民李某拿自家物料加固朋友的房屋15、建筑工程项目申请领取施工许可证就当具备的条件包括（）A已经办理了用地批准手续B施工图设计文件已按规定通过了审查C消防设计图纸已经公安消防机构审核D按照规定应该委托监理的工程已委托监理E已经办理了招标投标核准手续16、下列投标人投标的情形中，评标委员会应当否决的有（）。A.投标人主动提出了对投标文件的澄清、修改B.联合体未提交共同投标协议C.投标报价高于招标文件设定的最高投标限价D.投标文件未经投标人盖章和单位负责人签字E.投标文件未对招标文件的实质性要求和条件作出响应17、下列情形中，视为投标人相互串通投标的有( )。A.不同投标人的投标文件由同一人编制B.不同投标人的投标文件的报价呈规律性差异C.不同投标人的投标文件相互混装D.属于同一组织的成员按照该组织要求协同投标E.投标人之间约定部分投标人放弃投标18、根据建设工程质量管理条例，属于建设工程竣工验收应当具备的条件有（）。A有完整的技术档案和施工管理资料B有勘察、设计、施工等单位分别签署的质量合格文件C完成建设工程设计和合同约定的主要内容D有施工企业签署的工程保修书E有工程使用的全部建筑材料、建筑构配件和设备的进场实验报告19、根据招标投标法及有关规定，下列建设项目中属于必须进行招标的项目范围的有（）。A利用世界银行贷款新建水电站B某市居民用水水库工程C某涉及国家秘密的军事工程D某市利用国有资金建的垃圾处理场E某高校的图书馆改建工程20、关于修改建设工程设计文件的说法，正确的有（ ）。 A.经原设计单位书面同意，建设单位可委托其他具有相应资质的单位修改设计文件 B.设计文件不符合建设工程强制性标准时，施工单位有权要求设计单位修改 C.建设单位可以任意委托其他设计单位修改设计文件 D.设计文件需要做重大修改的，建设单位应当先报原审批机关批准 E.设计文件不符合合同约定时，监理单位有权修改设计 试题答案一、单选题（共60题，每题1分。选项中，只有1个符合题意）1、答案：ACE2、正确答案：A,B,C,D3、答案:ADE 公权性、强制性、程序性。 自愿性和保密性是仲裁的基本特点4、【答案】AD【解析】本题考查的是法律体系的基本框架。选项A，我国采用的是民商合一的立法模式。商法被认为是民法的特别法和组成部分；选项B，民法是规定并调整平等主体的公民间、法人间及公民，与法人间的财产关系和人身关系的法律规范的总称。选项C，合同法属于民法；选项D，建筑法属于行政法；选项E，经济法和民法是并列关系。5、【答案】 ABDE6、【答案】ABDE【解析】当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金或者定金条款7、正确答案：A,B,C,E8、CD9、答案：BC10、【答案】ACE11、正确答案：B,C,D,E12、【答案】CD【解析】考查建设单位相关的安全责任。建设单位应当按照国家有关规定办理申请批准手续：需要临时占用规划批准范围以外场地的。不得提出违法要求和随意压缩合同工期。申领施工许可证应当提供有关安全施工措施的资料。选项A，不得提出违法要求和随意压缩合同工期。选项B是施工单位的责任。选项E，对专项施工方案进行审查是监理单位的责任。13、ABC14、ABC15、【答案】BE【解析】本题考查的是转包、违法分包和挂靠行为的界定。选项ACD是违法分包。16、【答案】 17、【答案】ABCE【解析】建设工程竣工验收是施工全过程的最后一道程序，是建设投资成果转入生产或使用的标志，也是全面考核投资效益，检验设计和施工质量的重要环节，建设工程竣工验收应当具备的条件有：1.完成建设工程设计和合同约定的各项内容；2.有完整的技术档案和施工管理资料；3.有工程使用的主要建筑材料，建筑构配件和设备的进场试验报告；4.有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件；5.有施工单位签署的工程保修书。18、【答案】BDE【解析】本题考查的是抵押权和保证担保。债务履行期届满抵押权人未受清偿的，可以与抵押人协议以抵押物折价或者以拍卖、变卖抵押物所得的价款受偿；协议不成的，抵押人可以向人民法院提起诉讼。当事人对保证担保的范围没有约定或者约定不明确的，保证人应当对全部债务承担责任。债权人可以要求债务人履行债务，也可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任。19、ABC20、正确答案：A,B,D,E21、ABDE22、【答案】ABCE【解析】对不同的潜在投标人或者投标人采取相同的资格审查或者评标标准属于合理的招投标情形。23、【答案】CDE【解析】所谓环境保护三同时制度是指建设项目需要配套建设的环境保护设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。24、【答案】ABC【解析】根据民事诉讼法第45条规定，审判人员，书记员、翻译人员、鉴定人、勘验人有下列情形之一的，必须回避，当事人有权用口头或者书面方式申请回避；是本案当事人或者当事人，诉讼代理人的近亲属；与本案有利害关系；与本案当事人有其他关系，可能影响对案件公正审理的。25、【答案】ABCE 26、正确答案：A,C,D,E27、【答案】AD【解析】本题考查的是法律体系的基本框架。选项A，我国采用的是民商合一的立法模式。商法被认为是民法的特别法和组成部分；选项B，民法是规定并调整平等主体的公民间、法人间及公民，与法人间的财产关系和人身关系的法律规范的总称。选项C，合同法属于民法；选项D，建筑法属于行政法；选项E，经济法和民法是并列关系。28、【答案】ABCD【解析】考查禁止投标人相互串通投标。选项E是属于投标人相互串通投标的情形。有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；5不同投标人的投标文件相互混装；6不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。29、【答案】ABC【解析】根据行政复议法第六条的规定，当事人可以申请复议的情形通常包括：行政处罚；行政强制措施；行政许可；认为行政机关侵犯其合法的经营自主权的；认为行政机关违法集资、摊派费用或者违法要求履行其他义务的；认为行政机关的其他具体行政行为侵犯其合法权益的30、【答案】ABE31、正确答案：A,C32、答案：ADE33、【答案】ACE【解析】本题考查的是保修义务的责任落实与损失赔偿责任的承担。对于保修义务的承担和维修的经济责任承担应当按照原则处理。34、正确答案：C,E35、答案：BCDE36、【答案】BD【解析】物权法规定了可以在建设工程作为抵押物。同时规定，以正在建造的建筑物抵押的，应当办理抵押登记，抵押权自登记时设立。37、【答案】BE 38、【答案】ABCE 39、ACD40、【答案】BCDE【解析】本题考查的是民事诉讼依据。不能单独作为认定案件事实的证据：未成年人所作的与其年龄和智力状况不想当的证言；与一方当事人或者其代理人有利害关系的证人出具的证言；存有疑点的视听材料；无法与原件、原物核对的复印件、复制品；无正当理由未出庭作证的证人证言。选项A，不得作为认定案件事实的依据。41、【答案】CE42、【答案】 BCDE 43、【答案】AB 44、【答案】ABE【解析】发包人具有下列情形之一，致使承包人无法施工，且在催告的合理期限内仍未履行相应义务，承包人请求解除建设工程施工合同的，应予支持：1.未按约定支付工程价款的；2.提供的主要建筑材料，建筑构配件和设备不符合强制性标准的；3.不履行合同约定的协助义务的，上述三种情形均属于发包人违约。因此，合同解除后，发包人还要承担违约责任。45、正确答案：B,C,D,E46、【答案】AC【解析】根据合同法第八十条的规定，债权人转让权利的，应当通知债务人，未经通知，该项转让对债务人不发生效力，债权人转让权利的通知不得撤销，但经受让人同意的除外。47、【答案】ABE【解析】本题考查的是劳动合同的解除和终止。选项C，是用人单位可以单方解除劳动合同的规定；选项D，用人单位向劳动者提出解除劳动合同并与劳动者协商一致解除劳动合同的。48、正确答案：A,B,C,D49、答案:ADE 公权性、强制性、程序性。 自愿性和保密性是仲裁的基本特点50、正确答案：A,B,C,D51、正确答案：A,B,D,E52、答案：CD53、正确答案：A,B,C,D54、ABC55、【答案】CD56、ACDE57、ABD58、【答案】BCE 59、【答案】CD【解析】人民法院审理行政条件，由审判员组成合议庭，或者由审判员、陪审员组成合议庭，合议庭成员，应当是3人以上的单数。60、BCE二、多选题（共20题，每题2分。选项中，至少2个符合题意）1、【答案】 ABDE2、ABC3、【答案】CE【解析】本题考查的是建设工程民事责任的主要承担方式。建设工程民事责任的主要承担方式包括返还财产、修理、赔偿损失、支付违约金。因为施工单位与邻建建筑的所有人没有合同关系，那么也就不存在返还财产和支付违约金的承担方式。修理即选项中的回复原状，另外施工单位还可以赔偿损失。选项D，消除影响主要是针对人参和财产责任的赔偿。4、答案：BD5、AD6、【答案】ABDE【解析】用人单位不得解除劳动合同的情形有：1.从事接触职业病危害作业的劳动者未进行离岗前职业健康检查，或者疑似职业病病人在诊断或者医学观察期间的；2.在本单位患职业病或者因工负伤并被确认丧失或者部分丧失劳动能力的；3.患病或者非因工负伤，在规定的医疗期内；4.女职工在孕期、产期、哺乳期的；5.在本单位连续工作满15年，且距法定退休年龄不足5年的；6.法律、行政法规规定的其他情形。7、【答案】BC【解析】仲裁和解是指仲裁当事人通过协商，自行解决已提交仲裁的争议事项的拓为。仲裁法规定，当事人早班仲裁后，可以自行和解。当事人达成和解协议的，可以请求仲裁庭根据和解协议作出裁决书，也可以撤回仲裁申请。如果当事人撤回仲裁申请后反悔的，则可以仍根据原仲裁协议申请仲裁，仲裁调解，是指在仲裁庭的主持下，仲裁当事人在自愿协商，互谅互让基础上达成协议从而解决纠纷的和中制度。8、【答案】ABE9、ABDE10、【答案】BCDE【解析】本题考查的是民事诉讼依据。不能单独作为认定案件事实的证据：未成年人所作的与其年龄和智力状况不想当的证言；与一方当事人或者其代理人有利害关系的证人出具的证言；存有疑点的视听材料；无法与原件、原物核对的复印件、复制品；无正当理由未出庭作证的证人证言。选项A，不得作为认定案件事实的依据。11、BCD12、【答案】AB 13、【答案】CE14、CD15、答案：ABCD16、【答案】BCDE【解析】本题考查的是招标基本程序。有下列情形之一的，评标委员会应当否决其投标：投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字的；投标联合体没有提交共同投标协议；投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件；同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；投标报价地域成本或者高于招标文件设定的最高投标限价；投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应；投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。17、【答案】ABC18、【答案】AD【解析】本题考查的是竣工验收应具备的法定条件。建设工程竣工验收应当具备下列条件：（1）完成建设工程设计和合同约定的各项内容；（2）有完整的技术档案和施工管理资料；（3）有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告；（4）有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件；（5）有施工单位签署的工程保修书。19、ABDE20、【答案】AD